承包水电安装工程合同

时间:2024-01-08 14:22:01 承包合同 我要投稿

承包水电安装工程合同12篇

  在人们的法律意识不断增强的社会,合同起到的作用越来越大,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的承包水电安装工程合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

承包水电安装工程合同12篇

  承包水电安装工程合同1

  发包方(简称甲方): 四川金源建设有限公司

  承包方(简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程: 项目的水电安装 工程承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。

  一.工程概况

  工程名称: 乐山市鼎瑞大厦(研发大楼及公租房项目)

  施工内容:给排水系统,强、弱电系统(弱电只包预埋部分)图纸

  范围内所有室内水电安装工程,双包。

  结构类型: 工程地点: 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组

  二、乙方进场人数(附名册)

  乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全

  部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。

  三、工期进度要求

  (一)开工日期: 20xx年 月 日

  (二)总(日历)工期: 个月

  (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

  四、承包方式与范围

  (一)承包方式:包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

  (二)承包范围:

  1.给排水系统,强、弱电系统(弱电只包预埋部分)。图纸范围内的所

  有室内的水电安装工程(包工包料)。

  2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

  3.夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。

  4.弱电系统:水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 .开关面板和灯口安装

  (三)计价方式:

  1﹑采用可调价格合同,合同价款调整方法:

  a、_按定额计价方式计价:按《四川省20xx建设工程工程量计

  价定额》《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。

  b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,则按有关政策性文件执行

  2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的.《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

  3﹑人工调差按总承包合同执行。

  4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方(下浮14%包括税金及相关的所有管理费用)。所有材料税务发票由甲方负责。

  5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方,扣除提留部份税金。

  6、材料送检费用由乙方负责,一切资料由乙方做,包括交验收各项费用。

  7、所有材料严格按图纸要求,指定产品不能变动。

  8、工地内临水临电由乙方施工,所有材料及人工工资由甲方提供。

  五、工程要求:

  甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版,及施工用水用电。

  (一)质量要求:按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

  1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

  2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。

  3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

  4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。

  5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。

  6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。

  7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。

  8.保修期为一年。

  (二)工期要求

  1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。

  2、工期延误

  (1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安

  >装完工时水电的预埋也必须完工。

  (2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;

  (3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。

  (三)成本控制要求

  1.乙方必须科学管理、合理施工,避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。

  2.各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

  3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

  4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。

  5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

  (四)安全施工要求

  1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

  2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

  3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。

  4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。

  5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。

  承包水电安装工程合同2

  发包方:湖北嘉晟置业有限责任公司(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包方式:

  4、工程范围和内容:根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。

  ①强电部分:空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;

  ②给排水部分:冷、热水供水系统,全部排水系统开洞、敷设安装;

  ③室内装饰装修部分:配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装(含室内家具上的开关、插座安装)等全部水电工程;

  ④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场,所造成的损失由乙方自行承担。

  第二条工程期限

  1、本工程合同总工期为,自________年________月________日开工;________年________月________日竣工。

  2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工,不得延误其它工种施工,配合甲方共同协调如遇到疑难问题,甲方配合乙方共同解决。

  第三条工程人工费

  乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费,即15元/每平方米(已含室外工程量的人工费)

  第四条施工质量

  乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工,施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作,绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

  第五条材料的领用、保管、及退库

  乙方领用材料应办理领料审批签字手续,领出的.材料由乙方负责保管,在隐蔽工程安装完未封闭前,甲方派员核对材料实际用量,如发现材料遗失,应由乙方负责赔偿,如发现材料质量不合格时,应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地,如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为,罚款3000元以上,情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。

  第六条安全事项

  乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度,遵守工地的有关治安管理条例,树立安全第一的观念,严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程,造成安全事故,全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。

  第七条付款方式

  乙方进场施工拾个工作日后,甲方适当付给乙方人员生活费,以后则按每月的工程进度75%申请进度款。工程竣工验收后甲方付乙方总工程量的95%工程款。余下的5%作为工程质保金,在一年后无施工质量问题,质保金一次性付清尾款。在质保期限内如发现质量问题,乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。

  第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

  甲方代表:乙方代表:

  ________年________月________日

  承包水电安装工程合同3

  发包人:(以下称甲方)

  承包人:(以下称乙方)

  甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。

  一 工程概况

  1.工程名称:望城才子城。

  2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

  3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

  住宅建筑面积176287.16平方米

  住宅商业建筑面积20372.91平方米

  地下室面积27336.3平方米

  二 承包方式及承包内容

  1.承包方式:实行包工,包水电安装。

  2.承包内容:

  强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。

  户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。

  预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

  专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)

  配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

  弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

  给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。

  排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。

  三 施工工期

  总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。

  四 承包单价

  地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

  五 工程质量

  1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

  2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

  3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。

  4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

  六 工程付款方式

  1.工程造价计算方法:

  依图纸要求的`工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

  设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

  定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

  ④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

  七 结算及付款方式

  1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。

  2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

  3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。

  八 双方职责

  1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。

  2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。

  3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。

  4.乙方自行提供必要的劳保用品。

  5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。

  6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

  7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。

  8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。

  9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

  10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。

  11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。

  12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。

  13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。

  14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

  十 工伤事故责任分担

  1.3000元以内安全事故,由乙方承担。

  2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。

  十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

  十二 争议解决

  双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

  本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

  承包水电安装工程合同4

  发包方(下称甲方):

  承包方(下称乙方):

  根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的 水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。

  第一条 工程项目概况

  1.1工程名称: 文化苑小区水电安装工程

  1.2工程地址: 文化苑小区

  1.3承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

  1.4工程范围与内容:(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)

  第二条 工期

  1、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的.工程进程则工期应作相应顺延。

  第三条 工程质量标准

  按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。

  第五条 合同价款

  本合同价款按 万预算。(结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照20_年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

  该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。

  第六条 工程款支付

  合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

  第七条 设计变更

  7.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。

  第八条 双方职责

  9.1甲方职责

  (1)按时提供施工工作面给乙方使用。

  (2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。

  (4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。

  (5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。

  (6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。

  (7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。

  第九条 安全施工

  10.1施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。

  10.2乙方必须进行安全文明施工。

  10.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  10.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

  第十条 关于工期延误

  11.1以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;

  (1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;

  (2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。

  (3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  (4)设计变更和工程量增加;

  (5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

  (6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

  11.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。

  第十一条 合同争议解决方式

  本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第十二条 合同生效与终止

  第十三条 合同份数

  13.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

  13.2本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。

  本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  承包水电安装工程合同5

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事宜协商一致,订立合同共同遵守执行。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程范围:

  二、工作期限

  1、开工日期:年日

  2、竣工日期:年日

  3、合同工期:

  三、承包工程方式:包工包料

  1、乙方承包甲方的工程是水、电安装工程,以包工包料方式包给乙方。

  2、由乙方自行组织购进,图纸规定,质量合格的材料进行施工,必须验收质量达到平定合格标准。

  3、乙方组织有证件的技术人员,熟悉工人投入工作,服从甲方、监理有关人员指挥检查,如不合格的马上进行整改,返工造成的损失一切由乙方自己负责。

  4、保管好自己的材料,预防丢失,材料保管堆放、工人生活用品、用具等一切由自己解决。

  四、合同价款

  乙方承包的工程量约㎡,合同预算约元,按实际工程量结算为准。

  五、付款方式

  1、乙方自行带资和人工、材料,做到本楼一定的.工程量,如做至的工程量,付进度款时,付%给乙方。

  2、工程竣工验收合格后,由工程承包人按国家有关定额及所做的工程量结算给甲方,甲方在天内审核,结算给乙方的工程款,留%作保修金。

  3、乙方的保修期按国家有关规定保修,保修期满后,一次付给乙方。

  4、乙方在保修时间内,如有质量问题:漏水、漏电等,乙方接到通知,马上派人。如果不来维修,甲方派人维修,维修的费用从保修金中扣除。

  5、订立合同乙方需交万元给甲方作为劳动保险金,建至_______。

  6、合同订立后,甲方必须在三个月内安排乙方施工、技术人员进场,如未能按时进场,乙方有权利要求甲方全额退劳动保险金,并赔偿乙方相应损失。

  六、安全责任

  乙方必须安全生产、文明施工,在施工中出现一切安全事故,全部由乙方负责。如发生大事故,马上向甲方报告,甲方向上级有关部门报告,由有关部门作出处理。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

  甲方:乙方:

  代表人:代表人:

  联系电话:联系电话:

  20__年__月__日20__年__月__日

  承包水电安装工程合同6

  甲方:X房地产开发公司(以下简称甲方)

  乙方:工程有限公司(以下简称乙方)

  甲方将工程的水电安装工程发包给已发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议:

  二承包方式:包工包料、保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

  三工程承包范围

  1、承包范围:施工项目。

  2、具体工作内容:

  ①材料场内运输、装卸。

  ②施工图纸中安装内容。

  ③所需的结构预留洞口的留设,管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。

  ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

  ⑥成品保护、调试、竣工交验。

  ⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。

  ⑧与其他公众的配合施工。

  ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

  ⑩文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

  (11)预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。

  四工期要求:必须与土建同步。

  五材料及工用具管理:

  主材:

  电线、电缆、开关、插座,给排水管道,电线管、表箱必须与甲方协商一致并确定鉴证价后,方可采购。乙方必须保证材料质量符合设计要求,出厂合格证和产品合格证与货同行。

  六质量要求

  1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。

  2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

  3、本工程采用

  ①对材料质量、型号、规格等内容由甲方和监理方共同派员检验。

  ②对安装工作的.正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验,并完善验收手续。

  ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试等检验项目,均应在乙方自检合格后报请监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。

  ④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。并承担相应的经济损失。

  4、质量保修责任:乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除,不足部分甲方向乙方收取。

  七安全、文明施工

  1、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及总包单位的各项规定,严格按安全规章组织施工。

  2、安全事故:若发生工伤事故,所有费用全部由乙方承担。

  3、发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

  4、文明施工:乙方必须保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料,做到工完料尽场地清。每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主动创建市文明标化工地。

  5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到,先学习后上岗。

  6、未经许可工地严禁有女工和家属,违者每日罚款50元。如有此发生意外伤害,均由乙方负责。

  7、承包班组佩戴统一安全帽。

  八工程承包费用及结算方式

  1、承包费用

  本工程乙方施工的建筑面积约为27476㎡,工程款约为137万元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。

  2、工程价款结算方式和预付款

  ①结算方式:按安徽省单位估价表二xx年安装预算定额及配套的费用定额(不含劳保费)及其他费用计划标准结算(其中综合费率的计取标准:多层为50%,高层和小高层为60%)。

  ②无论定额、人工费、综合费率和其他费用是否调整,本合同施工期间均不作调整。

  ③定额内未计价主材和设备按甲乙双方签证价进入决算(甲方付1.3%保管费)。 ④付款方式:与土建付款方式同步。

  ⑤承包班组交通费用自理。

  九双方职责与权限

  (一)甲方

  1、甲方委派刘淑莉同志为该工程现场施工负责人,协调安排施工。

  2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。

  3、做好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工程顺利施工。

  4、在施工过程中,乙方违反有关规定,未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工,造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的,甲方给乙方每次50-500元罚款,并限期整改,拒绝整改或整改不到位,甲方有权单方面终止合同。并按完成工程量的80%结算,甲方不承担乙方任何费用。

  5、在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的,甲方给乙方每次500-3000元罚款,造成严重后果的,甲方有权单方终止合同。

  (二)乙方

  1、乙方委派同志为乙方现场施工负责人,参加甲方生产协调会,具体负责本专业的施工管理。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。

  2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者,否则甲方有权单方终止合同。

  3、做好人员录用工作,不得路拥有高血压、心脏病、年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。

  4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场管理员和监理工程师的监督检查,接受整改意见,限时完成整改。

  5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录,并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

  6、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。

  7、制止所属人员乱拉乱接电源,在集体宿舍内用电吹器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款,同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

  8、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、扰乱甲方正常工作秩序,违反者甲方给予必要的经济处罚,造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外,甲方有权终止合同。

  9、乙方必须服从甲方对工程质量、进度、安全的管理,如安装工程质量、进度影响工程的整体质量和进度,甲方有权终止承包合同。已完成工程量的承包经费与已预付工程款的差额不予支付。

  10、乙方做好竣工资料和竣工图的收集整理,经监理甲方审核后汇总。

  十其他

  1、本协议壹式肆份,甲方叁份,乙方壹份,合同双方签章(字)后生效。工程款结清后失效。

  2、合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。

  甲方:

  代表:

  乙方:

  代表:

  ________年________月________日

  承包水电安装工程合同7

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

  一: 工程名称:克拉中心

  二: 工程地点:物流港遂渝高速出入口旁

  三、工程承包范围

  工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)

  (1) 给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点;

  (2) 排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

  (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

  (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

  (5)防雷接地安装;

  (6)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。

  四、工期要求

  乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  五、质量标准

  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。

  六、工程承包方式:

  本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

  七、合同价款

  本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币: 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

  八、付款和结算方式

  (一)甲方工程款支付:

  1、施工过程中,采用借支 元/工人/月。

  2、工程进度款支付节点:

  2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在达到本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

  2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内,工程款可付至工程合同造价的90%。

  3、工程结算款支付:

  经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求,并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理,时工单价为技术工__元/工日,普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

  4、保修金支付:

  剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

  九、设计变更

  因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

  十、材料设备供应

  1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应,所有辅料由乙方自行负责。

  2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

  十一、双方职责

  1甲方职责

  (1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

  (2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

  (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。

  (5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。

  2、乙方责任

  (1)土建面积、施工图内所有的.水电、及弱电预埋安装工程。

  (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。

  (3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

  (4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

  (5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

  (6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。

  (7)乙方食宿自理。

  (8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。

  (9)乙方现场负责人:

  十二、违约责任

  1、甲方违约责任

  如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

  2、乙方违约责任

  (1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

  (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

  (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。

  (5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

  (6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

  (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。

  (8)以上违约金,凡指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

  十三、安全文明施工

  1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。

  2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。

  3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。

  4 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

  5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

  十四、其它管理制度

  1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

  2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100—1000元的罚金,并依法追究其法律责任。

  十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  身份证号码: 身份证号码:

  联系电话: 联系电话:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

  承包水电安装工程合同8

  房屋主人:______________(甲方)

  水电安装人:______________(乙方)

  甲方委托乙方安装一幢民房水电工程,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系,经双方协商同意,就以上工程一事达成如下协议,供双方共同遵守:

  一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)

  二、工程分两次安装,第一次验收合格后付款百分之五十,其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。

  三、安装水电工程总价为人民币_______元。

  四、工程质量要求:乙方必须按照国家电工标准要求安装,做到灯亮、水通,水电安装过程中所有内容必须全部符合要求,验收合格。

  五、施工安全要求:乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工,采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具,在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的'一切费用,由乙方自己承担。如有此类情况出现,责任与甲方无关。

  六、本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效。

  甲方:______________

  乙方:______________

  签约日期:______________

  承包水电安装工程合同9

  甲方:

  乙方:

  为了柳叶湖度假区东江村公寓式安置小区工程,高标准优质量,如期竣工。经甲乙双方充分协商,本着平等互利、诚实守信的原则,特签定水电班组施工承包合同,协议如下:

  一、承包工程内容:

  乙方负责本工程施工图纸及变更的所有室内本工种的施工内容。即室内水电安装工程及接地避雷工程,所有工程内容施工,所有用后的材料清理、分类堆放在指定位置。水电工所用的小型施工机具及用具均由乙方自备。

  二、质量要求:乙方按设计图纸及变更,结合《建筑安装工程施工质量验收规范》标准进行施工,达到合格工程标准。严格按照项目部技术交底进行作业,不得随意更改图纸和设计要求。

  因工程质量不合格而造成的返工损失由乙方全部负责,并罚款300元,罚款在工资结算时扣除。

  三、工作要求:

  乙方人员在施工中,要绝对服从甲方人员的管理,不得随心所欲,尤其是带班人员要坚守工地,有事外出必须请假,对不服从公司及项目部管理的班组有权单方面解除合约。每项工序施工作业时不得浪费材料,施工材料应分类堆放整齐,工作场地时刻保持整洁干净。每天施工完毕,必须对预埋线管及线等材料进行清理,返回入库。

  四、施工安全

  在施工过程中,乙方每天上班前要进行安全教育,强化工人的安全意识,工程作业时要注意安全,戴好安全帽、穿防滑鞋,违者每发现一次,罚款50元,在乙方工资中扣除。严格按照本工种安全操作规程和安全技术交底进行作业,不得违章违规作业,严禁酒后违规作业,如不服从管理或违章违规作业造成的安全事故,一切经济损失和法律责任由乙方承担。

  五、工期要求:

  乙方应合理安排人力,按照甲方规定的施工计划工期完成本工种的`施工作业任务,不得以任何理由拖延工期,每延期一天罚款300元。

  六、价格结算

  乙方在保证质量、进度的情况下,按照建筑面积实收,综合价________元/m2,按施工图暂定工程总价款为________元。

  七、付款方式:按总价款分二次支付,主体完工后付总价款的________%所有水电安装完工后付总价款的________%,竣工验收决算后付清所有工程款。

  八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,并起法律效力。

  甲方签字:乙方签字:

  ________年________月________日

  承包水电安装工程合同10

  甲方: 乙方:

  依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境,

  根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、结构型式:

  4、建筑风格:

  5、工程规模:

  二、承包范围:

  1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

  2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

  3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等),试压、通球试验由乙方自备;

  4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

  5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

  6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

  7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

  8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

  9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时,应现金支付给作业员工高温补贴。

  10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。

  三、施工工期:

  1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

  2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。

  3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的违约金。

  5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

  四、质量要求:

  1、执行标准:

  《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

  《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

  《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

  《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

  《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

  《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

  2、质量体系要求

  (1)该项工程质量交验合格工程。

  (2)施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准。

  3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年,在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题,属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修,甲方有权另请他人维修,维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

  4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

  六、工程款的结算及支付办法:

  1、本工程工程量约为 平方米,工程总价约为 元。

  2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

  如增加、变更、零星用工:甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工,按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

  水电安装分项工程由甲方提供的`各类水电材料,如因返工、有意识的损坏造成材料浪费,乙方应按其采购价进行赔偿。

  3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

  4、费用的组成:

  (1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用: 元/m,主体完后电气配管费用: 元/m、给水费用: /m、排水费用: 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

  本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息),质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

  七、文明施工

  1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

  2、作业人员管理

  乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

  3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

  八、安全事项

  乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

  九、其他事项

  1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字后生效,工程完工,双方履行 完合同义务后自动失效。

  2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

  3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。

  4、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

  5、材料的领用:各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

  6、本合同签约地点:

  甲方: 乙方

  身份证号码: 身份证号码:

  电 话: 电 话:

  签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日

  承包水电安装工程合同11

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同:

  一、工程名称:

  二、承包方式:整栋楼的给水排水电表、电线、插座、灯具开关、水嘴、便盆、暗管预埋、防雷焊接除主线和给水主管工程由公司做外所有以上工作内容都是承包内,按建筑面积每平方米________元(平方米计算)。

  三、工程工期:从签字之日起,根据甲方要求工期完工,除人力不可抗拒和特殊情况以外,乙方不可无故拖延。

  四、工程质量:严格照图施工,认真做好每一道工序的.预埋和安装工程,达到工程验收合格。

  五、付款方式:主体完工后付总工程款的30%,给排水安装后付总工程款的30%,电线和灯具安装后付总工程款30%,验收合格后付清尾款10%。本合同自动失效。

  六、在施工中未带安装帽一次罚款50元,在施工中未拴安全绳一次罚款200元,酒后作业上班一次罚款200元。

  七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效,具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  ________年________月________日________年________月________日

  承包水电安装工程合同12

  发包方:(全称):

  承包方:(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、承包内容及方式

  1、承包内容:发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。

  2、工作内容

  (1)室内住给水管:含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。

  (2)室内分户水管:由业主自行负责安装。

  (3)室内主排水管:主管后开口安装三通为止。

  (4)给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。

  3、承包方式:包工不包料。主材(管道、管件及附件等)全部由发包人负责提供,其他辅助材料(如铁丝、锯条等)及安装机具由承包人负责,施工用水、用电、砂石料由发包方负责。

  二、承包价格及价款结算

  1、承包价格:按房屋建筑面积6元/㎡包干价格承包,发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。

  2、价款结算:竣工后按房屋建筑面积进行价款结算,对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量,发包人不予计量结算价款,并赔偿发包人的材料损失费。

  三、工程质量及质量保修

  1、工程质量标准:双方约定工程质量达到合格标准,质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—20xx为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准,承包人承担违约责任。

  2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

  3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的追加工程造价,由发包人承担,相应工期顺延。

  4、承包人对交付发包人使用的室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任,保修期为十八个月,保修金为承包人工程结算总额的5%(在办理完工程结算时扣留,待质保期满后,并确认质量有保证的情况下将保修金返还给了承包人)。

  四、付款办法

  1、每栋工程分量词支付工程款,既首付和决算后支付。首次付款为:该栋工程给、排水主管道施工结束,既按甲方、监理方确认承包人完成工程总价款的80%支付工程进度款,余款则待工程决算后付清。

  2、该项目整个工程完工验收后,在30天内办清工程结算,发包方在壹个月付95%的工程结算价款(留5%作质保金)。

  五、工期要求和责任

  1、各栋工程室内管道安装的工期完工时间

  (1)栋自交付给承包人进入室内管道安装之日起的完工时间为天。

  (2)因发包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期内竣工的,承包人承担违约责任,并按每栋工程没逾期天

  六、安全施工

  1、承包人应遵守工程建设安全声厂有管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查,在施工中必须采取严格安全防护施工措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力的原因造成事故的`责任和因此发生费用,由承包人承担。

  2、承包应对其施工场地的工作人员进行安全教育,对他们的安全负责。由承包人为施工场地内的自有人员生命财产负责办理保险和支付保险费。

  3、发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

  七、其他条款

  1、承包人必须服从发包人、监理方及各项目部的指挥和管理,并与各项目部搞好密切配合,获得项目部的支持和协助。

  八、合同生效及份数

  1、合同生效:双方约定本合同自合同订立日经双方签章生效。

  2、合同补充:本合同若有未尽事宜,经双方协商并签定补充合同生效,补充合同与本合同具有同等效力。

  3、合同份数:本合同一式四份,其中:发包方执三份,承包方执一份。

  发包方:(公章)承包方:(公章)

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  ________年________月________日

【承包水电安装工程合同】相关文章:

承包水电安装工程合同01-24

水电安装工程承包合同09-11

承包水电安装工程合同11篇01-24

承包水电安装工程合同(11篇)01-24

水电安装工程劳务承包合同04-19

水电工程安装承包合同07-04

水电安装承包合同12-08

工程水电安装合同通用08-31

水电安装劳务承包合同01-11