当前位置：库文网>条据书信>申请书>司法鉴定申请书

司法鉴定申请书

时间：2023-03-25 12:44:37 申请书我要投稿

司法鉴定申请书(15篇)

　　在经济飞速发展、人们往来越来越密切的今天，很多场合都离不了申请书，申请书可以使我们的愿望和请求得到合理表达。相信大家又在为写申请书犯愁了吧！以下是小编为大家收集的司法鉴定申请书，仅供参考，大家一起来看看吧。

司法鉴定申请书(15篇)

司法鉴定申请书1

　　申请人：广州市****装饰工程有限公司

　　地址：广州市番禺区

　　法定代表人：**

　　职务：总经理　　

　　申请事项：请求贵院委托相关机构就张三提供的劳动合同上加盖的印章的真实性作出司法鉴定，从而确定该劳动合同的真实性，并追究其伪造公司印章及其合同的法律责任。

　　申请理由：张三于20xx年7月30日至20xx年3月19日在申请人公司任业务经理职，其在职期间不能胜任该职工作，无法完成申请人交付的工作任务，还以联系业务为借口，通过欺骗的方式借支各项费用，总额为7400元。

　　张三在职期间不但没有为公司创造利益，反而因其各种不负责任的言行给公司抹黑，造成申请人客户流失，给申请人造成了巨大的经济损失和不良影响。

　　基于上述事实，申请人于20xx年3月19日依法解除了与张三的劳动关系，经广州市番禺区劳动争议委员会裁决(案号：穗番劳仲字(20xx)第153号)后，申请人诉诸贵院(案号：(20xx)番法民初字第4578号)。当时，由于申请人诉张三名誉侵权纠纷的诉讼请求得到一审判决(案号：(20xx)番法民初字第3345号)的支持。

　　申请人考虑到张三系自然人，按照判决向其追偿八万余元的经济损失可能性较小;其次，申请人在私下得到张三朋友的说情，表示愿意对其不良言行所造成的经济损失及其不良影响作出让步;再者，申请人为了避免因此造成更大的经济损失，也会影响公司正常的运营和社会声誉。

　　基于以上原因，申请人于20xx年4月23日向贵院提出撤诉申请。由于各种原因，贵院于20xx年2月16日通知申请人重新开庭审理此案，张三又拿出所谓的劳动合同作为申请人向其承诺相关报酬和提成的依据，但在申请人与其发生劳动关系期间，并未作出其所出具的合同内容的承诺和约定。另外，申请人一再的容忍和退让只是得到张三不思悔改的诬告，严重干扰了申请人正常的生产经营秩序，必然会给申请人带来更大的经济损失。

　　申请人认为，张三所持有的.劳动合同内容及印章系属其伪造，并非申请人真实意思表示，因此，特向贵院提出申请，请贵院依法调取天河区公安分局申请人公章备案资料，同时向贵院提出司法鉴定的申请。

　　综上所述，申请人请求贵院委托有关部门对张三提供的劳动合同加盖的印章作出司法鉴定，确定该印章的真实性，从而确定张三应当承担的伪造公司印章以及劳动合同的相关法律责任。

此致

　　广州市番禺区人民法院

　　申请人：广州市××××装饰工程有限公司

二OO六年三月四日

司法鉴定申请书2

　　申请人：XX有限公司

　　住所：

　　法定代表人：

　　申请事项：

　　请求人民法院委托鉴定机构对被申请人负责施工的“XX”项目工程进行工程量、工程质量鉴定。

　　事实和理由：

　　申请人与被申请人疏浚合同纠纷一案已由贵院进行二审审理。

　　XX年XX月XX日，申请人与被申请人签订《建设工程施工合同》，约定工程内容为“XX”，双方同时约定该工程整体质量标准为优良工程。

　　XX年XX月XX日申请人明确表示双方签订的《建设工程施工合同》施工内容没有完工，仅同意被申请人的中间工程验收事宜，并由被申请人另行申报;有资质的第三方“XX有限公司”进行航道扫海测量测绘，被申请人对此并无异议，期间又遇台风，于XX年XX月XX日测量结果为：航道内共有浅点个，浅点面积XX㎡，根本无法达到《建设工程施工合同》约定的'验收标准;且该工程被申请人至今无法完成《建设工程施工合同》所约定的项目内容。申请人分多次要求被申请人对此部分工程进行返工，但均遭被申请人拒绝。

　　现因双方对被申请人完成的实际施工工程量及工程质量有争议，为查明本案事实，便于本案的申请审理，申请人依最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第25条规定，请求人民法院委托鉴定机构对被申请人负责施工的“XX”项目工程进行工程量、工程质量鉴定。

此致

　　福建省高级人民法院

　　申请人：XX有限公司

　　日期：XX年XX月XX日

司法鉴定申请书3

　　申请人：_________________建筑工程公司，公司地址：_________________。

　　法定代表人：_________________。

　　被申请人：_________________房地产开发有限公司。住所地__________，

　　请求事项

　　对以下争议事项进行司法鉴定：_________________

　　1、增加、变更工程量的价款。

　　2、已报预算未审定的工程款。

　　3、工程招标清单范围内的工程量材料价格调增价款。

　　4、被告原因延误工期造成的人工机械台班费等各项损失。

　　事实与理由

　　申请人与被申请人之建设工程合同纠纷案(_________民初字第_____号)已由贵院立案审理，由于：_________________

　　1、双方对结算方式作出了完全不同的约定;

　　2、施工中增加、变更的工程量较多;

　　3、非因施工方的原因造成工期顺延、顺长、多次停工;

　　4、施工期间材料价格的超出商业风险的巨幅上涨。

　　5、索赔数额和最终结算无法达成一致。

　　6、有关规定：_________________《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十三条的规定“当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的'除外”。以及《省民事审判工作座谈会纪要(_____高法〔20xx〕201号)》的规定“对于工程价款合同约定不明确或者合同被确认为无效，可以通过评估或者鉴定的方法确定工程价款”;“合同对工程价款没有约定或者约定不明，工程竣工后，当事人双方又不能达成结算协议的，也无法采取其他结算方式结算工程款的情形下，可以委托工程造价审计部门对工程款的数额予以审定”。

　　基于以上理由，特此申请对有关专业问题就行司法鉴定，请予准许。

此致

　　________人民法院

　　申请人：_________________

　　日期：_________________

　　__________年_____月_____日

司法鉴定申请书4

　　申请人：李××，女，汉族，×年月日出生，住北京市平谷区××，电话：

　　申请事项

　　请求对北京市平谷区医院医疗过错进行鉴定，如存在过错请确定参与度。

　　事实理由

　　申请人诉北京市××区医院医疗纠纷一案已经贵院受理，本案已经医疗事故鉴定，鉴定结论虽为不构成医疗事故，但从分析意见中可以明确医院的医疗行为存在严重过错。

　　申请人也坚持认为北京市××区医院的治疗行为存在医疗过错，今为查明案件事实，维护申请人合法权益，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条第四项、《北京市高级人民法院关于审理医疗损害赔偿纠纷案件若干问题的'意见》第16条之规定特申请进行司法过错鉴定，请予准许。

此致

　　北京市××区人民法院

　　申请人：×××

　　申请日期：

司法鉴定申请书5

　　一、申请书格式

　　申请人：

　　住址：

　　请求事项：

　　请求人民法院依法指定司法鉴定机构对申请人的_____进行鉴定。

　　事实和理由：

此致

　　××××人民法院

　　申请人：

　　年月日

　　二、请求司法鉴定的流程

　　1、伤残个人出具伤残认定意见书、委托鉴定书、个人申请书等材料，上报市劳动和社会保障局医疗保险科;

　　2、局医疗保险科审核上报的材料，合格后定期安排鉴定;

　　3、局医疗保险科视鉴定疾病的病种在劳鉴委员会劳鉴专家库中随机选取有关科室的劳鉴医生对伤残等级进行鉴定;

　　4、及时将伤残等级鉴定结果告知鉴定本人;

　　5、伤残个人对市劳动保障部门的复检鉴定结果不服，可向省劳鉴委员会申请复检。

　　6、将省劳鉴委员会做出的鉴定结果及时告知市医疗保险局、企业、和工伤职工个人

　　三、司法鉴定的注意事项

　　1、鉴定机构应当在与委托人签订司法鉴定协议书之日起三十个工作日内完成委托事项的鉴定。但是，在实际的鉴定实践中，往往比这个规定的时间要长，有的到四十五天，或者两个月。因此，以鉴定会完成后，实际通知的时间为准。

　　2、如果委托鉴定的内容，涉及复杂、疑难、特殊的技术问题或者检验过程需要较长时间的，经鉴定机构负责人批准，完成鉴定的时间可以延长，延长时间一般不得超过三十个工作日。也就是说两个月应当是延长过的鉴定期限了。如果鉴定机构还要把时间后拖的，如果没有其他特殊情况，应当属于超时鉴定的违规行为。患者及其家属应当积极督促鉴定机构出具鉴定结论。

　　3、如果司法鉴定机构与委托人，对完成鉴定的时间另有约定的，按照其约定的时间，出具鉴定报告。

　　4、在鉴定过程中补充或者重新提取鉴定材料所需的时间，是不计入到鉴定时限的。如果是由于当事人的原因没有按时、充分的提供鉴定材料的，造成鉴定时间的`延误的，应当由延误的一方承担法律责任。

　　5、鉴定专家的抽取和确定

　　在鉴定时，我们还要注意以下两点：

　　(1)、鉴定专家的确定

　　司法鉴定机构受理鉴定委托后，应当指定本机构中具有该鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定。

　　委托人有特殊要求的，经双方协商一致，也可以从本机构中选择符合条件的司法鉴定人进行鉴定。与医疗事故鉴定不同的是，司法鉴定的机构本身就是有专家库的，鉴定的专家就是从本身的专家库中根据专业的要求抽取的。不同于医疗事故鉴定一个非常大的专家库，通过随机抽取的方式，确定专家的名单。

　　司法鉴定机构对同一鉴定事项，应当指定或者选择二名司法鉴定人共同进行鉴定;对疑难、复杂或者特殊的鉴定事项，可以指定或者选择多名司法鉴定人进行鉴定。与医疗事故鉴定的单数表决制不同，每一位鉴定专家的鉴定意见都应当在鉴定意见书中体现出来。并且在鉴定结论中有每一个专家的签名或者盖章。医疗事故的集体负责制，司法鉴定的个人负责制。

　　(2)、鉴定专家的回避

　　司法鉴定人本人或者其近亲属与委托人、委托的鉴定事项或者鉴定事项涉及的案件有利害关系，可能影响其独立、客观、公正进行鉴定的，应当回避。

司法鉴定申请书6

　　申请人：联系电话：

　　申请事项：

　　请求汉台区人民检察院委托有关部门对被害人肖某某的死因作出司法鉴定，确定被害人肖某某的死亡与3201医院诊疗行为之间的因果关系，以便认定犯罪嫌疑人何某某应当承担的罪责。

　　申请理由：

　　作为犯罪嫌疑人某某涉嫌伤害一案的辩护人，本人根据犯罪嫌疑人某某的。请求，认为本案需要对肖某某的死因作出司法鉴定，理由如下：

　　被害人肖某某被致伤后，即被汉台区看守所干警送往3201医院治疗，但3201医院将被害人肖某某误诊为“肝破裂，包膜下出血，肝脏挫裂伤”，在治疗过程中，3201医院外一科大夫先切开被害人的腹部，但发现被害人的肝脏完好无损，嗣后，3201医院外一科大夫又将被害人转往外三科，交由外三科大夫作胸部手术，因延误时间过长，造成被害人死亡。

　　20xx年6月二29日，汉中市中级人民法院法医吴朝俊、王娟，汉中市公安局法医吕有信，汉中市公安局汉台分局法医张正明对被害人肖某某的尸体作出了《尸体检验报告》，该报告载明：“……经治医院未及时明确诊断，对肖某某的治疗时机存在延误”。

　　20xx年8月，320一医院与被害人肖某某的亲属达成赔偿协议，3201医院一次性赔付给被害人肖某某亲属人民币八万元。

　　根据以上事实，本律师认为：

　　⒈如果被害人肖某某的死亡是3201医院误诊误治的医疗行为直接导致的`，那么犯罪嫌疑人某某就不能承担《刑法》第二百三十四条第二款规定的伤害（致死）的刑事责任。

　　⒉如果被害人肖某某的死亡是3201医院误诊误治的医疗行为直接导致的。那么根据《人体重伤鉴定标准》第六十三条（心脏损伤；胸部大血管损伤）的规定。犯罪嫌疑人某某也不应当承担《刑法》第二百三十四条第二款规定的重伤害的刑事责任。

　　⒊司法鉴定还能解决如下问题：被害人肖某某在送往3201医院前是重伤、轻伤还是轻微伤，因为本案存在这样的一个问题，被害人肖某某被致伤的伤情是“左肺动脉下支破裂”，《人体重伤鉴定标准》第六十三条规定：心脏损伤；胸部大血管损伤。而“左肺动脉下支破裂”不属重伤范畴，但属不属轻伤还是轻微伤，有待于进行司法鉴定，如果鉴定是轻伤，那么对犯罪嫌疑人某某应当在三年以下处刑；如果鉴定是轻微伤，则不应当追究犯罪嫌疑人某某的刑事责任。

　　综上所述，本律师恳请贵院委托有关部门对被害人肖某某的死因作出司法鉴定，确定被害人肖某某的死亡与3201医院诊疗行为之间的因果关系，从而确定犯罪嫌疑人某某应当承担的罪责。

此致

敬礼！

申请人：xx

　　20xx年xx月xx日

司法鉴定申请书7

　　申请人：_________________建筑工程公司，公司地址：_________________路。法定代表人：_________________。

　　被申请人：_________________房地产开发有限公司。住所地__________号，法定代表人，董事长。

　　请求事项：_________________

　　对以下争议事项进行司法鉴定：_________________

　　1、增加、变更工程量的价款。

　　2、已报预算未审定的工程款。

　　3、工程招标清单范围内的工程量材料价格调增价款。

　　4、被告原因延误工期造成的人工机械台班费等各项损失。

　　事实与理由：_________________

　　申请人与被申请人之建设工程合同纠纷案(20__________民初字第_____号)已由贵院立案审理，由于：_________________

　　1、双方对结算方式作出了完全不同的约定;

　　2、施工中增加、变更的'工程量较多;

　　3、非因施工方的原因造成工期顺延、顺长、多次停工;

　　4、施工期间材料价格的超出商业风险的巨幅上涨。

　　5、索赔数额和最终结算无法达成一致。

　　6、有关规定：_________________《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十三条的规定“当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外”。以及《省民事审判工作座谈会纪要(_____高法〔20__________〕201号)》的规定“对于工程价款合同约定不明确或者合同被确认为无效，可以通过评估或者鉴定的方法确定工程价款”;“合同对工程价款没有约定或者约定不明，工程竣工后，当事人双方又不能达成结算协议的，也无法采取其他结算方式结算工程款的情形下，可以委托工程造价审计部门对工程款的数额予以审定”。

　　基于以上理由，特此申请对有关专业问题就行司法鉴定，请予准许。

此致

敬礼

　　_____________省人民法院

　　_____年_____月_____日

司法鉴定申请书8

　　申请人：XXX，男，XXX族,住XXX，身份证号XXX联系电话XXX。

　　申请事项：

　　请求贵院依法准予申请人撤销对XXX的进行鉴定的申请。

　　事实和理由：

　　XXX，现申请人为了便于本案尽快审结，该纠纷得以早日解决，故向贵院提出撤销鉴定申请，望准许。

　　此呈

　　XXX人民法院

　　申请人：

　　XXX年XXX月XXX日

司法鉴定申请书9

　　申请人:

　　性别：

　　出生年月：

　　民族：

　　住址：

　　委托代理人：

　　申请事项：依法申请xxxxx公安局分局重新委托鉴定机构对申请人xxx损伤程度进行鉴定。

　　事实与理由：

　　xxxxxx公安局分局内设有法医鉴定机构，申请人认为应当考虑先由公安分局内设的法医鉴定机构对申请人进行损伤程度鉴定。如果鉴定事项属于复杂疑难鉴定事项或者有其他特殊情况，才有必要考虑对外委托。申请人的伤情并非复杂疑难问题，不需要对外委托鉴定。

　　如果确有必要对外委托xxxxx公安局分局也应该委托具有良好声誉的权威鉴定机构来鉴定，而xxx司法鉴定中心并不具有胜任的资格。申请人接受鉴定事后得知，xxx司法鉴定中心并未入选xxx中级人民法院法医学、文检鉴定机构入册机构名册内，该鉴定机构无论在声誉还是在鉴定水平的权威性方面都是不入流的鉴定机构，其不正规的.做事风格一度受到业界诟病，其权威性并未得到司法机关、保险公司、律师事务所、受害人等广泛认可。申请人认为鉴定涉及刑事责任追究，xxxxx公安局灞桥分局委托的司法鉴定中心对鉴定申请人损伤程度鉴定考虑不周，应重新委托鉴定机构鉴定。

　　xx司法鉴定中心向申请人收取司法鉴定费用1000元整，远远超过法律规定的费用标准。根据《司法鉴定收费管理办法》的相关规定，损伤程度鉴定，300/700，只涉及体表损伤程度鉴定的，每例300元。含活体检验、活体照相，不含医学辅助检查费用。xxx司法鉴定中心向申请人超标准收取1000元整，属于违法违规行为，这种行为绝不能姑息，xxxxx公安分局应另行委托正规合法的鉴定机构重新鉴定。

　　xxx司法鉴定中心做出的鉴定意见不客观、不全面、不合法，不公正，申请人不予认可。首先，鉴定意见认为只构成轻微伤，与事实不符，申请人原始病历及检查资料明确显示申请人肋骨骨折两处以上(双侧5、6前肋骨折，断端少量骨痂形成)，这正是此次伤害的受伤部位，根据xxxx年x月x日《人体损伤程度鉴定标准》申请人损伤程度足以鉴定为轻伤，xxx司法鉴定中心对于原始病历及检查单视而不见，最终鉴定为轻微伤与事实不符;其次，鉴定意见中对于原始病历中陈述的肺挫伤等多处伤害部位并没有做出损伤程度鉴定，鉴定意见不全面，这显然不符合《司法鉴定程序通则》对鉴定文书的严格要求。再次，鉴定没有针对性，方法不正确，鉴定中的新的检查没有针对原始病历材料及检查中较重的构成轻伤的的“双侧5、6前肋骨折，断端少量骨痂形成”这一损伤进行排查，仅仅因为之后的简单检查而否定原始病历及检查单效力，这种检查和比对方法显然是不正确的，不符合《法医临床检验规范》要求。

　　综上所述，申请人的损伤程度已经构成轻伤，为维护申请人合法权益，特申请重新委托司法鉴定，望批准。

此致

　　xxxxx市公安局分局

申请人：xxx

　　xxxx年xx月xx日

司法鉴定申请书10

　　申请人：____性别_

　　xx年x月x日出生，住xx小区

　　委托代理人：____

　　请求事项：

　　一、请求贵院依法指定xx省外的司法鉴定机构对申请人造成的伤害进行法医学鉴定。

　　二、请求贵院依法指定鉴定机构对申请人造成的心理疾病是否需要进行心理辅导进行鉴定。

　　事实和理由：

　　申请人是xx县教师xxxx一案的受害人，被告人xx的犯罪行为客观上已造成申请人xx破裂的严重后果。犯罪行为持续三年多时间，对申请人造成的影响是深远的、是终身的。这种暴力侵犯不仅导致受害人产生厌学、经常被噩梦吓醒等精神方面的疾病，也导致对受害人的父母出现心理障碍、精神状态出现异常等病状。

　　为了保障申请人的.合法权益，依据《中华人民共和国刑法》、

　　《中华人民共和国民事诉讼法》等规定，申请人特向贵院申请进行司法鉴定，同时考虑到本案在社会上影响极大，被告人的教师身份以及xx县当地的教育机构均与本案有利害关系，因此请求贵院指定xx省外的司法鉴定机构对申请人造成的伤害进行法医学鉴定、对受害人及其家属是否需要进行心理辅导的相关鉴定。

　　以上请求请贵院予以考虑并依法将申请结果书面告知申请人及其委托代理人。

此致

　　申请人：xx

　　xx年xx月xx日

司法鉴定申请书11

　　一、房屋司法鉴定申请书怎么写有效

　　评估申请书

　　申请人：

　　住所地：XX市XX路XX号

　　申请事项：

　　1、请求贵院将被申请人XXX的位于##（房产证号：##）进行委托评估机构评估；

　　事实和理由：

　　申请人诉因遗产继承纠纷一案，目前在XX人民法院审理，案号：##,继承纠纷房产为（具体情况协商，证号、面积、位置），现因需要分割该房产但无法确认其价值，特申请法院委托评估机构对该房屋进行价值评估，以方便查明事实进行遗产分配。

此致

XX市XX区人民法院

　　申请人：XX公司

　　年月日

　　二、房屋司法鉴定收费标准

　　1、住宅;

　　建筑面积500平方米以内的，砖木1.80元/平方米，混合2.30元/平方米，框架2.80元/平方米;

　　建筑面积500平方米最低标准(元/次)，砖木150元，混合200元，框架250元;

　　建筑面积500—20xx平方米的，砖木1.30元/平方米，混合1.80元/平方米，框架2.30元/平方米;

　　建筑面积20xx平方米以上的，砖木1.10元/平方米，混合1.30元/平方米，框架1.80元/平方米;

　　2、非住宅

　　建筑面积500平方米以内的，砖木2.30元/平方米，混合2.80元/平方米，框架3.30元/平方米;

　　建筑面积500平方米最低标准(元/次)，砖木200元，混合250元，框架300元;

　　建筑面积500—20xx平方米的，砖木1.80元/平方米，混合2.30元/平方米，框架2.80元/平方米;

　　建筑面积20xx平方米以上的，砖木1.30元/平方米，混合1.80元/平方米，框架2.30元/平方米。

　　三、司法鉴定申办流程

　　申办材料：

　　1、申请表；

　　2、身份证、专业技术职称、行业执业资格、学历、符合特殊行业要求的相关资格、从事相关专业工作经历、专业技术水平评价及业务成果等证明材料；

　　3、应当提交的其他材料。

　　办理程序：个人申请从事司法鉴定业务，应当由拟执业的'司法鉴定机构向司法行政机关提交相关材料：个人兼职从事司法鉴定业务的，应当符合法律、法规的规定，并提供所在单位同意其兼职从事司法鉴定业务的书面意见。经审核符合条件的，省级司法行政机关作出准予执业的决定，颁发《司法鉴定人执业证》；不符合条件的，作出不予登记的决定，书面通知其所在司法鉴定机构并说明理由。

　　办理时限：法定时限

司法鉴定申请书12

　　申请人：________房地产开发有限责任公司

　　申请事项：请求贵院依法委托具有笔迹（指纹）、印章鉴定资质的司法鉴定机构对____、____向贵院提供的《施工合同》进行笔迹（指纹）、印章鉴定。

　　具体鉴定事项如下：

　　1、____、____向法院提供的《施工合同》签约方为王鑫、____、____，现对该《施工合同》手写体部分鉴定具体的书写人及真伪。

　　2、____、____向法院提供的《施工合同》部分条款以指纹进行了确认，现对该《施工合同》中的指纹鉴定具体按捺指纹的主体及真伪。

　　3、对____、____向法院提供的《施工合同》中所有手写体和按捺指纹的形成时间进行鉴定。

　　4、对____、____向法院提供的《施工合同》中“呼和浩特市____房地产开发有限责任公司—合同专用章”印章的真伪及该印文形成的时间进行鉴定。

　　5、对____、____向法院提供的《施工合同》与申请人向法院提供的《施工合同》进行分析对比，并出具分析鉴定结论意见。

　　事实及理由：

　　原告____、____诉申请人建设工程施工合同纠纷一案，贵院已立案受理。诉讼过程中，申请人通过查阅本案卷宗材料得知，____、____向申请人主张支付工程款及赔偿经济损失460余万元的基本证据材料为双方于20xx年7月26日签署的《施工合同》。该《施工合同》经申请人仔细核对，认为①____、____、的`签名及按捺的相关指纹；②合同中的其他书写部分；③合同中申请人落款处的印章等均为原告____、____伪造、篡改。

　　为使法院依法查明本案事实，追究原告伪造公司印章并伪造篡改合同的法律责任，故申请人特依法申请对上述事项进行司法鉴定。

　　此致

　　____省____县人民法院

　　申请人：________房地产开发有限责任公司

　　法定代表人：____________

　　二0____年____月____日