施工承包合同

时间:2021-12-24 12:27:10 承包合同 我要投稿

【精华】施工承包合同集锦七篇

  在人民愈发重视法律的社会中,合同出现的次数越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的施工承包合同7篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

【精华】施工承包合同集锦七篇

施工承包合同 篇1

  一、协商解决

  协商解决争议是最常见也是最有效的方式,也是应该首选的最基本的方式。

  二、调解

  三、仲裁

  当协商和调解不成时,仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。(国际上不一定一裁终局)

  可以选择:工程所在国、被诉方所在国或合同约定的第三国仲裁。

  与诉讼方式相比,采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点。

  (1)仲裁程序效率高,周期短,费用少。

  (2)保密性。

  (3)专业化。

  四、DAB(Dispute Adjudication Board——争端裁决委员会)方式

  这不同于调解,也不同于仲裁或诉讼。在FIDIC合同中采用的是DAB方式。

  (一)DAB方式的概念

  合同双方经过协商,选定一个独立公正的争端裁决委员会(DAB),当发生合同争议时,由该委员会对其争议作出决定。合同双方在收到决定后28天内,均未提出异议,则该决定即是最终的,对双方均具有约束力。

  (二)DAB的任命

  (1)常任争端裁决委员会,在施工前任命一个委员会,通常在施工过程中定期视察现场。

  (2)特聘争端裁决委员会,由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成,他们的任期通常在DAB对该争端发出其最终决定时期满。

  (3)由工程师兼任,其前提是,工程师是具有必要经验和资源的独立专业咨询工程师。

  DAB的成员一般为工程技术和管理方面的专家,他不应是合同任何一方的代表,与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系,与本工程所裁决的争端没有任何联系。

  DAB成员必须公正行事,遵守合同。

  (三)DAB的报酬

  对争端裁决委员会及其每位成员的报酬以及支付的条件应由业主、承包商及争端裁决委员会的每位成员协商确定。业主和承包商应该按照支付条件各自支付其中的一半。

  (四)DAB的优点

  (1)DAB委员可以在项目开始时就介入项目,了解项目管理情况及其存在的问题。

  (2)DAB委员公正性、中立性的规定通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见。DAB的委员有较高的业务素质和实践经验,特别是具有项目施工方面的丰富经验。

  (3)周期短,可以及时解决争议。

  (4)DAB的费用较低。

  (5)DAB委员是发包人和承包人自己选择的,其裁决意见容易为他们所接受。

  (6)由于DAB提出的裁决不是强制性的,不具有终局性,合同双方或一方对裁决不满意,仍然可以提请仲裁或诉讼。

  例:与诉讼方式相比,采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有( )。

  A.效率高

  B.周期短

  C.费用少

  D.约束力强

  E.保密性好

  答案:ABCE

  例:在国际工程承包合同中,根据工程项目的规模和复杂程序,DAB争端裁决委员会的任命有多种方式,只有发生争端时任命的是( )。

  A.常任争端裁决委员会

  B.特聘争端裁决委员会

  C.工程师兼任的委员会

  D.业主指定争端裁决委员会

  答案:B

  例:在国际工程承包合同中,采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有( )。

  A.DAB委员可以在项目开始时介入,了解项目管理情况及存在问题

  B.DBA委员由行政主管指派,裁决具有公正性、中立性。

  C.DBA的裁决具有终局性,避免二次纠纷

  D.DBA的费用较低

  E.DBA解决纠纷的周期较短

  答案:ADE

施工承包合同 篇2

  发包单位(甲方) :

  承包单位(乙方) :

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦 0.2元(不含税),承包给乙方施工,共计400KW,工程款总计: 元(人民币大写 )。

  4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。

  5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。

  第二条:施工工期

  1、工程期限:有效工期 7 天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。

  2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。

  第三条:工程质量及适用的标准、规范

  1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。

  2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

  3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

  第四条:甲方责任

  1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。

  2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

  3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

  4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。

  5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

  第五条:乙方责任

  1、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。

  2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。

  3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。

  4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场,确保正常施工。

  第六条:其他事项

  本合同未进事宜,双方可根据具体情况进行协商,双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

  甲方和乙方因本合同发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。

  本合同正本两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。 甲方(签章): 乙方(签章):

  负责人: 负责人:

  联系电话: 联系电话

施工承包合同 篇3

  甲方(全称): (以下简称甲方)

  乙方(全称): 重庆信拓信息技术有限公司 (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方共同磋商,为确保本工程能按时、按质、按量安全完成,明确双方在施工中的责任、权利和义务,特签订以下合同,双方共同执行。

  一、 工程概况:

  工程名称: 苏宁弱电工程

  工程地点: 重庆境内

  工程内容: 网络、监控、报警、背景音乐等

  二、承包范围及方式:

  1、 范围及方式:按图纸要求施工。包工期、包质量、包进度、包安全、包文明施工。未经甲方同意,乙方不能再进行分包或转包。

  2、 乙方必须服从甲方现场管理人员的管理,按甲方提供的图纸内容、设计修改变更通知书以及甲方所定的施工要求为准,承包弱电工程的施工。

  3、 所有材料由甲方负责,施工机具.辅材和材料搬运施工等全部由乙方负责,乙方负责施工现场的材料和工具的保管,如有丢失,由乙方等价赔偿。

  4、乙方在施工过程中损坏其它设施等物由乙方负责。

  5、乙方在施工中应安全和文明施工,统一购买和穿着甲方工作服,在施工中若出现违反业主方安全和文明施工要求的行为而受到处罚,后果自负。

  三、 工程进度和质量标准

  1. 本项目工程进度必须按照业主方和甲方要求完成,不能影响项目的整体进度。每延误1天按派工单总金额5%处罚,(不可控因素除外)。

  2. 竣工验收质量等级必须按业主方和甲方要求达到优良标准,质保期限为壹年, 自业主方和甲方竣工验收之日起计算。

  四、合同适用范围和有效时间

  本合同适用于弱电工程施工,具体项目以派工单的形式签署。合同有效期为壹年,即20xx年3月1日至20xx年3月1。

  五、组成合同的文件:

  1. 本工程合同书;

  2. 施工管理条款

  3. 甲方提供的图纸、设计变更通知书;

  4. 派工单

  六、在施工过程中,所有进入工地的施工作业人员必须具备行业作业证,乙方按国家法律法规要求负责购买社会保险(养老保险、医疗保险、工伤意外保险等),乙方施工过程中发生的`人身安全事故和人身损害均由乙方承担全部责任和费用。施工作业人员必须自行办好劳工证、暂住证等相关证件,其一切责任由乙方负责。

  七、合同价款:

  八、付款方法:

  工程验收合格后,乙方需要给甲方开具专用发票,甲方在收到发票后的三个工作日内,一次性支付乙方95%的工程费(5%的工程费作为售后质保金一年后全部支付给乙方)。

  九、本合同一式贰份,双方各执壹份,双方签章之日起正式生效。本合同组成文件与合同具同等法律效力。如一方违约,将追究其法律责任。本合同未尽之处,双方应通过协商解决。

  十、合同自质保期到期之日自行失效。

  甲方(印章):乙方(印章):重庆信拓信息技术有限公司

  电话: 电话:18602315599

  日期: 日期:

施工承包合同 篇4

  甲方:xxxx环保工程有限公司xx煤矿项目部

  乙方:

  甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商,按照发挥各自优势的原则,甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,并结合本工程具体情况,签订本合同,甲乙双方共同遵守。

  一、工程名称:xx煤矿供水改造工程

  二、工程地点:陕西省咸阳市彬县

  三、工程范围:a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工

  四、工程质量:合格

  五、合同价款:

  1、非标设备加工:XX元/吨(含辅材)、除锈刷漆:6元/m2(含防锈漆及辅材);面漆:7元/ m2(两遍、不含油漆);环氧单刷:10元/m2(含辅材及除锈、不含主材);设备内防腐:34元/m2(做法三油两布、含辅材及除锈)设备二次倒运费(吊装及拖车费)用由甲方支付,乙方配合。

  2、管道安装:dn150钢塑复合管28元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作);dn100焊接钢管26元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作)。

  3、管道防腐:9.6元/米(五油三布、乙方含辅材)

  4、管道保温:6元/米

  5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。

  六、工 期: 年 月 日- 年 月 日,在正常施工条件下(雨季及主材供应不及时除外)工期延误罚款500元/天。

  七、安 全:见安全生产管理责任协议书。

  八、承包方式:乙方包工不包主材(防锈漆除外);乙方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。

  九、付款方式:每月25日由乙方向甲方上报当月工程量,由甲方按工程进度审核付款,付至合同总额的80%时暂停付款,工程竣工后,经甲方验收合格扣除5%质保金(质保期为一年),剩余款项一个月内一次付清。

  十、材料供应:甲方提供主材及机械。

  十一、甲方职责:

  1、准确及时提供所需原材料

  2、指派现场监督管理人员,定期进行工程质量和进度检查,并督促乙方及时整理有关技术资料向甲方移交

  3、负责协调各工队之间的关系,并解决施工中出现的有关工程技术和质量方面的问题

  4、负责按照工程进度,及时向乙方拨付工程款

  5、定期对工程质量、工期、安全、现场文明施工管理及其人工、材料、设备等费用结算支付情况进行综合检查

  十二、乙方职责:

  1、乙方完全履行工程施工合同条款内容,并承担合同规定的责任及任务

  2、负责按图纸及设计要求施工

  3、负责施工过程中的一切并对成本进行控制和管理,自负盈亏。

  4、按照国家规范、法规和安全生产规程组织施工,若发生质量及安全事故概与甲方无关,乙方除承担处理质量事故和安全事故的一切费用及责任外,并根据情节甲方给予乙方相应处罚

  5、明确现场施工负责人和项目管理人员,做好施工组织管理工作,做到精心组织,文明施工,并接受甲方有关人员的指导

  6、按照要求做好工程竣工验收和保养期内工程的维护工作,并承担所发生的费用

  7、接受甲方的监督检查,认真履行合同条款,及时给甲方上报有关资料和统计报表

  8、乙方应保证在人力、物力和资金及技术上满足工程质量和施工进度的需要,若因乙方原因使业主单位对工程质量或施工进度不满意,并造成严重损失和影响的,甲方有权终止乙方施工,另行组织力量以确保工程质量与进度,乙方应严格按照甲方进度要求施工,有两次以上未完成甲方施工进度要求,甲方有权立即停止合同。

施工承包合同 篇5

  发包人(全称): 江西省康盛投资有限公司

  承包人(全称): 胡庆仁

  发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对富阳春天商住小区15#、20#、22#楼(工程全称)签定工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

  土建(基础、主体结构、屋面防水)装修、水电安装。

  二、质量保修期

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 伍 年;

  3、装修工程为 壹 年;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年;

  5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 壹 年。

  6、其他项目保修期限约定如下:

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  三、质量保修责任

  1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修理通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的发包人可委托其他人修理。

  2、发生紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

  4、质量保修完成后,由发包人组织验收。

  四、保修费用

  1、本工程约定的工程质量保修金为施工决算价款的3%,保修金额为 (大写)

  2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  五、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项: 工程竣工验收后满壹年,保修金额一个月内一次性支付给承包人,其余仍在保修期内的保修工程由承包人继续免费保修。

  本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  发包人(公章): 承包人(公章):

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年 月 日 年 月 日

  工程承包合同钢筋承包合同厨房承包合同

施工承包合同 篇6

  发包单位: 以下简称甲方

  施工单位: 以下简称乙方

  甲方将1#竖窑大修拆砌耐火材料部分发包给乙方承接。为贯彻“安全第一,预防为主的方针,根据国家有关法规,为了明确双方的安全责任,确保安全生产,双方签订承包合同的同时,签订本协议。

  一、 承包工程项目:

  xxx施工

  地址:

  施工日期: 年 月 日至 年 月 日止

  二、 协议内容:

  1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市等上级安全主管部门颁发的有关安全生产方针、政策并严格执行国际及唐山市开平富鑫通源灰料厂有关安全管理方面的法规及规定。

  2、乙方必须接受甲方各项安全管理,乙方人员与甲方人员同等对待。

  3、乙方在施工前必须设专职安全员一人,全面负责安全生产工作。

  4、乙方在施工前要进行全员安全教育,各类作业人员必须具有相应的安全技术素质。其中特种作业人员必须持有有效的特种作业安全操作证,方可上岗工作。

  5、乙方人员进入作业现场时,劳保用品必须穿戴齐全,(劳保用品由乙方自理),否则甲方有权给予处罚。

  6、乙方在生产作业现场必须进行认真检查和安全确认,发现隐患应立即停止作业并找有关单位落实,经整改确认安全后方可作业。

  7、经确认属甲方危及乙方人员安全时,甲方要按乙方提出的要求立即进行整改,为乙方作业创造条件。

  8、乙方高处作业人员应采取防坠落措施。

  9、乙方在作业中发生人身伤害事故和其他事故时,由乙方自行负责解决,甲方概不负责。

  10、在作业中造成伤害事故时,甲乙双方人员必须及时组织抢救和保护事故现场。

  三、本协议为承包合同的附件,一式两份,双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

  甲方单位章: 乙方单位章:

  甲方负责人: 乙方负责人:

  年 月 日

施工承包合同 篇7

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方经友好协商,就钢结构厂房工程建设达成如下协议:

  一、 工程概况:

  本工程位于跃进路58号,钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算),增加部分甲乙双方另行协商。(注:本造价包括制作安装和施工用机具,不包括所有施工用料)。

  二、 双方责任:

  1、 甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方,甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。

  2、 乙方自行组织人员进行施工,甲方允许乙方安排人员看工具和材料,乙方人员要严格遵守甲方规章制度,听从甲方人员安排。

  3、 乙方应本着安全第一的原则,严守国家有关操作规程,做到安全生产,文明施工,甲方有权提出安全施工要求和监督。

  4、 如甲方毁约,乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。

  三、 工程质量和施工期限:

  1、 乙方应保质保量按甲方方案工程施工,凡因乙方违反操作规范而造成返工的,返工所需要的费用由乙方承担。因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责,如果是乙方施工的责任,质量由乙方负责,如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。

  2、 乙方施工工期从20xx年7月10日至20xx年8月5日止。共计25天,将该工程交给甲方验收。

  四、 工程款支付方式:

  在工程开工三天后,甲方支付生活费两千元给乙方,待吊装后再支付三千元给乙方,工程完工后经双方验收,甲方支付工程款的百分之九十给乙方,招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。

  五、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【【精华】施工承包合同集锦七篇】相关文章:

1.施工承包合同集锦七篇

2.【精华】施工承包合同集锦9篇

3.【精华】施工承包合同合集八篇

4.【精华】施工承包合同合集8篇

5.【精华】施工承包合同汇总六篇

6.【精华】施工承包合同合集10篇

7.【精华】施工承包合同汇总八篇

8.【精华】施工承包合同合集六篇

9.【精华】施工承包合同范文6篇