水电安装施工承包合同

时间:2023-11-15 06:54:48 施工合同 我要投稿
  • 相关推荐

水电安装施工承包合同

  随着法律观念的深入人心,越来越多的场景和场合需要用到合同,它可以保护民事法律关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编帮大家整理的水电安装施工承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

水电安装施工承包合同

水电安装施工承包合同1

  甲方:

  乙方:

  本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条工程概况

  1.施工地点:

  2.工期: XX年XX月XX日

  3.本项工程预计平米,结算价格为元/平方米。工程总价约为元。

  第二条材料供应的约定

  1.甲方提供的材料

  乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

  2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

  第三条关于工程质量及验收的约定

  1.本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他-35/98》及《运城市装饰工程质量验收标准》

  2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:

  1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

  2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的'问题,为乙方创造良好的施工条件。

  3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

  4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

  1.工程款付款方式:

  主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万,穿线按安装进度分两次支付。

  2.乙方承包内容:

  1).水电开槽、布管、穿线、埋盒

  2).所有水电施工过程的垃圾清运

  3).水电施工的穿墙、打孔、切割

  4).开关面板和灯口安装

  3.工程结算方式:

  按建筑面积结算:15元/平米

  第六条违约责任:

  1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付元的违约金。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付元违约金。

  第七条纠纷处理方式:

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。

  第八条合同的变更和解除:

  合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。

  九条.其它约定第:

  1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

  2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

  3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  第十条附则

  本合同经甲、乙双方签字后生效。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方签字:乙方签字:

  年月日

水电安装施工承包合同2

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合法同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律﹑法律之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲方乙方协商一致,就楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程施工达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称工程地点:

  2、工程内容:基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程

  3、承包方式:包工包料

  4、质量标准:合格

  二、工程工期

  1、合同生效后,按照甲方要求时间完成。

  2、若甲方要求的工期比合同约定的工期提前,应同乙方协商确定。若甲方未按约定完成自身工作而影响工期,工期顺延。不可抗力因素导致的不能施工,工期顺延。

  3、若乙方自身原因不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,并承担相应经济损失。

  三、工程造价及材料要求

  注:数量据实结算工程完工后按最终确定工程总造价结算工程款。工程基础及地下室外墙所使用的为京九牌材料,SBS为―20℃、4㎜弹性防水卷材,符合GB-20。

  四、工程款支付

  合同签订后,待乙方施工完毕后按建设单位工程拨款点付至每个分项的75%。竣工验收合格后付至总造价的80%工程款,留20%保修费,保修期满后一次付清。

  五、工程质量

  1、工程验收质量标准执行国家质量验收标准无条件接受业主、建设单位和甲方的检验。

  2、乙方在施工中,必须接受甲方的管理规定及技术交底,并保证工人的技术素质,严格按技术交底施工。

  3、施工过程中出现的质量问题,业主及甲方有权随时提出返修,因返修造成的人工费及材料费支出均由乙方承担,甲方不负任何责任。

  六、安全

  乙方必须对现场施工人员的人身安全负责,并为其办理相应的人身安全保险,因乙方原因造成施工人员及其它人员伤害的一切费用由乙方负全部责任。

  七、甲方责任

  1、甲方在乙方进场前,必须保证具备施工条件。

  2、甲方负责施工现场的协调,对工程进场材料、施工质量施工进度等进行监督、检查,组织验收、变更、签证等事宜。

  3、甲方为乙方提供施工所需的`水、电、吊车,确保乙方正常施工。

  4、按合同规定支付工程款。

  八、乙方责任

  1、乙方必须具有淄博市防水协会认可的防水施工资质,并承担卷材送检所需费用。

  2、乙方负责按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。在施工过程中,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护措施。由于乙方在施工过程中,违反安全操作规程导致安全事故,乙方承担全部责任。

  3、积极配合好总承包单位,处理好与其他各方的关系。确保本工程保质保量按期完工。

  4、乙方应严格按照监理程序的要求接受监理的检查、监督,及时提报完整的工程技术材料,及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。

  5、工程具备竣工验收条件,乙方按规定提供完整的竣工资料和验收报告,甲方负责组织有关人员验收。

  九、违约责任

  1、由乙方自身原因造成的工期延误或质量问题,由乙方负责,并赔偿给甲方造成的一切经济损失。

  2、因合同各方不履行合同而造成对方经济损失,由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。

  十、工程保修

  1、工程质保期自工程验收合格签字之日起计算,执行建设部有关规定,质保期为5年。

  2、现场留设乙方负责人电话,质保期内工程若出现质量问题,乙方负全部责任,甲方不承担任何责任,乙方须在当日内赶到现场进行维修,由此造成的一切经济损失(例如进水后木地板及家具变形、电气受潮等)均由乙方负责。

  十一、其他

  1、吃饭、住宿及生活已包含在价格内,由乙方自行解决。

  2、本合同价款包括安全费、劳保费等一切费用如出现安全事故由乙方自理

  3、本合同未尽事宜,双方协商解决。合同在履行过程中如发生争议,双方协商,协商不成时,可诉至当地法院解决。

  4、本合同一式的份,甲方份,合同自双方签字盖章后生效,合同条款履行完毕终止。

  甲方(公章):乙方(公章):

  法定代表人(签字):法定代表人(签字):

  XX年XX月XX日 XX年XX月XX日

水电安装施工承包合同3

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经协商一致,确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人,为明确双方责任,保质、保量、按期完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,并结合商丘市有关规定及本工程的具体情况,签订本合同,双方共同遵守执行。

  第一条 工程概况

  1、工程名称: 商丘市宋城路景观绿化带工程

  2、工程地点: 宋城路 睢阳大道--星林路

  第二条 承包范围及内容

  1、承包范围

  (1)景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程第二合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。

  给水系统以市政总进水表点起,安装景观给水从水表安装至景观各给水点,与室内给水管以窨井进水表为界;排水系统从景观排水点至市政第一个检查井;

  (2)景观电气照明、动力配电

  范围:商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容

  单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装,防雷接地、等电位系统。

  (3)本项所有各种井的砌体及安装所有用工。

  2、承包内容 商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸(包括设计变更和有关技术文件)中的水电安装全部施工内容。

  第三条 质量技术要求

  1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录,设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司

  知关于本合同施工质量的要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。

  2、乙方安装完毕并经自检确认合格后,应通知甲方管理人员进行验收,因乙方原因造成第一次验收不合格,必须无条件进行整改,若第二次验收仍然不合格,则处罚1000元。同时乙方必须无条件返工,直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的,按上述工期约定责任处罚。

  3、各管线安装应严格设置控制点,确保横平竖直,位置正确,若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准,每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工,造成的全部经济损失由承包方全部负责。

  4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的,应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内,浇砼现场必须有一个带班的班长负责,保证不发生质量问题,若发生质量问题凿打浇好的'混凝土,责任全部由乙方负责,并每次罚款500元。

  第四条 承包方式

  包工、包机具、包质量、包安全、包验收、包资料,景观部分土方开挖、回填由乙方负责,需要大型机械由甲方提供。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实,土方回填时,须进行夯实,雨后表面不能出现沉陷,否则造成的损失费用由乙方负责承担。

  第五条 合同工期

  1、从20xx年03月16日至20xx年 05 月06日。总日历工作天数为: 50 天。03月15日人员设备进场,

  2、经甲方确认,乙方工期可相应顺延:

  (1)甲方未能履行本协议规定之责任。

  (2)设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度。

  (3)在施工生产过程中,因非乙方原因连续停水、停电达24小时以上造成停工。

  (4)人力不可抗拒因素。

  第六条 单价及合同总价款

  1、合同综合单价

  包含各种费用、风险,不含税;合同固定综合单价款为一次性包干价,竣工结算时不作调整,施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。

  2、合同总价

  本承包工程暂定合同总价为人民币(大写) 肆拾贰 万元整,¥:(小写) 42万元。

  第七条 乙方责任人

  合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%,工程如出现原材料问题,乙方不承担责任,施工中如图纸有变,甲方需要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。

  第八条 甲方责任

  1、在开工前,向班组提供必需的施工图纸。

  2、制定项目的管理措施,加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督,协调各班组的生产管理工作。

  3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱,并提供施工用水用电。

  4、保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。

  5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工,或质量未达到要求,甲方有权责令其返工或停止施工。

  6、负责代办班组生产工人意外伤害保险,保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。

  7、施工完成后,在约定的时间予以验收及办理结算。

  第九条 乙方责任

  1、自觉遵守法律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关安全及施工现场的管理规定,加强安全教育,加强现场管理,认真落实措施,确保安全及文明施工。

  2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责,严格按照设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工,确保工程质量达到约定的标准。

  3、如发现承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷,应及时通知甲方。

  4、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期,根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前7天提交下月施工计划和物资需用量计划表,经甲方批准后严格实施。

  5、组织具有相应资格证书及素质良好的熟练技术工人持证上岗,并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。

  按甲方要求统一规划堆放材料、机具,按工程甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场。

  6、妥善保管、合理使用甲方提供的机具、材料及其他设施,做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

  7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合。

  8、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料,并承担其费用。主要有办理手续过程中需甲方协助的,甲方应予以配合。

  9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程甲方办理交工验收。

  10、按时发放工资,如未按时给工人发放工资引起的纠纷,甲方有权代发工人工资,并将给予乙方壹万元 (10000.00元)的罚款, 乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。

  11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失,包括政府主管部门罚款,应向甲方承担赔偿责任。

  第十条 安全要求

  1、乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等有关规定,采取必要的安全防护措施,认真执行安全技术交底,确保本乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识,杜绝违章生产、违章作业。

  2、乙方驻现场的施工管理人员为,负责计划安排、人员调配、安全教育、技术交底、质量检查与报验,有事外出必须向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发现违章作业,每次罚款贰佰元(200.00元),由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

  3、严禁随意拆除安全设施,施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除,否则每次罚款伍佰元(500.00元)造成严重后果者由乙方自己负责;杜绝重大安全事故和违章作业,工人月轻伤事故率不得超过千分之三。

  4、工伤事故及其他安全事故, 由乙方承担责任,发生安全事故及重大伤亡应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。

  5、为统一管理,甲方为全部工人代投保意外伤害保险,按本合同总金额%

水电安装施工承包合同4

  发包方:_______(以下简称甲方)

  承包方:_______(以下简称乙方)

  依照《合同法》有关规定,甲方将位于_______的非机动车车棚制作安装工程承包给乙方。本着平等、自愿的原则,经甲乙双方协商一致订立本合同。

  一、工程基本情况

  1、工程位置:

  2、工程名称及量预估(竣工后按实际面积核算)

  车棚:约平方米。合同总金额约为人民币_______元(大写:_______),后附预算明细。

  二、施工期限

  施工期限为_______天,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

  三、付款方式

  自车棚全部竣工验收合格后10日内甲乙双方进行结算。甲乙双方之间签署结算书后,甲方向乙方支付总工程款的。剩下作为质保金,待工程竣工验收合格满一年后,若工程无质量问题,甲方再予支付乙方。

  四、工程质量和验收

  1、质量要求:乙方保证为甲方设计、制作非机动车车棚所用材料及施工过程,结果应符合制作安装行业国家规定的标装。

  2、制作和安装要求:非机动车车棚安装牢固,在风雨等荷载作用下不受任何破坏。

  五、甲乙双方的权利义务

  (一)甲方权利义务

  1、甲方有义务按约定支付工程款。

  2、甲方有义务配合乙方施工,并提供施工中所需水、电等。

  3、甲方有权对乙方施工过程进行监督,当乙方施工违法或不符合同约定时,甲方有权提出异议并责令乙方改正。

  (二)乙方权利义务

  1、乙方负有安全保障义务。如因乙方在安装期间和在维护期间出现非机动车车棚及相关材料损坏掉落或其他原因造成甲方或第三方人身伤亡或财物损失等,由乙方负责赔偿。

  2、非机动车车棚保修期为一年,乙方在保修期内有义务定期对非机动车车棚进行检查和维护,确保车棚安装稳固、正常使用。相关的检查和维护、维修费用由乙方承担。

  3、乙方在施工中有权请求甲方作好协调工作。

  4、乙方安排的施工及维修人员若发生工伤事故,相关的.法律责任由乙方自行承担。

  六、违约责任

  1、甲乙双方都不得单方擅自终止合同,否则擅自提出终止合同的一方应按合同总额的5%向对方支付违约金,并且对方有权要求继续履行合同。

  2、乙方若逾期未完成施工或交付的工程不符合合同约定,应当按合同总金额的5%向甲方支付违约金,并负责无条件继续施工或返工直至符合合同约定。在继续施工或返工期间,乙方还应按合同总金额的日万分之五向甲方持续支付违约金。

  3、若乙方不按本合同履行维护责任,因此而造成的一切损失由乙方负责赔偿,且甲方有权没收质保金。

  4、若甲方迟延向乙方支付工程款,甲方应按合同总金额的日万分之五向乙方支付违约金。

  七、争议解决方式

  本合同在履行中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。协商不能达成一致的,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

  八、其他约定

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,以便相互监督履行。

  甲方:_______法定代表人:_______

  乙方:_______法定代表人:_______

  _______年_______月_______日

水电安装施工承包合同5

  甲方:_________代表(以下简称甲方)

  乙方:________ _代表(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就。水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程承包范围__________工程范围与内容:所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)

  工期要求

  乙方必须在__________年__________月__________日前竣工。

  乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  质量标准

  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。

  工程承包方式:包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

  采用固定劳务单价方式。

  合同价款本合同价款为人民币:__________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。

  付款和结算方式

  工程款支付:工程量全部完成经验收合格,于建设单位支付该项目工程款到账后,30日内甲方向乙方按比例给予支付。保修期1年。

  设计变更

  因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

  材料设备供应

  1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应,所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

  2水电安装的'所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

  双方职责

  1甲方职责

  按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定现场负责,负责协调配合管理施工现场负责有关签证。(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。

  2、乙方责任

  (1)施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。

  (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。

  (3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

  (4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

  (5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

  (6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。

  十二、违约责任

  1、甲方违约责任

  如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

  2、乙方违约责任

  如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

  如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。

  (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。

  (5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

  (6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。  (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务,对不能按期完成各项指标任务的,甲方按20__元/次向乙方收取违约金。

  (8)以上违约金,凡未指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

  十三、安全文明施工

  1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。

  2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。

  3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。

  4、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。

  5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

  十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。

  甲方(签字或盖章):__________

  __________年__________月__________日

  乙方(签字或盖章):__________

  __________年__________月__________日

水电安装施工承包合同6

  发包单位:_____________(甲方)

  承包人:_____________ (乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。

  第一条、工程概况:

  工程名称:_____________工程水电安装(以下简称:本工程)

  工程内容:强电、弱电:按施工图完成所有施工程任务,室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕,且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)

  防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等。给水、消防:按施工图完成所有给水、消防工程任务。

  雨水:按施工图完成所有雨水工程任务。

  污水:按施工图完成所有污水工程任务,室外施工至红线外市政管道污水井。

  施工现场条件:以现场实际情况为准;

  施工部位:本合同约定乙方施工部位为:_____________项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。

  第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容:

  ㈠承包方式:乙方承包内容包括:人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。

  ㈡承包范围:包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装,调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。

  ㈢承包的主要内容:见第一条第二款。

  ㈣甲方直接分包的其他专业工程,乙方需全力配合,协助完成。

  第三条、合同工期:

  ㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_____________日历天;开工日期为:_____________年_____________月_____________日,竣工日期为:_____________年_____________月_____________日。

  ㈡乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源。

  第四条、质量标准:

  ㈠适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):

  ①建设强制性条文;

  ② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ_____________;

  ③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB______________;

  ④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB______________;

  ⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ_____________);

  ⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ_____________)

  ⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ_____________);

  ⑧甲方制定的工程质量验收实施细则。

  ㈡工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求,符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”,乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,承担全部的违约责任。

  ㈢工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工队组组织自检并报项项目部,项目部根据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部,监理部根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场

  ㈣工程保修按建设部有关规定执行,保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。(保修期2年)

  第五条、文明工地、安全标化标准:

  ㈠遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从应付乙方工程款中扣除。

  ㈡在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。

  第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式:

  ㈠承包单价:承包工程综合单价按总建筑面积_____________元/㎡(含配合费、税金)包干,承包工程总价暂定1927万元。(详见合同附件一)

  ㈡工程量的计算:

  ⑴结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;

  ⑵零星工程的工程量以“工日”为计算单位;

  ⑶工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。

  ㈢结算方式:工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:

  ⑴结构预埋部分占本项目合同价的15%;

  ⑵墙体预埋部分占本项目合同价的15%;

  ⑶安装部分占本项目合同价的40%;

  ⑷调试验收部分占本项目合同价的25%,验收完后留5%质保金,保修期满后30天内付清。

  ㈣根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同在20_元内不与增减。

  第七条、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:

  ㈠为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现,签订本合同乙方须向甲方交纳_____________万元履约保证金,在合同签订后7天内全部交納。保证金返还:

  1、±_____________以下全部预埋完成后10天内返还全部保证金;如果甲方安排±_____________以下分期施工,则一期±_____________以下预埋完成后7天内(或开工后150天)返还50%全部保证金。如乙方不按时交纳履约保证金,则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保证金,则按应返履约保证金总额的5/日计算滞纳金。

  ㈡工程款的支付严格按照第六条第三项执行。在每个结算节点,乙方办理好结算手续后,甲方在7天内支付工程款。

  ㈢工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开始办理结算手续,甲乙双方在结算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在保修期满后(自工程竣工之日起计)30日内,甲方将余款(不计利息)一次性支付给乙方(如发生返修费用从中扣除)。

  ㈣若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担。

  第八条、甲、乙的权利和义务:

  ㈠乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的'方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准及更好;参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  ㈡在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。 ㈢在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。

  ㈣乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收,并做好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。

  ㈤当乙方拒绝执行甲方(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。

  ㈥对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

  ㈦乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的所有后果均有乙方承担,并对当事人处以_____________万元的罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。

  ㈧乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款_____________元。

  ㈨乙方必须按照设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全,上报甲方、建设方及监理认可方可使用。

  ㈩乙方必须保证管理、施工人员的稳定性,节假日休息需经得甲方同意。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

  (十一)乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。

  (十二)乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车,卸车及搬运。

  (十三)乙方负责本工程所有竣工资料及时完成。

  第九条、施工管理规范

  ⑴建筑机械使用安全技术规程(JGJ_____________)。

  ⑵建筑施工安全检查标准(JGJ_____________)。

  ⑶建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ_____________)。

  ⑷__市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。

  第十条、合同生效:

  1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效。

  2、本合同一式四份,甲、已双方各执一份。

  3、本合同为尽事宜,双方协商解决。

  4、本合同订立时间:_____________年_____________月_____________日。

  5、签订地点:__________________________

  甲方:_____________乙方:_____________

  住所:_____________住所:_____________

  法定代表人:_____________(签字)法定代表人:_____________(签字)

  电话:_____________电话:_____________

  开户银行:_____________开户银行:_____________

  帐号:_____________帐号:_____________

  签约日期:_____________签约日期:_____________

【水电安装施工承包合同】相关文章:

水电安装承包合同12-08

水电安装施工合同范本11-01

水电安装施工合同范本07-21

水电安装劳务承包合同01-11

水电施工承包合同08-12

水电安装工程施工合同01-12

水电安装工程施工合同01-30

水电安装承包合同(15篇)11-30

水电安装承包合同(精选15篇)04-16