承包合同

时间:2021-06-26 21:23:42 承包合同 我要投稿

实用的承包合同汇编9篇

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同对我们的帮助越来越大,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编为大家整理的承包合同9篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

实用的承包合同汇编9篇

承包合同 篇1

  甲 方:____________________________________

  地 址:____________

  邮码:____________

  电话:____________

  法定代表人:____________

  职务:____________

  乙 方:____________________________________

  地 址:____________

  邮码:____________

  电话:____________

  法定代表人:____________

  职务:____________

  为了促进植树造林事业,加速绿化速度,满足对苗源的需要,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  第一条 承包内容、苗圃面积和地点

  1.甲方将____树苗、____树苗、____树苗……的裁培发包给乙方承担。

  2.乙方根据承包任务划出____亩____分土地作为____苗圃。

  3.地点:____。

  第二条 承包期限

  承包期限为____年,从____年____月____日起,到____年____月____日止。

  第三条 甲乙双方的权利义务

  1.在承包期内,乙方共为甲方裁培____树苗____株,____树苗____株,____树苗____株,……。其中,第一年出圃____树苗____株,____树苗____株,____树苗____株,……,第二年出圃……。

  2.甲方向乙方提供____树种____斤,____树种____斤……,树种的出苗率应达到____%以上;____树秧____株,____树秧____株,……,树秧长____寸以上,不得有黑根、烂根的树秧。在承包期间,甲方应向乙方提供裁培树苗资金____元,其中,第一年拨给____元,第二年拨给____元。甲方向乙方拨款和提供化肥时间,均为每年的____月____日以前。

  3.甲方应向乙方无偿传授各种树苗的裁培技术,提供有关育苗的参考资料,每季度派技术员指导不少于____次。

  4.苗木出圃时,乙方应保证____树苗高不低于____米,地表直径不少于____公分;____树苗高不低于____米,地表直径不少于____公分,……。各种树苗均不得有烂根、黑根,无严重病虫害。

  5.乙方负责按品种、按量、按质、按时出圃树苗,由甲方于每年的____月____日以前负责包销完。每株树苗价格为____树苗____元,____树苗____元,____树苗____元,……,价款由甲方与购方统一结算,乙方应根据甲方的发苗提单向购方发苗,出圃树苗的包捆由乙方负责。

  6.购方购买数量较多的树苗时,由甲、乙、购三方对出圃树苗作抽样检查,对质量不符部分,由乙方按比例补齐。

  7.树苗销售完毕,双方应于____天以内办完结算手续,销售树苗款按____:____分成,甲方得____%,乙方得____%。树苗售价如因有关部门调价而上升或下降,双方应按比例增加或减少。

  第四条 违约责任

  1.甲方如不按合同规定向乙方提供合格的树种树秧,应按不合格部分树种树秧价值的____%向乙方偿付违约金,并须相应减少乙方栽培树苗的数量。如果因此造成乙方损失的,还应赔偿乙方的损失。

  2.甲方如不按合同规定及时向乙方提供栽培树苗资金和化肥,应比照银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金,并相应减少或免除乙方栽培树苗的义务。甲方如不能按时按量销售树苗,应根据合同规定的树苗售价,按乙方应该得到的提成比例,向乙方付给酬金。

  3.乙方如不能按合同规定生产出合格的树苗,少生产一株,应向甲方偿付违约金____元;乙方如不按合同规定的时间向购方发放树苗,每100株树苗迟发一天,应向甲方偿付违约金____元;乙方如私自出售树苗,出售一株,应向甲方偿付违约金____元。

  第五条 不可抗力

  如因不可抗力的自然灾害,造成乙方承包栽培树苗的损失,经调查证实后,甲方应据实减、免乙方的义务。

  第六条 双方议定的其他事项

  本合同从承包之日起生效。合同期满后双方如原意继续合作,必须重新订立承包合同。合同执行期间,任何一方不得随意变更或解除合同。在合同执行中如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

  第七条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

  甲 方:____________________________

  代表人:___________

  ____年____月____日

  乙 方:____________________________

  代表人:____________

  ____年____月____日

承包合同 篇2

  1、集体资源的承包、租赁应当签订书面协议,统一编号,实行合同管理。

  2、合同文本要使用统一文本,明确双方的权利、义务、违约责任等。

  3、合同签订后,应及时将相关资料上报乡(镇)“三资”代理中心进行鉴证、备案,大宗型资源要向县级农经部门备案。

  4、合同的变更、解除、中止,必须经村委会同意,双方协商解决。对农民关注度高、涉及资金数额较大的重要合同必须经村民会议或村民代表会议同意,否则视为无效。

  5、合同管理人员必须及时将纳入管理的合同资料,按要求进行收集、整理、登记、归档管理,防止资料的散失和损毁。

  6、所有村集体资源的承包、租赁合同必须纳入档案管理,明确专人负责,专盒、专柜存放。合同保存要达到“四防”要求,即防火、防潮、防虫、防盗。

承包合同 篇3

  为进一步搞好工程质量,做好安全施工,工程款拨付等问题,经双方协商,特订出如下规定,希望双方共同遵守。屋主为甲方,施工单位为乙方。以下简称“甲方”、“乙方”。

  一、工程地点:

  二、工程承包方式:包工不包料,即甲方负责材料,如砂、水泥、石灰等,乙方包施工人员工资、施工的工具等,乙方负责材料上楼。

  三、工程要求:乙方必须按工程规范施工,在施工的过程中,必须做好安全生产工作,如有发生安全事故,由乙方自己负责,与甲方无关。施工期间,乙方必须听从甲方意见。屋内墙体从楼面量上1.3米不需要批荡,并且此面积不计算工程面积,但窗口、门口属于计算面积范围内。

  四、工程造价及付款方式:内墙批荡一律按每平方米7.5元人民币计,工程按进度拨款。每完成两层拨款一次,每次5000元人民币,完工后按70%拨付,余下工程款经验收合格后1个月内付清。

  五、未尽事项双方协商解决,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(签名):

  乙方(签名);

  年 月 日

承包合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  中介项目:珠海斗门区井岸镇西埔民心商业广场装修工程(简称“民心商业广场”)

  现甲方将民心商业广场装修工程项目介绍给乙方承包,经甲、乙双方充分沟通协商,为确保双方利益,自愿达成以下协议:

  一、由于此项目由甲方跟进近半年,现已到最后合同阶段,甲方已发生业务费用壹佰万人民币,乙方同意于签合同前补偿给甲方;但是在乙方进场及报建成功后,甲方方能动用此款,意即未报建成功甲方无条件全额退返给乙方!

  二、乙方签订合同进场后,支付给甲方十万人民币,报建成功后再支付给甲方肆拾万元人民币,(共计50万元)中介费用。

  三、甲方于此协议签定后,全力促成此项目合同,进场、报建工作进度。

  四、利润分配:乙方自愿按该项目预算金额总量之____%提成给甲方,按以下方式准时支付:

  A:第一笔工程款到三天内支付____%;

  B:第二笔工程款到时三天内支付____%;

  C:正式开工后6个月内支付余下____%;

  以上均不含税金。

  五、签定合同后,甲、乙双方共同努力争取合同落实执行,如有需要,甲方在能力范围内无偿协助乙方配合工作。

  六、甲、乙双方本着平等、互利、合作精神认真履行此合同,如有不可解决之争议,提交当地法院申请仲裁。

  七、合同一式三份,甲、乙双方、见证担保人各持一份,签订之日生效!

  甲方: 身份证号:

  乙方:(公章) 法人代表:

  见证担保人: 身份证号:

  日期:20xx年 月 日

  签约地点:

承包合同 篇5

  发包人:xx(简称甲方)

  承包人:xx(简称乙方)

  依照合同法及有关法律,本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就甲方公墓墓碑一事共同协商并达成一致,订立本施工合同。

  一、工程概况及承包方式

  1、本次修建的墓碑属于单人墓碑和双人墓碑,位于xx,总计xx堆。

  2、碑石主体材质为汉白玉,碑心石为黑金砂,碑石长、宽、高为xx米。

  3、修碑工程实行全承包(包工包料),具体内容包括石料购置、加工、打磨雕刻、运输、基础修筑、安装等全部由乙方负责。

  二、质量及标准

  本工程按甲、乙双方协商,所用石材保证石质无裂纹、无破损及疤痕,无太大色差,做到花纹、字迹清晰,自然美观,结构卡口紧密。各部分尺寸大小及式样与本合同要求为准。基脚必须牢实,灰浆饱满。

  三、造价及付款方式

  1、单人墓碑为xx元/堆;

  双人墓碑为xx元/堆。

  2、每堆墓碑安装完工后,由甲方及墓碑订购者按甲乙双方协定的合同条款中的尺寸大小、式样、质量等为准进行工程验收,尺寸大小、式样、质量标准与实物相符为合格。

  3、验收合格后所有款项由墓碑订购者一次性全部付清给乙方。

  四、违约责任

  合同一经签订,甲乙双方务必按照合同执行,无论是甲乙双方任意一方因违反合同条款,不按合同履行,达不到合同要求,所造成的一切损失,由违约方全部负责。并由违约方付给对方违约金xx万元。

  五、安全责任

  施工中的一切安全设施、施工现场管理全部由乙方负责,乙方务必做到安全文明施工,乙方施工人员无论任何大小安全事故,一律由承包人乙方自己承担,甲方不负任何责任。

  六、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,甲乙双方签字之日起生效。

  甲方签字(盖章):甲方签字(盖章):

  年月日年月日

承包合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  20xx年1月22日,信宜市水务局(以下简称甲方)向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站(以下简称电站)经营权。在竞标中,XXX(以下简称乙方)中标。按招标规定,电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站,经甲、乙双方协商,本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则,订立本合同。

  一、电站权属问题

  (一)所有权

  电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产,不论新旧和何种形态,其产权、财物处置权属甲方所有。

  (二)甲方将电站经营权发包给乙方,在承包期限内,乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。

  二、承包期限

  乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为:从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。

  三、乙方义务及权利

  (一)义务

  1、如无特殊情况,乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元(小写385000.O0元)租金,分两次交,第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整(小写200000.O0元),第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元(小写l85000.O0元)。

  2、乙方将电站每年的税后电费总额的30%划给信宜市财政局。

  3、乙方负责缴纳电站的营业税。

  4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故,乙方1小时内向甲方报告。

  (二)权利

  1、在承包期限内,乙方履行本合同规定的义务,拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权,甲方不得干涉。

  2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利,甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。

  3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。

  4、如遇特大自然灾害,造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重,乙方有权终止本合同,退出承包,有权领回全部押金。

  四、甲方义务、责任及权利

  (一)义务、责任

  1、电站的.一切证件由甲方负责办理,也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。

  2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作,如有变换甲方管理人员,当日知会乙方。

  3、因电站属甲方所有,根据《中华人民共和国物权法》规定,电站所得税由甲方负责缴纳。

  4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通,造成电站承包期间给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿给乙方。

  5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕,不得影响乙方生产。

  (二)权利

  1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。

  2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元(小写385000。O0元)租金的权利,如乙方不按时按额交纳,有终止电站承包合同的权利。

  五、押金、守约、违约问题

  (一)押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元(小写1500000。O0元)作押金。竞标时,乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金,不足部分,乙方在签本合同一次性交清,共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同,甲方在合同到期之日,将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期,如甲方不按时退还押金,乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。

  (二)押金保管方式。乙方交给甲方押金,甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金,改变资金用途,押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元(小写1500000。O0元)押金,全数壹笔存入甲、

  乙双方共同选定的银行或信用社,共同监督,每次存定期五年。不经甲、乙双方同意,甲方不得自行提取、动用押金。

  (三)押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元(小写1500000。O0元)押金作为存款产生的利息归乙方所有。

  (四)如乙方要解除本合同,不承包,保证一切机械运行正常,并交清该年度内承包款项给甲方,甲方扣除10万元押金后,5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约,甲方10天内双倍返还押金给乙方。

  六、电站的维护、维修

  1、现有设备使用,维护,操作方法正确(确保上班当值人员持证上岗),如果电站机械自然老化,如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记,维修过程中更换被损物件,统一交给甲方。

  2、新增固定资产,如原发电机欠发无功,对网路造成影响,欠发3度无功扣(罚)1度有功,电力部门已经作出处罚都不整改,仍然无动于衷做法,提出疑问,为什么要这样做,对该问题一次性投入,该固定资产长期使用,固定资产属甲方,应由甲方出资购进。

  3、甲方交好的,正常的电站机械给乙方经营,到时交回给甲方的也一样,或至少都正常运作,但外表旧了些少,属合理。

  例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方,要乙方交完好无缺的转轮给甲方,这种做法有失公平。安装远程计量监控设备,不能说在乙方经营时就安装,十年后就拆走或无偿送给甲方,因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常,如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。

  4、无过错行为造成的需维修问题

  (1)、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的,由乙方解决。

  (2)、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的,由甲方负担。

  (3)、一切油类生产易耗物均由乙方负责,从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用,乙方用完后,其需多少甲方不负责。

  5、行为过错造成的需维修问题

  如乙方人为造成,需维修的,如操作失误等,不管费用大小,由乙方负担。如甲方人为造成,需维修的,不管费用大小,由甲方负担。

  6、自然灾害造成的需维修问题

  因电站属甲方所有,一切自然灾害造成电站需维修的费用,由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担,超额部分全由甲方承担。

  七、特殊情况下租金问题

  (一)自然灾害造成的停产情况下租金问题

  因不可抗力的自然灾害造成电站停产,不能发电,根据《合同法》规定,乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方,由甲、乙双方共同核实,造册登记签证,按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底

承包合同 篇7

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  签定日期:

  依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

  第一条 工程概况

  工程名称:______________

  工程地点:______________

  第二条 工程承包范围

  ___________________________________

  第三条 工程工期

  1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;

  2.主要节点工期:___________________________________

  3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

  第四条 工程质量标准

  所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

  第五条 组成合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  1.本合同;

  2.本合同附件;

  3.招投标文件;

  4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

  注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

  第六条 标准规范

  本合同适用标准规范:____________________________

  第七条 甲方责任和义务

  1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

  2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

  3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

  4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

  5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  6.统筹安排、协议

  10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

  第八条 环境保护、安全生产和文明施工

  1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。

  2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。

  发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

  3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

  加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

承包合同 篇8

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订立本合同。

  工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程承包范围:

  承包范围:合同内每栋单体楼外墙胶粘50厚板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。

  合同工期:

  工期:按项目总进度及甲方要求为准

  如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序,工期应顺延。

  标准、规范及有关技术文件:

  施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db6404

  8)》执行。

  引用标准:

  绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料()》gb10801.2-

  玻璃纤维制品实验方法》(c176199

  6)

  康克外墙隔热保温系统施工规程》

  质量标准及验收办法:

  1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db6404

  8)》。

  2、质量等级:合格

  3、质量等级经质检部门,监理单位,建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修,达到合同规定质量等级后方可交工。

  技术资料、图纸及其它材料的提供办法:

  1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料,在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

  2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告,产品合格证,施工工艺及施工技术规程等。

  合同价款及付款方式:

  1、外墙外保温每平方米造价为:68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材),工程量以实际结算为准。

  2、付款方式:

  1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。

  2)、工程整体竣工且验收合格后,发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%,剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为________年。

  3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后,30天内付清工程款。

  违约责任:

  1、承包方违约责任:

  1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。

  2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的,承包人承担所造成的全部损失。

  3)、如在保值期内发生质量问题,承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

  4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的损失。

  2、发包人违约责任:

  1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

  2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件,如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

  合同的有效性:

  本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

  十、合同履行中,如一方需要修改或终止,须在____日前提出,要有书面文件为据,如发生纠纷,双方先行协商,协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

  十一、其他约定事项:双方协商解决。

  十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

  发包人(盖章):承包人(盖章):

  经办人(签字):经办人(签字):

  ________年____月____日________年____月____日

承包合同 篇9

  根据《中华人民共和国广告法》和《中华人民共和国民法通则》的有关规定,为明确肖像使用方和授权方的义务、权利关系,经双方友好协商,达成一致协议如下(即肖像使用授权合同):以下就是广告制作合同等相关资料:

  一、甲方为肖像权人,自愿将自己的肖像权(于何时何地拍摄的何种作品,几种或几幅)授予乙方有限使用。(使用肖像的形式、数量)。

  二、使用形式仅限于(杂志封面、网上传播、图书报刊出版、展览、制作服务户外或图书报刊广告等等);发行范围仅限于国内(或本省、市、县、或国际、某国等使用肖像的媒体及其发行范围)。

  三、肖像使用期限自年月日起至年月日止(即从正式出现于上述媒体上始,以最后一期或一张上述媒体止)

  四、甲乙双方商定,乙方在上述第一、第二、第三项的形式、范围、物流搬家、票务时间之内使用甲方肖像,乙方于拍摄完之日一次性付给甲方现金人民币(大写:)元(含税)。

  五、肖像授权的变更:肖像在使用期间,肖像使用方需要将像用于其他媒体(本合同约定的以外)上时,须事先取得肖像授权方的同意;肖像在使用期间,肖像授权方需作另外授权于他方时,必须事先征得肖像使用方的同意(指本合同第一项拍摄的肖像作品)。

  六、乙方承诺将依照我国《中华人民共和国广告法》和《中华人民共和国民法通则》法律,绝不损害甲方享有的合法权益。乙方如有违反本合同之规定,将承担违约责任(可在合同中约定违约责任)。

  七、甲乙双方因本协议的解释或履行发生争议,由合同仲裁机构仲裁,或向人民法院提起诉讼(也可合同约定解决办法)。

  八、本协议未尽事宜,经双方协议后作为本协议的补充协议。

  九、本协议自双方签字之日起生效。本协议—式二份,当事人双方各执一份。

  十、本协议于年月日在(某地方)签订。

  肖像授权人(签名或盖章)

  肖像使用人(签名或盖章)

【实用的承包合同汇编9篇】相关文章:

1.实用的承包合同汇编7篇

2.实用的承包合同汇编九篇

3.【实用】承包合同汇编6篇

4.【实用】承包合同汇编8篇

5.【实用】承包合同汇编九篇

6.【实用】承包合同汇编5篇

7.【实用】承包合同汇编六篇

8.【实用】承包合同汇编7篇