承包合同

时间:2021-03-16 17:01:35 承包合同 我要投稿

精选承包合同模板汇总九篇

  随着人们法律意识的建立,合同的法律效力与日俱增,签订合同也是非常有必要的行为。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编精心整理的承包合同9篇,希望能够帮助到大家。

精选承包合同模板汇总九篇

承包合同 篇1

  甲方:××县××镇××村民委会

  乙方: 身份证号: 地址:

  根据《中华人民共和农村土地承包法》及有关法律、法规和政策的规定,经双方协商同意,就农村土地承包经营权的流转达成如下协议:

  一、土地流转的方位、面积和方式

  流转土地所在方位:××。流转的面积为××亩,以实际丈量面积为准。流转方式为转包。

  二、甲方流转的土地中涉及到已经采取家庭承包方式发包给农户的土地,必须在取得承包农户委托书的前提下,向乙方进行转包,并将委托书的复印件报乙方和鉴证机关各一份。

  三、流转的期限为五年

  自××年××月××日起至××年××月××止。

  四、流转费标准及支付方式。

  1、转包的租金为每亩每年××元,如果国家经济政策发生大的变化,租赁价格与周边土地租赁价格有较大差距时可由双方协商调整租赁价格。

  2、由财政部门征收的县乡排涝水费每亩××元由甲方负担。

  3、协议签定以后,乙方应向甲方交纳×万元的保证金,待支付流转费时扣除。每年的租金必须在×月××日之前支付给甲方。

  五、乙方在租赁期间涉及到劳务用工,在同等条件下应该优先使用出租土地的农民。

  六、甲方的权利和义务

  1、有权监督乙方按时履行本合同规定的各项义务。 2、不得干预乙方依法的生产经营活动。 3、协助处理好与周边水系等方面的关系。

  七、乙方的权利和义务

  1、依法在不改变土地规定用途的前提下,有经营自主权、产品处分权和收益权。未经甲方同意,不得再次转包出租。

  2、按时向甲方支付流转费。

  3、保护耕地,不得弃耕抛荒,不得进行掠夺性经营。

  八、双方约定的其他条款

  1、流转期内,如流转的土地被国家或集体依法征用、占用,征占用的补偿按有关法律法规和政策规定执行。

  2、流转期满后,乙方投资形成的地上附着物无偿交由乙方,投资时甲方双方另外达成了协议的除外。

  3、乙方连续两年弃耕抛荒的,甲方有权收回流转的土地。

  4、乙方在合同期满后,对土地的耕作造成破坏致使不能正常耕作的,乙方必须负责恢复土地原貌。

  九、合同期满,乙方要求续签合同的,甲方在再次取得具有家庭方式承包权农户的委托下,可优先向乙方转包。

  十、违约责任

  流转期内,如一方违约,违约方应向对方支付违约金 元,造成损失的,依法邓以赔偿。

  十一、纠纷解决办法 流转期内,如双方发生纠纷,先由××县××镇农村土地承包主管部门进行调解。调解不成的,向县人民法院起诉。

  十二、本合同自签订之日起生效。

  十三、本合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充约定。补充约定与本合同具有同等法律效力。

  十四、本合同一式四份,甲乙双方各扏一份,××县××镇土地流转服务中心和县经管局各备案一份。

  甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

  鉴证方:

  签订日期: 年 月 日

承包合同 篇2

  发包方:____________________(以下简称甲方)

  住所:________________________________

  法定代表人:____________________

  承包方:________________________(以下简称乙方)

  住所:________________________________

  法定代表人:____________________

  或:身份证:___________________________

  甲、乙双方经友好协商,甲方将位于____________________的酒店承包给乙方经营,为明确双方权利、义务,在合法自愿的基础上特签订本合同。

  一、承包内容:____________酒店经营业务。

  二、承包期限:________年____月,自________年______月______日至________年______月______日止。

  三、承包金及支付方式

  1.承包金每年________万元,乙方必须于每年____月____日前向甲方支付当年度的承包金。(是否分期支付,可自行约定)

  2.乙方须在本协议签订之日前向甲方一次性交纳承包经营保证金________元(大写:____________整),该承包保证金作为履约保证金在承包期满后且乙方未违约甲方归还给乙方(不计利息)。

  四、双方的权利和义务

  (一)甲方的权利和义务

  1.按照合同约定向乙方收取承包金和承包保证金。乙方未按本合同约定按时交纳应当由其缴纳的各项费用(包括但不限于税费、行政罚款、水、电、通信等费用)时。甲方可不经过乙方同意,将相应款项直接从其交纳的承包保证金中直接扣除。因此导致乙方交纳的承包保证金不足30万元的,甲方可随时要求乙方交纳。

  2.将酒店移交给乙方经营。

  3.将酒店内现有设备、设施、家具及其它一些零星物资移交给乙方使用(具体以《财产移交清单》为准)。

  4.负责办理________酒店的证照。

  5.甲方如需在没有理由的情况下提前解除合同,必须提前________个月书面通知乙方,合同在乙方收到甲方的书面通知________个月后即告解除。

  (二)乙方的权利和义务

  1.有权依照法律及合同,自主经营________酒店,并自负盈亏。乙方在经营过程中发生的所有债权债务与甲方无涉。

  2.按照合同约定,如期交纳承包金和承包保证金。

  3.协助甲方办理各类经营所需的证照,确保酒店正常营业。

  4.承包期内必须爱护甲方移交的财物,如有损坏,应照价赔偿,并负责承包期内公共设施的日常维修及保养。

  5.不得随意更改酒店建筑结构及用途,如需小范围更改,必须先与甲方商量,征得甲方书面同意后方可动工。

  6.不得经营《营业执照》所确定的营业范围之外的业务,如发生超范围经营业务,乙方须承担全部责任。

  7.承包期内,乙方保证依法经营酒店,如有违法犯罪活动,乙方须承担全部责任。

  8.未经甲方书面同意,乙方不得擅自将酒店出租、出借或转让给第三方经营。

  9.政府有关部门因乙方经营涉及或处罚的费用由乙方承担并交纳。

  10.乙方不得无故停止营业,不得做有损于甲方及________酒店声誉和形象的事。

  11.承包期内所有发生的工商、卫生、消防、治安、安全及影响周边居民正常生活等事项均由乙方自行解决,因此而产生的责任亦由乙方全部承担。

  12.承包期内发生的水、电、通信费、税费、各类管理费等与本酒店经营有关的一切费用均由乙方承担,甲方不承担任何费用。

  13.承包期满或合同解除,甲方按原移交清单进行财产清点验收,如有短缺或损坏,乙方应承担赔偿责任。同时乙方必须按时搬出乙方自有的全部物资,搬迁后3日内如仍有余物,视为乙方放弃所有权,由甲方处理。

  五、合同的变更、解除与终止

  承包期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回酒店。

  1.未经甲方书面同意,乙方擅自将酒店出租、出借或转让给第三方经营。

  2.未经甲方书面同意,乙方擅自更改酒店建筑结构及用途。

  3.乙方损坏酒店设施,在甲方提出的合理期限内仍未修复的。

  4.乙方经营超出酒店《营业执照》所确定的营业范围之外的业务,受到相关政府机关行政处罚或在在甲方提出的合理期限内仍未停止。

  5.逾期____天以上未缴纳按本合同约定应当由乙方缴纳的各项费用(包括、但不限于税费、行政罚款、水、电、通信等费用)。

  6.乙方未遵守甲方与________公司签订的________酒店经营加盟协议的约定,给甲方造成损失的。

  7.承包期内,乙方经营酒店有违法犯罪行为或严重影响甲方及________酒店声誉和形象的行为。

  六、酒店印章的保管、使用

  酒店所有印章由甲方负责刻制、保管,乙方不得以任何理由私刻与酒店有关的印章,乙方对外联系业务原则上以个人名义开展工作,确因业务需要加盖具与酒店有关的印章,必须事先征得甲方书面同意。

  七、免责条款

  因国家、政府拆迁或不可抗力因素,致本合同无法履行。

  1.该酒店占用范围内的土地使用权依法提前收回的;

  2.该酒店因社会公共利益被依法征用的.;

  3.该酒店因城市建设需要被依法列入房屋拆迁许可范围的;

  4.酒店如因不可抗力(包括诸如天灾、战争等等)导致损毁或造成双方损失的。

  甲、乙双方同意在承包期内,有上述情形之一的,本合同终止,甲乙双方互不承担责任,承包费用按乙方实际承包时间计算,多退少补。

  八、通知

  依据本合同或与本合同有关而发出的所有通知或其它通信应以书面形式进行。上述通知或通信可以专人送达,或以挂号信件或传真(随后以挂号信件)发送。双方通讯地址如下:

  发包方(甲方):____________________联系电话:________________________地址:____________________________

  承包方(乙方):____________________联系电话:________________________地址:____________________________

承包合同 篇3

  发 包 单 位:(以下简称甲方)

  承包单位或个人: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,同意签订以下条款:

  一、 工程名称:前书院1#、13#、幼儿园会所

  二、 工程地点:书院街以北,景西路以东

  三、 工程内容:边坡支护

  四、 工程承包范围:喷锚边坡支护,其中包含人工修边,搭拆施工脚手架、定位、钻孔、安放锚杆、灌浆、安放泄水管、制作、铺设、绑扎、焊接钢筋网片,喷射混凝土护坡、机械设备进出场等所有工作内容。

  五、 承包方式:乙方包工包料,所有一切机械设备、小型工具由乙方负责,甲方提供水、电、施工场地等。住宿由乙方自行负责。

  六、 结算方式:合同工程价(结算价)执行《二000年山西省建筑工程预算定额》、《二OOO年山西省装饰工程预算定额》、《二OOO年山西省安装工程预算定额》及其相关费用定额,取费按照二000年山西省费用定额丙类企业计取,总价下调10%作为工程合同价(结算价)。人工费调整依据[20xx]115号文件。材料差价按晋城市建筑经济管理站发布的工程造价信息结算办法进行找差。人工、钢材、水泥以当月发票为准材差部分不做下调。

  七、 喷浆厚度按100mm计算,乙方不准偷工减料,如发现一次处罚50m2。

  八、 质量标准:乙方所施工的项目必须符合《工程施工质量验收规范》标准。

  九、 付款方式:甲方根据乙方每月实际完成工程量的60%付进度款,工程完工后,经验收达到合格要求后,办理相关结算手续,15日内付总额的90%。剩余10%款额作为质量保证金;待地下室结构完成并回填后7天内付清余额。

  十、 质量要求:

  1. 乙方施工的所有分项工程都必须达到施工规范要求及甲方的交书中的有关规定。

  2. 乙方施工人员必须按正确程序及甲方管理人员交待的程序施工,不得偷工减料减少其中的施工程序。若发现乙方有人偷工减少程序,甲方视情节轻重给予一定数额的罚款(500~1000元),甚至清退乙方,不予结算。

  3. 乙方不得浪费材料。乙方先提供材料计划表。甲方审定后执行。乙方超出范围损耗的材料由乙方负责,甲方不负责。

  4. 乙方质量达不到施工规范标准,必须无条件返工,返工费用由乙方承担。若情节严重甲方将清退乙方,不予结算。

  5. 乙方必须按规范要求及甲方的交底书中的规定施工,确保安全,万无一失。有安全隐患的地方应及时报告,处理完后才进行施工。

  十一、 进度要求:

  1. 乙方必须严格遵守甲、乙双方商定的进度计划,积极安排施工,确保施工进度。

  2. 乙方每天必须有足够数量的人力、物力来保证施工进度,不得以种种理由拖延工期,同时不得让工作面闲置。每拖延一天罚款500元。

  3. 若因乙方原因造成工期拖延,甲方要对乙方进行处罚或者马上清退乙方出场,另行组织施工班组施工,同时不予结算乙方完成的工程量。

  4. 因乙方原因,影响整体施工进度,造成的损失均由乙方负责赔偿。每拖延一天罚款500元。

  十二、 安全规定:

  1. 乙方每个施工人员工作时都必须严格按照操作规程进行操作,严禁违章作业、盲目作业、违章指挥、冒险作业。

  2. 乙方承包人(班长)应对自己的工人有安全教育和安全监督的义务,督促自己的工作遵守安全规则,确保不发生安全事故,乙方承包人对现场质量,安全事故负安全责任。

  3. 乙方承包人不得违章指挥自己的工作冒险作业、违章作业,否则要承担全部责任。

  4. 乙方每个施工员都必须严格遵守甲方的安全规章制度:

  ① 上班必须戴好安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚上班,严禁高空往下抛掷物料,高空作业必须戴好安全带。

  ② 在施工现场行走要注意安全,随时要注意基础槽基基口上的钢筋网,盖板不得挪动或拿走。

  ③ 在施工现场遵守劳动纪律,服从领导及安全检查人员的指挥,工作时集中精神,坚守岗位。

  ④ 未经许可不得从事非本工种工作,不得乱动机械设备或电气设备、开关箱、闸刀、漏电开关等。

  ⑤ 严禁酒后上班,上班时严禁喝酒,严禁在工地上生火。

  ⑥ 使用提升机时,要注意安全。

  ⑦ 严禁拆除任何安全设施、消防设施。

  5. 凡违反安全规定的,发现每人处罚款10~200元,在进度款中扣除,屡教不改者,清退出场,不予结算该人的工资。若造成他人伤亡的,该人要负完全责任,由乙方自行处理,甲方不负任何责任。

  6. 凡是由于乙方人员不听从指挥或违章冒险作业而造成的安全人身伤亡事故,均由乙方自行负责,甲方不负任何责任。

  十三、 管理规定:

  1. 乙方必须至少有一名现场管理人员对质量、安全、进度负责。

  2. 乙方进场后,工人必须在甲方指定的宿舍居住,不得留宿外人,不准带妇女、小孩进入工地,不得在宿舍里生火,乱接电线、用电炉等,工人宿舍每天要安排人员打扫卫生。

  3. 乙方工人要遵守甲方的治安制度,严禁打架、斗殴、酗酒、闹事、等,若出现上述情况,甲方视情节轻重,有权对乙方进行处罚,甚至清退出场。

  4. 乙方工人不得在场内随地大小便,违者每人处罚贰佰元,并将场内大便全部清理干净。

  5. 乙方在甲方规定的食堂进餐,不得自己生火做饭,费用自理。

  6. 工地消防设施,安全设施不得随意挪动或拿走,违者罚款伍拾元。

  7. 乙方工人必须服从甲方现场施工人员的管理、安排、指挥、调配,严格按照甲方管理人员交待的质量标准进行施工。

  8. 乙方要爱护甲方财产,损坏东西要赔偿。

  9. 乙方施工时要节约材料,不得浪费,否则要处以罚款。

  10. 若因乙方原因,乙方中途退场,甲方不予结算。

  11. 乙方负责自己施工的分项工程成品保护。

  十四、 本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决或签补充协议,本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,另一份存档。甲乙双方代表签字后生效,乙方退场或结算后自行失效,乙方被清退出场后本协议同样失效。

  甲方代表: 乙方代表:

  年 月 日 年 月 日

承包合同 篇4

  发包人(全称):___________________

  承包人(全称):___________________

  发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对 _____________(工程全称)签定工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:__________________。

  二、质量保修期

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;

  3.装修工程为_____年;

  4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_______年;

  5.供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;

  6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__________年;

  7.其他项目保修期限约定如下:______________。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  三、质量保修责任

  1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

  2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

  4.质量保修完成后,由发包人组织验收。

  四、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  五、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项:_____________。

  本工程质量保修书,由施

  工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  发包人(公章):____________ 承包人(公章):____________

  法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):________

  _________年_______月______日 _________年_______月______日

承包合同 篇5

  原告:XXX,女,汉族,XXX年6月9日出生,住安徽省XXX,电话:XXX。

  被告:XXX,男,汉族,XXX年X月14日出生,住XX,电话:XXX。

  请求事项:

  1、判令解除原被告之间的《承包出租车协议》;

  2、判令被告返回原告交付的包车押金8万元;

  3、本案诉讼费用由被告承担。

  事实和理由:

  XX年X月X日,原实行签订《承包出租车协议》,约定被告将皖XXX号出租车交由原告承包经营,双方对相应的权利义务进行了约定。现因为原告身体原因导致无法实际履行承包出租车协议,因与被告协商未果,根据合同法第九十四条的规定,特诉至贵院,请求法院查明事实,依法支持原告的诉讼请求。 此致

  合肥市瑶海区法院

  具状人:

  年 月 日

承包合同 篇6

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  今有甲方将 号车从 年 月 日起包给乙方使用,从接车起一切交通事宜都由包车司机乙方负责,车主不负一切责任,闯红灯,后果自负。

  甲方收乙方抵押金 元,租金每月一结算。租金 元,包期一年,如乙方提前退租,抵押金不退,此车甲方收回,车租期使用到期,此车必须跟甲方租给乙方时一样,甲方收回,否则甲方不付给乙方抵押金,乙方抵押金由甲方做修车费用。本车从包车起, 元以内修车费归乙方支付, 元以外由甲方负责。此车在乙方租用期间出现其它意外,甲方车作价 元整,由乙方全额赔付给甲方。

  如刮车、撞车、所有部位损坏,都由乙方承担修理,如刮车撞车必须通知车主,如不通知车主后果自负。

  另外,车胎、前速、本车主要部分开焊都由乙方承担,乙方不许把本车私自交给他人驾驶,如一旦发现,按自动解除合同。

  如本车在外边任何地方发生故障,一切费用都由乙方本人负责。

  乙方从接车起如本车和本人出现其它意外都由乙方本人承担,车主不负一切责任。

  另外,乙方在修车过程中必须把车看管修好,不准离车,如离车,车出现问题,后果自负。乙方再接车前必须把车检查好,如不检查好一旦出现问题,后果自负。如车去外地出现问题全部由乙方自负,乙方不许用本车拉车,如一旦发现,扣乙方抵押金。

  注:乙方在车出现问题不打电话,按违约扣乙方抵押金,如乙方在租车期间酒后驾驶,以按违约扣除抵押金。

  本协议一式两份,甲乙双方各持一份,签字后生效。

  甲方: 电话:

  乙方: 电话:

  年 月 日

承包合同 篇7

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  乙方就承包甲方荒山造林一事,甲乙双方根据我国《农 村土地承包法》、《合同法》、《森林法》及有关法律、法规等规定,本着平等、自愿、有偿的原则,经甲乙双方充分协商一致,订立本合同。

  一、承包林地的地点、四至及面积

  乙方承包甲方林地小地名:尖儿湾。四至:东至田公路;南至湾(罗家湾山交界);西至岭(罗家湾交界);北至公路面积12亩。林地详细四至界线见附后的万分之一地形图。

  二、承包方式、期限

  乙方承包甲方荒山造林,乙方拥有承包甲方荒山造林后 林木的所有权和使用权。承包林木所得收益甲乙双方采取比 例分成方式。林地承包期限为25年,即从20xx年1月1日 至20xx年4月31日止。

  三、分成方式

  承包林地上林木的所得收益由甲、乙双方按比例分成, 甲方享受林木收益的30%,乙方享受林木收益的70%(若林 木由乙方自行采伐出售须扣除采伐时的税收、人工费、搬运 费及其它杂费)。承包期内,在不损害甲方利益情况下,乙方有权将林木 所占份额由子女继承或出让给第三方,甲方不得阻拦。

  四、责任和义务

  承包合同签订后,乙方负责完成造林任务并承担管护责 任,并使成林。其生产人员安排及生产方式由乙方自主决定, 甲方无权过问。造林和管护所需资金由乙方金额承担。 甲方必须保证承包林地权属清楚、无山林纠纷,并协助乙方防止山林火灾和人畜破坏。若发现村民耕牛等性畜在造林地放牧或人为毁坏林木,乙方一经查实有权依乡规处罚。 未经甲、乙双方协商同意,任何一方不得在承包林地内从事其它非林业生产活动(如放牧、挖矿、取土等)或出让给第三方。甲方有义务协助乙方办理好有关林权证书。

  五、甲方林权证不能抵押出卖,如果抵押出卖,后果自负。

  六、违约责任及争议解决

  甲乙双方一方不履行合同或者不完全履行合同的,依据《合同法》的规定承担违约责任。给对方造成损失的,依法承担赔偿责任。

  甲乙双方在林地承包期内发生争议的,尽量通过双方协商解决,协商不成的依照相关法律法规解决。

  七、其它

  本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商。

  八、生效

  本合同一式三份,甲、乙双方各一份,县林权办一份。自甲乙双方签字之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包合同 篇8

  甲方:

  地址:

  乙方:

  身份证号码:

  为了更好地开展国内外业务,经各方充分协商,就乙方承包经营甲方的AAA部事宜达成一致,并签订本协议书,以资共同遵守:

  一、 合同期限:甲方将其业务AAA部承包给乙方经营(主要经营品种为AAA),合同期限AAA年,自20xx年1月1日至20xx年12月31日止。在此期间,乙方不得在外另行经营与AAA经营品种类似的产品。

  二、 承包方式:承包经营期间实行独立核算、自负盈亏、自主经营。

  三、 资金投入:甲方投入资金AAA万,乙方投入资金AAA万,作为业务AAA部独立运营资金,体现在AAA的经营费用报表内,乙方应于20xx年1月5日之前投入上述资金。

  四、 利润分配及风险承担:AAA的利润分配及风险承担的比率为甲方AAA%、乙方AAA%。利润分配在每一会计年度(公历1月1日至12月31日,下同)结束后每一年农历春节前按法律规定分配给甲、乙双方。

  五、 利润核算的约定:

  在核算可分配利润时,除法律法规规定可以列支的费用和成本外,下列费用和成本应予以列支:

  1、 AAA运营所产生的各项税费由AAA承担;

  2、 AAA的人员费用、办公费用、车辆费用及其客户来厦期间产生的客户招待费用,列入AAA经营费用帐内。

  3、 资金成本:根据甲乙双方实际投入的资金数额,按照月息AAA%核算资金成本,由AAA独立承担并于每个会计年度结束后每年农历春节前分别支付给甲乙双方;若余款存在甲方账户,则甲方应按月息AAA%在每个会计年度结束后每年农历春节前核算给AAA。前述资金成本在AAA核算利润时予以相应的扣减或增加。乙方不得占用AAA的资金用于经营和AAA无关的业务,若占用,乙方应自行承担责任并按月息AAA%另行在每个会计年度结束后每年农历春节前核算给甲方(不列入AAA经营费用、利润核算中)。

  六、 甲方的权利义务:

  1、 财务人员由甲方指派。

  2、 财务由甲方直接管理。若AAA在有足额资金支付的情况下,因甲方的原因未及时支付而造成的损失由甲方承担。

  3、 货物所有权(含进出仓)归甲方,并由甲方直接管理;货物在途动向,应接受甲方监管(货物风险,由甲乙双方共同承担)。

  七、 乙方的权利义务:

  1、 除本协议约定的事项外,乙方享有充分的经营自主权和人事权。

  2、 除财务人员外的其它人员均由乙方自行聘任或委派,乙方作为以上人员的担保人,向甲方承担以上人员的所有连带责任。人员的工资、奖金、提成送甲方审批,列入AAA经营费用帐内。其中,AAA的年终提成,按照该部门年度净利润AAA%计算,由乙方自行分配(部门内各业务员若年终没有净利或者中途离开,原则上不计提成)。

  3、 每月15日,乙方应将上个月份的经营情况,含财务费用报表、月销售报表、月收付款报表、月库存报表、主要产品国内外市场行情报表等,报甲方备案、批准。

  4、 承包期间,AAA所产生的非正常费用或损失,包括但不限于各种罚款、担保责任等等均由乙方自行承担,甲方有权从乙方的可分配利润中扣除或要求乙方予以赔偿。

  5、 在合作(承包)经营过程中,AAA运营所产生的坏账(指超过履行期限3个月未收回的款项),金额不超过该年度净利润AAA%的,据实冲减可分配利润;若超过净利润AAA%的,超额部分由乙方自行承担,甲方有权从乙方的可分配利润中扣除。

  6、 合作承包期间,乙方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营。

  八、 丙方对乙方履行本合同及产生的法律责任承担连带保证责任。

  九、 因执行本协议所引起的或与本协议有关的任何争议,应友好协商解决。协商不成,可以向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

  十、 本协议经各方签字或盖章后生效。正本一式贰份,各执一份,均具有同等法律效力,自签订之日起生效。其它未尽事宜,另行商定。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包合同 篇9

  甲方:

  乙方:

  甲方实验中学将教学楼走廊处外墙、楼道墙及柱子外墙砖装饰工程承包给乙方,为加强工程管理,保证工程的顺利进行,双方本着公平、公正、平等、自愿的原则,达成以下协议,双方务必遵照执行。

  一、承包内容:

  教学楼所有走廊外墙、楼道墙及柱子的所有外墙饰面砖12002(包括线条在内)。

  二、承包方式:

  包工包料,但不得转包他人。

  三、承包价格:

  总平方数为12002,20元2,总工程款为24000。

  四、工期要求:

  自____月____日开始施工,在10天内完成,每超一天扣除工程款200元(可浮动3天)。

  五、质量与施工要求:

  1、工程所需材料都由乙方负责搬运。

  2、粘贴前应把墙面上原有的涂料清理干净并露出沙灰并且用水阴透,以便墙面砖与墙面更好结合。

  3、所有墙面砖材料应表面光洁、平整、边缘整齐、尺寸、色泽一致,棱角不得破坏,不合格证产品应捡出来不得使用。

  4、墙面砖应平整,要角对角,缝对缝,接缝隙宽窄均匀,缝格平直、颜色一致,所有有角处都要切割45度角两块对成直角,阴阳角处的砖搭接方向正确。

  5、镶贴后要用填缝剂勾缝,勾缝要密实,墙面砖残留的砂浆、尘土和油渍应清除干净。

  6、镶贴的窗口必须有流水坡度。

  7、墙面砖镶贴前应先选砖预排,以便拼缝均匀,非整砖行应排在次要部位或阴角处。

  8、墙面砖宜采用配比适当的水泥砂浆镶贴,砂浆厚度为6-10;镶贴用的水泥砂浆可掺适量胶以增强粘结强度。

  9、墙面砖镶贴必须牢固不空鼓、无歪斜、无缺棱掉角和裂缝等缺陷。

  10、该工程所产生的一切建筑垃圾都由乙方负责清理干净并运出学校。

  1

  1、该工程质量若达不到以上要求务必返工重做,返工重做所造成一切损失均由乙方自负。

  1

  2、该工程要求质保________年,若________年中有墙面砖脱落现象由乙方负责维修。

  六、安全要求:

  乙方在施工中注意安全,乙方在施工中发生的一切安全事故均与甲方无关。

  七、结算方式:

  墙面面积计算方法测量实际长度乘以高度(门口除去),柱子的面积是取两个柱子之间的距离的一半乘以高度。采用现金支付形式,第二层铺贴完成后甲方付乙方壹万圆活动资金,所有工程铺贴完成后支付总工程款的95%(去除活动资金壹万圆),下余5%的工程款在三个月后工程验收合格后全部付清。

  本合同书一经签定,双方均应自觉履行合同义务,不得返悔。本合同书一式2份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效。

  单位工程负责人(甲方):

  承包人(乙方):联系电话:

  签定时间:________年____月____日

【精选承包合同模板汇总九篇】相关文章:

1.【精选】承包合同模板汇总6篇

2.精选承包合同模板汇总6篇

3.精选承包合同模板汇总5篇

4.【精选】承包合同模板汇总九篇

5.精选劳务承包合同模板汇总4篇

6.精选施工承包合同模板汇总9篇

7.精选安装承包合同模板汇总九篇

8.精选施工承包合同模板汇总5篇