设计委托书

设计委托书(精选15篇)

　　委托书是委托他人代表自己行使自己的合法权益，被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。在当下社会，委托书在我们处理事务上出现的频率越来越高，那么，怎么去写委托书呢？以下是小编为大家整理的设计委托书，希望能够帮助到大家。

设计委托书1

　　委托设计方 （以下简称： “甲方”）

　　受委托方 （以下简称： “乙方”）

　　甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。

　　一、设计明细：

　　甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型 使用面积 平方米。

　　二、设计费收取：

　　第一条：本委托设计合同设计费 元/平米计取，设计费总额￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。

　　第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。

　　第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。

　　三、设计周期：

　　第一条：乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。

　　第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于 天内完成整套图纸的绘制。

　　四、甲方权利及义务：

　　第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

　　第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。

　　五、乙方权利及义务：

　　第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。

　　第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。

　　第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳 元/次的方案变更费用。

　　第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。

　　六、设计方案修改及版权：

　　第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。

　　第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。

　　第三条：本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。

　　第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。

　　七、违约责任：

　　第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。

　　第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。

　　第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。

　　八、纠纷解决方法：

　　第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第 种方法解决。

　　1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

　　2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

　　第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。

　　九、其它：

　　第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。

　　第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方： 乙方：装饰设计有限公司

　　代理人签字： 代理人签字：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期： 日期：

设计委托书2

xxx设计咨询有限公司：

　　xxx工程已经《项目批复文件名称》(文号)文件批复，根据采购结果(依据文件)决定委托你公司编制该工程设计文件，具体要求如下：

　　一、工程名称：xxx工程，工程编号：xxx。

　　二、工程概况：

　　三、工程投资、规模及范围：

　　四、要求设计文件内容符合该工程立项批复(可行性研究报告、初步设计)文件、有关规范性文件及取费标准要求。

　　五、请你院认真分析网络、业务、管理等实际情况，进行细致的查勘、调研工作，提出设计方案和工程实施方案。

　　六、请各市分公司给予必要的协助。

　　七、进度要求：请你公司于x年x月x日前提交设计文件(含电子版)并通知建设单位。

　　八、本工程联系人：

　　部门xxx，姓名xxx，电话xxx，邮件xxx，传真xxx

　　部门xxx，姓名xxx，电话xxx，邮件xxx，传真xxx

　　委托人：

　　20xx年x月x日

设计委托书3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。

　　2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。

　　3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4、协议变更终止

　　（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

　　（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

　　（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。

　　5、付费方式

　　（1）按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_________元。

　　（2）本协议书签定后的_________个工作日内，按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1/2，计_________元，否则，按甲方终止协议处理；在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时，甲方应支付乙方全部剩余费用，否则，按甲方终止协议处理。

　　6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________

　　代表（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

设计委托书4

　　委托单位：新世界（沈阳）房地产开发有限公司（以下简称甲方）

　　受托单位：沈阳市市政工程设计研究院（以下简称乙方）

　　工程地点：沈阳市王家庄

　　工程名称：沈阳新世界花园

　　一.设计内容：

　　1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计。具体位置详见附图。

　　二.设计依据：

　　1.现行国家及沈阳市的有关设计规范、规定。

　　2.沈阳市王家庄地区控制性详细规划竖向修改规划（982-199-38）（修）。

　　3.沈阳市王家庄地区控制性详细规划道路系统规划图。

　　4.王家庄围堤护坡工程设计。

　　三.设计要求：

　　1.设计应符合国家的有关规范、规定。

　　2.按照“设计依据”中的文件要求及功能齐全、技术先进、施工安全、经济适用的原则。

　　3.提供沈阳新世界花园一期堤外道路路网中线图、平面横断面图和路网竖向设计图。

　　4.设计文件组成及深度：

　　⑴设计概要：

　　a、工程规模及主要工程内容；

　　b、道路、广场的细部尺寸确定依据；

　　c、设计横断面与地上杆线、地下管线详细配合情况以及局部地段横断面设计；

　　d、路面设计高程与两侧建筑物及地形的配合；

　　e、路面结构组合，路面新材料的选择依据，防治翻浆的措施以及路面逐渐加强的步骤和办法；

　　f、其它新技术采用情况。

　　⑵平面（地形）图设计要求：

　　采用比例1/500～1/1000，包含规划道路中线与施工中线坐标，平曲线要素、机动车道、非机动车道、人行道（边石）、辅路及道路各部尺寸、人行通道的尺寸和位置、道路与沿线相交道路及建筑出入口的处理方式。

　　⑶纵断面图设计要求：

　　采用比例纵向1/50～1/100，横向1/500～1/1000，包含设计路面高程交叉道路、尺寸及高程竖向曲线及其要求等。

　　⑷横断面图设计要求：

　　采用比例1/100～1/200，图中应表示规划道路横断面图、设计横断面图（不同地段各部）、现状路横断面图以及它们之间的相互关系，大填大挖方的路基设计，地上杆线，特殊路拱曲线大样等。

　　⑸广场或交叉口（平交）设计（地形）大样图：

　　采用比例1/200～1/500，表示平面各部详细尺寸、方格线交点高程、设计等高程、停车场位置、中央岛、方向岛、绿化、雨水口和各种管线，交通设施（照明灯杆、护栏、交通标志牌等）的详细位置和尺寸，人行道铺装范围和路面结构。

　　⑹路面结构图设计要求：

　　柔性路面结构组合大样，刚性路面结构组合大样、构造大样以及分块大样，防止翻浆措施设计及特殊地区的路面结构大样等。

　　⑺提供本设计中所采用的所有标准图。

　　四.设计阶段及设计进度：

　　1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计时间为 个日历天。

　　注：上述工作开始时间以甲方书面通知为准。

　　五、设计文件要求：

　　1.提供施工图设计文件： 12套；

　　2.提供上述相应磁盘文件： 2套。

　　六、本委托书一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方：新世界（沈阳）房地产开发有限公司

　　年 月 日

　　乙方：沈阳市市政工程设计研究院

　　年 月 日

设计委托书5

　　本委托书声明：我________(姓名)系__________________(建设单位名称)的法定代表人现授权委托我公司的_________(姓名)为我公司申报消防相关事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的事宜。

　　代理人无转委托权特此委托。

　　代理人：________ _____

　　性别 ：

　　年龄 ：

　　身份证号码：

　　法定代表人：

　　建设单位：

　　委托日期：

　　日期：年 月 日

设计委托书6

　　A方：_________

　　B方：_________

　　A方委托B方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经AB双方协商达成如下协议：

　　1．在本协议书签订前，A方应向B方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为B方设计制作电路的依据。

　　2．在本协议书签订前，A方应详细阅读有关B方的电路设计细则说明。

　　3．在本协议书签订前，B方应向A方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4．协议变更终止

　　（1）A方终止协议：A方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付B方相应的劳务费用；B方有权收回已交于A方的所有有关电路设计的资料及产品，B方并保留该设计的所有权利。

　　（2）B方终止协议：B方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还A方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，AB双方协商解决。

　　（5）B方电路设计不满足设计任务书要求时，按B方终止协议处理。

　　5．付费方式

　　（1）按照B方向A方提交的普通电路设计费用明细表，A方应支付B方设计该电路的全部费用为_________元。

　　（2）本协议书签定后的_________个工作日内，按照B方应向A方提交的普通电路设计费用明细表，A方须预先支付B方全部电路设计费用的1／2，计_________元，否则，按A方终止协议处理；在B方按设计任务书要求完成设计并向A方交付设计时，A方应支付B方全部剩余费用，否则，按A方终止协议处理。

　　6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，AB双方各一份；其具有法律依据和效力；B方保留其最终解释权。

　　A方（盖章）：_________ B方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书7

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1 工程地点：XX。

　　2 工程内容：总建筑面积 平方米。

　　3 承包范围;装饰装修人工费用;

　　4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

　　第三条;甲方责任

　　1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;物料供应

　　1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

　　2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的'家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书8

　　委托方：______

　　设计方：______

　　根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案，湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。

　　项目地址：位于________地下建筑设计。地块状况：已提供相关地质结构，管线结构，人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到2500—3000平方米。

　　其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。

　　委托方：______

　　____-____-____

设计委托书9

　　委托人：

受理人：

有关事项说明

　　一、本委托书一式二份，审查部门一份、委托单位一份。

　　二、正文部分由建设单位填写，附表由设计单位填写。

　　三、填表内容应真实、准确、具体，一律用钢笔或签字笔填写，字迹要端正、清楚。

　　四、自收到审查意见书后，建设单位应督促勘察、设计单位在一周内完成审查意见回复，最长不得超过2个月，如超过2个月仍未回复的【包括历次回复间隔超过2个月的】，将视为审查终止，我中心不再保留该项目所有审查资料。

　　五、技术性审查工作结束后，建设单位应在3个月内到我中心办理相关手续，逾期未办理的，我中心不承担相关责任和保存图纸【含勘察文件】的义务。

　　六、若修改内容涉及各专业图纸且有重大变更的，则应按要求重新申报施工图审查。

　　七、建设单位应当妥善保存审查资料，包括：审查意见书、回复意见书【含变更通知单】、合格盖章图纸、施工图审查合格证、抗震审查合格证，以上资料如遗失无法补办。

　　八、收费依据：宁价房[20xx]292号、宁价[20xx]10号、宁财综字[20xx]2号文

　　收款单位：南京市建设工程施工图设计审查管理中心 帐 号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 开 户 行：招商银行城西支行

　　施工图设计文件审查委托书材料清单

　　委托人：(盖章) 受理人：(盖章)

日 期： 日 期：

设计委托书10

　　×××××项目水暖工程设计任务书

　　给排水，消防部分

　　(一)、设计范围

　　×××××项目1#～13#住宅楼及底商(含人防部分)，地下车库，泵房，水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。

　　(二)、系统设置、系统说明

　　1、系统设置

　　本小区设给水系统、热水系统、排水系统、消防系统

　　2、系统说明

　　(1)、给水系统

　　供水方式：本小区住宅、底商及车库由市政供水管网作为水源，采用变频供水和水池的供水方式。

　　供水压力：本区域市政供水压力0.10Mpa

　　自来水接口位置：中兴街(主管道DN200)、滨河街(主管道DN150)

　　(2)、排水系统

　　排水方式：1#～13#住宅楼及底商采用污废合流，污废水经化粪池处理后排入市政管网，室外雨污分流。

　　排水方向：小区雨水，污水排向北侧中兴街。

　　(3)、热水系统：住宅卫生间及厨房设热水系统，由卫生间内电热水器供给。

　　(4)、消防系统：本小区根据设计规范要求设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器。

　　(三)、泵房及外管线

　　1、小区泵房设于地下车库内，

　　2、 外管线工程材料

　　(1)、给水管：球墨铸铁管

　　(2)、污水管：HDPE双壁缠绕管

　　(3)、雨水管：HDPE双壁缠绕管

　　(4)、室外消火栓管：球墨铸铁管

　　(5)、室内消火栓外管线：焊接钢管

　　(6)、自动喷水灭火系统外管线：镀锌钢管

　　(7)、埋地钢管防腐：沥青漆、玻璃丝布。

　　(四)、1#～13#住宅楼及底商，地下车库

　　1、给水

　　(1)、计量方式：住宅及商业水表出户，一户一表，住宅水表设于管井内，商业水表设于各商户内。水表采用红外卡式。

　　(2)、设计要求：住宅阳台设洗衣机水龙头一个，商铺每户设拖布池用水龙头一个。住宅内卫生间及厨房内给水管暗敷，底商卫生间给水管明敷。吊顶敷设的给水管做防结露。

　　(3)、工程材料：室内给水立管及各户水表前采用钢塑复合管，各户支管采用PPR管，管道等级S4。防结露材料为橡塑材料。

　　2、热水

　　(1)、住宅卫生间及厨房设热水系统，由卫生间内电热水器供给。热水器由用户自理，本次施工图设计只做由热水器到各用水点的预埋管。

　　(2)、安装要求：地面垫层及墙壁内暗敷。

　　(3)、工程材料：采用PPR热水管，管道等级S3.2。

　　3、排水

　　(1)、排水方式：住宅、底商采用污废合流。

　　(2)、设计要求：管井内增设排水管，每层管井内设地漏。住宅每户在阳台设洗衣机地漏一个，商铺每户设拖布池一个，地漏一个。室外设空调冷凝水管。立管底部采用离心铸铁管及管件。

　　(3)、工程材料：排水立管采用PVC-U螺旋消音管及管件，横支管及出户管采用普通PVC-U排水管。雨水立管采用国标PVC-U实壁管，不采用雨水专用管，除使用普通的塑料支架外，每隔两层增加钢支架。

　　4、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器设置。

　　(1)、供水方式：来自小区泵房内消防泵。

　　(2)、设计要求：住宅、底商及车库消火栓箱与灭火器箱分开设置。住宅、底商及车库消火栓箱明装。住宅楼消火栓箱要求采用95S4-12戊型单栓消火栓箱。

　　(3)、工程材料：消火栓系统采用焊接钢管，自动喷水灭火系统采镀锌钢管。消火栓系统及自动喷水灭火系统阀门采用铸铁阀门。消防水箱采用玻璃钢水箱。

　　供热、通风与空调部分

　　(一)、设计范围

　　×××××项目1#～13#住宅楼及底商(含人防部分)，地下车库，泵房，水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。

　　(二)、系统设置、系统说明

　　1、系统设置

　　本小区设供热系统、送排风及防排烟系统。

　　2、系统说明

　　(1)、供热系统：本小区采用水井加水源热泵机组供热。本小区住宅及商业部分均采用地板辐射采暖方式。

　　(2)、送排风及防排烟系统：本小区根据设计规范要求设置送排风及防排烟系统。

　　(三)、泵房，水源热泵机房及外管线

　　1、小区泵房，水源热泵机房集中设于地下车库内，

　　2、 外管线工程材料

　　(1)、供热系统外管线：焊接钢管、无缝钢管

　　(2)、埋地部分保温：聚胺脂

　　(四)、1#～13#住宅楼及底商，地下车库

　　1、地板辐射采暖系统及散热器采暖系统

　　(1)、供热方式：本小区住宅部分采用地板辐射采暖方式，住宅内卫生间采用地板辐射采暖方式，厨房内不采暖。底层商业采用地板辐射采暖方式。

　　(2)、计量方式：一户一表，热量表设于水暖井内。住宅热量表采用红外卡式。商业部分在热力入口处设热量表，费用由用户均摊。

　　(3)、安装要求：分集水器在卫生间内明装。

　　(4)、工程材料：地板辐射采暖系统立管及主干管采用焊接钢管，入户

　　管至分集水器采用PP-R热水管，管道等级S3.2，地暖管采用PE-RT管。保温采用橡塑材料，埋地部分保温采用聚胺脂。

　　2、送排风与防排烟系统

　　(1)、系统设置：本工程设机械送排风及防排烟系统，并且排风系统与排烟系统合用，平时排风，火灾时排烟。商铺每户送风与排风均设调节阀。

　　(2)、安装要求：风管紧贴梁底敷设

　　(3)、工程材料：车库内风机采用低噪声箱式风机。风管材料采用玻璃钢材料。

设计委托书11

　　对于办理“过户”登记业务，该号码过户前未结清的电信服务费用由担，过户后所产生的电信服务费用由承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费，则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。

　　账名:________

　　账号:________

　　开户行:________

　　以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

　　XXXXX设计分所：

　　兹委托你单位进行XXXXX项目的勘察、设计工作。

　　工程地址：XXXXX

　　工程规模：XXXX

　　设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

　　特别提示：客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据，对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

　　设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

　　本授权委托书声明：我(姓名)系(总公司名称)的法定代表人，现授权委托(分公司名称)的(姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

　　特此委托!

　　委托单位：XXXX有限公司

　　如果发生了不可抗拒的因素，甲乙双方各自承担自己的责任。如：战争、瘟疫、洪水、地震、地陷、飓风、火灾等自然灾害及政策等非人为因素而引起的，双方不承担任何法律上和经济上的责任，双方将根据实际情况协商延长广告发布时间作为补偿。

设计委托书12

　　建设单位:___（简称甲方）

　　设计单位:___（简称乙方）

　　甲方委托乙方承担本协议所列设计业务，为分工协作，共同完成空间（电影院室内空间方案）设计任务，经双方同意签订本协议，具体议定事项如下：

　　1、甲方委托乙方设计下列工程

　　1.1工程名称：___

　　1.2建筑面积：___

　　1.3项目：___方案设计

　　2、进度要求

　　2.1自方案设计（建筑框架图）被建设单位批准（并提交乙方后，乙方）后于___年___月___日前完成电影院室内空间设计方案。

　　3、设计费和付款程序

　　3.1乙方按深圳星海太平洋影业投资有限公司专业影院设计收费标准收费。空间设计收费标准为：深圳星海太平洋影业投资有效公司影院设计标准取费（附件一）。

　　3.2按深圳星海太平洋影业投资有限公司设计费取费标准计算该项目的设计取费为元，经甲乙双方友好协商，设计费最终优惠价为___元（大写:___万元）。

　　3.3签定协议后，甲方向乙方付设计费，共计人民币___元（大写: ___万元）。签定协议后预付50%，计人民币元（大写:万元）。设计图完成后并通过甲方审核同意及相关部门审批后，甲方向乙方再付50％，计人民币___元（大写:___万元），乙方向甲方提供全套方案图叁份，全套电子方案图壹份。

　　4、双方分工

　　4.1甲方负责：

　　4.1.1设计委托书及有关资料予以明示。

　　4.1.2土建工程设计前，组织一装设计单位，乙方进行专业设计技术交底。

　　4.1.3工程竣工后通知乙方参加竣工验收。

　　4.1.4负责组织在施工图施工阶段乙方与施工图设计单位的沟通与协调。

　　4.2乙方负责：

　　4.2.1根据甲方提出的使用要求、设计范围（电影院及相关配套商业）及设计院提供的建筑框架图，保质、保量地完成影院的专业影院方案设计。设计深度到达能够指导一装设计院完成建施设计。

　　4.2.2方案设计图正式出图送交甲方和设计院后，配合设计院进行影院各工种施工图设计，完整及时地提供影院设计所需地基础资料及技术参数，以保证整个项目的设计进度。并对施工图（在施工图正式出提交）进行审核并在10个工作日内反馈书面审核意见。

　　4.2.3依据甲方的需要参加必要的现场协调会及设计审查会。对影院的施工提供技术支持，并帮助协调相关事宜。

　　4.2.4影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有，其它任何设计单位不得引用该影城的空间设计名誉权并为之宣传所用。

　　5、设计依据资料（乙方提供）

　　5.1电影院建筑方案图（DWG电子文件）；

　　6、设计范围及深度

　　6.1电影院室内空间概念性方案，电影院平面布置、立面概念性方案，以及交通规划意向。

　　6.2图纸要求

　　6.2.1方案的规划设计理念说明；

　　6.2.2电影院平、剖面、影厅放映工艺设计图，能指导土建设计院设计一装施工图；

　　6.2.3电影院交通组织分析图；

　　7、影城总体规划设计要求

　　7.1电影院建筑规划为___层。影厅数为___个。

　　7.2售票大厅除了售票的核心功能外，还需要具有产品形象展示功能，如楼盘展示，商品展示等。

　　8、违约责任

　　8.1如甲方未尽其责（合同4.1条），乙方有权终止合同，并要求甲方给予乙方经济补偿，其额度为合同总金额的10%。

　　8.2如乙方未尽其责（合同4.2条），甲方有权终止合同，并要求甲方给予乙方经济补偿，其额度为合同总金额的10%。

　　8.3由不可抗拒的因素导致合同无法履行，甲乙双方互不承担违约责任。

　　9、其他约定

　　9.1影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有，其它任何设计单位不得引用该影院的空间（方案）设计名誉权并为之宣传所用

　　9.2本合同未列事宜由甲、乙双方协商解决。

　　9.3本合同正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

　　9.4合同执行过程中，甲乙双方如有违约行为，根据《合同法》有关规定，由违约方承担赔偿责任。

　　9.5本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方签章：___乙方签章：___

设计委托书13

　　一．工程概况：

　　总建筑面积：136568 m2；

　　其中地上部分建筑面积：104609 m2；其中沃尔玛购物广场26655 m2；百货34976 m2；数码广场18409 m2；电影超市24568 m2；

　　地下室建筑面积：31958 m2；

　　沃尔玛建筑部分：

　　地上4层，首层为精品商铺（56个外铺、159个内铺），二、三、四层为沃尔玛卖场；

　　数码广场部分：

　　建筑分两部分：一部分为数码商场；另一部分暂定也是数码商场。

　　国际电影城部分：

　　首层精品店（55个外铺、149个内铺）；

　　二层为图书城、三层为国际电影超市（有夹层）；

　　百货部分：

　　地下一层、地上6层，均为卖场；局部7层为万达物业办公室；

　　所有建筑的地下室连通一体，百货和影城地下室还有商铺137个；

　　地下室共有车位数400辆左右，出入口两个，暂按一入口一出口设计。

　　所有建筑共用一个消防控制中心，由万达物业统一管理，位置在百货地下室，百货有分控，沃尔玛、数码、电影城、书城等做层显（或区域显示器）。

　　消防控制中心同时还要作为万达物业的保安监控中心和精品店、物业等弱电设备的机房和中心配线间。

　　二．弱电系统设计项目：

　　电视监控系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、地下停车场、物业办公区、室外步行街）

　　防盗报警系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业）

　　综合布线系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业办公区、物业设备用房）

　　计算机网络系统（物业办公区使用）

　　有线电视系统（沃尔玛预留1路；物业办公区预留1路；将有线电视信号引至相关业态的弱电井，满足百货、家居广场、电影城、书城、数码广场、美食城等的需求）

　　背景音乐及紧急广播系统

　　设计范围包含：沃尔玛首层精品店、电影城精品店、地下室精品店、物业办公室；以上需满足事务性语音广播要求（走廊内间距5米）。

　　其余部分由设计院按消防要求设计：含沃尔玛部分（二、三、四层）、电影城、书城、家居广场、数码广场、美食城、地下停车场。由消防施工单位施工（弱电施工单位不做相关报价及投标）。

　　内线电话系统（整个商业广场统一考虑）。

　　空调自控系统（就地控制）

　　保安巡更系统（整个商业广场统一考虑）

　　停车场管理系统（整个地下室停车场统一考虑，收费管理停车场）

　　三．设计原则及参考资料

　　本工程应遵循下列设计原则：

　　1、先进性

　　采用国际或国内通行的先进技术，适应时代发展需要。

　　2、成熟性

　　以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术。

　　3、开放性

　　采用开放的技术标准，避免系统互联或扩展的障碍。

　　4、按需集成

　　根据本项目特点，可按照需要分层次实现集成。

　　5、标准化

　　采用标准化的设计和标准化的产品。

　　6、可扩展性

　　本工程设计应考虑到未来发展，在预埋件和线缆布设上留有冗余。

　　7、安全性、可靠性

　　包括系统自身安全和信息传递的安全，以及运行的可靠性。

　　8、设计、施工、运营与服务

　　强调以人为本的设计思想，为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活、工作环境。

　　本工程主要依据下列标准及文件：

　　1．JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》

　　2．GBJ50057-94 《建筑物防雷设计规范》

　　3．建筑设计防火规范GBJ16－37

　　4．火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98

　　5．新建沃尔玛购物广场设计准则（中国）电力部分

　　6．设计院施工设计图（建筑、给排水、电气、空调等专业图纸）

　　7．各地政府及行业主管部门的规定及相关规范

　　8．GB/T 50314-20xx《智能建筑设计标准》

　　9．JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》

　　10．GB/T 50311-20xx《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

　　四、各系统的设计内容

　　1．电视监控系统：

　　摄像机：彩色CCD图像传感器；具有良好的背光补偿性能；有自动增益控制功能和自动白平衡功能；较高清晰度；具有通用CS镜头接口，室外考虑使用自动光圈镜头。(特殊场合可考虑黑白摄像机)

　　云台和防护罩：室内尽量采用球形或半球型防护罩，云台旋转角度水平方向350度以上，垂直方向0~90度。云台旋转速度大于10度/秒。

　　监视器：能满足全日制工作的需要，水平解析度不小于400线。

　　控制设备：可方便灵活的控制前端云台及三可变镜头的动作；系统留有可扩充接口，控制器可连接分控键盘。

　　记录设备：采用硬盘录像机；要求录像和回放的图像清晰度可调并有图像位置、时间等信息；能保证不少于半个月时间的录像资料保留以备查验（延时录像）。

　　线缆：所有线缆均需有良好的屏蔽网，以构成效果良好的系统接地。

　　控制台和电视墙均须是钢结构制作，监视器按12台考虑设计。

　　所有设备的选择均须是市场上的成熟品牌。

　　监视区域的选择：

　　监控主要出入口的情况；

　　对重要通道进行记录；

　　地下停车场出入口、场内情况；

　　室外步行街（少量），需要安装支架，摄像机安装高度3米；

　　电梯内、沃尔玛（二、三、四层）、家居广场、数码广场、美食城、电影城、书城内电视监控不考虑。

　　系统要有一定的余量，以备增加和调整。

　　2.防盗报警系统：

　　前端探头的选择：根据现场的应用位置、应用环境等考虑可以选用双鉴探头、三鉴探头等；

设计委托书14

　　委托单位(公章)：___________ 200 ___年_____月____日

　　工程名称：__________________________

　　工程基本情况：

　　______________________________________________________________________________________

　　总建筑面积：_________平方米 结构：总长乘宽长宽_________(米) 层数：__________ 工程总造价：_____________________________

　　工程位置：

　　__________________________________________________________________________________________

　　一、建筑专业：

　　1.总平面图

　　2.相邻建筑物关系

　　3.建筑物市内外自然高差

　　4.建筑物自然地面确定

　　二、各层功能要求：____________________________________

　　三、各层层高及檐地高：________________________________

　　四、屋面形式：________________________________________

　　五、建筑物内外装修要求：

　　1.外墙面：____________ 2.内墙面：__________ 卫生间：_____________ 厨房：______ 其他间：_____________

　　3.顶棚：________ 4.地面：____________

　　5.门窗：________ 6.其他：____________

设计委托书15

　　甲方： _________

　　乙方：_________

　　甲方自愿委托乙方为其设计 电气安装工 程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1．在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图， 明确设备容量等；作为乙方设计的依据。

　　2．在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程 设计细则说明。

　　3．在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表， 并详细介绍相关事项。

　　4．协议变更终止 （1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用， 并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电 气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。 （2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用， 并返还甲方在此之前所支付的所有费用。 （3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。 （4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。 （5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处

　　5．付费方式（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费 用。

　　6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份， 甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：

　　代表（签字）：

　　年____月____日

【设计委托书(精选15篇)】相关文章：

设计委托书07-13

项目设计委托书07-14

设计委托书(15篇)07-14

设计委托书15篇07-13

经典委托书05-13

印刷委托书07-18

运输委托书07-03

期货委托书07-02

诉讼委托书06-22

联通委托书06-21