设备租赁合同

时间:2021-04-02 14:48:03 租赁合同 我要投稿

设备租赁合同范本(集锦15篇)

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,我们用到合同的地方越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编为大家整理的设备租赁合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

设备租赁合同范本(集锦15篇)

设备租赁合同范本1

  承租人(甲方): (单位全称)

  出租人(乙方): (单位全称)

  依照《中华人民共和国合同法》和承租人单位制定的《建筑起重机械租赁框架合同》以及其他相关法律法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方协商一致就租用建筑起重机械的相关事宜达成协议如下:

  第一条:使用地点、项目名称和施工内容

  使用地点: 彭山区青龙开发区

  项目名称: 成都苏宁B2C自动分拣中心项目

  第二条:租赁设备明细、租赁费用及支付

  1、进出场费为正常安拆价,如甲方由于图纸更改或场地原因使安拆场地发生变化增加难度,则进出场费甲方应按实际增加费用进行追加。塔机一次性进出场地运输费、安装拆卸所用吊车费(25T及以下汽车吊费用)、安装拆除人工费、地脚螺栓等配件费和塔机检测费(包括塔机顶升至本次使用的最终高度后再次经有相应资质的检验检测机构检测合格的费用)以包干方式计,由乙方包干使用。进出场费16000元/台,包干使用。

  2、春节放假期间7天不计取租赁费。遇不可抗力引起设备停用闲置时,不收取租赁费。

  3、计价方式:按月计算。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。

  4、预计使用时间月,租赁费用总额约)。租赁费用结算以实际使用天数办理;办理流程:每月25日,乙方开据发票、在甲方公司办理付款手续。

  5、支付方式:转帐支票或现金。

  6、支付期限:进出场费在设备安装完毕,检测合格后一个月内支付全额16000元,机组人员工资由乙方发放;租赁费为次月付上月的75%不含人工工资其余25%在建筑起重机械拆除出场后办理租赁费用结算打欠条公司盖章;工程竣工后四个月内支付完剩余费用。

  第三条:租赁期限

  设备进场到安装完毕检测合格之日为安装期间,设备租赁费用计算从检测合格之日开始计算至报停日塔吊租赁不足四个月按四个月算。

  因工程需要延长租期,双方应在合同届满前15日内,续签合同。

  租赁期满,甲方继续使用租赁机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效,但租赁期限为不定期。

  设备租赁费用计算截止日期为设备停止使用之日。

  如设备停止使用后不具备拆除条件,则从停止使用之日开始计取闲置费用,具备拆除条件后,不再计取闲置费用。

  第四条:租赁机械交接与验收

  1、乙方按甲方工程项目要求的时间完成建筑起重机械安装,并通过第三方检测合格,交付甲方使用,并开始计算租赁费。甲方工程项目必须保证合理的安装条件。起重设备备案、安拆备案、使用备案由乙方负责办理,甲方必须配合完成有关盖章用印手续。

  2、甲方工程项目应当在建筑起重机械要停止使用前 7天书面通知乙方。乙方应尽快安排建筑起重机械的拆除工作,甲方必须保证合理的拆除条件。

  3、如果甲方停止设备使用后,通知乙方折除设备,或无法通知到乙方拆除设备,将从停止使用之日开始不再计取租赁费用和闲置费用。

  第五条:租赁的建筑起重机械的设备管理

  1、租赁的建筑起重机械由乙方负责操作和设备管理。建筑起重机械应当配备取得相应特种作业证(四川省建设厅颁发)的操作、指挥和安拆人员,并对设备及配置的机组人员进行日常检查和管理,确保设备在安全、正常技术状态下运行,对设备的安全使用负责。

  2、因故障造成租赁机械无法正常运行时:一般故障乙方应在4小时内排除,大的故障(起升、回转、小车的大故障)不得超过12小时。如12小时内未能修复的,乙方免收维修期间的租赁费。但机械故障系因甲方违章指挥、违章作业造成,甲方仍应支付修复停运期间的租金。每月每台塔机故障不得超过2次4小时以上,若超过2次以上,每次扣除一个台班,每月超过一次24小时以上故障的,每次扣除2个台班。

  3、双方约定每月一次,每次4小时为机械正常维护保养时间,具体时间由甲方工程项目与乙方管理人员商定。

  第六条:双方权利和义务

  甲方权利义务

  1、甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械,要求乙方正确安全地操作和维护租赁使用的建筑起重机械。若因为乙方原因导致机械毁损灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械。

  2、甲方应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

  3、甲方应当为乙方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利,按时接收或验收乙方交付的机械设备。

  4、甲方应当为租赁机械提供安全作业环境,负责机械设备在施工现场的看护,保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损灭失的,应赔偿乙方损失。

  5、未经乙方书面同意,甲方不得转租本合同名下机械,不得对租赁机械进行改装或增设他物。

  6、配合乙方办理建筑起重机械的安装备案和使用备案,完成有关盖章用印手续。

  7、不得违章指挥建筑起重机械和机组人员,不得强令机组人员冒险作业。

  8、承租人应当确保出租人塔机进出场三通一平,排除障碍,提供安装和拆卸的地理条件。

  9、保证塔机供电电源安置在塔机基础附近三米内,专用配电应按用电规范要求配置,电压应保持在360-400之间。

  10、塔机操作和指挥人员的工作量除白天外每人夜班不超过20点,超过由承租方付超时工资,每人每小时15元。

  11、为机操工和指挥人员提供食宿环境。

  乙方权利义务

  1、乙方有权按照合同约定收取租金。

  2、因甲方原因导致的机械毁损灭失,乙方有权要求甲方赔偿。由于塔机本身性能原因及违章操作造成的安全事故由乙方负责。

  3、乙方应当按照约定的时间、地点完成建筑起重机械的安装验收,并通过第三方检测,不得提供已经淘汰或报废的机械设备。乙方应提供塔机基础图并负责安装地脚螺栓的预埋工作,提供塔机使用的相关资质及装拆资格说明,并保证进场塔机使用年限均在4年以内(20xx年08月01日后出厂的设备)。

  4、乙方应向甲方当提供建筑起重机械的生产厂家生产许可证、产品出厂合格证、产权备案证等资料,负责到建设行政主管部门办理建筑起重机械的安装备案和使用备案。(塔机驾驶室应加质量好的锁,加强管理)。

  5、乙方应当向甲方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明;乙方应每月向甲方出具每台设备的自检记录;操作人员应按时认真填写交接班记录、维修保养记录。

  6、乙方应当提供技术保障,承担租赁期间的维修保养义务,并承担钢丝绳、滑轮、料斗(每台一个)、长短吊绳。吊绳三副以旧换新,丢失赔偿每副80元,塔吊上的绳卡、吊钩、吊环由出租方自备,场地上的绳卡、吊钩、吊环由承租方承担。

  7、乙方指派的机组人员具有两年以上的操作经验,必须具有相应的上岗证(四川省建设厅颁发),遵守各项操作规程,并应拒绝甲方提出的违章指挥。保证每班一个司机,两个指挥,否则将视具体情况扣除当班人员的工资及机械租赁费。

  8、由于承租方工地供电电压的问题造成塔机不能正常工作,以及不按合同付租赁费出租方有权停机,停机期间按正常租赁费收取。

  第七条:违约责任

  甲方违约责任:

  1、因甲方原因单方解除合同,如给乙方造成损失,应向乙方赔偿相应损失。

  2、甲方未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用租赁机械的,致使租赁机械受到损失的,乙方可以解除合同,并要求甲方赔偿损失。

  3、甲方未经乙方书面许可擅自将租赁机械转租的,乙方可以解除合同并要求甲方赔偿损失。

  4、甲方未经乙方书面许可擅自改善或增设他物的,乙方可以要求甲方及时恢复原状或者赔偿损失。

  5、因甲方施工现场条件或施工更改等原因造成租赁机械进场后停工或停工后延迟出场,甲方应按租金(不含人工)的65%的金额向乙方支付闲置费用。

  乙方违约责任:

  1、乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,经甲方书面告之仍不能按时履行或提供的替代机械性能达不到甲方要求,导致合同无法履行的,甲方可以解除合同,并要求乙方赔偿损失。

  2、乙方未按合同约定日期提供机械设备的,每逾期一日应按照元/日的标准向甲方支付迟延履行违约金。凡逾期满15日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。

  3、在合同期间因乙方原因(包括机械设备原因和乙方指派的操作、维护人员的不当行为,但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的时间除外)导致机械停工的,每停工一天,甲方除扣减相应租金外,可要求乙方支付该机械日租金100%的违约金。

  4、工程施工过程中发生事故的,乙方应立即通知甲方。乙方和甲方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需要移动现场物品时,应做出标记和书面记录,妥善保管有关证据。乙方和甲方应按国家有关规定,及时如实的向有关部门报告裁定:甲乙双方承担相应责任。

  第八条:不可抗力

  一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

  第九条:争议解决

  本合同执行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商或者调解不成的,向成都市金牛区人民法院提起诉讼。

  第十条:为更好地履行本合同,双方特指定以下人员为履约联系人。

  甲方项目经理: 乙方业务联系人:

  联系电话: 联系电话:

  执行经理: 刘富兵 维修联系人:

  联系电话:XX 联系电话:

  现场设备管理:彭正明 投诉联系人:

  联系电话:XXX投诉电话:

  第十一条:其他条款

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共7页,一式六份,具有同等法律效力,其中甲方四份,乙方二份。

  2、本合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,解释的顺序除有特别说明外,以文件生成时间在后的为准。

  3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  4、合同签订地:

  5、其他约定:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同范本2

  出租方:(以下简称甲方)

  承租方:(以下简称乙方)

  经甲乙双方协商,本着双方互利合作的原则,订立如下合同:

  一、工程地点:

  乙方根据工程建设的需要,特向甲方租赁挖掘机壹台。

  二、租赁时间

  从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止

  三、租赁方式、费用结算时间

  挖机租赁采用月租制:无论晴、雨、雪天气,每月按元(大写:),每月租赁费用于次月日之前结算完上月的费用,工程完工一次性结算所有费用。

  四、工作时间及超时计算

  挖机每月工作时间最高为小时,如在本月内有走出时间,则按每小时元计算,时间以挖机计时器为准,如没有达到时间则按月计算。

  五、挖机进出场费用

  租赁时间如不满三个月,乙方承租挖进出场费元,超过三个月乙方承担进场费

  六、乙方的权利和义务

  (1)乙方可以根据自己的施工进度,在安全施工情况下,安排机械每天的工作时间。

  (2)乙方提供挖机驾驶员和管理人员的吃、住及挖机燃油,因燃油造成的停工损失,由乙方负责。

  (3)在施工工地工作范围内工作,乙方应保证甲方工程机械及驾驶同的生命安全,因乙方指挥不当造成的安全责任事故,由乙方负全责,因自然灾害造成的损失,由甲、乙双方各负一半责任。

  (4)乙方必须保证甲方挖机时、出场时的道路畅通。

  (5)乙方支付给甲方所有费用均以现金支付。

  七、甲方的权利和义务

  (1)甲方应保证机械正常使用,定期(每月有天时间)保养机械。

  (2)甲方驾驶员在保证工程机械及自身安全的情况下,应无条件的服从乙方指定人员的调度、指挥施工。

  (3)在停工休息时间内,乙方应协同甲方驾驶员放置好工程机械以及保证其安全。

  (4)甲方收租赁费用后出具收据,不承担任何税费。

  八、违约责任

  (1)乙方如不能按时结算租赁费用,超过一天,按月租赁费用1%计算违约金。

  九、其它

  (1)如有异议,另行协商解决,本合同产生的纠纷若不能协商解决,可通过法律程序来解决。

  (2)本合同一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份,签字生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同范本3

  承租方(甲方):

  出租方(乙方):

  甲乙双方经协商,就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同,共同遵守执行。

  一、 租赁设备的名称、规格型号、数量

  设备名称:神钢200挖掘机 数量: 壹台

  二、 设备使用地点、工程项目名称及设备进场时间

  本租赁设备使用地点:郴州有色金属产业园新江路中段(金田大道—石虎大道)、滨湖路市政道路工程

  设备进场时间:20xx年3月6日

  三、 租赁期限

  甲方设备租用:租期暂定为3个月,如遇到业主工程停工和其他不可抗力等因素,双方均可不履行本合同,使用时间按甲方实际签认为准

  四、 租赁费标准及结算方式

  计价单位:月租 27000 元/月(不含税),提供其它正归发票冲帐,保养、维修(自带司机)。

  五、 租赁相关费用的约定

  1、甲方承担乙方进场费,退场费由乙方承担。

  2、如租赁不足月的,以每月(27000元)×天数计算。

  3、付款方式:按实际甲方签认单×计费单价结算,工程结束后一个月内结清全部租金。

  开 户 名:广丰县宏信劳务有限公司

  开户银行:中国银行股份有限公司广丰县博山路支行

  帐 号: 1917175xx599

  六、甲方责任

  1、不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程序作业,保证设备有正常的维修保养时间。

  2、不得将乙方设备转租、抵押及变卖,未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点。

  七、乙方责任

  1、保证设备技术状况良好,做到设备正常运行所必须的安全、质检等手续完备,保证设备在租赁期内能正常投入使用。如设备不能保证正常运转,维修时按实际天数扣除。

  2、负责设备

  退场运输。

  3、机械设备在使用过程中发生任何事故,均由乙方负责。

  本合同未尽事宜双方协商解决。如发生争议协商不成,则向甲方(或被告)所在地人民法院提起诉讼。

  九、附则

  本合同一式四份,承租方三份,出租方一份,双方签字(盖章)生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  ________年____月____日

设备租赁合同范本4

  甲方:

  乙方:

  合同号:

  根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律法规的规定,甲乙双方经协商一致签订本合同。

  一、项目内容:

  乙方承接甲方 公司音响,灯架设备的租赁服务具体配置见附件价格单。在甲方确认后签订合同。并按甲方要求时间完成施工和调试工作。

  二、产品验收标准:

  1.品牌、数量与附表所列规格、型号相符,以乙方提供标实为准。

  2.保证音响调试最佳效果。

  三、合同金额及付款方式:

  1.合同总金额:人民币 元整( 元)。

  2.甲方在签定合同时首付给乙方灯光音响设备租赁订金即人民币 元整( 元),余款人民币 元整( 元)在使用之前一次性付清。

  四、施工标准及工期

  甲方负责设备的运费、税金.乙方负责安装调试,达到合同

  第二条第二款的验收标准,安装调试音响所发生的零配件均有乙方负责。合同签订后乙方须在甲方要求时间内将全部设备发至现场。并在接到甲方通知后,____日内安装调试完毕。使用时间从________年____月____日至________年____月____日

  五、违约责任:

  1.乙方有违

  第一、二条之规定,每延误____日按合同总额百分之五付给甲方违约金。

  2.甲方有违

  第三条第二款之规定,每延误____日按合同总额百分之五付给乙方违约金。

  3.如演出设备租用时间延期或更改甲乙双方协商解决 ,甲方给予乙方相应的费用。

  六、合同一式两份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。

  七、本合同执行过程中发生的纠纷,甲乙双方协商解决,若意见不能达成一致,双方均有权向当地人民法院提起诉讼。

  注:

  1.甲方负责乙方施工人员食宿,提供设备库房及保管。

  2.甲方协调场馆现场电力,保安及工作人员。

  3.甲方负责现场演出安全工作。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

设备租赁合同范本5

  出租人(甲方):

  承租人(乙方):

  应乙方 工程任务需求,甲方将以下 租给乙方使用,根据合同法及相关规定,经双方友好协商一致,特签定本合同。

  一,租金结算

  1.租用时间:从出库之日至设备退回的当日至.按日历天数计算

  2.结算日期:从起租日起.每月20日结算一次租金

  3.付款方式:现金及支票支付。

  4甲方收取租金后向乙方开具租金票据,但甲方收取的赔偿费、维护保养费。甲方不向乙方出具发票

  二.租凭押金及其他:

  1合同签订后乙方向甲方支付押金 万整.收款收据为依据.乙方付完押金后方能使用设备:租凭押金不计利息。

  2乙方退设备时.甲方及时验收设备完好后办理退换手续,乙方付清租金并结算其他费用后全额退还押金

  3.所发材料以库房发料为准

  三.合同期限:合同期暂定为 个月,即从 年 月日起年月日 止

  三、装卸及运输:

  1提货退货地点在甲方指定地点

  2 提货。退货装卸及运输中的一切安全责任由乙方负责并承担全部费用

  四、双方责任

  1、甲方负责派员对乙方使用进行抽查.发现问题及时向乙方进行纠正.乙方在使用过程中造成的设备损害及故障如需甲方派员维修.更换材料费.维修工时费由乙方负责

  2.乙方负责人为安全生产责任人,负责该设备的日常安全管理工作,严格遵守安全生产规章制度,并指定专人负责监管安全作业。乙方负责此设备生产的全部安全责任,如果在生产中发生生产安全事故,由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

  3.设备租凭期间.乙方不得将甲方的设备转租、抵押和变卖。转移工地需征得甲方同意

  4、乙方必须按时支付租金,否则甲方有权收回设备并按租金的0.3%收取滞纳金

  五、保养及赔偿

  1、乙方租用甲方材料,应向甲方一次性给付除锈、除污、防锈等保养费,一次性保养费在乙

  方第一月付租金实合并支付

  2、乙方在使用过程中造成丢失、顺坏。硬伤扭曲、切割、等不能再使用的按全额赔偿、如造成部件损坏的(除钢丝绳外)按总价比例赔偿。

  6.本合同一式两份,由甲乙双方各执一份。合同自双方签字日起生效。

  六、违约责任

  1.合同期如乙方不按期支付甲方租金,甲方有权收回机械设备及材料并按每日应付金额的0.3%向乙方收取违约金。

  2乙方不得私自将设备及材料转借或转租,一经发现,甲方将由租金两倍向乙方收取违约金.

  3.乙方如未按合同支付甲方租金.甲方有权终止合同并收回设备

  4.乙方如需续租,应提前十五天通知甲方并办理续租手续,如不按时办理,则双倍收取租金费。

  七.其他条款:

  本合同一式两份,双方各执一份,从签订之日生效,双方并需严格遵守。违者按造合同法和有关规定处理,约定发生纠纷由出租方所在地法院管辖

  甲方:乙方:

  年 月 日

设备租赁合同范本6

  甲方:(以下简称甲方) 乙方: ( 以下简称乙方)

  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定,签订开业庆典演员设备租赁合同,

  商定如下条款,共同遵守执行。

  一、项目内容:

  1.1租用时间:20xx年11月 18日至20xx年11月19日;

  1.2租用地点:;

  1.3租用设备;灯光音响视频设备及相关工作人员,详见设备演出人员清单列表1;

  1.4设备租金 :62930元;大写:陆万贰仟玖佰叁拾元整(含税)。

  二、付款方式:

  2.1 自本合同签定日甲方应付给乙方本项目的预付款50%:31465元,即人民币叁万壹仟肆佰陆拾伍元整;

  2.2 项目完毕3个工作日内,甲方应将项目余款50%:31465元,即人民币叁万壹仟肆佰陆拾伍元整;

  三、甲方义务:

  3.1协议一经签署,甲方应按期支付各项款项;

  3.2项目实施中,甲方提出终止协议,视为违约,承担相关责任;

  3.3项目完工后,甲方应按协议规定时间付清全款;

  3.4 项目实施中,甲方应配合乙方工作需要提供相关人员及物料并保证乙方物料.器材及人员安全。

  四、乙方义务:

  4.1严格按照甲方认可的项目方案进行设计制作,原设计与现场不符的应及时与甲方进行沟通协商解决;

  4.2项目实施中,乙方提出终止协议,视为违约,承担相关责;

  4.3保证项目(或者产品)的质量合格并随时接受甲方的检查;

  4.4对于甲方的商业秘密,乙方应严格保密,不得泄露。

  五、违约责任:

  5.1甲方延期付款或乙方不能如期完成该项目所需物料安装调试,每延期一天,违约方向对方支付违约金(以协议总价款为准按同期银行贷款利息的2倍计算)。

  六、纠纷处理:

  6.1发生纠纷后甲乙双方应积极协商解决,如不能协商解决,可提交当地法院仲裁。

  七、协议生效:

  7.1本协议自签定之日生效;

  7.2本协议一式三份,甲乙方各持一份,具相同法律效力。

  甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):

  经办人:经办人:

  电话: 电话:

  日期:20xx年月日 日期:20xx年 月日

设备租赁合同范本7

  甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

  因甲方工程施工的需要,租用乙方设备使用,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方在设备租用期间的权利和义务,经双方协商,共同签订本合同,供双方遵照执行。

  一、租赁设备名称及数量

  二、使用地点及用途

  1、用于工程项目名称: 2、使用地点:

  3、设备用途及作业范围: 内工程施工所需土石运输工程。

  三、租赁期限

  租赁时间计算方法:乙方设备到达施工工地之日起,至甲方下达退场通知时为止。

  四、设备的调遣与费用

  乙方承担设备进离场调遣费用及运输保险费。 五、租赁费用及结算方式

  经双方协商,所租土石方运输车的租金为每台 元/车,租金从到达工地之日起计算,每壹个月结算一次。不足一个月时按 元/天计算租金。

  合同租金中已包含司机工费、有关国家规定的车辆应交的各种费用、设备保养维修费、配件材料费用等,即除柴油以外的其他所有费用。

  因人力不可抗拒且无法预见的重大自然灾害(风灾、火灾、地震等)而造成经济损失,乙方承担损失。

  六、甲方的责任

  1、负责安排司机人员食宿、提供设备停放场地。

  2、安排专人合理调派设备,不得违章指挥,并合理安排设备维修、保养时间。

  3、设备所需燃油(柴油)由甲方提供。

  4、在设备租赁期间,未经乙方同意,甲方不得将乙方设备转租或抵押及变卖,需转移施工地点时,须征得乙方同意。

  七、乙方责任

  1、出租设备保证技术状况良好,做到勤保养勤检修,准时按双方商定的时间进场和施工。由于机械设备故障或其它乙方人为原因影响甲方承建工程工期,其责任及直接经济损失由乙方承担。

  2、安排合格、经验丰富的操作司机3名,随机负责设备的操作与维修保养,并负责人员、设备的安全及使用事项。随机人员要遵守甲方项目部各项规章制度,必须服从项目部调度安排,端正服务态度提高服务质量,不得以不正当的理由拒绝出工操作,不得索要合同费用以外的钱、物和发生故意刁难行为,否则甲方有权终止合同,清退设备出场,乙方承担出场费用及由此而引起的直接经济损失。乙方有责任对其人员经常进行安全、技术、职业道德方面的教育。

  3、设备的保养和维修尽量安排在施工间隙和公休时间进行,乙方要提前向甲方通报,征得甲方的`同意后方可进行保养维修。

  4、乙方必须保证设备所有运营手续齐全,否则由此引起的罚款,乙方自行承担。

  5、由于乙方人为的原因造成一天以上或因设备故障造成三天以上停机,甲方按 元/天乘以实际停工天数计扣租赁费,因此造成甲方经济损失由乙方负责。

  6、由于操作人员不服从指挥、违章操作和误操作,造成机械设备损坏和人员伤亡及其对第三方造成的人身和财产损害,一切经济损失及事故责任由乙方自行负担,并不得因此影响工期。

  7、由于乙方原因与地方发生纠纷,由乙方自行承担解决,与甲方无关。

  8、乙方负责车辆安全停放、看管,车辆发生损坏或丢失,由乙方自行承担。

  9、乙方无权将柴油送人或倒卖,每发现一次按加油时总价的十

  第 2 页 共 3 页

  倍罚款,罚金在当月租赁费中扣除。

  八、违约责任

  如果一方未履行本合同规定的义务,应向另一方赔偿因违约引起的一切直接损失和适当的间接损失。经双方协商无效后,可向被告所在地人民法院起诉。

  九、合同自双方签字盖章即日起生效,其它未尽事宜双方协商,签订补充合同,与本合同具有同等效力。

  十、本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。

  甲 方:

  委托代理人:

  乙 方:

  委托代理人:

  二○○六年 月

设备租赁合同范本8

  尊敬的审判长、审判员:

  四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见:

  一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

  1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

  2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

  3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。

  据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。

  二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

  1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

  2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。

  3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。

  4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

  5.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢?

  三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

  1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

  针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

  法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

  秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。

  被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

  然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。

  2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

  另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

  3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的后果。

  四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

  1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

  2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。

  3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。

  综上所述:

  1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。

  2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。

  3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

  此致

  遂宁市中级人民法院

  四川法银律师事务所

  杜正武付贤禹律师

  二〇一三年一月十五日

设备租赁合同范本9

  甲 方:

  乙 方:

  租赁期限:

  签订日期:

  签订地点: 市区镇至年月日

  工业厂房设备租赁合同

  甲方:

  乙方:

  根据有关法律法规,甲乙双方经友好协商一致达成如下厂房设备租赁合同条款,以供遵守。

  第一条 租赁物位置、面积、功用

  1.1、甲方出租给乙方的厂房座落在镇赁建筑面积为平方米,厂房类型为 结构。

  1.2、租赁物业用途

  1、乙方承租的厂房用途为:生产和销售及相关生产活动。

  2、在租赁期间,乙方按照上述用途使用厂房,甲方不得干预。

  第二条 租赁期限

  2.1、租赁期限自月日起至日止,除双方另有约定,租赁开始日即为计租日。

  2.2、如乙方在租赁届满后续租,需在本租期结束前日内向甲方提出申请,双方另行签订租赁合同,如在本合同期满前乙方未提出续租申请或双方不能就新的租赁合同达成一致,则本合同到期时将自行终止。

  2.3、本合同租期届满,甲方继续出租该厂房的,乙方在同等条件下有优先承租权。

  第三条 厂房租赁厂房机器设备费用及相关事项

  3.1、租金标准为:按生产成品吨位计算费用/吨。

  3.2、上述租赁标准,还包含所租赁厂房占用的相应土地的土地使用权租赁费用。土地使用费、相关公共设施、本合同附属设施所属机器设备及消防器材、安全设施。

  3.3、上述租金不包括乙方在租赁牧业期间发生的煤电通讯等各种能源通讯费用。

  3.4、甲方提供的条件:

  1、甲方为乙方免费提供 KVA变压器一台。

  2、厂房内属于甲方的设施、设备、装修、装置及物品,应优先由乙方挑选使用经甲乙双方共同清点后开具清单,并经双方签字确认,作为本合同有效,租赁期间,该附件所列物品(以下称附属设施)与厂房一并出租给乙方使用。

  3、生产污水和各方面环保问题都由甲方负责。

  4、在签订本合同前,乙方须对租赁厂房机器设备进行现场查验,详细了解,双方均确认租赁厂房及其设备以现状为准进行出租。

  5、由于厂房土地等产权问题引起的相关问题,由甲方处理。如导致乙方无法正常生产,甲方应双倍返还当月生产吨位租金。

  6、甲乙双方均不得偷窃对方产品配方工艺,更不可生产与另一方相同档次的产品。

  第四条 租赁物业交接

  4.1、双方在交接时对租赁物及相关设备共同进行清点检验并签字确认,交付厂房钥匙,交付标准以双方在本合同中确定的租赁物业状况为准。租赁物及相关设施设备的保管责任自交接之日起由乙方承担。

  4.2、甲方应在合同签订后日内将租赁物内所有甲方物资清离租赁区。

  第五条 费用的支付

  5.1、租赁费用支付方式:租金每月支付一次,具体支付时间为月底30号。

  5.2、租赁期间乙方应自行负担起使用厂房设施设备而发生的煤、电、电话、网络等各项能源通讯费用。

  第六条 房屋的修缮和保养

  6.1、租赁期内,因房屋自身原因或自然因素造成的损坏,由甲方负责修缮,确保乙方正常生产。

  6.2、任何一方出现违约行为,经双方催告在合理期限内仍未能履行至符合合同约定的对方均有权终止本合同,且有权要求对方赔偿因违约行为遭受的实际损失。

  第七条 适用法律

  本合同受中华人民共和国法律的管辖,本合同在履行中发生争议,应由双方协商解决,若协商不成,则通过仲裁程序解决。

  第八条 其它条款

  8.1、租赁期间,如甲方提前终止合同而违约,应赔偿乙方双倍当年生产费用以及工人工资。

  8.2、租赁合同签订后,如企业名称变更,可由甲乙双方盖章签字确认,原租赁合同条款不变,继续执行到合同期满。

  本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议。

  第九条 合同效力

  本合同一式陆份,双方各执叁份,合同经盖章签字后生效。

  甲方(公章):

  法人代表(签字): 乙方(公章): 法人代表(签字):

  身 份 证:

  地 址:

  电 话:

  身 份 证: 地 址: 电 话: 签订时间:年 月 日

设备租赁合同范本10

  甲方(出租方):

  法定代表人:

  注册地址:

  乙方(承租方):

  法定代表人:

  注册地址:

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,就乙方向甲方租用生产场地和生产设备相关事宜友好协商,签订本租赁合同。

  第一条设备及厂房概况

  1、甲方同意其将位于的生产办公场地的的厂房、办公室(包含该区域里的水、电、气设备设施)出租给乙方使用。土地使用用途:工业用地,建筑面积共,租用厂房,具体见附件平面图。

  2、甲方同意将设备租赁给乙方使用,详见附件设备清单。

  第二条租赁用途

  1、乙方承诺租用上述厂房及设备仅用于乙方企业的生产、仓储及办公等用途。

  2、租赁期限内,未事先征得甲方书面同意,乙方不得擅自改变该厂房的用途。

  3、本租赁设备仅限于在甲方指定的厂房内使用。

  第三条租赁设备及厂房的所有权和使用权

  1、甲方拥有租赁设备及厂房的所有权。

  2、乙方仅在租赁期限内并在合同规定的范围内拥有该设备及厂房的使用权。

  第四条租赁期限

  1、本合同的租赁期限10年,自20xx年01月01日至20xx年12月31日止。

  2、甲方于租赁期限起始之日,将合同项下设备及厂房交付予乙方使用,并办理相关移交手续;租赁期满,乙方将设备及厂房完好返交给甲方,并办理退租手续。

  第五条租金及支付方式

  1、本合同项下厂房租金按第一条建筑面积计算,租金标准为人民币10元/月/㎡(小写:¥10元/月/㎡),共计人民币叁拾贰万元整/月(小写:¥320xx0。00元/月)。

  2、本合同项下设备租金为人民币叁拾陆万捌仟元整/月(小写:¥368000。00元/月),设备折旧费已平摊入每月租金中。

  3、本合同租金支付方式为:

  (1)本合同租金支付方式为:季度结,即:乙方应分别于每年度3月31日、6月30日、9月30日、12月31日前将下季度租金人民币贰佰零陆万肆仟元整(¥2,064,000。00)以转账形式汇入甲方指定银行账户内。首期季度租金于20xx年12月31号前支付。

  (2)前两年厂房租金不变,自第三年起,年租金在上一年的基础上以5%递增。

  (3)甲方银行账号信息:

  开户名:

  开户行:

  帐号:

  第六条设备的维护保养和费用

  1、设备在租赁期间内由乙方使用,乙方要妥善保管,不得损坏。应做好日常维修、保养,保持设备良好,每月按照甲方有关规定进行保修,维修费由乙方承担。

  2、在设备保修期发生故障,属于制造厂商责任的,由甲方通知厂商解决。

  3、租赁过程中如乙方使用不当、管理不当造成的责任事故应由乙方承担责任并向甲方赔偿经济损失。

  第七条其他费用支付

  乙方用水、用电、享受电信、等服务所需缴纳的费用由乙方自行与服务提供单位结清,乙方应保证甲方不受追索。

  第八条双方的权利和义务

  (一)甲方权利和义务

  1、甲方有权按照本合同约定向乙方收取租金。

  2、甲方有权对租赁物业和设备进行定期的安全检查,但甲方需要提前通知乙方。

  3、甲方在移交设备时应保证设备的正常使用。

  4、甲方应保证对其所提供的租赁厂房具有相应的合法权利,在租赁期间因第三人主张权利,影响乙方对租赁物业和设备的使用或导致乙方遭受损失的,由甲方承担责任。

  (二)乙方的权利和义务

  1、乙方应按照本合同的约定及时支付租金。

  2、租赁期间,设备在厂房的安全由乙方负责,如发生盗失、损坏由乙方赔偿(包括设备的一切零部件)。

  3、乙方在租赁期间应爱护并合理使用其所承租的设备及厂房。如乙方因管理及使用不当造成设备损坏的,乙方应立即负责修复,如不能修复应予以甲方经济赔偿。

  4、乙方应保证厂房附属设施(包括但不限于门窗、墙面灯具、玻璃、照明线路等)的完整,损坏应即时更换或维修,费用由乙方承担。

  5、乙方应根据自来水公司、供电公司、电信公司的收费标准及方法核算水费、电费、电话费等,并自行交付。

  6、乙方在租赁期间内不得擅自改变和破坏租赁厂房的建筑结构和附属配套设施。如属特殊情况或乙方确有生产方面需求,需对其进行改建的,在不影响租赁物业的用途及安全的情况下,事先征得甲方同意方可进行。

  7、在本合同租赁期内,如甲方转让本合同项下厂房或设备给第三人,乙方享有在同等条件优先于第三人购买的权利。

  第九条违约责任

  1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。否则,应赔偿给守约方造成的一切损失。

  2、乙方应按照合同约定支付设备及厂房租金,每延迟一日,应支付甲方应付欠付租金千分之一的违约金。

  3、在租赁期间内,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得将租赁设备进行出售、转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。

  4、乙方在租赁期限内,不得将厂房(含附属设施及土地)和设备部分或全部转租给他人。

  第十条不可抗力

  在本合同履行期间,若发生不可抗力事件的,双方均免责。因不可抗力造成厂房、设备或其他财务损失的,甲乙双方各自承担其经济损失。

  不可抗力包括但不限于:

  1、地震、洪水、飓风等自然灾害;

  2、政府行为(包括国家征用土地、收购、收回、拆除、拆迁、用地变更等);

  3、战争;

  4、其他不可预见、不可抗拒的事由。

  第十一条合同变更或终止

  1、经甲乙双方协商一致,可以变更或提前终止本合同。

  2、甲、乙双方之任何一方因自身考虑如需提前终止本合同的,应至少提前三个月书面通知对方。

  3、在合同有效期间内,乙方有以下情形之一的,甲方可单方解除本合同并由乙方赔偿因此给甲方造成的经济损失:

  (1)乙方利用租赁物业从事非法活动,损害公共利益。

  (2)乙方延迟支付租金超过2个月。

  第十二条争议解决

  因本合同履行发生争议,应由双方友好协商解决,协商不成,双方一致同意提交租赁厂房所在地法院依法裁决。

  第十三条租赁期满的处理

  1、租赁期限届满前,若乙方需要继续租用设备及厂房,应于租赁期限届满前30日内与甲方重新签订续租合同。

  2、本合同提前解除、终止或租赁期限届满甲乙双方未达成续租协议的,乙方应及时办理退租手续,并于本合同解除或终止或租赁期限届满之日起7日内搬离租赁物业并返还租赁设备。

  第十四条其他

  1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜,双方可经协商签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

  2、本合同一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同范本11

  出租方(甲方):____________________________________ 地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________

  承租方(乙方):____________________________________ 地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定,签订设备租赁合同,并商定如下条款,共同遵守执行。

  第一条 甲方根据乙方的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准,向____购进以下设备租给乙方使用。

  1.________________________________________________________________

  2.________________________________________________________________

  3.________________________________________________________________

  4.________________________________________________________________。

  第二条 甲方根据与生产厂(商)签订的设备订货合同规定,于____年____季交货,由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。

  第三条 设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责,并在订货合同予以说明。

  第四条 设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后,应以甲方名义向当地保险公司投保综合险,保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。

  第五条 在租赁期内,乙方享有设备的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况,乙方应提供一切方便。

  第六条 设备租赁期限为____年,租期从供货厂向甲方托收货款时算起,租金总额为人民币____元(包括手续费____%),分____期交付,每期租赁金____元,由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。

  第七条 本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金,结束合同,甲方给予退还一部分利息的优惠。第八条本合同期满,甲方同意按人民币____元的优惠价格将设备所有权转给乙方。

  第八条 乙方上级单位____同意作为乙方的经济担保人,负责乙方切实履行本合同各条款规定,如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时,担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。

  第九条 因本合同发生争议,按( )项解决:1.向____仲裁委员会申请仲裁;2.向____人民法院提出诉讼。

  第十条 本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。

  本合同正本两份,甲、乙方各执一份。

  甲 方:________________________代表人:________________年____月____日

  乙 方:________________________代表人:________________年____月____日

  担保单位:_____________________代表人:________________年____月____日

设备租赁合同范本12

  出租方: (以下简称甲方) 承租方: (以下简称乙方) 依据《合同法》及有关法律法规,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就 机械租赁事宜协商一致,订立本合同。

  第一条 设备名称、型号、规格

  第二条 租赁期限

  设备租赁期限为 即自 20xx 年 月 日至20xx年6

  月 日。

  第三条 租金及进出场费

  设备租赁价格: ;进出场费 元,由承租方支付,租期超出3个月,承租方与出租方各承担一半。

  第四条 工程项目、工作内容和施工地点

  1.工程项目:

  2.工作内容:

  3.施工地点:

  第五条 租赁方式及所有权

  1.租赁方式:本设备的租赁由甲方配备操作人员,人员工资包含在租金内。操作人员负责设备的操作和维护保养工作。2.租赁设备的所有权:合同附件所列租赁设备的所有权属于甲方,乙方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。

  3.未经甲方同意,乙方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由乙方承担。

  第六条 技术安全要求:甲方要配备具有真实有效操作证的人员进行设备操作,到场的设备必须保证有检验合格证并真实有效,保证设备的安全。

  第七条 双方义务和责任

  1.甲方的义务和责任:密切配合乙方的施工生产,满足乙方施工要求。服从乙方施工人员的施工安排,但有权拒绝乙方的违章指挥。保证所出租的设备能够满足使用要求,如因设备自身故障或能力以及操作人员错误操作所造成的一切损失由甲方承担。

  2.乙方的义务和责任:严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。

  3.如遇不可抗力因素造成的损失由双方协商解决。

  第八条 争议的处理:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的依法向当地法院起诉。

  第九条 其他约定事项:本合同未涉及的条款,双方可签定补充协议。

  第十条 合同效力:本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字或加盖公章之日起生效。有效期至设备使用结束出场后。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。(本页无正文)

  出租方(盖单位章): 承租方(盖单位章): 法定代表人或 法定代表人或

  其授权代表人(签字): 其授权代表人(签字):

  签订日期:

  签订日期:

设备租赁合同范本13

  甲方:(承租方):

  乙方:(出租方)

  甲、 乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向乙方承租机械设备特签订本合同。

  工程概况:

  1、项目名称:营盘水—古浪双塔高速公路第五合同段。

  2、工程地点:甘肃省古浪县新堡乡。

  3、承包方式:以固定单价包月

  一、 租赁设备数量及单价

  本协议单价为固定单价,无论任何原因以后均不作调整。该单价中包括乙方的机械租赁费、税金、利润及协议明示或暗示的一切风险及费用。

  三、租赁期限

  自20xx年 2 月 27日起进场至甲方工程不需要为止,若乙方不能按本协议进场时间进场,则按实际进场日期起算租赁费。

  四、甲乙双方的责任与义务

  (一)、甲方的责任与义务

  1、配备专人对租赁的机械进行管理调度。

  2、提供给乙方驾驶人员食宿。

  3、负责制订有关的规章制度,督促乙方认真执行。

  4、负责安排、协调乙方机械进行作业。

  5、有支付给乙方设备租赁费用的义务。

  6、租赁机械的主油由甲方负责。

  (二)、乙方的责任与义务

  1、服从甲方的管理,严格执行甲方的规章制度。

  2、负责机械设备的日常保养,承担修理费、配件、副油及其他易损材料费。

  3、负责司机的日常管理及驾驶人员的工资、奖金、及其他福利待遇费用的支付。

  4、负责乙方驾驶人员医疗保险,工伤保险费。

  5、为保证甲方可以正常使用机械,乙方必须给所出租机械配备双班司机,保证随叫随到,以满足甲方施工需要。

  6、为保证施工机械作业安全,乙方驾驶人员必须持证上岗,按操作规程进行机械作业,不得违章操作。如乙方机械在作业过程中发生安全事故,由乙方承担全部安全事故责任和费用,甲方不承担任何责任和费用。

  7、机械的进出场调遣费由乙方自负。

  8、为了维护地方稳定和安全,乙方的驾驶人员不得滋事扰民,不准喝酒,不准赌博、不准打架斗殴,若乙方人员不遵守纪律造成违法乱纪等责任事故时,由乙方全部承担,甲方不承担任何责任。

  9、为了维护甲方的利益,乙方驾驶人员不准在租赁期内驾驶机械干私活、倒卖油料,若发生此类现象,经甲方管理人员发现一次,甲方有权解除合同,并对前期所有租赁费不予结算支付。

  五、结算及支付方式

  结算方式:每月20日进行当月结算,每月机械有3天的维修时间,若维修时间超过3天,则根据本协议单价按实际使用天数结算。支付方式:每月结算后支付给乙方当月租赁费的70%,剩余30%待租赁结束后支付给乙方,甲方支付时,乙方必须按照国家税法完善财务手续,给甲方提供足额的国家正式发票或由甲方代扣代缴税费。

  六、违约责任

  本协议为双方共同协商签订,双方必须共同遵守,任何一方不得随意更改或解除,在未征得甲方同意的情况下,乙方不履行合同条款或单方面解除合同,视乙方为根本性违约,甲方有权不予结算,并要赔偿给甲方造成的经济损失。

  七、其他

  1、乙方出租给甲方的机械进场后,乙方不得随意调出或调换,如遇特殊情况,须告知甲方,由双方共同协商解决。

  2、乙方自负赢亏,由于乙方管理不善出现亏损时,甲方概不负责。

  3、办理结算支付时必须是协议签订人或其书面授权的委托代理人,其他人员一律不得办理。

  八、协议的生效与解除

  本协议共一式三份,甲方持两份、乙方持一份,本协议自签订之日起生效,至甲方付清租赁费后自行失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同范本14

  签订地点:

  甲方(承租方):

  乙方(出租方):

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,就甲方向乙方租赁设备事宜,本着双方良好的合作关系,经双方友好协商,明确双方权利义务关系,达成一致意见,并签订本合同。

  1、合同性质:

  1-1本合同为甲方完成工程项目,向乙方承租混合料搅拌设备。

  1-2可租设备的产权归乙方所有。(所有权)

  2、租赁设备:

  2-1名称:混凝土成套搅拌设备

  2-2型号:。

  2-3设备原总值:人民币元整(¥万元整)

  3、租赁期限:

  年月日至年月日止,共个月。

  4、租赁费:按月计算,每个月元整。

  5、付款方式:按月支付。运输由甲方自提,设备在运输途中安全由甲方负责。

  6、双方义务:

  7-1甲方义务:

  7-1-1按时支付租金。

  7-1-2保护设备不受损坏,及时协助做好设备维修保养工作,作好每日运行记录。

  7-1-3租赁期间,不得以转让、抵押等形式,将本设备给第三方使用。

  7-1-4合同到期后,甲方保证设备完好安全退场,若因甲方与其他方发生纠纷,设备被扣押、损坏、部分丢失,所造成的一切损失由甲方负责。

  7-2乙方义务:

  7-2-1负责提供性能良好,配置齐全的设备(如应有足够的导热油炉、输电电缆、易损件等)。

  7-2-2提供经检查合格的设备及相关技术资料。

  7-2-3不得干涉甲方的正常、正确使用权。

  8、争议解决:

  8-1双方发生争议,通过友好协商解决。

  8-2通过双方协商解决无果时,可提请设备所在当地法院裁决。

  9、合同未尽事宜,另经商定,为合同的组成部分。

  10、本合同一式贰份,各执壹份。

  甲方:(代表):乙方:(代表):

  签订日期:年月日签订日期:年月日

设备租赁合同范本15

  出租方(以下简称甲方):

  承租方(以下简称乙方):

  甲方和乙方一致同意按照下列条款签订本融资租赁合同,并共同遵照执行。

  第一章 合同的标的

  根据_____文件批准,乙方拟租赁______(下称租赁物件)。甲方经审查同意支付设备价款及有关费用共计人民币____元(大写),购进租赁物件后租给乙方使用,租赁物件明细表作为合同不可分割的一部分。

  第二章 对租赁物件的权利和义务

  (2-1)在租赁期内合同附表所列租赁物件的所有权属于甲方,乙方对租赁物件只有使用权。乙方不得在租期内对租赁物件进行销售、转让、转租、分租、抵押、投资或采取其它任何侵犯租赁物件所有权的行为。

  (2-2)租期内租赁物件由乙方使用,乙方有义务合理和适宜地保护租赁物件,并对由于乙方自己的过失或疏忽或由乙方可防止的任何第三人的行为造成的对租赁物件的灭失或损害负有赔偿义务。

  (2-3)为了保证租赁物件的正常使用和运转,乙方负责对租赁物件按技术要求进行正常的、适时的维修和保养。维修和保养所发生的费用均由乙方自付。租期内,租赁物件无论发生任何属于制造或使用的事故均由乙方负责解决,乙方不能因此而免除向甲方支付租金的义务。

  (2-4)甲方有权对租赁物件的使用情况进行检查,乙方应为甲方的工作提供方便。租期内,乙方每半年应向甲方提供乙方的财务报表,并向甲方报告经营情况。

  (2-5)租期内,乙方不得以任何形式明示或暗示其对租赁物件具有所有权和处分权,如乙方在此期间由于债务纠纷或依法破产,乙方应向法院、债权人或清算委员会申请对租赁物件不具有所有权,亦不得以租赁物件充做诉讼保金或抵偿债务,同时必须及时报告甲方。

  (2-6)租赁期满后,本合同租赁物件的处理:

  A、留购

  甲方同意按合同附表第12项所列的留购货价将租赁物件售与乙方。留购货价同最后一期租金一并支付。全部实际租金和留购货价以及出现合同第三条的情况(如有时)增加的税款、利息或延付利息和罚款利息付清后,甲方将租赁物件的所有权转移给乙方。

  B、续租

  甲方同意乙方对合同的租赁物件进行续租,其续租租期、租金金额、租金交纳日期等租赁条件由甲乙双方在合同期满前三个月内协商确定,并另订续租合同。

  (注:留购或续租任择一种,双方确定一种后,另一种在合同中无任何法律效力。)

  第三章 租期和租金

  (3-1)甲方出租、乙方承租租赁物件的租期共计____个日历月,进口设备的租赁期从设备到港日起算,国内设备租赁期从发货日起算,即自 年 月 日起,至 年 月 日止(包括起止日)。

  (3-2)在本条第一款所列的租期内,乙方不得中止和终止对租赁物件的租赁,并不得以任何理由提出变更本租赁合同的要求。

  (3-3)本条第一款所列租期的全部租金总额包括设备价款、保险、银行费用、利息为___元(大写),由乙方按租金偿付表(合同附件)向甲方分___次交付。

  (3-4)乙方向甲方支付本合同项下的租赁手续费为租赁总成本的百分之___,计人民币___元,乙方应将该项手续费在本合同双方签字之日后十天内全额付给甲方(手续费滞交影响合同执行所造成的一切损失由乙方负责)。

  (3-5)为按本条规定支付租金,乙方应在规定的每期租金交付日期(不包括交付日当日)前___日将租金划入甲方的帐户。

  (3-6)在租赁期内,由于国家增减有关税项、税率及银行利率等因素必须变更租金时,甲方用书面通知乙方这种变更并提出新的实际租金,乙方承认这种变更并承付。

  (3-7)乙方延迟支付租金时,甲方除按照延付时间继续计收利息外,每日加收延付金额的万分之三的滞付金。

  第四章 租赁物件的购货、交货和验收

  (4-1)购货方式有以下三种,甲乙双方商定采用( )种方式。

  A。根据贸易有关规定,甲方同意乙方自行签订或委托代理人签订购置租赁物件的合同,乙方或其委托的代理方对该合同承担一切义务。对该合同的履行及租赁物件质量等问题引起的后果,甲方均不承担任可责任,购货原始发票及合同副本、委托书副本交甲方保存。

  B。租赁物件甲乙方确定后,购货合同由甲方签订。乙方作为甲方代表,负责处理购货合同履行过程中的一切问题,并承担本合同履行过程中由于乙方的过失所造成的经济责任。

  C。乙方与供货方签订购货合同,应由甲方确认盖章后生效,采用托收承付方式付款,供货方办理托收承付时,必须交付铁路运单或乙方自提证明单据。甲方见单后付款并对货物享有所有权。如在运输中发生问题或货物有其他质量、短缺等问题由乙方负责与供货方联系解决,甲方不参与也不承担任何经济责任。

  (4-2)租赁物件运达使用地点后,乙方应在三十天内负责验收(包括进行试车),同时将签收盖章后的租赁物件的验收收据一式二份书面附验收结果交给甲方。

  (4-3)如果乙方未按前项规定的时间办理验收,甲方则视为租赁物件已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁物件的验收收据交付给甲方。

  (4-4)如果乙方在验收时发现租赁物件由于卖方责任造成租赁物件的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等情况时,由乙方直接向卖方交涉处理并立即将上述情况用书面通知甲方。如卖方延期交货,由乙方直接催交。

  第五章 租赁物件的保险

  (5-1)甲方负责在租赁期开始前对租赁物件投保本合同第三条第一款所列租期内的财产险和运输险,保险费计入租赁物件总价款。

  (5-2)如租赁物件发生保险范围内的灭失或损害,乙方应负责及时书面通知甲方保险事故。保险公司赔付的款项应直接划归甲方,作为乙方尚未支付的租金。若该项赔付的款项多于乙方应付租金的部分,甲方应转付给乙方,如该项赔付的款项少于乙方应付租金,不足部分应由乙方如数补交给甲方。如租赁物件发生部分损害或灭失,保险公司赔付的款项可由乙方使用,但仅限用于更换或修复被损害或被灭失的部件,使租赁物件恢复可正常使用的原状;发生部分损害或灭失至恢复租赁物件原状的过程中,乙方应仍按合同规定向甲方支付租金。

  第六章 经济担保

  (6-1)甲方同意____为本合同乙方的经济担保人。乙方应向甲方提供经济担保人的法人证明书营业执照复印件及上年度末资金平衡表,并由该经济担保人出具不可撤销的经济担保书作为本合同附件。

  第七章 租赁保证金

  (7-1)本合同一经签订,乙方应在合同双方签字之日后十天内向甲方支付规定的租赁保证金人民币____元作为履行本合同的保证。如因乙方未及时交付保证金致使不能执行合同,所造成的一切损失由乙方负责。

  (7-2)租赁保证金不计利息,在租赁期满是归还乙方或抵最后一期租金的全部或一部分。

  (7-3)乙方违反合同任何条款时,甲方应从租赁保证金中抵扣乙方应支付给甲方一部分或全部的款项。

  第八章 违约和争议的处理

  (8-1)乙方应根据本合同的规定按时交纳租金,并遵守合同中关于租赁物件使用的规定。如乙方在应付租金到期后一个月内未能交付租金,或违反租赁物件使用的有关规定,甲方有权终止租赁,并查封、收回所出租的租赁物件。收回、处理租赁物件所发生的任何开支与费用及由此给甲方造成的经济损失应由乙方承担。

  (8-2)在本合同项下发生的一切争议,甲方和乙方及乙方的经济担保人应首先通过协商解决。如协商不能解决时,甲方和乙方及乙方的经济担保人均有权依法通过诉讼解决。

  第九章 本合同的附件

  本合同附件为合同的不可分割的组成部分。

  附件一:租赁物件明细有;

  附件二:租金偿付表;

  附件三:经济担保书。

  第十章 合同文本及生效

  (10-1)本合同正本共一式叁份,甲方、乙方和乙方经济担保人各执一份。

  (10-2)本合同自甲方和乙方各自的法人或法人授权代表人签字之日起生效。

  甲方: 乙方:

  (公章) (公章)

  法人或法人授权代表人 法人或法人授权代表人

  (签字) (签字)

  年 月 日 年 月 日

【设备租赁合同范本(集锦15篇)】相关文章:

1.设备租赁合同范本

2.关于设备租赁合同范本

3.生产设备租赁合同范本

4.电脑设备租赁合同范本

5.影视设备租赁合同范本

6.设备经营租赁合同范本

7.建筑设备租赁合同范本

8.建筑施工设备租赁合同范本