安装承包合同15篇
随着人们法律观念的日益增强,很多场合都离不了合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编精心整理的安装承包合同,欢迎大家分享。
安装承包合同1
发包方:__________________
承包方:__________________
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:_________。
2、工程地点:_________。
3、工程范围和内容:_________。
第二条工程期限
1、本工程合同安装总工期为_________。
2、本工程开工日期以构件进场时间为准。
第三条工程合同总价
1、总建筑面积为平方米,价格为/平方米,总价格为_________元(大写)如有变更,以实际面积结算。
第四条材料、设备供应
1、本工程安装所需吊车设备,焊割材料由承包自备;工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责,甲方保障材料准时到场,不能拖延。
第五条工程质量和检查验收
1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师监督检查。保证安装质量,如果发包方发现安装质量问题,属于承包方责任的工作质量问题,负责无偿修理。
第六条工程价款的支付与结算
1、本合同签订后,承包方进场安装主钢结构时,发包方支付合同总价的_________%的预付款,结构安装完毕,发包方支付_________%的进度款,彩板安装完毕,发包方支付_________%的进度款。
2、乙方整个工程安装完后,经甲方验收合格,工程办完交工验收并办理工程结算后_________天内,所有余款全额支付完毕。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门的,由上级主管部门调解,调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
第八条附则
其他本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。
本合同正式本_________份。
发包方(盖章):__________________承包方(盖章):__________________
法定代表人(签名):__________________法定代表人(签名):__________________
委托代理人(签名):__________________委托代理人(签名):__________________
电话:__________________电话:__________________
签约日期:__________________年__________________月__________________日
安装承包合同2
甲方:____________
乙方:____________
一、承包内容及经营范围承包经营XXX后堂,提供各类精美西餐出品,负责供应甲方员工(晚餐及夜宵)。在确保上述就餐正常供应后,可根据员工需要和能力许可,兼营a外卖等接待餐业务。严禁在食堂区域内(包括宿舍)进行非法经营活动和其它用途。
二、承包期限试营业时间自________年____月____日至________年____月____日为止。本协议自________年____月____日起至________年____月____日为止,有效期为________年。合同期满后双方要求续签在同等条件下,乙方有优先权。
三、场地使用及相关费用
1.甲方在(试用期)____月时间内向乙方提供厨房场地和用具的使用权。进场后,甲方将原有后堂基础设施、物品经清点(按清单双方签名)后交付乙方使用,若双方终止合同后,乙方应将上述物品交还甲方,如有遗失、损坏,乙方负责赔偿(自然损耗除外)。
2.甲方负责保证餐饮娱乐卫生相关手续的齐全,以及水电基础设施安全。如出现相关部门因手续不全问题引发的各类问题由甲方负责解决并承担经济损失。乙方负责保证人员安全正确的使用设备,发现问题及时处理,如有因乙方人员操作不当造成的事故以及各类问题由乙方承担责任。
3.承包期内,食堂内的用具维修发生的一切费用,由乙方自行承担。甲方提供服务人员并全力配合乙方进行各类餐品的推广,以及各类宣传工作。
4.承包期内,双方水电费依据电表数据进行结算,出现问题及时与甲方负责人协调解决。
5.乙方对餐厅负全部责任,所有卫生条件必须符合有关部门规定的标准,因违反有关部门卫生管理办法而遭到处罚者,一切责任由乙方承担。由此造成的甲方损失,乙方负责赔偿。
6.如乙方要占用甲方厂区承包区以外的其它地方扩大经营,乙方需向甲方提出正式书面申请需征得甲方同意,由甲方审订批准。
四、双方权利与义务
(一)甲方权利与义务
1.甲方按承包合同规定监督乙方依法经营,认真履行合同,同时做好指导和协调工作。
2.甲方对乙方的采购、配菜、营养搭配、服务水平及食品卫生、环境卫生等方面进行监督,并有权要求乙方及时整改。
3.甲方应协助乙方维持就餐秩序,并加强就餐员工的素质教育与训练。
(二)乙方权利与义务
1.乙方负责食堂的经营管理,具体包括人员配备、采购、制作、厨房、餐厅的环境等管理事项。
2.乙方必须严格执行《中华人民共和国食品卫生法》,禁止供应未经卫生防疫部门检查的各类食品和“三无”调味品。
3.由于乙方所提供的食品不洁给甲方员工造成食物中毒或其他后果的,必须承担相关费用以及法律责任。
4.乙方工作人员必须每天做好厨房、餐厅等所有工作场地的卫生。
5.餐厅工作人员一律凭“健康证”上岗,并每半年统一体检一次,无健康证一律不得上岗。
6.厨房和餐厅的残渣剩饭由乙方员工负责处理,但不得扔在厂区内。
7.如市场物价上涨过高,造成乙方在连续二个月亏损的情况下,有权向甲方提出增加伙食费用,甲方应尽快进行市场调查,若情况属实,应适当增加伙食费用。
8.因不可抗力原因造成损失时,乙方不承担甲方房产和设施的经济损失。
9.乙方必须自觉接受甲方的监督和指导,依法经营,认真履行合同。
五、结算方式由于小本经营,所以结算方式为日结,收款由甲方工作人员进行统一收银。每日下班查账后,凭后堂出餐小票由甲方吧台向乙方负责人进行当日结款,双方帐目分开。
六、违约责任
1.经营期间,双方不得擅自中断合同,单方无正当理由提出解除合约,需经双方协商后提前十五天以书面形式通知对方,并按上月营业额补偿对方。
2.除不可抗力事件外,乙方不得以任何理由不及时或不充足供应职工膳食。
3.由于甲方原因造成乙方未能按合同要求供应膳食,而造成乙方经济损失,由甲方负责赔偿。
七、仲裁本合同发生争议时,双方协商解决,协商不成时,可向工商行政部门申请仲裁或向人民法院提出上述审理。
八、本合同如有遗漏和未完善之处,在补充协议中明确,补充协议作本合同的组成部分,具有同等法力效力。
九、合同自双方签订之日起生效,合同正本一两份,双方各持一份。
甲方:____________乙方:____________
日期:____________日期:____________
安装承包合同3
甲方(发包方):
乙方(承包方):
为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工合同,乙方自愿纳入甲方工程队编制,接受甲方统一管理,履行合同职责。经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。
第一条 工程名称、范围、内容和方式
工程名称:8万吨/年差别化粘胶短纤维项目界内室外地上综合管线安装工程; 工程地点:河北省唐山市南堡经济开发区; 工程承包范围:本工程图纸内管道安装工程。 工程承包方式:按甲方中标的预算定额直接费进行承包。
工程承包内容和条件:
工程的承包内容包括:8万吨项目界内室外地上综合管线安装工程的管道安装的一切工序。
条件:
1、本工程图纸范围内的管道安装的一切工序均由乙方负责。
2、管道除锈、刷漆、保温及外层保护由甲方负责。
3、乙方按照工程结算金额给甲方开具发票。
4、水电费由乙方负责。
5、甲方提供宿舍及食堂房间,费用由乙方负责。
6、乙方应为全部施工人员办理人身保险,如甲方统一办理,在最终结算时甲方按一定比例分摊给乙方。
7、乙方必须按甲方要求统一服装和安全帽,乙方统一在甲方库房领取,费用甲方按原价收取。
8、乙方施工进度、质量、安全等如不能满足业主、监理和甲方要求,甲方可对乙方承包范围内工作内容随时进行调整,乙方必须无条件服从,并全力配合甲方工作。如调整后乙方仍不能满足业主、监理、甲方的要求,甲方有权清退乙方,由此造成的一切损失均由乙方承担。
第二条 工期
开工日期: 20xx 年 月 日;
竣工日期: 20xx 年 月 日;
总工期日历天数暂定: 30 天。
实际施工工期按照业主和甲方施工进度计划执行。
第三条 合同价格及工程量签认约定
1、 本工程图纸范围内的管道安装金额最终以实际发生量按照河北省20xx安装消耗量定额计取直接费合计为准。
2、工程量按施工图纸以施工现场实际完成工作量进行计量。
第四条 工程款支付程序及最终结算约定
1、施工进度款的支付时间和支付比例及方法按业主对甲方的总合同及现场拔付情况进行办理,每月月底由甲方对乙方进行验工计价,按完成量的65%支付进度款。
2、在办理末次计价时,乙方必须提供债务(包括民工工资、材料款)已全部清偿完毕的证明,方能办理。
3、最终结算待乙方完成图纸约定工作量以后,业主、监理、质监站验收合格后结算至尾款的95%,剩余5%质保期一年以后一个月之内结清。
第五条 工程质量及保修
1、施工质量标准:达到国家施工质量验收合格标准。
2、乙方应严格按照施工图纸、标准规范及技术交底施工,因乙方原因发生的施工质量问题所造成的返修、返工,损失费由乙方承担,工期不予顺延,甲方不承担任何责任和费用。返修、返工后仍达不到质量标准,甲方可委托其它单位或人员施工,施工费用将从乙方工程款中扣除,并由乙方承担违约责任。
第六条 安全协议
1、施工中因乙方原因造成的一切安全事故均由乙方承担,甲方不承担任何责任和费用,情节严重、影响较大者,甲方有权更换施工队伍,造成的经济损失,全部由乙方承担。
2、具体安全事项见《安全生产协议书》。
第七条 其它条款
本合同未尽事宜,按甲方与业主的总合同和中铁十八局集团建筑安装工程有限公司合同管理之内部承包合同(二)文本执行。
第八条 合同份数
本合同正本贰份,副本贰份,由甲乙双方各执壹份正本,复本由甲方持有,正副本具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装承包合同4
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本广告牌制作安装协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称:广告牌制作安装
2.工程地点:
二、工程承包范围:按照发包方提供的施工图纸进行施工。
三、合同工期与工期顺延
具备安装条件后, 年 月 日前安装完毕,以发包方通知为准,除不可抗力外,工期均不得顺延。
四、质量标准与工程量确认
1.工程质量标准:按图纸要求的标准进行施工,详见附图,双方签字为准。
2.工程量确认:固定单价一次性包干,施工面积为162平方米(暂定),以实际验收为准。
3.如发生合同以外的工程量变更以实际增加或减少的工程量另行计费。
五、承包价格:每平方197.53元,其面积为162平方米,总计320_.00元,大写:叁万贰仟元整。
六、合同价款及支付方式:现金或承包人指定账户
合同签定后,发包方预付给承包方15000.00元进度款,剩余合同总价款的余款17000.00元待工程竣工后10日内一次性无息付清。
七、违约责任:
①承包人应按合同工期完成工程(工程量),否则每拖延一天罚承包人500元。(由于发包方进度款资金不到位、其他工种延误所造成的拖延工期除外)。
②因承包人不履行合同义务,造成工程停工或延期,承包方应承担相应的违约责任。
八、发包人责任:
①因发包人进度款资金不到位,不能如期拨付所造成的停工责任应由发包方全面承担。
②发包方进度款超过3天不能如期拨付,逾期1天罚款500元,承包方有权自行停工,并追究其相应的违约责任。
九、现场管理
①现场应做到活完场净,文明施工,以利于下道工序的施工。承包方必须保证施工现场的合理节约,否则造成的浪费的所有材料费用由承包方负责。
②承包方进场后必须服从发包方的统一指挥管理,遵守工地的各项规章制度。
十、在施工过程中所发生的工商、税务以及合同价款以外产生的费用均由发包方承担。如因发包方先期各种施工手续不全造成停工、拆除等损失,由发包方承担。
十一、争议解决方式:
由工程所在地仲裁委员会进行仲裁。
十二、合同份数:本合同一式二份,发包人执一份,承包人执一份。
十三、合同生效与终止:本合同经双方签字或盖章后生效,工程竣工、工程总额余款付清后终止。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
安装承包合同5
甲 方:
乙 方:
甲方承包的邦盛现代城13#、14#、15#、18#、19#楼工程的水电安装分项工程以清包工的方式承包给乙方施工。由乙方组织施工人员,方负责管理。为实现工程预期目标,维护甲乙双方的合法权利,顺利地完成施工任务,经双方协定,签订本协议。
一 承包方法:
1 承包形式:清包工。
2 工作范围:工程上的主体预埋、水电安装、系统调试、竣工验收、材料归档、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3 承包价格,按建筑面积每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三 质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方负责,甲方不承担任何责任。
五 文明卫生 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
七 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换施工队伍和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
八 付款方式 甲方根据施工进度,按完成工程量的80%进行工资发放。余下的工资款在工程竣工验收合格、整个扫尾工作完成后付清
九 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,公司存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装承包合同6
发包方(甲方):
代表人:
承包方(乙方):
负责人:
鉴于甲方是______________________项目的发包人,决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包,现就相关事宜达成如下协议:
一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下:
冷库共________间,制冷设备共________套,总价款为________________元。
二、交付安装期限
自_______年_______月_______日开始,_______年_______月_______日竣工交付。
三、保修
乙方对制冷设备实行保险_______年,由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担;保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。
四、验收
安装完毕,乙方应在竣工日起三日内通知甲方验收;甲方应在收到验收通知日起三日内组织验收,验收合格后,乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的,乙方应无偿返工,直至达到约定标准。
五、结算方式及期限
1、工程量按照实际施工计算。
2、在合同签订后_______日,付预付款_______元;制冷设备运到安装地时,甲方付给乙方_______元;安装调试完毕,运行正常,付给乙方_______元;剩余_______元,作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。
六、乙方收到预付款时,及时将款汇给厂家订购设备,设备采用铁路运输(包括公路联运),收到提货通知时,应及时验货付设备款单,及时去提货,运到安装现场甲方不能按合同付款时,乙方不予卸货并可拉走设备。
七、甲方提供符合国家规定的三相电源(必须有零线),由于供电的原因导致延误工期,竣工日期顺延。
八、由于不可抗力造成损失,乙方不承担责任。
九、合同履行过程中,任何一方解除合同均应书面通知对方,给对方造成的任何经济损失,由责任方赔偿。
十、违约责任
由于工程款未按时到位,甲方如不能按期付款,影响工期,甲方拖延乙方的结算款按每天______%付给乙方违约金;由于乙方原因,不能按期完工,给甲方造成的损失,由乙方承担赔偿责任。
十一、附则
1、甲方未付清工程总价款时,设备所有权归乙方。
2、本合同一式______份,甲乙双方各执______份。
3、本合同自双方签字盖章后生效。
4、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成,均可向工程所在地人民法院起诉。
甲方:
地址:
联系人:
签订地点:
签订时间:_______年_______月_______日
乙方:
地址:
联系人:
签订地点:
签订时间:_______年_______月_______日
安装承包合同7
招标方:(以下简称甲方)
投标方:(以下简称乙方)
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程规模:
二、工程承包范围
一炉一机工程所有高低压配电设备、发电机组及其配套系统、变压器及其配套系统、锅炉、汽机系统所属配电设备、DCS系统等的所有电气设备的安装、调试、试运。全国统一通用安装工程消耗量标准(定额)第四册《电气设备安装工程》(以下简称“本定额”)包括:变压器、配电装置、母线、绝缘子、配电控制与保护及直流装置、蓄电池、发电机与电动机检查接线、金属构件、穿墙套板、滑触线、电缆、防雷接地装置、10kV及以下架空输电线路、配管、配线、照明器具、低压电器设备、运输设备与电梯电气装置等安装及电气设备调试内容,适用于工业与民用新建、扩建、改建工程中10kV及以下变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等安装工程。
1、高低压电缆及电缆桥架敷设安装、高低压设施设备及电缆保护管土建施工制作。
2、高低压配电柜的安装、调试(详见施工图)。
3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试(详见施工图)。
4、发电机组安装及由发电机至各高、低压配电柜系统的安装调试。
6、高低压计量系统安装调试,必须按供电公司的要求配置。
7、接地系统安装和接地电阻测试(包括配电房门框、门扇接地)。
8、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。
9、热控及DCS系统的安装调试。
10、母线、绝缘子、配电控制与保护及直流装置、蓄电池
11、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续,如报建需增加项目,由施工单位自行负责解决。
以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。
三、承包方式
本工程为清包工程,甲方只提供设备(距施工地点100米)及现场安装所需水、电源,将水、电接至施工现场50米内。其它所有消耗性材料、吊装费、运输费等费用均由乙方承担。
1、本工程采用总价包干的方式承包,即:包质量、包安全、包文明施工、包工期、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。
2、本工程严禁分包或转包。如有分包或转包,甲方有权解除合同,并追究由此引起的一切损失。
四、合同工期:
五、工程结算、支付方法
本次安装工程总造价为一次性总包干价,包括政府的规费、开工报告费用、锅炉检测费及税金等所有相关费用。若一次性监检不合格时,所发生其它所有相关费用均由乙方承担。
1、本工程总安装费为人民币:
2、付款方式:
本合同签订生效后,乙方施工人员、机具进入甲方施工工地一周内付工程款的30%,锅炉水压试验合格具备筑炉条件后付工程款的30%,锅炉试运验收合格提供竣工报告后,乙方需从沂源县地方税务局开具建筑安装工程全额发票一周内支付工程款的30%,剩余10%留作质保金。质保期为贰年,运行满一年后无质量问题付5%,运行满二年后无质量问题再付5%。
六、双方职责
1、甲方职责
(1)、提供施工现场的水源、电源、运输道路。
(2)、向乙方提供施工图、设备图各一套。
(3)、组织施工图技术交底。
(4)、根据工程进度及时供应相关的设备。
(5)、配合乙方办理锅检、质检的有关手续。
2、乙方职责
(1)、开工前,乙方负责办理与本要求相关的《开工告知》等所有手续并支付相关费用,向甲方提交施工组织设计、工程施工网络计划、做好施工人员、机具材料的进场安排;接到甲方书面通知五天内乙方施工人员、机具进入工地,并对甲方的设备材料进行交接、看管。
(2)、在规划的场地内布置施工临时设施。
(3)、管理好自身范围的安全、保卫工作,由乙方原因造成设备、人身等事故由乙方负全部责任。
(4)、移交一套完整的竣工图、技术资料于甲方(并提供电子版),甲方在半个月内办理签证审核手续。
(5)、乙方应优先采用甲方指定厂家的材料(焊条、焊丝、氩气)。乙方负责采购的材料必须质保书、合格证齐全,并由乙方承担其质量问题。
(6)、乙方必须提供所有高压焊工的原始证件,接受甲方的审查。
(7)、乙方必须提供各项目负责人的身份证复印件以接受甲方的检查,此项目未完工前不准更换负责人。
七、工程质量及有关要求
1、本工程以现行国家规程、规范进行施工验收。
2、分项工程竣工或重要项目施工完毕及隐蔽工程验收,乙方要提前24小时通知甲方的质检代表及监理方代表,并提供质检记录和工具,叁方验收合格后签字生效,工程未经甲方验收不得进行下道工序。
3、由乙方原因造成的发生返工、修理等费用由乙方负责,且由此造成的全部责任有乙方承担。
4、若在施工过程中乙方无证(或证件资质达不到行业标准)对所安装部件施工,一经发现甲方有权将其驱逐出施工现场,乙方必须对相关设备部件进行返工,直至甲方满意为止。
甲方还将对乙方罚款人民币壹万元/每人次。
5、乙方在安装过程中不得私自变更图纸,如有变更必须经甲方同意,如乙方私自变更图纸所产生后果由乙方全部负责(不含甲方所提出的图纸变更)。
6、因本次施工为立体交叉施工,乙方必须遵守甲方的现场管理,不应以赶工期为由妨碍其他公司施工,甲方必须坚持土建配合安装为原则,并协调好各施工队的施工秩序,若出现乙方人员不服从甲方管理,甲方有权将其驱逐出施工现场。
7、安装质量质保期为安装调试验收合格之日起贰年,贰年之内乙方应无偿负责处理由乙方安装的工程所出现安装质量问题,并在接到甲方通知24小时内赶到甲方现场处理。在质保期内如因乙方安装质量等问题引发甲方的重大经济损失及责任,由乙方全部负责。
8、甲方有权根据乙方的安装进度、质量状况、安全情况等,决定部分项目的安装是否继续由乙方承担。若甲方决定部分项目不再由乙方安装,甲方将协调另行转包,其相应的工程款甲方将从乙方总工程款中扣除。若乙方能按甲方要求完成工程安装,甲方将不另行转包。
9、设备防腐费用为人民币元整,若乙方对设备防腐达不到甲方要求,甲方有权将设备防腐费用从工程款中扣除,并另找施工队伍。
10、因甲方要求的技改部分(含设备变更、设备质量缺陷处理等,不含需返厂处理的)及增加的爬梯等所有部分,乙方不再收取任何费用并不得以此为由拖延工期。(更改壹次为准)
11、承压部件的探伤为100%(其中射线探伤为50%,超声波探伤为50%)。费用由乙方负责。
12、乙方派驻甲方的项目经理工程期间不得另派他人。项目经理离开施工工地时必须提前24小时通知甲方有关人员,甲方同意后方能离开。并在保证不影响安装进度、质量、安全等工作的前提下,必须在48小时内返回施工现场。
13、乙方对所有承压部件安装前都需用压缩空气或蒸汽进行吹扫。乙方对所有阀门在安装前应根据《电力建设施工及验收技术规范》有关规定及甲方的要求进行水压试验和必要的解体检查处理。
14、本工程所用的消耗性材料由乙方负责,但需经甲方与监理方确认其质量,否则不允许在工程中使用。若乙方违规使用辅助材料,乙方承担由此引起的所有责任。
15、乙方承建的工程项目,不论是否经过甲方及监理工程师的验收,对所发生的工程质量事故,均应负全部责任,不能以处理事故为由,提出增加费用或推迟工期的要求,更不能造成隐患。
16、对于设备水压试验、蒸汽冲管等所需的设备由乙方负责。
17、乙方在工程施工中使用的测量试验仪器,工具吊装机械,计量控制装置等,应按有关规定定期检验,并且经检验合格后方能使用。
18、乙方在施工中要接受甲方的质检代表及监理方的监督,并根据要求及进度提供相关的技术资料、材料合格证、质保单、各类实验检测、事故处理等报告,并签字认定。监理方提供的文件乙方不得拒签,否则,每发生一次扣工程款人民币5000。00元,(如发生争议需三方协商解决)
八、本工程采用的技术规范和技术措施
1、国家及部颁与本工程有关的各种现行有效版本的技术规范。规程、设计院和制造厂技术文件上的质量要求适用于本工程。
2、与本工程有关的国家及部颁施工及验收技术规范如:《电力建设施工及验收技术规范》、“锅炉机组篇”等相关标准以及“电力工业锅炉监察规程”等等。
3、本工程施工质量检验评定按电力工业部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》有关篇为依据;如:“锅炉篇”、“加工配制篇”等以及电力部颁发的机组达标的有关规定等等。
4、对不在规范验评标准范围内的,执行设计院、制造厂及甲方叁方议定的补充技术标准和施工技术要求。
5、本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范。若有新的标准则必须执行新标准,替代原有标准。
锅炉压力容器安装监督暂行条例和实施细则(国务院)
蒸汽锅炉安全技术监察规程(劳部发)(1996)276号
电力工业锅炉压力容器监察规程(DL612—1996)
压力容器安全监察规程(劳锅字)(1990)8号
锅炉压力容器焊工考试规则(劳动人事部)
电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)(DL/T5047—95)
电力建设施工及验收技术规范(管道篇)(DL5031—94)
电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)(DL/T869—20xx)
电力建设施工及验收技术规范(管道焊接接头超声检验篇)(DL/T5048—95)
电力建设施工及验收技术规范(钢制承压管道对焊缝射线检验篇)(DL/T5096—96)火力发电厂基本建设工程启动辅助设计竣工验收规程(电建[1996]159号文)
火电工程启动调试工作规定(建质[1996]40号)
火力发电厂金属技术监督规程(DL438—91)
火力发电厂工程测量技术规程(DL5001—91)
火电施工质量检验及评定标准
火电工程调整试运质量检验及评定标准
电力工业技术管理法规(试行)(80)电技字第26号
6、除上述由国家及电力工业部颁发的规范、规程以外,检查验收仍需遵照图纸、文件;经会审签证的施工图纸和设计文件;批准签证的设计变更;设备制造厂家提供的图纸和技术文件;项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款;项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。
7、特殊要求:所有水冷壁、过热器、省煤器等受热管道安装前均要做清扫、通球试验。
九、设备材料的供应:
1、甲方所有设备到厂后的卸车工作及费用,均由乙方负责,由甲方、乙方、设备供应方三方共同参加开箱清点,检查验收,移交给乙方。
2、甲、乙双方办理好设备的移交或领用书面手续后,即移交乙方现场保管使用。
十、开工调试和竣工验收
1、开车调试过程中,乙方参与调试(协助甲方调试)并跟踪和处理调试过程中设备出现的所有问题。
2、工程启动及竣工验收必须不低于电力工业部电建(1996)159号文颁发的火电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程规定的要求执行。
3、部分工程具备竣工条件,由乙方提请甲方和监理方进行验收。甲方和监理方在验收期限三天内进行检查验收,并按部颁标准评定工程质等级。
4、锅炉整体试运行168小时,叁方(甲方、监理方、乙方)确认合格验收后五天内办理完竣工验收手续,竣工之日从次日算起。
5、锅炉整体启动运行验收后15天内,乙方将竣工资料移交甲方。
6、乙方的工程档案资料必须按国家档案局和国家计委《基本建设项目档案资料管理暂行规定》等有关规定执行,并满足甲方对档案资料管理的要求,在工程施工过程及时做好收集、汇总、整理工程档案。
7、乙方在工程竣工验收10日内,向甲方提交一式六份完整的、符合要求的工程技术档案资料(其中一份原件,四份复印件,一份电子版)。
8、乙方如不按要求按时提供工程档案资料,每延误一天处以20xx。00元人民币的罚款。同时扣留剩余工程款和不予进行工程竣工决算,直至提交合格的档案为止。
十一、安全生产、施工现场管理
1、安全生产
(1)乙方在人员进入工地前必须与甲方签定相关的安全协议并交纳人民币20000。00元保证金。
(2)、有关电力建设施工项目的安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和相关《补充规定》执行。
(3)、乙方必须坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定,必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理,提高安全施工水平,确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康。
(4)、乙方单位责任人必须亲自抓安全。建立严密的三级安全监察网络和有效的安全保障体系;必须设立独立安全监察机构。
(5)、乙方必须按规定安排人员参加甲方组织召开的定期安全扩建例会。
(6)、乙方应维修所有的护栏、围墙、警告标志及守卫设施。
(7)乙方在整个工地实现“封闭化”管理,设备材料定置、定位管理。
(8)、乙方的施工人员必须服从甲方的管理,对于不服从甲方管理的甲方有权将其驱逐出施工现场,对于无理取闹者移交当地司法机关处理。
2、施工现场管理
(1)、乙方应严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理,明确责任区负责人及安监负责人,各区的平面管理应服从总平面图的要求和规划,并履行报批手续。乙方必须服从甲方的管理,并办理出入厂手续,经甲方签字同意后方可实施。
(2)、乙方的施工临建设施完整、环境清洁。生产临建整洁、布置整齐,安全管理责任、制度、规定到位。
(3)、乙方不准随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构,必要时需办理手续后方可实施。
(4)、乙方必须在沟道、孔洞、平台、扶梯设可靠的永久性或临时盖板或栏杆,设明显标志和安全警告牌。
(5)、乙方若在施工过程中发生任何安全事故、施工设备事故,应及时通知监理工程师和甲方,并在甲方规定的期限内,将事故调查分析和处理意见报告监理工程师和甲方。施工过程中发生的任何事故及由此造成的一切损失由乙方承担。
3、施工计划和报告
(1)、乙方应向甲方提交施工进度网络图及提交详细的施工进度计划施工进度表,并于乙方在机具进入施工现场前交至甲方审核。
(2)、乙方应编制工程施工工作计划,提出工作安排及工作重点,报甲方和监理方审核后实施。
(3)、重要部件安装应有详细的施工方案(包括吊装方案),报监理方和甲方审核同意后实施。
十二、其他事项:
1、整个施工过程中,原则上以设计交底后的图纸为准,发生争议时,由甲方出通知单,乙方按通知单要求施工。
2、双方协商同意的有关修改增补要求、签证单、会谈纪要都是本要求的一部分。
3、本要求约定乙方对甲方的投标文件所有承诺条款与本要求具有相同的法律约束力,尤其参与本项目的主要施工人员必须与投标书的承诺相同。
5、整个安装工程未经甲方允许乙方不准转包他人。
6、本要求未尽事宜,双方协商解决。
7、本要求履行地为甲方所在地,若在执行本要求过程中甲乙双方出现争议有甲乙双方协商解决,协商不成提交甲方所在地人民法院裁决。
8、本合同经双方单位签章后生效。
9、本合同一式六份,双方各执三份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
安装承包合同8
发包方 : 驻马店金诚设备安装公司
承包方 :
依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致,签订本合同并严肃履行。
1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工,安装范围:750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置,机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装,机前机后的辊道安装; 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。
2. 承包方式:包清工的方式。
3. 承包价格:一次性包死价人民币壹拾捌万元整(180000.00元)
4. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐,以免造成工期延误。
5. 甲方需负责所有安装人员的食宿费,安装所需的工具及必要劳保用品。
6. 在乙方施工时甲方需提供1名技术员配合施工。
7. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同,发现问题应及时解决直至设备正常运行。
8. 付款方式:在乙方施工人员进厂后,甲方需先付人民壹万元整作为预付款,设备基础完工后再付人民币柒万元整,剩余拾万元整在设备安装调试完毕后,甲方应在一周内结清余款。
9. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据,乙方必须严格按照施工图纸施工,必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工,并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责,甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。
10. 违约责任:如乙方因自身施工技术不足,不能胜任该安装工程,中途退场,乙方不得结算任何工程款,甲方有权索赔。
11. 本合同未尽事宜,经双方协商一致可订立补充条款,本合同甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方 :
乙方:
年月 日
安装承包合同9
建设单位: (甲方)
施工单位: (乙方)
签定地点:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,为明确双方在施工过程中的权利和经济责任,经双方协商同意签订本合同,共同遵守。
第一条:工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
第二条:承包范围和内容
一、承包范围:
二、承包内容:
1、 搭设脚手架(满堂红)。
2、 上部制作安装。
3、 加强焊接。
4、 下料,组对,焊接。
5、 骨架下料,组对,焊接。
6、 除锈、喷漆。
7、 内部聚乙烯衬板安装。
第三条:承包方式、工程造价及结算方式
一、本工程所用全部主材由甲方负责,乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料(氧气、乙炔、电焊条等),甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。
二、乙方施工所用的机械设备自备,费用自理。
三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。
四、本工程按项目一一制作安装总造价:依据造价公司最终评审造价为准。
五、付款方式:施工单位进入现场开始施工时付___万元。
六、工程质保期为两年,质保金为 %合同总价款,质保期内出现质量问题,乙方应无条件无偿返修,并达到设计及规范要求。质保期到期后无质量问题一次付清保修金,利息由乙方自行承但。
第四条:施工准备:
一、发包方:
1、 施工中发生的设计变更,由甲方负责提供变更手续,并备齐施工所用的全部主材。
2、 组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作,并保证按期开工。
3、 配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。
4、 防腐底漆、油漆由甲方购买。
二、承包方:
1、 负责编制施工组织设计,按甲方要求制定工期及相关措施。
2、 组织人员、设备、机械等进入施工现场。
3、 乙方施工人员的住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决,费用乙方自行承担,乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。
4、 乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。
第五条:工程期限
一、开工时间 20__年 月 日
二、竣工时间 20__年 月 日
三、本合同工期总日历天数 0 天
四、如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延。
1、不属包干系数范围内的重工程量变更,使施工工程量增加。
2、不可预见或人力不可抗拒的因素而延误工期甲、乙双方协商解决、负责。
第六条:施工质量及安全施工
一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑安装工程规程规范和标准进行施工。并接受发包方代表的临督及指导,严格执行《电力建设施工及验收规范》。
二、施工中要确保工程质量,达到优质工程施工标准。
三、乙方在施工中必须遵守下列规定:
1、 乙方在施工过程中必须保持现场卫生清洁及材料工具等整齐堆放。
2、 乙方在施工过程中发现对质量有影响的各方面问题,及时向甲方反映,共同解决。
3、 乙方进现场前,应组织所有施工人员学习电厂有关安全规定,施工中严格遵守有关防火、安全及厂内各项规章制度,按甲方批复的施工安全技术组织措施方案严格组织施工,不得野蛮施工,施工中发生一切设备损坏和人身伤亡,其责任由乙方自负。因甲方原因此造成的设备损坏和人身伤亡责任由甲方承担。
第七条:材料的供应及验收
一、制作及安装使用的材料都必须有产品合格证或质量证明书。特殊材质的材料除有产品合格证或质量证明书外,材料进厂由甲乙双方共同进行验收清点,必要时应梆材质复检,复检合格后方可使用。
二、乙方安装所用的材料需提前一周向甲方提出材料计划,并标明所用材料的使用部位、材质、规格、数量(以便施工)。
第八条:施工与设计变更
一、施工中合同规定的施工范围如发现有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更文件,乙方按修改或变更的文件施工。
第九条:工程验收
工程验收以国家颁发《电力建设施工及验收技术规范》《电力工业锅炉临察规程》为依据。
第十条:违约责任
乙方责任:
一、若乙方工程质量验收不合格,按结算款的____%处以罚款,并负责返修达到合同约定的质量标准。
二、若乙方原因工程不能按期完工,乙方承担违约责任,工期每延误一天按结算款的___%处以罚款。
甲方责任:
一、未按合同的规定履行自己应负的责任,工期得以顺延并承担由此造成的损失。
二、如因甲方支付乙方的工程进度款不及时,导致工程不能正常进行而延误工期,其责任由甲方负责。
第十一条:合纠纷解决
合同发生纠纷,应进行协商解决。协商解决不成到合同履行地人民法院起诉。
第十二条:附则
一、本合同一式四份,双方各持一份,未尽事宜双方协商解决。
二、本合同自双方代表签定,加盖公章或合同专用章即生效,合同保修期满,结清工程款后终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装承包合同10
甲方:______________
乙方:______________
经甲、双方充分友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保项目工程能优质按时完成,遵照《合同法》,特签订如下合同:
一、服务事项:
工程项目:达到国家验收标砖地
承包范围:包工不包料
____年____月____日至____年____月____日。特殊情况(人力不可抗拒因素),工期可顺延。
二、工程价格及付款方式
A、水电安装/平方,以地面平方计算。
B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量%付款,工程进度一半后,甲方验收合格付给乙方总价_______%,其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。
三、甲、乙双方的责任
1、甲方为乙方提供所需材料。
2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改,有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。
3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。
4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损
失和安全事故,均由乙方自行承担,甲方概不负责。
5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种,对于无故造成的返工乙方自行负责。
6、甲方为乙方提供的装修材料,未经过甲方的同意,乙方不允许挪以私用,违者甲方有权利对乙方进行罚款,严重者甲方有权利追求其法律责任。
四、安全责任
乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止其它安全事故的发生,发生事故时,乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失,并第一时间报告给甲方,接受上级有关单位调查,积极分析事故原因,责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。
五、以上各条需甲乙双方共同信守,若任意一方违约,守约方有权向违约方索赔,未尽事宜,以现行法律为准。
本合同一式二份,双方各执一份,自合同签订之日起生效。
甲方:_______乙方:_______
联系电话:_______联系电话:_______
安装承包合同11
发包人:__________________ (以下简称甲方)
承包方:__________________ (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》、及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、互惠互利原则,就“汴阳楼迎宾馆工程”中央空调安装工程施工总承包事宜,订立本合同,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
1、项目名称:______________________________
2、工程地址:______________________________
二、承包方式:
包工、包料、包质量、包安全
三、工程工期:
开工日期:______年______月______日
竣工日期:______年______月______日
四、承包范围及内容:
(1)变频多联空调机组的采购及安装;
(2)空调系统风管、铜管、支吊架材料及附件采购、制作、安装。
(3)空调系统保温材料的采购及保温施工;
(4) 空调系统的调试;
(5) 根据装修图纸作空调系统的二次深化设计,并附主要设备,材料清单和中央空调配置清单以及提供每个房间设计的室内温度值,噪音值,必须满足国家和地方的相关标准,规定。经甲方审核。
(6)压缩机必须是全变频,压缩机和变频器必须是原装进口设备。
(注:1、空调电施的范围:负责室内机控制线缆的敷设,室内、外主机的电源线由甲方将线缆放至用电设备处,由乙方负责接线调试)(控制线缆的敷设,室内、室外机的电源线的敷设到位都有乙方负责,电源点甲方指定)
2、室外机设备土建基础不在乙方施工范围之内)。
五、工程价款及给付方式
1、工程价款:本合同工程价款暂定为人民币大写:__________________元(小写__________________万元)。 (设备款和工程款分开)
1.1、本合同价款包括但不限于:承包人完成本工程承包范围内工作应承担的费用;承包人承担办理本工程所涉及全部费用(含勘察费用、设计费用等);承包人承担本工程发生的设备材料检测费用、工程未交付发包人前的成品保护费用、验收费用、质保费用、管理费、利润、税费、运输费、各类保险费、各类工具机械使用费、主管部门应收取的费用、监理费用和施工产生的水费、电费等;承包人承担本工程施工过程中工程保险、施工人员人身保险等保险费;应属承包人承担的其他费用。
1.2、本工程属于“交钥匙工程”一切与本工程相关的费用均包括在合同总价中。
2、付款方式:工程价款支付,经甲乙双方协商按以下办法办理:
(1)主体工程结构封顶(不含二次结构)7日内发包人向承包人支付20%的预付款。
(2)以后的进度款按月进度支付,每月25日承包人向发包人、监理单位提交当月的已完工程量报表,次月5日前发包人、监理单位核对完毕并向承包人支付上月核定工程量价款的75%为进度款,以此类推逐月支付。
(3)全部系统安装、调试完毕,经甲方验收合格,发包方支付合同价款的90%。
(4)1年质保期满,无任何质量问题,甲方一次性支付合同价款的5%。
(5)2年质保期满,无任何质量问题,甲方一次性无息支付剩余的合同价款。
3、承包人提前15日向发包人提供当期应付合同价款同等金额的税务发票,否则甲方有权拒付合同价款,且不承担延期支付违约责任。乙方应保证其提供的发票真实、合法、有效,否则,由此产生的一切经济纠纷和法律责任均由乙方承担。
六、工程质量及验收标准
1、工程质量:合格
2、工程竣工验收,应以施工图纸、更改通知,国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
3、乙方根据甲方要求,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、实验、试压、测试报告。
4、乙方根据甲方要求,提供相应的温度检测和噪音检测的检测设备和技术支持。
七、甲乙双方的权利义务
(一)甲方权利义务
1、指派__________________ (联系电话:__________________ )为甲方现场代表,负责协调处理施工现场相关事宜。
2、为乙方提供施工用水、电接驳点。
3、对乙方工程质量、工程进度、工程安全进行指导、督促和检查,并提出整改意见。
4、组织工程验收。
5、乙方必须无条件的服从甲方的指令。
(二)乙方权利义务
1、指派__________________ (联系电话:__________________ )为现场代表,负责协调处理施工现场相关事宜。
2、编报施工方案,施工进度计划,用水用电计划,开竣工通知书,隐蔽工程验收单,并及时送甲方,经甲方和监理批准后实施。
3、严格按照施工图纸、说明和国家颁发的《通风与空调工程规范》进行施工,确保工程质量和安全,达到国家相关职能部门的要求,并保证能通过综合竣工验收。
4、乙方必须严格按照工程清单约定的设备品牌完成本工程,不得使用假冒伪劣产品,若有上述情形,扣除该部份工程款并承担违约责任。
5、乙方采购的设备必须是符合国家标准并经相关部门检验合格的产品,乙方应向甲方提供相关产品的合格证。
6、乙方应服从甲方指挥和管理,自觉遵守施工现场相关管理制度,不得违章作业。
7、自行负责施工用水、用电的搭接;
8、自行保护好已完工的成品或半成品,若有损坏或遗失,由乙方自行负责。
9、协调与其它分包单位的关系,维护施工秩序,确保工程按期顺利完工。
10、做好施工组织管理,及时清除安装垃圾,做到文明施工,工完场清。
11、乙方在工程施工过程中,必须做好施工记录,整理好施工技术资料、检测资料和实验资料。分部、分项每道工序完工后由乙方填写自检资料,填写资料所用表格必须符合建设工程施工质量验收规范,施工完成后向甲方交付完整合格的竣工资料1套(乙方提供的资料应满足工程竣工验收及备案的要求)。
八、安全生产责任
乙方必须严格执行国家、省、市现行安全施工及文明施工相关规范;做到安全施工和文明施工,严格控制施工噪音、粉尘污染,及时清运建筑垃圾;承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
九、质保期:
质保期24个月,从工程竣工验收合格之日起算。质保期内若出现质量问题,乙方应于接到甲方通知后2小时内进场处理。
十、售后服务
1、保修标准按国家“三包”标准实施。
2、在保修期内,一旦出现工程质量问题,乙方接到甲方维修通知在2小时内赶到现场排除故障,直到恢复正常运行,如在该过程中因维修停用空调而造成的损失由乙方承担。
3、在保修期内,乙方采购的设备材料正常使用下出现的故障和损坏,均由乙方负责免费维修、更换。
4、安排专业人员操作演示直至甲方学会正确操作。
5、保修期外,甲乙双方另行签订保修协议乙方在规定的时间内上门维修。甲方承担相应费用。(具体费用由双方协商)
6、从竣工验收合格之日起整体工程保修24个月(但因甲方原因和自然灾害造成的损坏除外)。
7、保修期内发生质量问题,若属安装、设备质量问题,由乙方负责解决;属操作使用不当等问题由甲方承担费用。
8、工程质保期外,乙方提供免费的终身技术服务,对损坏备件备品只收取成本费。
8、在保修结束前,乙方配合甲方对工程设备进行全面性能检查,同时负责对检查中发现的问题,及时处理解决,费用由乙方承担。
十一、违约责任
1、甲方不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
2、乙方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范要求或发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
3、除非双方协议将合同终止,或因一方违约使用权合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同其它条款。
4、乙方不能达到每个房间所设计的温度值和噪音值,应视为施工质量达不到设计要求,应承担违约责任。
5、请合约部明确违约的罚款细则。
十二、合同争议解决方式
因本合同履行发生争议,甲乙双方协解决,协商不成时,依法向工程所在地人民法起诉。
十三、其它
1、本合同经双方代表签字盖章后即生效。
2、本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议,补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力,双方共同信守执行。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
安装承包合同12
甲方:_______________________(发包方)
乙方:_______________________(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1.装修施工地点:_____________________________________________
2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量,甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的`材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的材料,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的工具
乙方自带施工的必须工具,要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》。
2.由于乙方施工技术及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的施工时间,降低施工噪音,减少环境污染,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证施工现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责施工所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方供应的材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1.工程款付款方式:
布管验收合格后支付工钱的30%,水电、网络、电话线完工后支付50%,整体竣工验收合格后支付20%。
2.乙方承包内容:
1).水路、电路、网络、电话开槽、布线、穿线、埋槽
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3).水电施工的穿墙、打孔、切割,由乙方负责
4).开关面板安装
5).后期灯具的安装
3.工程结算方式:
按平方结算,总价结算:x元/平米(室内面积)。
第六条违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍佰元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付付伍佰元违约金。
第七条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:
1.双方同意由第三方监理进行协商工作,在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4.保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修一年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:
乙方签字(盖章):
20xx年xx月xx日
20xx年xx月xx日
安装承包合同13
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量,保证工程进度,提高经济效益,明确双方责任,经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。
一、工程概况:工程名称:工程地点:承包范围:水电安装工程及弱电部分,清理自己产生的建筑垃圾,安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。(给水管安装到水表前,排水管,雨水管安装到阴井和排水沟,电器部分安装到电表前,接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装,弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等,水电施工图范围。)
二、承包概况:包工不包料、自己使用的工具自带,发包方不给予提供。
三、质量要求:承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业,每一道分项工序完成后,承包方自检后报发包方,发包方及监理组织一次性合格验收,验收不合格,出现返工,影响下一道工序,造成经济损失由承包方负责。保修金5%,保修期限为终验合格后两年内。
四、工期要求:承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容,如中途有意停工不做,而影响下一道工种施工,发包方有权终止合同另找他人做,但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。
五、承包单价:按建筑面积:19902 M2按建筑面积19。00元/M2,地下室建筑面积6102 M2按建筑面积每平方米6。00元/M2,以上合计总价:414750元整。
六、付款方式:
工程进度款,按实际完成工程量支付50%,达到初验标准再支付20%,终验后再支付20%,住户钥匙交清后支付5%,验收完成后两年内返还保修金。
七、施工现场材料管理:作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料,如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。
八、安全责任:承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故,均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任,发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。九、承包方责任:
1、必须约束本组作业人员,不能乱拿工地的东西,未经负责人同意,私自乱拿者,以偷窃行为处理100倍价值处罚,不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架,影响公司形象,如发生一次罚款20xx元,不许在工地上随地大小便,如发生一次罚款20xx元。
2、承包方必须服从发包方安排和指挥,遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。
3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行,若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。
十、奖惩制度:
1、承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工,发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。
2、若在正常情况不按施工进度进行,每延误一天处罚1000。00元。 3。实际工期按发包人要求执行,承包人遵照执行。
十一、相关事宜:
1、如承包人私自把承包的工程转包他人,本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。
2、承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理,处理施工过程中发生的问题等。
3、本合同一式二份各执一份,由签订日起,有法律效力,完工后自行失效。
发包方:承包方:
电话:电话:
签订日期:年月日
签订日期:年月日
安装承包合同14
(以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”)
经公开招标,甲方将 范围内120盏路灯(太阳能路灯70盏,市政灯50盏)安装工程承包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务,以利于双方配合协作,保质保进度完成路灯安装工程,本着平等互利、协商一致的原则,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经过充分协商,双方同意达成以下协议:
第一条 工程项目
一、工程名称: 路灯安装工程
二、工程地点:
三、工程内容:按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为:安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。
第二条 工程实施
一、工程定于20xx年12月10日开工, 20xx年元月8日竣工,工期28天。
二、在施工过程中,如遇下列情况,经甲方认可,工期相应顺延。
1、不可抗力原因。
2、甲方未提供施工必备条件。
3、其他非乙方原因引起的工期延误。
三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。
四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置,乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。
五、在施工期间,乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前,乙方负责完工后成品的保护。
六、乙方每日完工后负责及时清理现场,并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。
七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全,期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。
八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用,乙方在保证施工质量的前提下,上述费用自理。
九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。
十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。
第三条 合同总价及付款方式
一、合同总价为:大写:人民币贰拾陆万壹仟贰佰元整(小写:¥261200.00元)以上不含税金,运费由甲方负责。
二、付款方式:
甲方付本合同总价款的95%后,乙方发货到甲方指定地点,余下5%在工程安装完成亮灯并验收合格后付清给乙方。
第四条 工程质量
一、工程效果达到甲方的图纸要求。
二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件,符合相应的国家或行业规范标准的要求等。
第五条 售后服务
一、该工程的质量保证期为叁年,从验收合格之日起计算。
二、质保期出现问题的处理办法:三年内以旧换新,乙方在接到甲方的通知后,应在24小时内到现场解决相应的问题。
三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题,甲方有权自行处理,所产生的费用及责任由乙方承担。
第六条 工程竣工及验收
一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。
二、工程具备竣工验收条件后,乙方向甲方提交竣工报告,由甲方负责组织验收。甲方应在收到竣工报告十五日内批复:若已具备验收条件,则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件,则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复,则视为已具备验收条件,该工程自动验收。
第七条 其它事项
一、本合同如有未尽事宜,需经甲乙双方共同协商,达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、合同发生纠纷时,双方应协商解决。经双方协商不能解决的,向当地人民法院提请诉讼。
三、本合同一式叁份,双方各执壹份,存档一份。
四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装承包合同15
甲方:________________________
乙方:________________________安装单位
甲方因生产经营需要,在平等自愿的基础上,与乙方经友好协商达成如下协议:
一、合同期内,甲方根据本合同的约定将空调安装等售后服务工作交由乙方完成。
二、合同期自______年______月______日至______年______月______日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况,决定合同期满是否续签。
三、甲方的责任和义务:
1、甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有:________________________
2、甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量,甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日______台。
3、甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。
4、甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方上门服务(支架乙方承担)。
四、乙方的责任和义务:
1、签订合同时,需向甲方出示企业法人执照,法人身份证明,空调安装资质等材料,并提供安装工的身份证,上岗证复印件等材料。
2、乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同,必须严格执行国家《空调机安装技术规范》,各类空调品牌的《安全操作规范条例》,以及甲方的《安维人员上门服务规范》,以及其他相关规定,保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。
3、乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失,须由乙方自行承担。
4、乙方原则上只在淄博市区域进行安装,若超出区域安装的相关费用(交通费)由甲方承担。
5、乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决,因安装出现的质量问题由乙方负责。
6、乙方工人在安装过程中,必须注意安全问题,如工人发生人身安全问题,由乙方自行承担。
五、费用结算(有安装卡结算):
1、乙方需向甲方一次性交10000元保证金,安装费结算须在次月10日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细,并在20日前结清上月费用,随安装量增加,安装保证金相应按照比例增加。
2、乙方向甲方上缴的安装承包费标准:见附表
六、违约责任:
1、乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量,乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。
2、乙方如服务不规范面引起的用户投诉,经甲方查证属实,乙方按每起500元的标准向甲方支付违约金。
七、甲方双方协商解决履行本合同的所有事宜。
八、本协议一式两份,自双方签字盖章后生效。
甲方:__________________(公章) 乙方:__________________(公章)
代表人:__________________ 代表人:__________________
电话:__________________ 电话:__________________
日期:__________________ 日期:__________________
【安装承包合同15篇】相关文章:
安装承包合同06-08
实用的安装承包合同07-10
关于安装承包合同07-03
家具安装承包合同05-31
有关安装承包合同05-27
锅炉安装承包合同04-30
广告安装承包合同04-30
安装工程承包合同04-09
钢结构安装承包合同06-16
网络安装工程承包合同04-14