工程承包合同

时间:2023-07-31 11:56:31 工程合同 我要投稿

工程承包合同优选15篇

  随着法律观念的日渐普及,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编精心整理的 工程承包合同 ,希望对大家有所帮助。

工程承包合同优选15篇

工程承包合同 1

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  依照《合同法》、《建筑法》及有关法律法规,遵循平等自愿公平诚实信用的原则,参照区内类似项目的运作方式和模式,甲方将院墙施工工程承包给乙方,双方就工程具体事宜协商一致,特订立本合同:

  一、工程名称: 拟征地地块院墙

  二、工程地点: 公司拟新征土地

  三、工程内容:见甲方提供图纸及附件

  四、工程质量标准:按图纸设计标准及甲方要求

  五、施工工期:自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,总工期 天。工期每拖延一天,扣工程总造价的1%,在工程款中扣除;因不可抗拒自然灾害工期拖延(但应办理相关手续)。

  六、工程造价:本院墙工程约计 米,每米按 元计算。结账按实际丈量长度计算。(如新增加工程量按实际价格及工程量计算,乙方需为甲方提供材料价格)。

  七、承包方式:包工包料及施工过程中的一切费用(包括水电等一切费用)。

  八、付款方式:甲乙双方合同签订五日内乙方必须开工,开工五日内甲方预付乙方总价款的%作为备料款;工程进展到超过一半时五日内再付%;全部工程结束后付至总价款%;余款工程验收合格后两月全部付清(如有质量问题乙方负责维修合格后付清)。

  九、双方的责任:

  1、甲方负责提供施工相关的图纸,将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方,确定正负零高度。

  2、甲方应按合同规定时间提供技术资料及资金。

  3、乙方施工人员要服从甲方代表管理,接受甲方的监督。

  4、乙方在开工前办理完毕土地青苗,树木赔偿,坟地迁移,房屋建筑物拆迁,地下障碍物清除,并自行协调解决施工中外来人员的干扰及施工扰民问题。由此所发生的'一切费用由乙方全部承担。

  5、乙方负责本工程施工过程中的一切安全事故,所发生的一切费用全部由乙方承担。

  6、乙方应严格按照图纸及甲方的要求施工,否则甲方有权要求停工,由此造成工期拖延及一切损失由乙方自行承担。

  十、本合同纠纷解决方式:甲乙双方协商解决,协商不成的向区人民法院提起诉讼。

  十一、本合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各持两份,合同及附件具有同等法律效力。

  发包方(甲方):盖章 承包方(乙方):盖章

  法人代表签字: 法人代表签字:

  委托代理人签字: 委托代理人签字:

  年 月 日

工程承包合同 2

  为了加强企业内部的经营管理,全面履行工程承包合同和对业主的承诺,确保工程如期完成,提高企业的经济效益和社会效益,达到企业预期的经济目的,本工程将委托住宅楼工程项目经理部(同志任项目经理)进行承包经营,组织施工。

  根据企业内部项目施工的实施细则及上级有关规定,项目实行独立核算,按包工包料承包经营,现经双方协商一致,签订本合同,双方共同遵照执行。

  一、签约双方

  甲方:___________________________

  乙方:___________________________

  二、工程名称:__________________

  工程地址:___________________________

  三、工程概况

  结构类型:___________________________

  建筑面积:___________________________

  四、承包方式

  1、成本单列,独立核算,包工包料。

  2、工程中标合同价加工程变更调整价为工程项目承包价。

  五、承包范围

  以工程招标文件的工程范围及工程承包合同的内容、业主提供的设计施工图纸、设计变更等全部项目为承包的工程范围。

  六、工程期限

  1、开工日期:_________年_________月_________日

  2、竣工日期:_________年_________月_________日

  3、总工期:_________天

  七、工程质量

  评定等级为市优良样板工程。

  八、安全生产

  月工伤频率控制在3%以下,无重大工伤事故,杜绝死亡事故。

  九、文明施工

  工地评定为市文明施工现场

  十、机械动力、材料供应

  1、本工程主要、大宗材料乙方必须提供有相应生产资质的正规厂家合格产品,建筑用钢材甲方指定采用产品。铝合金材及水电主材(包括管材、线材、洁具、开关、插座等),由甲乙双方共同选厂选型定货。

  2、有关机械动力、周转材料、劳务使用、技术服务等项业务均由乙方同甲方各业务部门签订相应的.租赁合同及服务合同,以合同为制约,全面达到承包经营的目的。

  十一、分配及奖罚

  按照集团有限公司项目承包有关规定执行。

  十二、双方责任

  甲方

  1、甲方为工程中标承包单位,协助乙方全面履行承包合同,办理一切有关工程承建的业务事宜,协调同业主(建设单位)、设计及其他管理部门的工作关系。

  2、甲方为乙方的上级,对乙方承包经营中的施工质量、工程进度、安全文明、人事安排、劳务使用、经济分配、费用开支等有协调监督、检查的权利。

  3、严格履行经营承包合同,兑现承包奖罚

  乙方

  1、负责工程项目正式开工前的一切施工准备工作。

  2、代表甲方全面履行工程承包合同、协调业主、设计单位及其他管理部门的工作关系,履行工程施工合同条款及合同协议条款全部内容。

  3、负责办理工程施工中的一切工程技术资料签证手续,填报各类报表资料,办好工程结算,交工验收和工程保修。

  4、严格执行上级有关规章制度,接受甲方有关部门的工作检查、监督。

  5、严格履行经营承包合同,兑现承包奖罚。

  十三、其他

  1、本合同经双方签字后生效,工程交工验收,结算款项,保修期满,承包兑现后失效。

  2、本合同未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议,同样有效。本合同中有关条款如同施工合同有异之处,以施工合同原则为准。

  3、经营承包合同纠纷均由上一级经济部门裁决。

  4、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程承包合同 3

  甲方:_______________________

  乙方:_______________________

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。

  一、工程概况

  1。工程名称及规模:

  2。工程地点:富阳_________路_________号。

  3。工程范围:土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)

  4。工程承包性质:包工包料。

  二、工程质量、施工进度

  1。工程质量:严格按照国家建筑施工规范进行实施,确保工程质量合格,因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。

  2。工期进度:核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。

  3。乙方必须认真做好安全文明施工,严格按照安全操作规程作业,订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。

  4。乙方必须严格按标准化作业,各上岗人员及管理人员必须持上岗证。

  三、工程款支付原则

  1。工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。

  2。工程款支付:

  1)土建材料进场、施工人员到位后,支付总价的_____%。

  2)钢架结构结顶后,支付总价的_____%。

  3)竣工验收合格后,支付总价的._____%;根据计划工期,延误____天暂扣进度款_____%,延误_____天,暂扣_____%,以此类推。

  4)总价的_____%做为保证金。

  四、其他事项

  1。在施工中如质量经常出现问题或返工,特别是主体工程质量严格不合格,管理无程序可视为无施工能力,作为违约责任。甲方有权终止合同,另选施工单位。

  2。工程进度:工期进度完不成,视为违约,负违约责任。

  五、补充条款________________________

  六、合同生效

  1。本合同自双方签字盖章后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。

  2。本合同一式贰份,双方各执壹份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程承包合同 4

  甲方: 乙方:

  甲方在阳华路南华XX31#建房屋一栋,建筑总面积约300平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:

  一、承包方式 采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的'材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

  二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。

  三、承包价格 每平方米伍拾肆元,建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算,包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍,所需费用甲乙双方各负担50%。

  四、付款方式 完成

  第一层砖砌并捣制好楼面付叁仟元,完成

  第二层付款叁仟元,完成

  第三层付款叁仟元,工程全部完工,经验收合格后一次付清。

  五、双方责任 甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

  六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。

  七、注意安全 文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

  八、工期要求 主体工程工期为4个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在________年____月____日前完成主体工程,完工时间不能超过10天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。

  九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

  甲方签字(章):乙方签字(章):

  发包方(甲方):_________ 承包方(乙方)

工程承包合同 5

  外墙粉刷合同

  发包方(甲方):__________________________

  承包方(乙方):__________________________

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,双方就甲方房屋外墙粉刷达成如下协议:

  一、 工程概况:

  1、 工程项目:甲方房屋外墙粉刷

  2、 工程地点:构皮滩街上向东路

  二、工程内容及单价

  1、将甲方房屋靠街一面(一楼除外)的瓷砖锑掉后用水泥清光。共计1800.00元

  2、房屋后面水泥清光,单价为15.00元每平方米。

  三、发包方式

  包工不包料。即甲方负责提供粉刷所需的材料如水泥、细沙等。乙方负责组织工人施工和自备施工工具等。

  四、 工程质量要求

  1、靠街一面的瓷砖全部锑掉,包括贴瓷砖时所用的水泥灰浆。

  2、墙体粉刷清光符合建筑行业质量检验评定标准。(即与周围房屋外墙清光质量相当。)

  五、安全文明施工要求

  1、乙方在施工时,严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准进行施工。

  2、乙方在施工期间,严格采取安全施工保护措施。由于自身设备故障、安全措施防护不到位、作业不规范等造成作业人员或其他人员的`人身伤害伤亡、甲方设备损坏等,由乙方承担全部责任,与甲方无关。

  六、工期

  由于锑瓷砖一面是街面,一个门面是甲方的副食店,另一个门面是甲方的在出售金沙煤。为尽量减少施工对甲方生意带来的影响,故在开工之日起5日内

  (特殊天气如下雨不能施工除外)必须完成门面的瓷砖锑出和水泥清光工作。每拖延一日,按工程总造价(1800.00元)的5%进行罚款。房屋后面的墙面清光,时间不计。(附开工时间:20xx年10月13日)

  七、双方责任:

  甲方:

  1、按时提供所需材料。

  2、为乙方提供电源、水源等。

  3、在施工场所拉好警戒线,提醒过往行人勿靠近施工场所。

  乙方:

  1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,把好工程质量关。

  2、如出现工程质量问题,造成重新返工,工期延误和浪费材料等损失,由乙方承担。

  3、保管好自身工具,若丢失自行负责,与甲方无关。

  八、未涉及条款,由甲乙双方协商解决。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由双方负责人签字盖章之日起生效。

  甲方:乙方:

  年 月 日

工程承包合同 6

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  一、甲乙双方本着自愿、公平、诚信,互惠互利的原则制定本合同。

  二、甲方将承包的新疆昌吉XX所有土地犁地(约1.6万亩左右)作业权转包给乙方,由乙方独家完成,期限为________年(________年____月____日-________年____月____日止)。

  三、乙方按市场价格每年为甲方在昌吉监狱作业的16辆机车提供0号柴油50吨,费用由乙方先行垫付,

  第一次柴油应于每年____月____日前送到,

  第二次柴油于每年____月1____日送到,

  第三次于每年____月____日送到。

  四、甲方转包给乙方的犁地作业费暂按每亩19元向乙方支付机耕费,如今后油材料价格上涨甲方应协助乙方做好价格调整工作。如乙方无法完成作业时,甲方可另行调车,调车所产生的费用与差额部分由乙方全部承担。

  五、甲方应提前3天通知乙方进行作业,每次单独作业面积不得低于300亩,因农机秋翻作业的季节性强,乙方应在甲方规定的`时间内完成所有犁地作业(犁地截止时间每年____月1____日),过期即视为违约。

  六、乙方作业时,必须按《农机田间作业标准》达到质 量标准要求,如因质量问题所造成的损失由乙方全部负责。

  七、甲方为乙方提供食宿,所产生的费用由乙方承担。为确保每年工作正常顺利进行,乙方向甲方支付保证金3万元整,此款于次年犁完麦子地后支付并依此类推。

  八、乙方为甲方垫付的柴油款和乙方犁地作业所产生的费用,从监狱支付给甲方全部机耕费之日起____日内一次性支付,每过期____日应按2‰支付违约金。

  九、乙方在监狱作业期间,应做到随叫随到,听从指挥,严格遵守监狱监管规定,甲方有权对乙方进行监督管理。

  十、合同自签订之日起生效,甲乙双方应严格依照本合同约定条款履行合同,任何一方不得单方解除本合同,若有一方单方面解除本合同,应向对方支付违约金10万元。 十

  一、双方在履行合同过程中,如有争议可友好协商,订立补充条款,如不能协商一致,可向____市人民法院提起诉讼。

  甲方签字:乙方签字:

  ________年____月____日________年____月____日

工程承包合同 7

  发包方(甲方):

  电话:

  法定代表人:

  承包方(乙方):

  电话:

  法定代表人:

  依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成订立本合同。

  第一条:工程概况

  一、工程名称:__ ______

  二、工程地点:______

  三、工程内容:_______

  第二条:工程承包范围及方式

  全部工程建筑面积约平方米。

  承包范围____小五项人工费(不含内外墙抹灰、外保温、屋面、地面、水暖、电照)。

  第三条:工程期限

  1、开工日期:年月日(以项目部的通知为准)。

  2、竣工日期:年月日(以项目部施工进度计划为准)。如遇下列情况,工期相应顺延:

  (1)、由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工;

  (2)、因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工;

  (3)、因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工;

  (4)、甲方不能按合同规定支付工程款;

  第四条:物资供应

  1、包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场。

  2、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验。

  3、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方承担。(根据实际影响情况,由甲方给乙方开据误工工票)

  第五条:承包合同价款

  按实际施工面积计算综合单价______元/平方承包。全部工程施工图预算造价人民币元。 (¥:元)

  第六条:结算与支付

  l、本工程人工费按主体施工形象进度_____支付,每起两层结算一次,第三、四层主体施工形象进度完毕后,将前两层20%余款结清,以此类推。

  2、工程主体封顶后,甲方向乙方付清全部余款,即人民币元(Y:元)。

  第七条:工程施工技术要求

  1、甲方施工技术人员应向乙方进行技术交底,并以书面形式由乙方代表签字。

  2、乙方代表必须现场指挥工人严格按技术交底和施工验收规范严格施工。

  3、严格按施工图施工、所有工序应符合设计及施工规范。

  第八条:双方责任及工作

  (一)、甲方工作及责任:

  1、为乙方施工顺利协调有关工作。

  2、向乙方下达施工计划。

  3、甲方施工员对乙方的工程进度,施工步骤进行安排,指导乙方施工,解决技术问题,并对质量安全工作进行质量监督和检查。

  4、向乙方进行技术交底,作为施工依据。

  5、在施工中,甲方应按合同逾期付款,如延期或拖欠而中途停建、缓建给乙方造成的损失,应由甲方承担。

  (二)、乙方工作及责任:

  1、严格执行本合同中的工期、质量及安全要求,服从现场施工员的安排,严格按照施工图和技术交底及国家现行的施工规范进行施工。

  2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业,做好自身安全工作。

  3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,不允许工人打架骂人,做到工完场清。

  4、做好质量自检工作,树立质量、安全工作第一的思想,杜绝质量、安全事故。

  5、在施工中,乙方借故中途停工或退场,由此给甲方造成的其他经济损失应由乙方承担。

  第九条:工程质量验收

  1、严格按照国家现行施工验收规范及质量评定标准进行逐层验收,所承包分项工程应全部达到合格标准。

  2、不符合验收标准规定的自行返工处理,至达到合格为止,其人工费自负,损失材料照价赔偿,并接受项目部的处罚。

  3、如乙方无法保证本工程的质量、工期进度,未按程序进行施工、出现质量问题、甲方有权提出质疑,并责令乙方整改。

  第十条:安全要求

  为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任。内容如下:

  1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的,有关安全生产,消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

  2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程。

  3、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。

  4、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作,如乙方野蛮、擅自施工所发生的'安全事故由乙方负责。

  5、贯彻谁施工谁负责安全的原则。在施工期间造成的伤亡、火警火灾、机械等重大事故,经事故鉴定后,追究甲乙双方各自责任,并按程序逐级上报。

  6、凡发生工伤事故,按照“四不放过”的原则进行调查处理,由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。

  7、甲方负责乙方的民工保险,乙方民工因为正常工作而造成的事故,甲方应负责并承担其全部费用,乙方民工必须保证在工作期间杜绝发生事故。

  十一条:本合同一式二份、甲乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程主体形象封顶后,甲方结清尾款,本合同自然失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程承包合同 8

  甲方:

  乙方:

  为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,供双方参照执行。

  第一条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:水

  4、承包方式:

  5、方米42.92元

  第二条工程期限

  1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为50日内。

  第三条工程延误

  1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。

  2、施工中因各种原因需要停工,应提前24小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。

  3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。

  4、因乙方原因造成延期开工或停工的',由乙方承担相应损失。

  第四条甲方工作

  确保施工面,现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。

  第五条乙方工作

  1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。

  2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承担质量保修责任。

  3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工,施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用,由乙方承担。

  第六条质量验收

  1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业,确保苗木成活率不低于%

  2、、土建工程及换土工程要按图施工。苗木质量要经卫生防疫部门检验。

  第七条付款方式

  验收合格后付35%第三期付款:20_年苗木成活率验收合格后付5%

  第八条工程保修项目及保修期限

  第九条有关补充协议和补充合同

  第十条争议处理

  合同执行过程中如发生争议,双方以及时协商解决。协商不成时,任何方可直接向所在地人民法院起诉。

  本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份,双方盖章生效。

  甲方公章乙方公章

  法定代表人或代理人签字:法定代表人或代理人签字:

  月日年日

工程承包合同 9

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、 工程名称:。

  二、 工程地址:

  三、 承包方式:

  包工包料(大包)。

  四、 工程内容:

  点式玻璃雨搭。

  五、 工程用料:

  1、框架:用15mm与10mm的`铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。

  2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。

  3、玻璃:8mm+8mm钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。

  六、 承包总价:

  (1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。

  七、 工期:

  收到预付款之日起一个月内完成工期。

  八、 付款方式:

  合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付 37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。

  九、 违约责任:

  1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。

  2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。

  十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。

  十一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同 10

  甲方:

  乙方:

  为了明确双方权利义务,根据《民法典》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,供严格履行。

  一、甲方推荐介绍乙方在湖北钟祥科技创业服务X限公司现有土地上从事相关土建工程,并向乙方提供相关服务,乙方向甲方支付一定服务费。

  二、经甲方同意后由乙方与湖北钟祥科技创业服务X限公司直接签订承包合同的,甲方不承担该工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等款项的`付款义务。

  三、乙方在湖北钟祥科技创业服务X限公司现有土地上从事相关土建工程按工程决算金额1%支付服务费给甲方。

  四、乙方确保在湖北钟祥科技创业服务X限公司现有土地上从事相关土建工程的物资供应除钢材外全部由甲方负责供应,价格随行就市,具体要求以供应合同为准,乙方未按具体合同约定结清物资供应款时不得向第三方采购。

  五、甲方负责协调乙方与项目地有关建设主管部门的关系,按发包方要求组织工程项目验收备案。

  六、甲方按乙方工程进度收取服务费,甲方可凭乙方的付款通知和收据在甲方领取,乙方在本合同上签名盖章视为授权湖北钟祥科技创业服务X限公司可以从工程进度款中代扣。

  七、乙方在工程承包中有关法律责任牵涉到甲方或连带到甲方或甲方垫付的,甲方有权向乙方索赔,乙方保证及时向甲方给付到位,如延期付款,甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。

  八、本合同中乙方的义务,乙方请(公民身份号码)提供连带保证担保。

  九、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

  十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清全部款项后失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程承包合同 11

  乙方:

  甲、乙双方经过友好协商,就长安风情街123号店铺装修工程由甲方承包给乙方施工,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例的原则》,结合本工程的具体状况,双方达成如下协议:

  1、工程概况:

  1.1工程名称:

  1.2工程资料:

  1.3工程施工日期:20年月日至20年月日

  1.4质量等级:合格

  1.5合同价款:定为人民币元。大写人民币:元整。(此价格为不含税价格,按预算书项目,工程款项以最后实际面积核算为准,由乙方开立收据)

  1.6任一方不可在未取得另一方同意前改变合同价款,若合同价款如因设计改变或其它因素增减,由甲乙双方协商后比照本合同12。2项办理。

  2、合同文件组成:合同正本、图纸、预算书

  3、适用的法律:《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》

  4、图纸:图纸应由甲方审签方可使用;

  5、甲方工作

  5.1甲方在工程开工前应申请施工许可证,办理施工所需的各种证件、批件。

  5.2清除施工场地内影响进场施工的障碍物。

  5.3承担施工现场的水电费用。

  5.4违约处理:因甲方违反本条各款造成工期延误时,职责由甲方承担。

  6、乙方工作

  6.1成品的保护要求:对施工现场需要保留的设施及乙方已完工的部分工程,乙方有职责予以保护;否则,造成的损失由乙方承担。

  6.2在乙方已完工的项目中,甲方已验收的或使用的,如遭受损坏时,由职责方承担。

  7、工期

  7.1延期开工:因甲方原因(如变更方案)而造成延期开工,可将竣工期限向后顺延;如甲方坚持按原竣工期限完工时,甲方除了带给赶工条件外,还应承担乙方的赶工费用(如工人的加班费和新增工人的工资等费用)。

  7.2暂停施工:因甲方原因(如资金不按期到位)而造成的停工,除总工期按竣工的`天数向后顺延外,甲方还应承担乙方由此造成的实际损失;若因乙方的原因而造成停工,则由乙方自行负责赶工费用,竣工期仍持续不变。

  7.3因天灾或人力等不可抗拒的原因而被迫停工时,可经双方协商并透过书面形式确定顺延工程期限。

  8、工程款的支付

  8.1工程款项最后结算(即8.2.3与8.2.4部分)支付,以实际面积核算为准,合同签订时之

  8.2部分先以先期预算表填写,工程完工后再进行后期更改。

  8.2工程款分五期支付:

  8.2.1在合同签定时,甲方应付工程款项总额的5%(即人民币元)作为施工手续费用备用款项。

  8.2.1乙方进场当天内,甲方应支付工程总额的25%(即人民币元)作为首期工程备料款。

  8.2.2基础工程快要完工时甲方再付给工程总额的50%,(即人民币元)。作为木材等大件工程材料备料款。

  8.2.3完工验收后甲方再付给工程总额的15%,(即人民币元)。

  8.2.4剩馀尾款5%(即人民币元)甲方于验收日起算六个月后付予乙方,此期间视同保留款,以保证装修质量。

  9、设计变更

  9.1甲方变更原设计方案时,需在该项目施工前2天通知乙方,并在该变更图纸备忘录上签字。

  9.2甲方要求增加或减少项目时,应相应增加或减少工程款,乙方应在双方约定的时光内向甲方提交增加或减少部分的图纸和报价,甲方认可后应在图纸上签字。

  9.3凡甲方未在变更备忘录和增补图纸上签字的变更及增补工程,乙方可拒绝施工,并按原图纸施工。如因此造成的损失,其职责由甲方承担。

  9.4因上述的原因影响工期时,双方经协商以书面形式确定顺延工程期限。

  10、质量与验收

  10.1甲方收到乙方的竣工验收报告后,应在2天内作出答复。如逾期不答复,乙方即视为同意验收合格。

  10.2未经交付验收而甲方擅自使用的,视作验收合格使用,乙方概不负责。

  10.3验收标准以双方认可并附于本合同附件之施工图纸、预算书、效果图等为准。(效果图为参考效果,验收时应排除电脑绘图之感观)

  11、违约职责

  11.1合同生效后,甲、乙任何一方不得单方违反合同,否则违约方应向另一方支付合同价款的5%作为违约金;或由甲、乙双方协商解决。

  11.2甲方不按时付款时,乙方有权停工。甲方在接到乙方停工书面通知,2天内仍未付款时,乙方能够撤回工程队,其职责由甲方承担。

  12、其它条款

  12.1乙方要完善安全措施,礼貌施工。

  12.2本合同中的未尽事宜,可增订补充条款,若补充条款与原合同中有关条款相抵触时,则以补充条款为准。

  12.3本合同自双方完工验收合格,双方结清各种款项时失效。

  12.5本合同正本两份,甲、乙双方各执壹份。

  甲方:

  签定日期:年月日

  乙方:

  签定日期:年月日

工程承包合同 12

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方共同协商,甲方决定将汇景广场消防工程项目委托给乙方承建;为圆满完成该项目,明确工程内容及双方的责权利,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,结合该工程的实际情况,签订本合同。

  第一条:工程内容和承包范围

  (一)工程名称:

  (二)工程地址:

  (三)建筑面积:

  (四)承包范围:

  1、消防工程报警系统

  2、消防工程自动喷淋系统

  3、消防工程防排烟系统

  4、消火栓系统

  上述系统材料、设备的成套供应、安装及调试,系统竣工验收合格起免费保修一年。(注:不含消防水池;消防系统弱电部分安装由乙方负责,强电由甲方负责;甲方将强电送到消防控制室配电箱内和水泵房水泵控制柜内。)

  第二条:工程造价及承包方式

  (一)乙方按甲方提供的图纸施工,实行包工、包料,包工期、包质量及保修一年的形式,承包上述系统工程。

  (二)付款方式:

  1、套用____________________省___________________年安装定额及相关文件取费。

  2、材料按____________________省市场价格信息(注:以当地当月信息造价结算)

  (三)工程总造价暂为:__________元(大写:人币__________元)。

  (四)由于甲方前期原因导致乙方增加的工作量甲方应补偿乙方相应费用,具体金额双方协商制定。

  第三条:合同文件的使用文字、标准和适用法律

  (一)合同语言:汉语。

  (二)适用法律、法规:《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条件》及有关法规。

  (三)适用标准、规范:

  1、GBJ16-87《建筑设计防火规范》;

  2、GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(20xx版)

  3、GB50084-20xx《自动喷水灭火系统设计规范》;

  4、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》;

  5、GB50166-98《火灾自动报警系统设计规范》;

  6、GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》;

  第四条:图纸及甲、乙双方现场代表

  (一)图纸提供套数:甲方向乙方提供三套施工图

  (二)图纸特殊保密要求:双方均应妥善保管图纸

  (三)甲方驻工地代表及委派人员:

  (四)乙方驻工地代表及委派人员:

  第五条:工期

  (一)开工日期:__________年__________月__________日

  竣工日期:

  工期:乙方施工队全面进场后__________个月;

  (二)其它:

  1、因前期工作未完工,或工作场地有障碍物,施工用水、用电未接通,经双方协商,工期可以顺延。

  2、如遇不可抗拒的自然灾害造成的'停工,工期可以顺延。

  3、因甲方没有按合同规定支付工程进度款而影响施工进度,由甲方负责所造成的全部损失。

  第六条:材料、设备供应

  乙方负责提供和购买工程的全部材料和设备,所有材料必须执有出产品合格证;设备必须出示国家消防产品检测机构合格检测报告。

  第七条:工程款的支付

  (一)本合同签字盖章生效

  (二)甲方每月按乙方实际工程量的80%支付。工程全部完工后一周内甲方向乙方支付至工程总额的90%,验收合格后(注:验收合格以拿到消防验收意见书为准)甲方向乙方支付到工程总造价的97%。

  (三)剩余工程总造价的3%作为工程质保金,一年后7日内付清。

  (四)在合同签订后,除遇材料和设备价格上浮外,无特殊因素,乙方将不得提出任何异议。

  (五)由乙方造成的误工或在验收过程中有不合格项目,应当在双方商定的时间内,由乙方负责返工直至合格,乙方将不得提出任何异议。

  第八条;双方责任

  (一)甲方责任:

  1、负责现场施工协调、监督,并尽力为乙方提供施工便利。

  2、安排好乙方的办公和施工以及材料堆放临时占用的场地。

  3、提供设计和施工中必须的相关技术资料。

  4、协助组织对该工程的竣工验收,并按合同规定的期限付工程进度款办理竣工结算。

  (二)乙方责任

  1、乙方按图施工并达到消防验收标准。

  2、做好施工的自检工作;确保工程质量;确保合同工期;做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料、维修资料等交工文件和附件一并移交甲方。

  3、按施工安全规范的规定采取预防事故的措施,确保施工安全和第三者的安全,由乙方造成的安全事故,乙方负责处理并承担一切责任。

  4、作好施工组织、管理、保持现场清洁、道路通畅、器材堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施。

  5、工程竣工后清理现场,做到工完场清。

  6、负责对使用单位的工作人员进行系统操作培训。

  第九条:工程质量检查及验收

  1、施工中乙方根据甲方要求,应随时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证、试验报告、销售许可证等。

  2、乙方必须健全质量检查制度,做好质量自检记录。

  3、乙方在工程竣工前十五天,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合。

  4、工程竣工时,乙方向甲方提交全部竣工资料叁套。

  5、经验收检查工程需返修,则以返修合格后的日期为竣工日期。

  6、乙方的生产、生活临时设备,应在竣工报告提交期十五天内全部撤离,并工完场清。

  第十条:其它

  1、由于乙方在施工过程中的安全防护不利而造成的责任事故和经济损失由乙方承担责任。

  2、双方因其中一方违约,给另一方造成经济损失,由违约的一方负责赔偿,赔偿金额双方协商解决。

  3、在合同的有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法规及有关条例规定。

  4、本合同未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议,(补充协议与本合同同样具有法律效力)。

  5、本合同保修期满后,自动失效。

  6、本合同正本一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。

  甲方:__________乙方:__________

  电话:__________电话:__________

  手机:__________手机__________

  地址:__________地址:__________

  开户行:__________开户行:__________

  帐号:__________帐号:__________

  合同签订日期:__________合同签订日期:__________

工程承包合同 13

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包范围:设计以甲方图纸为准,甲方配电工程线路架设施工(_______米)。

  四、开竣工时间:____年___月___日至____年___月___日。

  五、配电工程线路架设总造价为人民币_______元整(¥元),经甲、乙方双方协商,本工程承包方式为包干制,乙方负责本工程所需材料及施工。

  六、工程款支付方式:甲方于____年___月___日一次性支付乙方前期施工材料款:¥_______元,乙方收到款后,日内组织施工,施工完毕验收合格后付全部工程款。

  七、技术资料:

  凡是乙方施工承担工程,必须做到资料齐全,手续完备。

  八、损失责任:工程开工后,乙方严格按图施工,工程项目变更影响结构的必须经甲方同意,凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

  九、安全生产:

  工程开工前,乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作,乙方必须严格实行安全操作规程,安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的'安全事故均由乙方承担,包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用,甲方不负责。

  十、违约责任:

  按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。

  十一、保修条款:

  以国家电力部门出台的保修周期一年为准,因施工质量造成的一切损失均由乙方承担,不可抗拒的因素除外。

  十二、合同以双方签字之日起生效。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效,工程验收决算完毕一年后失效。

  合同签订日期:____年___月___日

  甲方(签章):

  乙方(签章):

  代表:

  代表:

  电话:

  电话:

工程承包合同 14

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国森林法》等法律法规的'规定,为了加强山林管理,盘活集体资产,美化、绿化家园,现将集体有所有权的山林租赁给乙方经营,承包山林合同范本。为明确双方的权利和义务,经双方协商一致,签订合同如下:

  一、承包地名:王__。四至为:

  面积:

  二、承包期限:________年____月____日至________年____月____日止计________年

  三、上交租赁款:共计人民币(大写)万仟佰拾元角分整。

  四、交款方式及时间:

  租赁款人民币万元整,一次付清现金____万元,下欠两万元按合同上交壹仟元,上交时间为每年____月____日。

  五、双方的权利和义务:

  1、乙方有经营管理权,山林改造种植需报公司同意见;

  2、在合同租赁期内,如遇租赁范围土地被国家征用或农场规划使用,乙方必须服从,征用后,乙方损失由乙方与开发方协商处理解决,甲方可进行协调。

  3、乙方在合同租赁期内无权拒绝本族人在王__葬坟,但葬坟对山林造成的损失因协调处理,适当补偿。

  4、承包期后________年,乙方砍伐应由生产队控制,确保承包期结束后保持山林原貌不变。

  5、乙方在以后续包中有优先承包权。

  6、乙方获得承包合同权后,如不按时上交年费、乱砍乱伐、任意改变山林地貌等甲方有权单方面终止合同,无需退还乙方所有上交款,且收回山林经营权,其乙方损失甲方概不负责。

  7、其他未尽事宜,双方另行协商。

  六、本__版合同式3份,甲方和乙方各执1份,报果茶公司备案1份。

  七、本合同自签订之日起生效。

  甲方(盖公章):

  乙方(盖章):

  ________年____月____日

工程承包合同 15

  甲方:______________________________

  乙方:______________________________

  由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方务必严格遵守。

  一、工程地点及名称

  1、工程地点:____________________

  2、工程名称:____________________

  二、承包资料价款以及工期

  1、承包资料污水站全部土建工程

  2、工程造价一次性包死。

  3、工程工期:自开工内完成承包全部承包资料。

  三、付款及质量

  1、污水地底板验收合格后付_____%,主体验收合格后付至_____%,发包方进行竣工验收合格后付至_____%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。

  2、工程质量:合格

  四、甲方职责

  帮忙乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方带给施工图纸并交底。

  五、乙方职责

  严格按照施工图及相关规范进行施工,务必遵守安全礼貌施工相关规定,承担因为安全和质量造成的'职责和费用。

  六、保修期及质保金

  1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。

  2、质保金:承包总价的_____%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。

  4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。

  甲方(签章):__________________

  乙方(签章):__________________

  ___________年_________月_______日

  ___________年_________月_______日

【 工程承包合同 】相关文章:

工程承包合同[精选]07-11

工程承包合同【精选】07-05

工程承包合同08-02

工程承包合同05-08

工程承包合同06-12

工程承包合同(精选)07-06

道路工程承包合同08-28

模板工程承包合同08-26

装饰工程承包合同08-19

工程内部承包合同10-13