当前位置：库文网>条据书信>委托书>设计委托书

设计委托书

时间：2022-12-18 10:38:44 委托书我要投稿

设计委托书(汇编15篇)

　　在被委托人做出违背国家法律的任何权益时，委托人有权终止委托协议。在办理事务和工作生活中，需要用到委托书的事务越来越多，那么，怎么去写委托书呢？以下是小编为大家整理的设计委托书，欢迎阅读与收藏。

设计委托书(汇编15篇)

设计委托书1

xxx有限公司：

　　由贵司负责设计和工程总承包的xxxxxx有限公司超白光伏玻璃生产线已进入设备安装阶段，即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设，现特委托贵司进行深加工项目设计，同时，因布置两条深加工线所引起的厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下：

　　一、项目名称：

　　xxxxxx有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。

　　二、厂址选定：

　　利用原片成品库和碎玻璃堆场地段，请另外规划碎玻璃堆场。

　　三、项目性质：

　　新建。

　　四、生产线规模：

　　生产线

　　两条深加工生产线

　　规模

　　2×14000O/天

　　总产能

　　一千万平米/年

　　产品品种

　　超白压延玻璃

　　产品厚度

　　2.5~ 4mm

　　五、相关基本建设条件：

　　1、玻璃原片：原片从冷端经叉车转运至深加工车间;

　　2、供水：采用城市自来水或厂区自备深井水，并根据深加工工序要求设计超纯水制备系统;

　　3、供电：厂区开闭所10KV供电，需设计深加工车间变电所;

　　4、排污：设计磨边污水处理系统;

　　5、运输:深加工成品均按汽车运输考虑，装车同时考虑行车和叉车两种方式。

　　六、生产线配置要求：

　　1、磨边：如无更合适的建议采用佛山保特罗磨边机;

　　2、镀膜：如无更合适的建议采用意大利赛福徕进口滚涂机;

　　3、钢化机组：如无更合适的建议采用北玻或兰迪产品;

　　4、上下片机：如无更合适的建议采用国产机械手;

　　5、其它设备：选用国产主流厂家产品;

　　七、项目需重点突出的三个方面：

　　1、绿色环保：污水排放必须达标;

　　2、产品品质：高档多晶硅太阳能电池用光伏玻璃。深加工总成品率大于90%;

　　3、工艺流程尽量合理，减少运行费用。

　　八、工程进度：

　　1、厂区功能分区变化调整设计7月底完成;

　　2、深加工车间建筑结构施工图8月15日前提交;

　　3、深加工系统主要设备表7月20日前提交;

　　4、各专业施工图8月底前分批提交。

　　九、请贵司根据以上要求，于20xx年7月18日前派出相关专业工程师到厂进行设计联络，以便设计工作顺利开展。

　　感谢贵司对我司工作的大力支持!顺颂商祺!

　　委托人：

　　20xx年xx月xx日

设计委托书2

　　委托人：________住所：________联系电话：________

　　法定代表人（或负责人）：________职务：________

　　受委托人：________性别：________身份证号码：________住址：________联系电话：________职务：________

　　现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。

　　代理人的代理权限如下：办理的消防设计文件审核申报工作内容。

　　委托单位（盖章）：________

　　法定代表人（或负责人）（签名）：________

　　受委托人（签名）：________

　　________年________月________日

设计委托书3

　　一、委托单位：

　　深圳市xxxxx投资有限公司

　　二、项目名称：

　　【xxxxx】

　　三、建设用地位置：

　　深圳市

　　四、设计邀请单位：

　　xxx建筑设计研究总院第一设计部

　　五、委托时间：

　　公司定于xxxxx年 5月 13 日派发设计资料并组织踏勘现场。设计未详问题可随时咨询联系人。

　　六、交图时间：

　　1、受邀设计单位务必于xxxxx年6 月 10日前将设计方案资料送达本公司。未按时送达设计方案资料的视为弃权。

　　2、送交地点：

　　3、联系人：

　　4、电话：【设计方案委托】

　　七、方案评审：

　　1、设计方案由本公司组织专家进行评审。

　　2、方案评审结果将于xxxxx年 6 月 30 日前以书面的形式通知受邀设计单位。

　　八、费用支付：

　　1、本公司在下达方案评审结果书面通知后十天内支付设计单位4万元人民币，作为方案设计费。对于方案设计深度未达到【设计任务

　　书】要求的设计单位，本公司将不予支付方案设计费。

　　2、经过考察，若方案评审胜出设计单位具备承接该项工程施工图设计资质条件的，本公司将于xxxxx年内与该设计单位签定施工图设计合同。设计取费标准按国家和深圳市有关规定另行协商。

　　3、若胜出设计单位不愿承接或不具备资质条件承接该项工程施工图设计工作，胜出方案设计费原则上按该项工程设计取费的15％支付即8万元人民币（已包括方案设计费4万元）。最佳方案通过主管部门审查后，委托单位于七日内支付。

　　九、设计资料要求：

　　具体内容详见【xxxxx项目建筑、规划设计任务书】。

　　十、其他注意事项：

　　1、不符合本委托书要求的设计资料不进入评审范围。

　　2、受邀设计单位未按时送达设计资料的不进入评审范围。

　　3、业主支付方案设计费后，拥有设计文件的著作权及其延伸权利，设计资料不退还受邀设计单位。

　　十一、附件

　　以下资料同样作为邀请设计文件的基本资料。

　　附件１：深圳市规划与国土资源局：

　　xxxxx住宅小区宗地图（复印件）

　　附件2：xxxxx住宅小区项目销售对建筑设计方案的参考意见

　　委托人：

　　时间：

设计委托书4

　　工程名称：茌平县恒源LNG与CNG加气站项目

　　建设地点：山东省茌平县温陈乡新省道804与原省道804交会处建设单位：山东协合燃气有限公司

　　设计单位：新兴重工（天津）科技发展有限公司

　　委托日期：20xx年8月6日

　　一、委托说明：

　　1、工程名称：茌平县恒源LNG与CNG加气站项目

　　2、工程概况：在茌平县温陈乡建设LNG与CNG加气站各一座，项目占地约7.3亩，现有400KVA箱式变压器1座,位于场地西北角。 LNG加气站为二级站；CNG加气站日生产能力1.5万立方米，

　　CNG加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。

　　办公楼为3层，1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间；2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间；3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

　　二、委托内容：

　　1、初步设计方案；

　　2、设计图纸；

　　三、设计周期：5天

　　xx限公司

　　20xx年8月6日

设计委托书5

　　一、项目简介

　　1、地块基本特征概述：

　　规模尺寸：占地176.3亩，北临海曲东路，东距临沂路约一百米，南距迎宾路约米，西临风景秀丽的沙墩河公园，地块大致呈现规则型四方形；

　　区位：地块位于临沂路与沙墩河公园之间，就日照市新市区局部区域现状而言，属于新市区的偏西地带，就大城区范围而言，属于中心区，具突出的区位价值；

　　环境：位于新市区临沂路与沙墩河公园之间的本案，居住环境自然十分理想，随着周边多个现代住宅小区的陆续建成，地块区域的居住生活环境在不久的将来会有更大的提升；

　　交通：地处新市区海曲东路与临沂路两大城市主干道大的交界点，路况很好，交通出行十分便利，地块周边开通的公交线路较多，而且运作较规范，该小区地理优越。

　　生活配套：地块处于新市区的偏西地带，周边的生活配套较为完善。

　　2、开发意向：

　　小区的方案设计理念为：以人为本，以业为荣，人无我有，人有我优

　　小区的方案设计宗旨为：一流的外观，一流的内涵，一流的生活设施、一流的物业管理

　　小区的设计主题为：人文、境界、舒适、安全

　　二、规划设计依据

　　1、日照市规划建设委员会日建规字[20xx]21号文，主要指标要求：容积率：≤ 1.8,绿化率:≥35%,建筑密度：≤22%；

　　2、本委托书。

　　三、总体规划构想

　　小区拟建成品质高雅的中高档花园住宅，拟建有大众活动场所、旱冰场、网球场、体育健身等基础设施，拟建有小型饮酒吧、美容美发店、幼儿园、商业网点等服务设施，冬季供暖，小区绿化率达到国家规定的要求，让人感到是生活在绿色的大自然中，使人们拥有一个四季如春的家。

　　根据所取得地块的历史背景，地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案，以形成独特的风格和形象。在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出唯一性，使人一见即想入住，激发人们购房的欲望

　　1、规划布局基本原则

　　（1）与城市规划体系合理衔接；

　　（2）在保证较低成本的情况下将规划做得较好；

　　（3）分期分组团开发策略，本项目一次规划设计，分多期实施，每期均具备独立完整的实施方案，以利用于分期投入及灵活的滚动销售；

　　（4）尽量合理利用地块固有的景观生态及文化元素；

　　（5）将合理组织景观视线通廊，设置重要景观节点；

　　（6）注重社区天际轮廓线的节奏与韵律设计；

　　（7）注重社区规划布局的层次感与梯度感设计，达成和谐统一；

　　（8）在平面布置方面注意避开市场的常规思维，在实用和充分利用的前提下出奇、出新。

　　（9）以小高层住宅为主，错落有致。所有建筑都应成为亮点，主要建筑要突出标志性

　　2、建筑风格构想

　　（1）以现代风格为主，线条流畅，富有诗意和个性；

　　（2）小高层、高层建筑可采用一些的风格元素。

　　3、建筑外立面设计

　　外立面应以“ ”为设计理念，体现本项目的“ ”主题。重视第五立面（屋顶）的设计，使其在功能和景观上成为本地的唯一性，强调色彩的变化，要生动，富有跳跃感，创导时尚潮流，外墙色调要求：与小区环境相协调，考虑有色塑钢窗，并带有隐形纱窗，阳台可采用异形(分观赏和休闲用)，外观造型别致美观，阳台尤其要体现人无我有、人有我优的特点，以增加卖点

　　4、单体设计

　　（1）多层单体楼盘建议设计成板式，局部呈错齿状。少部分多层单体（如组团衔接处/对接处）让组团景观自然延伸进来，以弱化与组团联系不够紧密的感觉,但须注意的是:在与参与性、互动性景观衔接处，景观过渡不可太浓厚，不要产生视觉阻断性；

　　（2）小高层、高层单体楼型建议点式与板式相结合。使组团景观的连续性增强，同时弱化人行走时建筑过密的压抑感，进一步提高整体均好性，同时可考虑部分架空层作室外半封闭娱乐、活动空间及设备设施房之用；

　　（3）小高层、高层的单体可设计成一梯两户、三户、四户，最高层为复式结构，屋顶设私家屋顶花园，以提高绿化面积，增加卖点；

　　（4）海曲东路车流量大，沿海曲东路一侧的住宅要采取有效降噪措施。

　　5、朝向：绝大多数要求与海曲东路平行，但可有适当的偏角（10度以内），须注意日照市常年风向与建筑朝向的关系。

　　6、关于会所、建筑单体、楼型设计，于此只建议要注重审美个性与独特品味的创新设计及与周围建筑景观的协调性。

　　7、商业物业设计细则及建筑风格提示

　　（1）建筑风格必须与小区的整体风格相吻合，但因其使用功能的不同，建议其层高在米左右，以便适应经营范围的变化；

　　（2）商铺开间设计在米，进深米，海曲东路的商铺进深可较大，沿沙墩河公园的商铺进深稍小，小区内商业进深最小；

　　（3）建议海曲东路的商铺总面积可考虑大些，既可在经营时引进一龙头店，用来带动经营氛围，又可预留下来，招进诸如电信、金融、邮政等服务业单位，以完善该区域的社区配套；沿沙墩河公园的商铺总面积可考虑小一些，以满足功能及小型投资者的需要，面积可考虑在（米Ⅹ米或米Ⅹ米）；

　　（4）集中式商用物业，均需考虑停车场的设置。开发期间，以门前广场停放车辆，招徕顾客。社区发展成熟后，车辆可停放于其下的地下停车库，建议其地下停车库可与小区内地下停车库连通，以便调剂使用。

　　8、住宅物业户型设计要求（原则、户型面积及比例）

　　基本原则：动静分开、干湿分开，充分考虑空调、热水设备、管线布置的合理性及隐蔽性；

　　所有户型均需考虑景观的不同视点，尽可能做到每个端头户型的创新设计，以便最大限度的提高销售单价；

　　户型适当多样化，可适当设计部分错层、双复式等多种创新户型，兼顾各层面消费者的同时，试探市场的创新接受程度，户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求，指导人们的新生活、新思维；

　　卫生间、厨房及工作阳台北向布置，主卧南向布置；

　　餐厅要有自然采光、通风，与客厅分开，且避免餐厅与过道的混合；

设计委托书6

新疆四方建筑设计院有限公司：

　　新和县S211线岔口―火车站―新和县轻工业园区公路，本路段全长15Km，根据公路基本建设程序，为尽早完成工程前期工作，现将该路勘察设计任务委托你院承担，按一阶段施工图设计，并具要求如下：

　　一、公路测设等级及设计依据

　　1、公路等级：按平原微丘区三级公路设计；

　　2、设计行车速度为40Km/h；

　　3、路基宽度8.5m，路面宽度8m，两侧安装路牙石；

　　4、桥涵设计荷载标准：公路―Ⅱ级标准；

　　5、路面计算轴载：BZZ―100；

　　6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽；

　　二、其它指标：

　　平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标有关技术标准和技术规定执行。因投资有限，在保证工程安全的前提下，尽可能多的做设计比选，以降低工程造价。尽量利用老路基，技术指标不能满足时做局部改善和处理。认真做好地质和筑路材料调查，尽可能就地取材。因考虑是农村公路，界桩不做，其它的公里桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。

　　需要注意一下几点：

　　1）改建路线沿线农田林网密集，地下水位有可能普遍偏高（特别是在春融期），应控制好路基最小填土高度，做好特殊路基处理调查。

　　2）若用风积沙填筑路基较高时，应考虑边坡稳定问题，以做好路基包边处理。

　　3）尽量少占耕地，少拆迁房屋，路线经过小城镇或农村集市区时，个别地方可按平面交叉处理。

　　4）农村公路成直角急转弯如拐点处，如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时，可视具体情况做平面交叉处理，但应设计交通标志，进行限速。

　　5）做好筑路材料料场及外购材料的调查，与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。

　　6）做好征地拆迁调查，占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查，调查必须符合规范要求，并与当地政府签订对征地拆迁的意向书。

　　关于勘察设计费，另在勘察设计合同中明确。

　　请抓紧时间做好外业和内业工作，务必于20xx年12月31日前提交设计文件（包括施工图设计预算）和工程可行性研究报告。

xxx交通局

　　20xx年10月8日

设计委托书7

　　本委托书声明：我xx(姓名)系xxxxx(建设单位名称)的法定代表人现授权委托我公司的xx_(姓名)为我公司申报消防相关事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的事宜。

　　代理人无转委托权特此委托。

　　代理人：xx xx

　　性别：

　　年龄：

　　身份证号码：

　　法定代表人：

　　建设单位：

　　委托日期：

　　日期：x年x月x日

设计委托书8

　　账名:_______________________账号:__________________开户行:_______________

　　以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

　　__________设计分所：

　　兹委托你单位进行__________项目的勘察、设计工作。

　　工程地址：__________

　　工程规模：________

　　设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

　　特别提示：客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据，对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

　　设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

　　本授权委托书声明：我_______(姓名)系______(总公司名称)的法定代表人，现授权委托________(分公司名称)的__________(姓名)为我公司签署_______工程投标文件的法定代表人的授权委托

　　拾、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

　　特此委托!

　　委托单位：________有限公司

　　____年___月___日

设计委托书9

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1 工程地点：XX。

　　2 工程内容：总建筑面积平方米。

　　3 承包范围;装饰装修人工费用;

　　4 开工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

　　第三条;甲方责任

　　1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;物料供应

　　1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

　　2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书10

致：xxxxxxxxxxxxxxxxx公司

　　我单位现委托xxx(姓名)作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行xxx设计工作。该委托代理人的授权范围为：代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理xxx活动有关的事务。在整个xxx过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

　　代理人无权转换代理权。特此委托。

　　代理人姓名：

　　性别：

　　年龄：

　　职务：

　　身份证号码：

设计委托书11

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方探讨研究并确定，甲方委托乙方设计__________浮雕及圆雕方案。

　　一、设计概况：

　　甲方自愿将位于________________，浮雕________平米，圆雕________，委托给乙方进行规划设计。

　　二、设计要求：

　　甲方对设计初稿认可后，乙方再进行深入的设计图纸创作。甲方可提出修改要求，至满意为止。（设计图纸比例__________）

　　三、设计费用：

　　乙方以浮雕______元/平米，圆雕______元/个收取设计费。（包含设计草图，最终设计图纸）

　　四、设计期限：

　　该雕塑设计时间___________天。（收到第一笔设计款开始计算时间。如有意外情况，日期顺延。）

　　五、付款方式：

　　1、自本委托书书签定之日（即20__年月日），甲方付给乙方总设计款的40%（即_______元）；

　　2、最终设计图纸完成并经双方认可后，甲方付给乙方总设计款的60%（即_______元）。

　　六、艺术质量：

　　乙方应按照甲方的艺术品质进行设计工作，按质保量完成上述雕塑设计图纸，并达到甲方相关要求。

　　七、双方责任：

　　双方应履行上述针对各自的职责，乙方按时完工，甲方按时付款，共同推进此项目的顺利进行。除遇不可抗拒之因素外，双方确认按本委托书执行。

　　此合同书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。

　　甲方签字（盖章）：

　　乙方签字（盖章）：

　　年月日:

设计委托书12

　　公司：

　　兹委托你公司为我方进行工程设计。与该项工程设计工作有关地形资料、工程地质勘察报告、立项（选址、规划）批复等文件，由我方在工程的各相关阶段开始前向你方提供。现就有关设计要求，正式向你方提出如下：

　　一、设计应按照下列个阶段个方案进行，每个阶段的技术文件完成后，经我方正式确认后，方可进行下一阶段的工作：

　　1、总图规划方案；

　　2、单体建筑设计方案（平面图、立面图）；

　　3、单体建筑初步设计；

　　4、单体建筑施工图设计；

　　5、总图设计。

　　二、各阶段的具体设计要求如下：

　　1、总图规划方案：

　　（1）功能分区：

　　（2）出入口位置：

　　（3）容积率：

　　（4）绿化率：

　　（5）采光间距：

　　（6）泊车位：

　　（7）总建筑面积：

　　（8）最大建筑高度：

　　（9）最小建筑高度：

　　（10）其他：

　　2、单体建筑设计方案：

　　（1）建筑风格：

　　（2）建筑层数：

　　（3）各层层高：

　　（4）建筑面积：

　　（5）人防设施：

　　（6）结构形式：

　　（7）建筑设备：

　　（8）砌体要求：

　　（9）其他：

　　3、单体建筑施工图设计：

　　（1）内部装饰标准：

　　（2）外部装饰标准：

　　（3）特殊承载要求：

　　（4）结构形式：

　　（5）供暖方式：

　　（6）弱电与智能化项目：

　　（7）水暖电计量：

　　（8）水暖电出入口位置：

　　 ( 9 )设计寿命：

　　（10）其他：

　　4、总图设计：

　　（1）水暖电供应位置：

　　（2）供电总负荷：

　　（3）供热总负荷：

　　（4）道路建设标准：

　　（5）其他：

　　三、各阶段工期要求：

　　1、总图规划方案：

　　2、单体建筑设计方案（平面图、立面图）：

　　3、单体建筑初步设计：

　　4、单体建筑施工图设计：

　　5、总图设计：

　　四、设计与服务质量等级要求：

　　依据你公司《工程等级分类标准》，我方要求按照级进行工程设计，并承担相应的`后期服务。

　　五、设计用等建筑设备样本由我方负责提供。

　　六、其他：

　　1、工程设计所涉及的结构、消防、疏散、建筑节能等均应严格按照国家有关设计规范进行，我方的设计要求与国家的有关设计规范不一致时，应按照国家设计规范进行。

　　2、在满足我方投资以及节约能源的原则进行。

　　3、为使工程设计工作能够顺利进行，我方委派全权代表我方负责该项工程，其签署的所有文书，我方予以承认。以下为全权代表的签名及其在我方所担当的职务、所在部门和工作联系电话，以便你方确认。

　　全权代表（签字）：

　　职务：

　　所在部门：

　　办公电话：

　　移动电话：

　　特此委托

　　委托人（签章）：

　　委托日期：

设计委托书13

　　工程名称：_______

　　地点：_______

　　签订日期：_______

　　发包人：_______

　　设计人：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件以及幕墙、门窗行业的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　3、设计范围：外立面石材幕墙工程。

　　4、设计要求：各阶段的设计应符合国家和行业的相关规范、标准。

　　第二条发包人应向设计人提交的有关资料、文件。

　　第三条工程时间：_____年_____月_____日

　　第四条本工程设计收费标准

　　1、设计费单价30元/m2。

　　2、设计工程量3400平方米。

　　3、本合同暂定总价壹拾万贰仟元整(￥102000.00元)。

　　4、本合同设计单价包干(包干单价包括：设计图纸所需的材料费、人工费、利润、税金及其他费用等)，工程量按实计算。单价不包括审图费用，图纸审核费用由发包人负责。

　　5、施工图晒图超过8份时，发包人应按实支付超出部分的晒图费用。

　　6、效果图费用另行结算。

　　第五条设计费支付方式幕墙施工招标结束后，在定标之日起15个工作日内发包人一次性付清。

　　5.1如发包人交付设计文件、确认时间和设计费超过规定期限，设计人交付设计文件时间顺延。

　　5.2此图纸在未来施工中标单位确定后，对设计人未中标的部分，则设计人免费参加设计交底、竣工验收等其他现场服务共3人次，超过部分，差旅费、服务费(1000元/天.人)等其他所有费用由发包人承担。

　　第六条双方责任

　　6.1发包人责任

　　6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　6.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，若设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;若设计人已开始进行工作，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;工作量超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　6.1.4发包人必须按合同规定支付定金，设计人收到定金的时间作为设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　6.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

　　6.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　6.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供住宿和办公场地的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　6.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　6.2设计人责任

　　6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第三条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.4、6.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　6.2.2结构设计合理使用年限为二十五年。

　　6.2.3负责该合同项目的设计联络工作。

　　6.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。

　　6.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查工作，并根据审查结论负责不超出本合同有关条款的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，并按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6在上述工作完成后，合同履行完毕。

　　第七条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第八条争议

　　本建设工程设计合同执行过程中如双方发生争执，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向设计人住所地人民法院起诉。

　　第九条合同生效及其他

　　9.1由于不可抗力或其他因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　9.2本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，双方各执贰份。

　　9.3本合同生效后，双方认为必要时,按规定应到项目所在地县级以上建设行政主管部门规定的审查部门备案,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　9.4双方的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　9.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：_______

　　法定代表人：_______

　　委托代理人：_______

　　开户行：_______

　　账号：_______

　　电话：_______

　　传真：_______

　　日期：_______

　　设计人名称：_______

　　法定代表人：_______

　　委托代理人：_______

　　开户行：_______

　　账号：_______

　　电话：_______

　　传真：_______

　　日期：_______

设计委托书14

　　甲方：xxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxxx

　　甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。

　　2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。

　　3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4、协议变更终止

　　（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

　　（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

　　（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。

　　5、付费方式

　　（1）按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为xxxxxxxxx元。

　　（2）本协议书签定后的xxxxxxxxx个工作日内，按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1／2，计xxxxxxxxx元，否则，按甲方终止协议处理；在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时，甲方应支付乙方全部剩余费用，否则，按甲方终止协议处理。

　　6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：xxxxxxxxx

　　乙方（盖章）：xxxxxxxxx

　　代表（签字）：xxxxxxxxx

　　xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

设计委托书15

　　由xx实业有限公司投资，xx置业有限公司开发的xxx大厦项目，xx市规划局已于20xx年10月28日批复《项目选址意见书》。该项目规划在海军总医院总体规划以内，应考虑xx市路沿线城市景观和市政府周边整体环境等因素。所以，规划局要求该项目与海军总医院总体规划连同单体方案一并报规划局评审。为了达到专家评审及规划审批的深度要求，我公司特委托贵院就xxx大厦项目总体规划及单体方案进行规划设计。现将委托设计的相关内容要求如下：

　　一、基础资料：

　　1、项目名称：xxx大厦(暂定名)

　　2、项目投资商：实业有限公司(北京)

　　3、项目开发商：x置业有限公司

　　4、项目区位：

　　5、项目占地：约7000平方米。

　　二、项目规划控制条件：

　　1、限高：檐口高度99米。

　　2、单体建筑面积：48000平方米左右(地上面积)。

　　3、地下车库：尽量利用基地面积，设两层车库。

　　4、层高：

　　①、1至4层(暂定)合理的商务、写字楼服务功能层高。

　　②、5至顶层写字楼、商务公寓合理层高。

　　5、建筑物退红线：按规划审批的用地红线图要求，结合周边交通组织确定(北侧、东侧沿红线布置)。

　　6、绿化率：大于35%(本项目实际可规划占地面积约7000平方米)。

　　7、交通出入口：主要出入口设在闽江路上。

　　三、总体规划方案设计要求：

　　1、满足规划控制条件。

　　2、建筑物尽量靠用地北侧布置，空出西南方向的街角场地。并满足南侧退红线要求。

　　3、利用基地的地形落差，考虑半地下及地下车库的布置。并满足不少于200个车位。

　　4、交通组织在满足消防规范要求的前提下，考虑与地下车库车辆的出入与地上人流之间的分流结合。尤其在与城市道路的连接上要符合交通部门的要求。

　　5、车位配置除利用地下二层外，可在西南街角和用地北侧(海军401医院地块范围内)布置一部分地面车位，作为满足规划条件的补充。

　　6、总体布局中要考虑东侧十六层建筑物之间的相邻关系，满足东南角的遮荫间距。

　　7、总体规划应满足的其他规划要求。

　　四、建筑单体方案的设计要求：

　　1、规划建筑标准：按照xx市当地中高偏上档次标准。

　　2、功能分区：

　　①、1至4层商务服务和共享大堂，在满足规划退红线的前提下，1至4层尽可能多的占用基地面积，以满足大堂及大进深的需要。其他功能及面积分配如下：

　　a、1至4层建筑面积占规划总面积的15%至20%。

　　b、入口及共享大堂：可根据首层面积的比例关系和交通组织合理占用首层面积。大堂高度可考虑2至3层通高，以表现大堂气势。

　　c、餐饮：结合该楼的使用性质，适当配置中餐、小型西餐中小餐厅及包间。中西餐加工间及储藏间等。其面积应控制在1至1.5层范围内。

　　d、会议厅：结合该楼使用性质，适当配置大、中、小会议厅及相应的接待场地。其规模应控制在300人、200人及100人范围内。大型会议厅应考虑娱乐的综合功能。其会议厅配置应以小会议厅为主，中等会议厅为辅，大型会议厅只考虑一个。

　　e、1至4层其它公共配套：按功能要求，配置符合设计及消防规范的公共服务设施。

　　f、由于上部功能的不同要求首层大厅及竖向交通组织应考虑人流主入口及电梯的分流。

　　②、5至18层为办公区。以交通核为中心的环型办公区域应考虑朝向及视线不同，分割为不同大小的办公单位。应考虑到使用者对办公场地自由组合的要求。除规范规定必须的公共配套设施外，还应在办公区适当考虑公共空间做为洽谈及休息的场地。办公区面积应控制在规划总面积的50%。其标准层面积及办公单位的面积应根据标准层的布局合理分配。

　　③、19层至顶层为商务公寓区。其主要功能是满足中外驻青高级管理人员住宿、办公、接待的场所。除享受公共服务设施外，并拥有相对稳定的私家生活场所。为此，其户型的布局在不违背平面基本框架的情况下能灵活多变、自由分割户形大小搭配，以满足不同客户对面积的不同要求。

　　a、公寓区面积占规划总面积的30%至35%。

　　b、户室比按公寓区总面积的比例为：三室二厅二卫20%、二室一厅一卫30%、一室一厅一卫50%。

　　c、户型面积控制范围：三室二厅二卫建筑面积130至150平方米，二室一厅一卫建筑面积80至100平方米，一室一厅一卫建筑面积60至80平方米。

　　d、公寓区公共配套及户室内配套：公寓区除保留交通核内必须的设施外，还应考虑适当的公共空间，以做为本楼层及相关楼层接待及洽商之用。户内在保证必须的公寓分区功能外对于厨房的配置应灵活，尤其小户型的厨房不一定做为专用厨房，可确定位置，预留管道。根据客户需要进行装修。

　　e、公寓户型的布局：由于考虑到该楼面宽不大，公寓的户型布局受临窗面的限制。为此，户型的布局可考虑复式做法，或者将层高加大在内部搭建，形成较为封闭的内部分割空间。

　　④、其它内部功能空间的组合：在满足主要功能分区后还有一些功能转换和专用功能必须满足时产生的交叉功能。在这些交叉功能的处理时要上下兼顾互为备用。这些交叉功能主要有：地下一层与首层的结合，办公区与公寓区的结合，公寓区与顶层之间的结合，地下车库与楼体地下室的

　　结合。

　　3、满足写字楼、商务公寓标准的公共配套设施及消防规范要求。

　　4、建筑造型及立面处理的一般建议：因该项目位置特殊，在建筑造型及立面处理上要考虑总医院沿线景观。建筑体量要考虑与市府大楼和xx大厦之间的关系。同时，要兼顾海滨城市的整体景观要求。外立面处理要简洁、大气、有现代感，充分展示本大厦朴实、大方、独立的个性。

　　五、总体规划及单体方案设计深度要求：

　　1、满足xx市规划局批复的《建设项目选址意见书》要求。