当前位置：库文网>买卖类合同>买卖合同>买卖合同

买卖合同

时间：2022-04-04 14:39:54 买卖合同我要投稿

实用的买卖合同模板合集八篇

　　随着法律观念的日渐普及，合同的用途越来越广泛，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编为大家整理的买卖合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

实用的买卖合同模板合集八篇

买卖合同篇1

　　合同编号：_____________

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_____________

　　联系电话：_______________联系电话：_______________

　　买卖双方依据国家有关法律法规的规定，经过平等协商，就，达成如下协议：

　　第1条卖方向买方提供，总价格人民币（大写）（￥元）。

　　第2条交提货方式。

　　第3条质量标准。

　　第4条卖方应当提供部门出具的证明文件，因文件不全而导致合同标的物的所有权不能转移给买方的，卖方应当承担法律责任。

　　第5条价格条款。

　　第6条验收方式。

　　第7条合同的履行期限。

　　第8条担保条款。

　　第9条包装条款。

　　第10条合同的变更和解除。

　　第11条标的物风险条款。

　　第12条违约责任。

　　第13条本合同自时生效。

　　甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）________________

　　授权代理人（签字）：_______授权代理人（签字）：________

　　住址：_____________________住址：______________________

　　联系电话：_________________联系电话：__________________

　　开户银行：_________________开户银行：__________________

　　账号：_____________________账号：______________________

　　_________年____月____日_________年______月____日

　　签订地点：_________________签订地点：__________________

买卖合同篇2

　　案情简介：

　　位于x区的w公司向位于y区的k公司订购一批价值400余万元的生产设备，双方签订《设备买卖合同》和《设备安装合同》各一份。设备经安装调试投入试生产，其中两台设备运转一直不正常，经k公司多次维修仍未解决，w公司要求k公司赔偿损失，k公司要求w公司支付设备余款145万元，双方因此发生纠纷，k公司依据《设备买卖合同》将w公司诉至y法院。w公司认为案件应由x法院管辖，向y法院提出管辖权异议，但被y法院驳回。w公司即以设备质量问题为由，提出反诉，并在征求一审代理人的意见后，要求k公司赔偿损失包括可得利益损失共计1073.13万元。k公司不承认设备有质量问题，并提出w公司除维修期间外，一直生产至今，提出的赔偿数额明显不合理。

　　一审期间查明：w公司除维修外，生产并未停止。经y法院委托，国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心(下称测试中心)对设备质量做出鉴定结论即“设备质量问题系使用不当造成”。y法院据此做出判决：w公司支付k公司设备余款145万元及相应利息，驳回w公司的诉讼请求。w公司一审败诉后，要求我为其二审代理人，以实现其诉讼主张。

　　一审败诉原因：

　　接受委托前，我对w公司的一审诉讼请求及相关证据进行分析，并找出以下败诉原因：

　　(1)w公司向k公司提出赔偿的前提是设备确实存在质量问题，并且质量问题是k公司直接造成的。但是，w公司对此缺乏证据。而且，“质量问题系使用不当造成”的鉴定结论对w公司明显不利。

　　一审中，w公司虽然认识到鉴定结论对其不利，但是未提出****鉴定结论的有力的证据及法律支撑。

　　(2)可得利益损失赔偿数额的计算明显不合理，显然超过k公司订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。同时，其可得利益部分的主张也无证据证明。

　　w公司一审请求赔偿数额构成为两部分，一为直接损失部分即设备维修费及更换材料的费用;其余为可得利益损失部分，包括维修停产利润、w公司建厂总投资的利息、税务返税、停产期间产生的工人工资等。除直接损失部分提供了证据，可得利益损失部分仅有计算方式并无证据提供。

　　另外，通过w公司同行业平均利润率的考查，以及对w公司的财务账目的审查，置疑w公司的所谓“可得利益损失”的数额与事实不符。

　　代理思路及相关工作：

　　1、建议w公司迅速自行委托技术权威对设备不能正常运转的原因作出全面分析。

　　经技术权威全面分析，认为：设备质量是一个需综合多种因素分析并需k公司提供其生产设备的相关材料、工艺等方面的资料，才能作出初步判断的问题。同时，因设备一直在使用，有关设备的质量问题的准确结论就更难做出。但是，技术权威通过对k公司安装记录的运行数据审查，发现其中的一项指标不符合国家标准。而该项指标也可造成设备运行不正常。

　　2、查明一审法院委托的鉴定机构未进入最高人民法院的司法鉴定人名册，不具有鉴定人资格，据此做好申请重新鉴定的准备。

　　3、通过对一审败诉的上述分析，从事实和法律的角度告知w公司一审的诉讼主张，二审不可能支持。同时，要求w公司如实陈述案情，并告知隐瞒真相可能造成的危害。希望w公司吸取一审教训，据实计算出损失，并提出证据。引导其实事求是的调整思路，根据事实和证据，重新确立二审目标。

　　通过多次沟通和交流，k公司法定代表人终于吐露真相：直接损失为40余万，可得利益损失为100万左右。但是，可得利益部分的证据因涉及企业商业秘密，不易公开。一审之所以提出1000多万的主张，是因一审代理人告知他所谓 “可得利益损失”就是“可能产生的损失”，并未告知他，所谓“可能产生的损失” 是有限制的。

　　代理策略：

　　通过上述工作，掌握了案件的利弊，分析了案件的走向，得出二审若以判决方式结案，k公司必败诉的结论。由此确定二审的目标-调解结案。为了迫使对方达成调解，采取以下策略：

　　1、依据《设备安装合同》，重新组织证据以安装质量不合格为由，另案向x法院起诉，要求k公司赔偿损失包括可得利益损失。

　　在向x法院提出可得利益赔偿数额前，告知w公司，若以判决结案，因缺乏证据，可得利益的真实损失部分100万，x法院也不会支持。但是，为了给对方充分的压力，就可得利益部分提出200余万元的主张。w公司对此表示同意。

　　2、以一审鉴定机构不具备鉴定资质为由，要求二审法院对质量问题进行重新鉴定。

　　3、请求二审法院促成调解，并通过法院向对方透露：接受调解即可撤回x法院的诉讼。

　　案件结果：

　　二审达成调解协议如下：w公司支付k公司货款10万元。同时，w公司在x法院撤诉。案件最终结果达到了预期的代理目标。

　　案件结束后，w公司聘请我担任常年法律顾问。

　　代理感悟：

　　w公司的一审败诉，源于对《合同法》“可得利益损失”的曲解甚至滥用。

　　律师确定代理策略，必须注意与案件相结合，与法律的规定相结合，做到依法立论、依法辩论，而不能违反法律，曲解法律，违反法治原则，置事实于不顾，为当事人出歪主意，以达到个人目的。这既是做律师必须具备的基本素质，又是律师安身立命之本。

买卖合同篇3

　　甲方：

　　乙方：上海远泰建筑石材有限公司签订地点：上海一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

　　注：以上数量为暂定数量，结算以实际面积结算，单价如上。二、质量要求技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

　　1、本合同产品乙方均按国家标准进行生产，甲方要求的产品等级见上表中产品等级，乙方所有产品的质量等级、颜色、厚度等均要符合甲方的要求。

　　2、因乙方所提供的产品不符合约定的质量要求，乙方应负责及时调换符合需方质量要求的产品并承担由此而发生的相关费用。

　　3、本合同产品的质量保证期为2年，在质量保证期内，乙方对乙方所提供的产品质量承担保修责任。

　　4、如甲方超出合同数量，超出部分应提前20天通知乙方。

　　三、交（提）货地点、方式：上海市青浦区华新镇新府中路

　　四、运输方式及到达站港和费用负担：由乙方负责。

　　五、合理损耗及计算方法：本合同产品在交货前的一切损耗及发生的相关费用均由乙方负责。

　　六、包装标准、包装物的供应与回收：本合同产品在交货之前或之时均应有与之质量相符的妥善包装，且因包装本合同产品而发生的相关费用已包括在本合同价款中。

　　七、验收标准、方法及提出异议期限：本合同产品的验收标准以本合同第二款第一条约定的内容为准，验收方法以实现合同目的所采用的通常方法为准。

　　八、随即备品、配件工具数量及供应方法：无九、结算方式及期限：

　　1、本合同第一款中约定的工程数量均为暂估工程数量，结算时以甲方的实际采购数量乘以本合同与之相对应的产品单价结算。

　　2、本合同第一款中约定的暂估工程数量如少于工程实际使用数量时，乙方应负责补足实际用量。 3、付款方式：

　　（1）每月20日提交当月形象进度，次月5日审核完毕，次月25日支付核定进度款的80%，累积支付至合同总价的80%，停止支付。

　　（2）在符合预期质量工期目标及竣工资料正确移交后，根据审价报告，累计付至最终结算

　　总金额的95%。预留5%保修金，（预留保修金不计利息）。

　　4、本工程的质量保修期为贰年。

　　5、本工程提供：工程款发票。

　　十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：无

　　十一、违约责任：按合同法办理

　　十二、解决合同纠纷的方式：双方协商，协商不成，可向合同签订地人民法院起诉。

　　特别约定：甲方与乙方已就本合同的条款进行了充分协商并已将本合同及对应的主合同相关条款逐条向乙方作了解释，现甲、乙双方已全面掌握本合同及主合同所确定的各方当事人的权利和义务，对签署该合同所产生的责任和法律后果也有了充分认识。

　　依据甲方与业主（或总承包商）签订的工程承包合同 (简称主合同)，甲方将主合同内部分劳务工程施工分包给乙方，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程施工事项经协商达成一致，订立本合同共同信守，并确认本合同为解决争议时的依据。十三﹑工程工期

　　1. 乙方应于合同签订后开始进行准备

　　2. 进场时间发生延缓时乙方应不定期主动与甲方现场代表联络，了解进场时间做好进场施工准备，并应于甲方通知开始24小时内组织施工人员及机具设备、设施进场施工。

　　3. 乙方应根据甲方的整体工程工期总控计划及现场特定要求（如有）分期或全部完成分包工程，无条件且绝对配合甲方的整体工程工期总控计划要求。

　　4. 因考虑项目的规模，乙方必须在承接的所有施工楼面根据不同的工程量同时间合理按排人力。十四﹑工程图纸

　　甲方应在分包工作开工1天前，向乙方提供本合同约定的分包工程图纸一套，同时乙方应根据现场实际情况进行图纸深化。十五﹑双方约定

　　1.甲方按业主（或总承包商）及相关部门要求进行的,涉及到的乙方分包工程项目内容、施工场地的检查。

　　2.甲方按业主（或总承包商）及相关部门要求进行的,涉及到的乙方分包隐蔽工程验收、工程竣工验收等。十六﹑施工安全

　　1. 由于乙方违反安全生产有关规定，或安全措施不力,在接到甲方发出的通知及警告后,乙方必须在甲方规定的时间内纠正及改正,乙方因任何安全事故的责任和发生的费用和损失概由乙方承担及赔偿。

　　2. 乙方在施工中发生重大伤亡及其他安全事故，应按有关规定立即上报甲方及相关部门，并按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。甲、乙双方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　3. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的一切费用，均由乙方承担。

　　4. 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求

　　乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。十七﹑安全防护

　　乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应。

　　十八﹑工地保险

　　1.乙方应为自身施工现场作业人员按有关规定办理意外伤害保险，并支付保险费用。2. 如需由甲方代为乙方办理及支付费用时，乙方同意甲方从应付乙方的任何款项中直接扣除。

　　十九﹑工地清洁

　　乙方所有施工人员均能做到落手清并根据甲方规定要求完成其分包工程的每日场地清洁及垃圾清运工作，甲方、业主（或总承包商）对此等工作不满意时，乙方在甲方指令及规定时间内后仍未采取有效措施时，甲方有权委托第三方重新完成，由此产生的一切费用及甲方损失将由乙方承担及赔偿。二十﹑成品保护

　　1. 乙方有义务和责任保护其自身及他人完成的任何工作成果，且有义务和责任保护至甲方整体工程竣工验收合格到业主（或总承包商）接收为止。

　　2. 所有施工必须遵守工程施工规范，且必须被甲方、业主（或总承包商）及有关政府部门或机构认可。

　　二十一﹑工程资料

　　乙方必须在规定时间内按照甲方要求提供符合要求的工程资料。二十二﹑违约责任

　　按《合同法》办理。二十三﹑疑义申诉

　　1.乙方因保留相应资料，在甲方根据主合同向业主（或总承包商）递交索赔意向通知书或其它资料时，乙方应予以积极配合，并出示相应资料。

　　2.在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据主合同可以索赔的情形时，甲方应该采取一切合理步骤，向业主（或总承包商）主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的'相应部分转交给乙方。

　　3.当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

　　4.甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况出现时，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：

　　1)索赔事件发生后天内，向甲方发出索赔意向通知；

　　2)发出索赔意向通知后报告及有关资料；

　　3)甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；

　　4)甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后要求，视为该项索赔已经认可；

　　5)当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后 21 天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

　　5.乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。二十四﹑争议解决

　　1.乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主（或总承包商）及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　2.乙方自觉接受甲方工程管理人员包括委派的管理人员及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况和施工进度、施工质量、安全施工、文明施工及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。不允许有违抗和任何争吵的事情发生。

　　3.乙方按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌, 搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

　　4.乙方按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。 5.乙方要做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线以及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及罚款。

　　6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。7. 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　8. 在签定完合同后叁日内，乙方必须提供现场所有施工人员信息，乙方所现场人员身份证复印件，以供总包单位办理综合保险。二十五﹑质量要求

　　1. 工程质量要求按照设计施工图纸及说明、甲方质量管理规范及国家现行的相关工程施工验

　　收规范和标准，和主合同有关质量要求及标准的约定. 二十六﹑其他约定事项：

　　1、本合同产品采用分批供应，每批产品的供货日期、数量及品种以甲方通知为准，但应

　　给乙方合理的准备时间，乙方必须保证按甲方要求的时间按时交货。 2、在保修期内，属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知后3天

　　内派人完成修理，乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从有乙方负责。

　　3﹑当乙方不能按甲方要求的时间节点内供货和施工时，甲方有权终止本合同并有追索乙方赔偿的权利

　　4﹑乙方进场施工前必须提交施工的专项方案并接受甲方项目部的监管。

　　5﹑乙方供货到交货地点时，应及时通知甲方对该产品进行验收，只有经甲方、乙方双方签字的验收单才能作为本合同产品的结算依据。

　　6﹑本合同至双方签字盖章后生效。

　　7﹑本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均有同等效力。

　　合同签订日期：年月日

买卖合同篇4

　　为强化合同签订阶段的风险控制，确保合同条款准确、完备，减少合同履行过程中的争议。房产集团综合管理部根据房地产建筑市场特点，对购销合同条款风险因素进行了归纳总结，对各条款起草中应注意问题予以提示，形成本指引，供合同经办人员起草合同时参考借鉴。

　　合同履行过程中的争议通常有类，一类是合同条款约定不完备、不严谨、表述不准确造成合同约定不明、理解不同产生的争议，一类是履行过程中违约导致的争议。合同条款约定不完备、不严谨、表述不准确造成的争议属合同签订阶段风险控制因素，该风险因素可通过合同主要条款的设计予以降低。

　　根据《合同法》第12条和第131条的规定，买卖合同一般包括以下条款：当事人的名称或者姓名和住所、标的物、数量、质量、价款；履行期限、地点和方式；包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力；违约责任，解决争议的方法等条款。

　　1、当事人的名称或者姓名和住所条款

　　当事人的名称或者姓名条款体现的是缔结合同双方的主体身份。合同经办人员在起草该条款时应注意的是，根据法律规定各种类型的企业和个人都可以成为合同的卖方或卖方，但是“项目部”、“工程部”等不是符合法律规定的合同主体。同时，该处的合同主体应当与在合同最后签字或盖章的单位或个人一致。当事人的住所与发生纠纷后管辖法院有关，当事人是自然人时应考虑在合同中标明住所，企业住所地一般可通过工商档案确定，可考虑不填。

　　2、标的物条款

　　买卖合同的标的物即货物，标的物是合同双方当事人的权利和义务共同指向的对象，它体现着当事人订立合同的意图。标的物通常通过品牌、规格、型号等内容来体现。签订合同时，要使用标的物的学名并使用全称，名称的约定必须规范、明确、具体，不得使用俚语、俗称或方言。如果交易的是特定货物，必须要写明它的详细特征，比如型号、出厂时间等。如果一次性购买不同种类和规格的商品，则应在合同中写明每一种类或者规格货物的基本情况。需要特别主要的是，对于机电等配套产品，不仅要写明主机（主物）的名称、品种、型号、规格、等级和花色，必要时还应写明随主机的辅机、配件的名称、品种、型号、规格、等级、花色等内容。

　　3、数量条款

　　标的物的数量是买卖合同的必备条款。合同中的量除了通常所理解的量以外，还包含计量方式（单位）的约定。合同的数量有多种约定方式，有的是明确约定具体的量，有的是约定计算方式。数量争议往往因计量方式约定不明产生，比如说用“一车”、“一批”等字眼。因此，约定数量条款时必须采用规范的计量单位。

　　4、质量条款

　　质量是否符合要求决定合同目的能否实现，质量条款也是合同的重要条款。质量的约定应根据标的物的具体情况，有国家、行业标准的建筑材料和机电设备产品，可通过约定适用的规范标准达到明确质量要求的目的；天然的出产物或质量受原材料影响较大的石材、瓷砖等产品以及无法用文字表述的产品，可通过双方共同封样的方式明确质量标准；非标准的加工定做产品则可以通过明确原材料、技术参数要求等对质量要求予以明确。合同约定采用规范来明确质量时应注意不同规范的产品质量要求不同，应选择质量要求高的规范。合同约定采用封样的方式明确质量要求的，在封样同时可要求卖方出具样品品质的书面说明。

　　5、验收条款

　　验收条款是买卖双方对卖方交货后如何检验以及质量问题提出异议期限的约定。卖方是否严格按照合同约定交付货物是需要通过验收来确定，货物的验收条款通常应包含数量如何验收，如采用称重、理算还是其他方式，以及质量如何检验的约定。验收条款中还应注意的是验收期（又称质量异议期）的问题。通常的情况下，作为卖方来说，希望买方能够尽快检验，检验合格后就能免除其质量担保责任，而对买方而言，交货后立即检验通常只能查明表面是否存在瑕疵，其内在是否瑕疵是很难判断的，特别是对于批量交付的材料，要求交货后立即检验是不现实的。因此，关于质量检验期应约定充分的时间，应在合同中载明交货验收只限于表观验收，内在质量问题可在一定的期限或两年内提出等。

　　6、价款条款

　　买卖合同中的价款，是指买受人取得标的物而向出卖人支付的货币，即买受人取得标的物的代价。价款一般是指标的物本身的价款，但大宗货物在异地交付时，会产生运费、保险费、装卸费、保管费等一切额外的相关费用。买方应当对价款及其是否包含相关费用写清楚，同时如果是进口产品要特别注明价款所使用的货币单位。

　　7、履行期限、地点、方式条款

　　买卖合同所指的履行期限就是卖方交付货物（或单证）及买方支付货款的时间。约定明确有利的履行期限能给当事人带来期限利益，如货到后一个月内付款比货到付款能推迟付款期限，有利于买方更充分地利用资金。买卖合同中对卖方履行期限的设定必须明确期间或期日，防止卖方以期限不明拖延交货。买方付款义务的履行则可以约定以卖方提供产品的检验检疫文件、单证以及税务发票为前提，以争取达到履行期限延长，迟延付款的效果。

　　买卖合同中的履行地点通常是指卖方交付货物的地点。履行地点在买卖合同中具有重要的意义，履行地点是确定验收地点的依据，是确定履行费用由谁负担、风险由谁承的主要依据，有时是确定标的物所有权是否移转、何时移转的依据。另外，履行地点还涉及仲裁机构或者人民法院对合同纠纷的管辖权。为避免异地交货产生货物运输风险及运输费用的问题，合同履行地点多数情况下以约定买方所在地或项目现场为宜。

　　买卖合同中的履行方式主要是指交货方式。交货方式通常有三种，一种是送货上门，一种是买方自提，还有一种就是代办运输（委托第三方运输），代办运输还分为汽运、水运、航空运输等等。不同交货方式的风险转移时间和运输风险的责任承担是不同的。对买方而言，通常情况下卖方送货上门风险最小，买方自提次之，代办运输风险最大。

　　8、包装方式条款

　　在货物买卖中，要将货物由所在地移到买受人指定的地点，一般要经过搬运、运输等多种环节。如果对货物的包装达不到一定的要求，很可能就会对货物造成损坏。因此，合同中最好对货物的包装方式作出约定。包装方式应当根据保护货物的质量、品质、性能和表面涂漆等不受损害来确定。其内容包括对具体的包装材料、包装方式的约定。应当特别注意的是，除卖方送货这一交货方式外，上门自提和代办运输情况下运输过程中破损的风险都是由卖方承担的，这两种交货方式下必须提高卖方包装要求。

　　9、违约责任

　　买卖合同中的违约责任是指买方或者卖方没有严格按照合同履行所应承担的责任。买卖合同中卖方常见的违约有交付的货物质量不符合约定或产品质量存在瑕疵，没有按照合同约定期限供货以及毁约等情形，买方常见的违约是迟延付款。合同法规定的违约责任承担方式主要有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金以及定金责任等方式。上述违约责任承担方式中，继续履行、采取补救措施及赔偿损失等责任承担方式即使合同中未约定也可根据违约情况要求违约方承担，但违约金和定金只有在合同中约定了才可以要求违约方承担。

　　违约金的约定方式有两种，一是约定固定数额的违约金，二是约定违约金的计算方式，如逾期付款违约金通常是逾期付款金额日万分之几的约定。违约条款的目的不在于追求对方违约时从该条款中获利，而是增加对方违约的成本。因此，如果合同相对方违约属大概率事件，可考虑约定相对高额的违约金以遏制违约的冲动。应注意的是，由于合同违约金属买卖双方意思自治的产物，发生争议时法院调整幅度有限，约定的己方违约责任不宜过重。

　　定金作为违约责任的承担方式应当注意的是约定的定金不得超过合同总价的20%，超过部分无效。根据担保法定金罚则的规定，交付定金一方发生合同约定承担定金责任的违约情形时，收受定金一方可全额没收定金，收受定金一方违约时，则应双倍返还定金。因此，定金是一把双刃剑，应谨慎使用。

　　10、争议解决条款

　　合同争议发生时通常有三种解决方式：当事人协商解决，第三人调解，仲裁机构仲裁或者法院诉讼。其中，当事人协商解决或第三人调解都是不具有强制力的解决方式，一旦发生纠纷往往还需通过仲裁或者法院诉讼解决。

　　仲裁和法院诉讼作为两种有法律强制效力的纠纷解决方式，为了避免发生冲突，合同双方只能择其一。仲裁与法院诉讼的区别在于法院诉讼即使合同双方没有约定也是法定的纠纷解决方式，仲裁则只有双方约定通过仲裁解决纠纷时才可以向约定的仲裁机构申请仲裁，有效的仲裁约定可以排除法院的管辖。

　　仲裁方式解决纠纷时应当注意三个问题，仲裁是一裁终局而非像法院诉讼不服还可以上诉，因此仲裁的公正性缺乏有效的保障机制，二是仲裁机构是在地级

　　市设立，区县一级并无经济纠纷的仲裁机构，合同中约定的仲裁机构应当是有效存在的仲裁机构，三是仲裁和诉讼不能同时约定，既约定仲裁又约定诉讼，仲裁的约定就是无效的约定。

　　法院诉讼解决纠纷时应当注意，我国的法院也是可以选择的。根据民事诉讼法的规定，当事人可以在合同中约定被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中的一个法院作为纠纷管辖法院。如未约定的，一方可在被告住所地或合同履行地法院提起诉讼。合同经办人员在约定合同纠纷管辖时应考虑买卖双方是否在同一区域、合同的履行方式、合同违约概率等因素选择对我司有利的诉讼法院。

　　一份完整、规范的合同可以尽可能减少因条款约定不明产生的争议，但合同的生命在于履行。合同履行过程中违约及合同签订后情况的变化都会导致纠纷的发生。因此，光有一份好的合同是不够的，还应严格履行合同义务并根据实际情况及时变更、补充合同约定。没有一个交易是完全相同的，一份好的合同必须根据当次的交易情况认真起草，期望凭合同范本一劳永逸地解决合同起草工作是不现实的，合同经办人员对此应有正确的认识。本起草指引所附文本仅供起草参考用，合同经办人员应根据实际情况增改删减。

买卖合同篇5

　　卖方： (以下简称甲方)

　　买方：(以下简称乙方)

　　第一条食品名称、规格、数量、价款(单位：元)

　　第二条出卖人应提供的相关证件：

　　第三条食品备案：已办理备案的，出卖人应提供备案编号;尚未备案的，备案手续由(出卖人买受人)办理。

　　第四条交货期限、地点和方式：xx。

　　第五条食品验收方法：xx。

　　第六条结算方式及期限：xx。

　　第七条合同解除：出卖人提供的食品经国家认证的检测机构检测不符合食品安全标准且属于出卖人责任的，买受人有权解除合同。

　　第八条追回责任：买受人按照有关规定对已售出的不合格食品实施追回及无害化处理，属于出卖人责任的，有权就由此受到的损失向出卖人提出赔偿。

　　第九条买受人违约责任：xx。

　　出卖人违约责任：xx。

　　第十条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第xx种方式解决。

　　(一)依法向xx人民法院起诉;

　　(二)提交xx仲裁委员会仲裁。

　　第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式xx份，双方各持xx份，具有同等法律效力。法律、法规、政策对食品安全另有规定的，从其规定。

　　第十二条合同附件及其他约定事项：xx。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

买卖合同篇6

　　第一条车辆基本情况

　　1、车辆基本信息：

　　品牌型号：车牌号码：

　　车辆类型：车身颜色：

　　发动机号：车辆识别号码：

　　表征里程：万公里：

　　使用性质：□家庭用车 □公务用车 □营运用车 □其他；

　　2、车辆相关凭证

　　登记号：初次登记日期：年月日行驶证：□有（证号） □无

　　年检证明：□有（至年月） □无

　　购置税完税证明：□有（税号） □无

　　养路费交付证明：□有（至年月）□无

　　车船使用税完税证明：□有（至年月） □无交强险：□有（至年月）□无

　　其他相关保险：□有（险种；至年月日）□无附加费发票：□有（发票编号） □无

　　购车原始发票：□有（发票编号：） □无质量保证：□有（质保范围）□无

　　3、车辆配置

　　燃料：；排量/缸径：

　　缸数：；发动机功率：

　　气囊：；驱动方式：

　　排放标准：；变速器形式：

　　ABS: □有□无

　　其他重要参数：

　　4、车辆事故和修理情况

　　（1）、车辆事故情况：□曾发生 □未发生

　　（2）、车辆损伤和修理情况：

　　5、车辆权属状况

　　（1）、车辆所有人姓名或名称：

　　（2）、车辆设定担保（抵押或质押）情况：□乙设定□未设定

　　6、车辆其他相关作息：

　　协议内容

　　一、甲方自愿将车卖给乙方，车辆产权属于卖方，内容真实，无产权纠纷，一旦发生问题由甲方负责

　　二、经双方协商价格为：32000元（大写：叁拾贰万元整），

　　乙方先付定金 5000 元（大写：伍仟元整），提车时在付 215000 元（大写：贰拾壹万伍仟元整）余下的 100000 元（大写拾万元整）于明年三月底以前支付完。买方于20xx年3月5日之前支付完卖方余款100000元，如买方未支付完余款，卖方无偿收回此车。卖方不退买方任何费用，过户后车辆号牌川Q23927买方原认此车伴为欠款担保。

　　三、此车自年月日时分以前与本车发生的一切有关事情及问题由甲方负责；

　　四、此车自年月日时分以后与本车发生的一切有关事情及问题由乙方负责；

　　五、过户由乙方办理，甲乙双方出示手续，一切过户费用由乙方承担，期限为5天（从把提车款付清算起）。

　　六、违约责任：

　　1、违反本协议约定的违约方承担违约责任。

　　2、如甲方未按照本协议约定的期限履行义务，乙方有权要求甲方以转让成交价为基数按日千分之一支付违约金并继续履行协议，如甲方逾期履行超过五日，乙方可以解除协议并选择要求甲方支付转让成交价百分之二十的违约金承担违约责任或双倍返还乙方支付的定金。

　　3、如乙方未按照本协议约定的期限履行义务，甲方有权要求甲方经转让成交价为基数按日千分之一支付违约金并继续履行协议，如甲方逾期履行超过五日，乙方可以解除协议

　　并选择要求甲方支付转让成交价百分之二十的违约金承担违约责任或没收乙方支付的定金。

　　七、有下列情况之一的，当事人可以解除合同：

　　1、当事人就解除合同协商一致；

　　2、因不可抗力致使合同目的无法实现；

　　3、在合同履行之前，买卖当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

　　4、买卖当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　5、买卖当事人一方迟延履行主要义务或有其他违约行为致使不能实现合同的。合同解除不影响当事人要求赔偿损失的权利。

　　甲方：乙方：

　　日期：年月日

买卖合同篇7

　　依照《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同并严肃执行。

　　本合同共____页第____页签订地点____________ 签订时间______年__月__日

　　合同编号_________号

　　买受人

　　代表人出卖人代表人订货单位邮政编码供货单位邮政编码结算单位电话结算单位电话通讯地址传真通讯地址传真结算银行帐号结算银行帐号结算方式结算期限税登记号代签合同单位代表质量标准：到站整车记事验收方式及期限：收货单位零担通讯地址交货方式出卖人运输方式交(提)货地点买受人产品名称型号规格单位数量单价元总价元交(提)货时间运杂费何方承负：一季度二季度三季度四季度包装要求及费用：金额总计（大写）违约责任出卖人不能交货，向买受人偿付不能交货货款总值％的违约金买受人中途退货，向出卖人偿付退货部分货款总值％的违约金其余违约责任，双方均按《中华人民共和国合同法》的规定承担。协商解决；协商不成的，按下列第______种方式解决：

　　（一）提交______仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。鉴（公）证意见：经办人：鉴（公）证机关（章）年月日争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人双方商定的其它事项另附，本合同附件____份此合同一式份，出卖人份，买受人份，鉴（公）证机关份。地质机构仪器产品买卖合同附表

　　地质

　　本合同共____页第____页签订日期____年__月__日出卖人合同编号：______号

　　序号产品名称规格、型号或图号单位数量交货期单位（元）金额（元）备注一季度二季度三季度四季季度