【精品】委托合同集合9篇
随着时间的推移，合同起到的作用越来越大，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编收集整理的委托合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
委托合同 篇1
合同编号：
甲方（委托人）：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路
风电场道路工程项目部
乙方（检测机构）：丘北县建设工程质量检测中心
检测机构编号：20xx250098R
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云
南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1。1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程
1。2工程地点：丘北县舍得乡
1。3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
1。4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1。5开工日期：20xx—4—1
1。6其它：
第二条：检测项目
甲方委托乙方的检测项目：
原材料检测□压实度检测□弯沉检测
砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验
其它：
第九条争议的解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向
当地法院进行起诉。
第十条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：
联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日
合同订立地点：丘北县城常青路71号丘北县建设工程质量检测中心
委托合同 篇2
签订时间：
签订地点：
托运方（简称甲方）：
承运方（简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为保证双方的合法权益，经甲乙双方协商一致，甲乙双方在自愿、平等、诚信的基础上签订本合同。
二、乙方的权利义务
（1）乙方保证提供完好的适运车辆及其它必备条件将承运的物资及时、快速、安
全、可靠地运到甲方指定交货地点。
（2）乙方保证提供充足的车辆进行运输，如乙方在承运期内不能按本合同约定价
格、甲方要求的运输期限及时安全可靠的将货物运至甲方指定地点，则甲方有权单方解
除本合同并按照市场价格另行组织运输，完成本合同项下待运货物的运输，因此产生的
运费差价由乙方承担，费用直接从乙方履约保证金中扣除，不足部分乙方以现金方式支
付。
（3）乙方应加强对承运车辆的日常维护和保养，在承运车辆开始运输前，应对车
辆进行检查，保持运输车辆性能良好；未经甲方允许，乙方不得在运输车辆上喷涂甲方
企业文化标识；运输车辆在道路运输过程中应遵守有关交通法律法规，进入提货地或交
货地后，应遵守发货单位或收货单位厂区内的车辆限速及其他要求。
（4）乙方在装车、卸车时应遵守甲方或收货单位的现场管理人员的安排。
十一、安全责任及要求
一、在提货及交货过程中，乙方应遵守甲方及收货单位的要求及有关规章制度，在
装运过程中增强安全及环保意识，进入甲方厂区须遵守甲方安全有关规定，确保人员健
康安全；
二、乙方在运输过程中如发生交通事故或违章超限等情形，应由乙方自行负责并承
担因此造成的全部责任和损失；
三、在提货及交货过程中，应对周围设施、设备采取必要的安全防范措施，如造成
设备、设施的损坏，由乙方负责赔偿；
四、为履行本合同乙方所使用员工在运输过程中所发生的交通事故、其他人身伤亡
事故及被罚款等情形，均由乙方自行负责与甲方无关。
十二、违约责任
一、本合同履行过程中，一方未按本合同约定履行相关义务，违约方应向守约方承
担违约责任，违约方应承担因此给守约方造成的全部损失；
二、甲方应按照本合同的约定向乙方支付运费，逾期支付的，每逾期一日，向乙方支
付应支付运费 %的违约金；
三、乙方应按照本合同的约定按时将货物运至指定地点，逾期到货的，每逾期一日，
应向甲方支付当期运费 %的违约金，如给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿；
四、乙方在运输途中，如出现货物破损、丢失、污染、雨淋、被盗、被抢等情形，乙
方应赔偿甲方因此所造成的全部损失，货物损失按同类产品当期交易价格赔偿，若甲方
被第三方索赔，由乙方承担全部赔偿责任。
五、乙方未经甲方认可不得随意变更送货地点，如随意变更送货地点，乙方应同时
承担如下违约责任：
（1）甲方有权单方面解除本合同；
（2）乙方有义务按照甲方的要求将该货物继续运至指定地点；
（3）乙方赔偿甲方所造成的全部损失，包括第三方索赔、货物差价损失等其他损
失。该赔偿费用直接从乙方履约保证金中扣除，不足部分乙方以现金方式支付。
六、如乙方违反第八条承诺给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
七、乙方擅自在车辆车身上喷涂甲方企业标识的，一经发现，乙方应立即改正，并按每辆车一万元的标准向甲方支付违约金。
八、 十三、其他事宜
一、本合同签订后，乙方应向甲方缴纳履约保证金 元（大写 ）。如乙方违反本合同的约定，甲方有权直接在履约保证金中扣除，在本合同履行完毕后 工作日内，甲方将剩余履约保证金一次性无息退还乙方。
二、本合同履行期间，如未发生运输业务，承运期间届满，本合同终止，甲方不承担任何责任。
三、 十四、合同的解除除本合同中约定的解除合同的情形外，如出现下列情形本合同解除：
一、乙方在履行合同过程中，擅自使用甲方的企业文化标识，以甲方名义从事有关活动，甲方有权单方解除本合同。
二、在合同履行过程中，乙方未能按照甲方要求的时间提供运输车辆发运货物，甲方有权单方解除本合同。
三、如甲方未能按照本合同约定向乙方结算运费，超过三次时，乙方有权单方解除本合同。
四、一方出现其他足以影响本合同继续履行的情形，另一方有权解除本合同。
十五、争议的解决方式
在本合同履行过程中，双方发生争议，双方友好协商，协商不成向 人民法院提起诉讼。
十六、本合同如有未尽事宜，双方协商签订书面补充协议。补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十七、合同有效期本合同有效期为合同签订生效之日至 年 月 日。
十八、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式 份，甲方执 份，乙方执份，每份具有同等法律效力。
特别声明：双方签订本和同时已经详细了解了本合同条款的全部内容，责任承担条款无需特别标明，双方已经充分了解了可能产生的风险和承担责任。
（本页无正文，为签字盖章页）
甲 方： 乙 方： 法定代表人（或委托代理人签字）： 法定代表人（或委托代理人签字）：
地址： 地址：
开户行： 开户行：
账号：
联系方式：
账号： 联系方式：
委托合同 篇3
委托方： (以下简称“业主”)
受托方： (以下简称“工程造价咨询单位”)
业主与工程造价咨询单位双方协商，就摩尔尚城一期工程决算书编制的委托审核达成一下协议内容：
一、 业主委托工程造价咨询单位的工程概况如下：
工程名称：摩尔尚城5#、7#、10# 楼的工程决算书(依清单编制)
咨询业务内容：摩尔尚城5#、7#、10# 楼的工程审核决算(依清单编制) 并出具决算书书面和电子文档报告。
编制原则上按《建设工程量清单计价规范》，20xx年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》。
主要材料价格参照苏州市建设局苏建价『20xx』5号文的《建设工程材料指导价格调整表》及江苏华新建设工程单位所提供的工程量清单的商务标中的组成综合单价计取。
二、 双方签定的由业主提供的'工程造价资料及提供的时间：
乙方收到甲方提供的竣工图纸后，应在20天内完成三幢工程决算书编制的全部工作。
三、 收费标准及付款方式
双方约定费用结算按所委托工程合理决算价的核减金额的3%收取。所计取的委托费用已包含了审核人员的工资、各种补贴、加班费及乙方公司经营管理费、税金等全部费用。
委托费用至本协议内容审核结束提交报告后十天内付款，对所审核的工程决算书由业主核对确认后，一次性支付。
四、 双方义务
1、业主对提交给工程造价咨询单位审核的资料的真实、合法和完整性负责。 工程造价咨询单位在计量编制过程中应仔细核对资料，如发现有资料不清、遗漏的应及时与业主联系反映。
2、工程造价咨询单位根据业主提供的施工图纸及国家和地方相关标准，规范结合工程的实际施工情况进行编制，确保编制标底结果合理、准确，维护业主的合法权益不受损害。如编制的差异较大业主有权要求工程造价咨询单位重新审核编制。
3、工程造价咨询单位组织实施本工程编审决算的人员必须是具有专业的编审资格和类似的编审经验及良好的职业操守，编审时乙方应将审核人员的相关工作简力和证书提交业主确认。
五、 工程造价咨询单位的责任
1、程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内，向业主提供完整、准确的工程造价咨询结果并留有完整、准确资料档案，以便查证。
2、编审过程工程造价咨询单位应作好保密措施，并承担相应的责任。
3、工程造价咨询单位不得与参与可能与业主利益相冲突的任何活动。
六、 业主的责任
1、业主应当履行工程造价咨询委托书约定的义务，如有违约责任，应赔偿工 程造价咨询单位经济损失，赔偿的方式及金额按双方约定 相同的收费金额 。
2、业主应配合工程造价咨询单位的相关工作和施工现场的勘察等。
3、业主应按协议要求按时支付委托费用。
七、 违约与索赔
工程造价咨询单位编制结果弄虚作假、质量低劣和泄密，造成业主损失的，应向业主作出赔偿。工程造价咨询单位未能在协议时间完成相应工作内容的，业主有权解除协议且对工程造价咨询单位不作任何形式的补偿，并保留向工程造价咨询单位追诉赔偿相关损失的权利，如因业主或施工单位原因造成的延期除外。
八、 争议与仲裁
本协议在执行中如发生争议时，双方应及时协商解决。如未能达成一致，可提交建设行政主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定由 苏州 仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
九、 其他约定事项
十、本协议正本一式 四 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份。双方签字盖章后生效。
业主：(签章) 咨询单位：(签章) 法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章) 地址： 地址：
开户银行： 开户银行： 帐号：
邮编：
电话：
签于 年 月 日 帐号： 邮编： 电话： 签于 年 日 月
委托合同 篇4
委托人(下称甲方)： (身份证号码 )
地址：
电话： 传真：
受托人(下称乙方)： 律师事务所
地址： 邮编：
电话： 传真：
甲方因 (犯罪嫌疑人姓名) 〔被 公安局(或检察院)羁押在 看守所〕涉嫌 (案由) 一案，委托乙方律师作为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人，提供法律服务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 委托事项
1. 人民法院一审审判阶段：
① 查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料;
② 会见被告人和与被告人通讯，听取其对案情的陈述和对指控犯罪的意见;
③ 收集或申请收集、调取证据，申请证人出庭作证;
④ 担任被告人辩护人出庭参加庭审，为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
⑥ 担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;
⑦ 征询被告人对一审判决意见，提供相应法律咨询意见。
2.人民法院二审审判阶段：
① 代书上诉状，代为提起上诉;
② 查阅、摘抄、复制本案材料，收集或申请收集调取证据，申请证人出庭作证;
③ 会见被告人和与被告人通讯，听取其对案情的陈述和对一审判决的意见;
④ 担任被告人辩护人出庭参加庭审，为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
⑥ 担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;
⑦ 征询被告人对二审判决意见，提供相应法律咨询意见。
3.申诉阶段：
① 会见申诉人和与申诉人通讯，听取其对案情的陈述和对原审判决的意见;
② 查阅、摘抄、复制本案材料，收集或申请收集、调取证据，申请证人出庭作证;
③ 代书申诉状，代为提起申诉;
④ 担任申诉人辩护人出庭参加庭审，为申诉人进行辩护，维护申诉人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
甲方委托乙代上述 项代理工作，乙方接受委托。
第二条 聘请律师
甲方聘请乙方 (律师姓名) 律师为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人，乙方同意指派 。
第三条 甲方义务
1. 甲方应当真实、客观、全面地向乙方律师介绍情况，为乙方律师办理案件提供帮助。
2. 甲方应当按照本合同约定按期、足额向乙方支付代理费用。
第四条 乙方义务
1. 乙方律师应当严格按照律师职业道德和执业规范履行职务，勤勉尽责，认真了解案情，提供法律咨询意见和法律帮助。
2. 乙方律师应当严格保守办案过程中所知悉的商业秘密和个人隐私。
3. 乙方律师应当与甲方保持密切联系，及时通报工作进展情况，及时会见犯罪嫌疑人。
第五条 律师费用
甲、乙双方经协商同意按以下标准结算律师费用(选择项)：
1. 计时收费
乙方律师每人每一标准工作小时计收人民币 元。
乙方律师每月三十日向甲方提交《律师标准工作小时计费单》，填报完成工作内容、计费时数和付费金额，甲方确认无误，应当在次月五日前将律师费汇寄乙方账户，甲方对《律师标准工作小时计费单》如有异议应及时通知乙方，予以确认。
2. 计件收费
本案律师费为人民币 元，一次性支付， 甲方应于本合同签订之日起日内全额支付乙方。
本案律师费为人民币 元， 分期支付， 甲方应于本合同签订之日起
日内支付第一笔律师费计 元;于 (双方约定的支付条件)时，支付第二笔律师费，计 元;于(双方约定的支付条件)时，支付第三笔律师费计 元。
3. 关于费用的其他约定
乙方律师办理委托事项在北京市区以外的差旅费用由甲方凭票据另行支付，实报实销。
4.甲方支付的律师费用在乙方没有其他书面指令的情况下，应当汇入乙方下述银行账号：
开户行：
开户单位：
帐号：
乙方收到后，应当向甲方开具专用发票。
第六条 工作联系
在本协议履行过程中，甲方、乙方指定的工作联系人分别为：
甲方联系人： 联系电话：
乙方联系人： 联系电话：
第七条 合同变更
本合同如果需要补充、变更或终止，双方应当另行协商，签订新的合同。
第八条 合同解除
1. 甲乙双方经协商同意，可以解除本合同。
2. 如果犯罪嫌疑人拒绝乙方律师继续为其进行辩护，提供法律服务，本合同解除，依约所收费用不予返还。
3. 如果乙方律师发现犯罪嫌疑人故意隐瞒事实，或者要求乙方律师帮助其隐匿、毁灭、伪造证据或者串供、要求乙方律师帮助其威胁、引诱证人改变证言或者作伪证以及其他干扰司法机关诉讼活动和违反律师执业规范和职业道德的行为 ，乙方有权解除本合同，所收律师费用不予返还。
4.乙方在履行本合同过程中，发现与乙方正在办理的案件已经或可能存在客户利益冲突的情况，乙方有权通知甲方解除本合同。本合同自甲、乙双方签订
解除本合同的协议或自乙方通知甲方时解除。
第九条 违约责任
甲方未按本合同向乙方支付律师费用，乙方有权终止代理工作，已收律师费用不予退还。如果乙方已经完成辩护阶段的全部工作，乙方有权要求甲方如约缴清律师费用。
乙方无故终止本合同，所收律师费用应全部退还甲方。
第十条 争议解决
在履行本合同过程中，甲、乙双方发生争议，应当协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效
本合同自甲、乙双方签订之日起生效，至委托事项办理终结时终止。
第十二条 合同文本
本合同正本一式二份，由甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
第十三条 本合同于 年 月 日在 签订。
甲方(盖章或签字)： 乙方(盖章)：
代表人签字：
委托合同 篇5
委托方：___________________________（简称甲方）
受托方：___________________________（简称乙方）
根据国家有关法律、法规和本市相关规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方接受甲方委托，为甲方出售商品（详见商品清单）提供信息中介服务达成一致，同意签订如下协议，以资共同信守。
一、商品种类及价格
详见商品清单。
二、委托事项
甲方委托乙方为其出售的商品提供信息中介服务，并_代收货款_等相关事宜。
三、甲方的义务
1.甲方向乙方如实提供商品的基本资料和报价，作为乙方代甲方公布出售商品信息的依据。
2.如该商品买卖成交，甲方应按时向乙方支付中介费。
四、乙方义务
1.双方签订本合同5天内，乙方应将商品有关信息在其网站或服务平台上予以公布;
2.应根据商品价格及买方预订情况等事宜，将买方有效送货地点及时告知甲方，乙方应安排专人收取货款，并在甲方支付中介费后 3天内将货款支付给甲方。
五、费用的支付
1.甲方应当按照每次交易金额的百分之_五__，在乙方确认交易订单之日起5天内向乙方支付中介费。
2.乙方完成甲方委托和代办的其他事项，甲方应当在这些事项完成后向乙方支付代办费用。
六、违约责任
（一）甲方有下列情形之一的，应当承担违约责任，违约金为 ：
1.甲方提供的商品有关信息与该商品真实情况不符;
2.甲方借故中介不成，中途撇开乙方再与买方在本合同生效后就其商品私下交易;
3.甲方通过其他控股公司与买方就商品交易的（此时均视为乙方完成提供中介信息的服务，甲方应按本合同规定支付中介费并承担违约责任）;
4.与他人串通损害乙方利益的;
5.未能按合同约定支付中介费和代办费的;
6.其他造成乙方无法完成委托事项的行为。
（二）乙方提供虚假信息，导致甲方利益受损的，应当承担相应的赔偿责任，并尽力协助甲方向有关责任方索偿。
七、争议解决方式
若有合同争议或其他未尽事宜，双方应协商解决，若协商不成，按本合同约定的第_________项进行解决：
1.由__上海___仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院提起诉讼。
八、其他约定____________________。
九、合同生效
本合同经甲乙双方签字后生效，有效期至中介费付清之日止。合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同 篇6
甲方：
乙方：
一、合同内容和要求
为对甲方企业的整体品牌视觉作长远的规划及有效的执行，经甲乙双方协商，一致通过达成以下协议：
1、甲方委托乙方全权为其公司导入企业品牌视觉识别系统(即VIS系统)，并确认乙方为甲方品牌视觉顾问
2、VI设计项目见合同附件
二、费用:
视觉识别系统设计的费用为人民币：___________元(大写：__________________元整),
三、付款方式:
1、合同费用分________次付清
(合同总金额大写：______________________________________元整)。
2、本合同签订后，甲方即向乙方支付合同总金额的50%，
即人民币___________元(大写：xx元整)
3、VIS手册整理完成;并报予甲方签字认可，甲方确认后需及时支付合同余款(总金额的50%)(乙方在收到甲方余款后，两天内交付所有VIS相关电子文件及VIS印刷手册)。
四、双方的责任与义务:
1、乙方需在规定时间二○○___年____月____日至二○○___年____月____日完成甲方公司VI手册的整理工作，并报予甲方签字认可。(乙方在收到甲方余款后，两天内交付所有VIS相关电子文件及VIS印刷手册)
2、甲方有责任配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要提供相关资料，因甲方提供资料所引起的版权、文责法律责任、经济纠纷等由甲方承担。
五、知识产权约定:
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方即向甲方出具该作品的书面使用权证明书，对选用的作品方案所有权(包括著作权)归甲方;未选用的其它作品方案所有权仍归乙方所有。
2、甲方在未付清所有委托设计相关费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任:
1、本合同签订后，甲乙双方均应全面的履行本合同。
2、因VI策划设计是乙方智力成果整体的体现，其工作特点并没有明显的阶段性，乙方在开始着手策划时就已经在全面的履行合同，鉴于此，如甲方单方面提前终止合同，仍承担向乙支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。
3、乙方如提前终止合同，则所收取的费用应全部退还甲方。
七、其它补充条款:
八、合同生效:
1、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向乙方所在地仲裁委员会仲裁解决。
2、本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章后方可生效，生效日期以双方最后签字日期为准。
3、本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同原件一份，双方所持合同均具有同等法律效力。
甲方(盖章)：
地址：
电话：
传真：
代表：
日期：20xx年xx日
乙方(盖章)：xxxx地址：xxxx电话：xxxx传真：xxxx开户行：xxxx账号：xxxx代表：xxxx日期：20xx年xx月xx日
委托合同 篇7
甲方____________________
乙方____________________
经双方协商，甲方委托乙代储存，为了加强双方责任，拟定如下条款共同遵守。
(一）仓库租金计算
1．为提高仓库使用率，确保物资安全，经协商，确定了乙提供仓库________平方米由甲方使用。
仓库租金按月包库制，每月每平方米_______元，合计月租金为_______元整
（二）货物进库手续
2．为加强进、出库管理，甲方应按时通知乙方年度、季度、月份进货计划，以利乙方安排各项劳务计划，及时做好收发工作。
3．货物入库一律凭甲方规定凭证所列数量、名称、地点点清后，乙方按规定通知甲方及时账记。
4．货物入库前，乙方负责卸车，并进行检查，发现问题应会同有关部门作出货运记录。货运记录交甲方与有关部门处理。
5．凡是货物出库一律按甲方规定的凭证办法发货，否则不予办理。
6．货物进、出库过程中，如发生差错、事故，应由责任方负责。如因乙方保管不妥，或装卸过程中造成的损失，由乙方负责赔偿。
7．需要发生往外埠的货物，甲方应在铁路规定的时间内，向铁路部门申请车皮计划，然后通知乙方向发站办理请车，并及时办理整车发货事宜，有关铁路运杂费用暂由乙方垫付时，然后再向甲方结算。
（三）关于劳务费的结算
8．凡整车到达乙方专用线装卸（包括上下盘站作业）进库费每吨收_______元，出库费每吨收_______元。（如火车发货仍按________元为便于结算应在入库时一次收清，出库不加收费。
9．凡甲方在乙方专用线上卸车后，组织直发货物，进出每吨各收_______元，直发货物各项手续均由甲方办理，乙方只负责装卸劳务。有关数量、质量、外观由收货人负责。
10．凡汽车到达货物进、出库每吨收________元（入库前视同第四条办理）
11．凡整车到达专用线的重载车辆，每车皮吨按一元计收过轨费，取送调车费每节_______元，由乙方垫付，月底向甲方结算。（乙方结算时应将发站、车号、吨位抄写一份送甲方核对）
（四）其它事项
委托合同 篇8
甲 方：中国银行成都青羊支行
乙 方：四川商通实业有限公司
根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，在相互信任的基础上经友好协商，由甲方委托乙方承办活动，达成如下协议：
一、会议安排:
会议计划时间：20xx年xx月24日-20xx年xx月25日
会议计划地点：加州花园酒店
会议计划费用：￥48000.00
本合同有效期：自双方签字、盖章后生效，活动结束及甲方向乙方支付完全部委托费用后终止。
二、责任和义务：
1、甲方责任：
A、甲方负责对乙方提供的活动策划安排及服务给予确认或提出修改意见；
B、甲方负责的事项有以下事宜：
1）、活动安排和日程的审定、确认。
2）、活动预算的确认。
3）、负责相关部门的邀请与协调工作，及其正常参加，保证活动正常进行。
4）、甲方在能力范围内应积极配合支持本次活动相关组织实施工作。
C、甲方有积极、全力的配合乙方工作的责任和义务。
D、甲方有及时支付乙方预付款及会议结束后余款的义务；
2、乙方责任：
A、乙方负责保障策划会议流畅顺利执行；
B、乙方负责的事项有以下事宜：
1)、提交策划报价和合同协议。
2）、完成相关组织实施工作。
3）、负责与酒店沟通，按照会议的需求进行场地布置。
4）、负责活动相关物品的准备。
5）、会议室安排，场地布置。
6）、宴会安排，场地布置。
7）、演讲安排，酒会布置。
8）、营销宣传品采购和定制。
9）、涉及会议的其他协调、实施工作。
C、乙方有积极协助甲方，以热情、周到的服务完成此次会议的责任和义务；
三、活动委托费用及支付方式：
1、具体费用及内容：
A、此次活动的委托承办费用总金额为：48000元。（大写：肆万肆仟伍佰元整）。其中住宿费：8500元；场租费：28000元；伙食费：8000元；其他杂费：3500元。结算时按实际消费明细单据结算，多退少补。
B超出此次活动的报价费用外开支需经甲方同意，费用另行计算。
C、户名：四川商通实业有限公司
开户行：中国银行成都金牛支行
帐号：xx85 0737 9762
2、支付方式：
在活动结束后三十个工作日内一次性付清洁费用，甲方以支票或转账的方式向乙方支付款项；
四、违约责任：
1、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，以依发生其他致使合同无法履行的行为，应承担违约责任，应向乙方支付本合同总金额的5%的违约金。
2.、乙方不能按工作时间进度表提供服务、所提供新产品和服务质量与合同约定不符时，乙方应向甲方支付本合同金额的5%的违约金，同时如因此给甲方带来损失的由乙方承担，并向甲方支付相应的损失费用。
五、不可抗力、意外意见及免责
因不可抗力或意外事件，如自然灾害、瘟疫、恐怖活动、罢工、交通事故、航班延误或取消、财产被盗抢以及人身受到伤害或意外情形，乙方有权变更行程，因此而产生超出计划团费的费用活动结束后经甲乙双方协商后确认，因此而节省的费用（指会务团队实际未发生结算的费用）应退还甲方。
六、争议解决
本协议在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成，双方应经过有管辖权的质量监督管理部门的协调；协调不成，甲方双方均可向乙方所在地法院起诉。
七、法律适用
本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决，均受中华人民共和国法律保护盒管辖。
八、协议生效
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：中国银行成都青羊支行 乙方：四川商通实业有限公司
（盖章） （盖章）
授权代表签字： 授权代表签字：
日期：20xx-12-14 日期：20xx-12-14
委托合同 篇9
合同编号：
徐州市建设工程检测中心
二Ο一一年一月
房屋安全鉴定合同
甲方（委 托 方）：
乙方（鉴定机构）： 徐州市建设工程检测中心
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本鉴定工程事项协商一致，订立本合同。
一、 房屋鉴定工程概况
(一)房屋名称:
(二)房屋地址:
(三)房屋鉴定原因：
二、房屋鉴定工程范围
(一)甲方工作内容：
1、向乙方提交《鉴定委托书》及以下资料（已提交的打“√”）：
（1）甲方身份证明材料；
（2）房屋所有权证、租赁合同、代管或者托管协议；
（3）房屋设计资料；
（4）地质勘察资料；
（5）施工技术档案；
（6）房屋目前使用用途证明；
（7）提供相邻房屋的相关材料。
2、乙方因检测鉴定需要要求甲方提供的其他技术资料：
（1）：
（2）：
（3）：
3、应于 年 月 日提供上述资料，并对其完整性、正确性及时限负责；
甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行检测鉴定。
4、提供鉴定现场的水源、电源及鉴定所需的工作面；
5、提供现场检测的安全措施；
6、
(二)乙方工作内容：
1、调查摸清房屋的历史和现状；
2、现场查勘、测试，记录各种数据和状况；
3、检测、验算，整理技术资料；
4、全面分析，论证定性，作出综合判断；
5、出具《房屋安全鉴定报告》（检测鉴定报告应包括相应的检测数据）；
6、将《房屋安全鉴定报告》（一式五份）提交甲方；
7、对鉴定报告中提出需加固、结构补强的，提供技术咨询。
三、合同工期
（1）本合同签订后三日内，乙方必须进行现场查勘（指乙方工作内容的第1、2条）；如因甲方原因造成乙方不能进驻现场，现场查勘时间顺延；
有明显险情的房屋，乙方应于年 月 日立即组织鉴定；
（2）乙方在开始现场查勘且甲方提交全部所需资料后 个工作日内，出具鉴定报告；
（3）房屋结构复杂、鉴定难度较大，在规定的时间内不能完成鉴定的，应当向甲方说明情况，另行签定补充协议，并根据实际情况出具阶段性鉴定文件。
四、鉴定标准
房屋安全鉴定主要依据《民用建筑可靠性鉴定标准》等现行国家、行业技术标准、规范和规程。
五、 收费标准、鉴定面积、合同价款
（一）房屋安全鉴定费用:按每平方米鉴定建筑面积元计收。
（二）鉴定总面积： 平方米。
如果实际鉴定建筑面积与上款面积不符，则以实际鉴定建筑面积为准，并调整鉴定费用。
（三）鉴定费用总金额￥： 元（含检测、勘察费用）
（大写）: （人民币）
六、付款方式
（一）甲乙双方签订本合同后 天内，甲方付给乙方合同总金额的 %，金额（大写）： （人民币）。
（二）甲方收到乙方提交的《房屋安全鉴定报告书》前，结清剩余合同 价款金额（大写）： （人民币）。
（三）甲方自行出资的其他方式：
七、组成合同的文件
1、
2、
八、双方责任
（一）甲方
应提交乙方的全部所需资料超过规定期限 天以内，乙方按本合同第三条规定交付鉴定报告的时间顺延；甲方交付上述资料超过规定期限 天以上时，乙方有权重新确定提交鉴定报告的时间。（不能提供主要资料的，乙方有能力通过检测等技术手段完成鉴定的，可约定）
（二）乙方
1、未按合同工期提交报告时，每延误一天，罚款100元。
2、负责鉴定报告的质量。因弄虚作假、计算错误等乙方原因导致鉴定报告的鉴定结论与建筑物实际情况不符，造成经济损失及安全事故，应退还鉴定费用，免收受损失部分的检测鉴定费，并承担相应的法律责任。
九、有关事宜
（一）本合同执行过程中发生争议，甲乙双方应及时协商解决。如双方 协商不成，经双方同意，可向建设行政主管部门申请调解。
（二）未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。
（三）双方的协商补充条款、补充协议与本合同均具效力。
（四）本合同经甲乙双方鉴字盖章即时生效。
（五）本合同正本一式四份，甲乙双方及各执两份。
甲、乙双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定 为乙方项目联系人，项目联系人负责本项目进行过程中的协调工作，以使本项目顺利进行。
十、 合同生效
合同订立时间： 年月 日
合同订立地点：
本合同双方约定： 后生效; 后失效。
甲方盖章： 乙方盖章：
地址： 地址：
法人：（签字） 法人：（签字）
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
邮政编码： 邮政编码：
【【精品】委托合同集合9篇】相关文章：