当前位置：库文网>借贷类合同>保证合同>保证金协议

保证金协议

时间：2022-12-27 19:03:42 保证合同我要投稿

相关推荐

保证金协议

　　在发展不断提速的社会中，用到协议的地方越来越多，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。我们该怎么拟定协议呢？下面是小编收集整理的保证金协议，希望对大家有所帮助。

保证金协议

保证金协议1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友好协商，双方就市场保证金事宜，达成如下协议：

　　一、乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方开店条件后，甲乙双方签定经销合同，同时乙方向甲方交纳市场保证金（人民币）元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

　　二、甲方收取市场保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。

　　三、市场保证金不计息，双方经销合同终止后，按第五条规定，甲方凭市场保证金收据向乙方退还全部或部分市场保证金。

　　四、乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止合同并退还保证金的，乙方需在约定的期限内按甲方制定的市场价格体系消化完所有货物后，可向甲方提出书面申请退还市场保证金。（附：市场保证金退还申请书）

　　五、如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：

　　1. 在合同有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止经销合同时，甲方将扣罚全部市场保证金；

　　2. 在合同有效期内乙方店内经销与其他商家产品类似的其他品牌产品，甲方将扣罚全部市场保证金；

　　3.乙方如果高于甲方规定的最高市场价销售，以及不遵守工程申报制度等，导致破坏甲方市场秩序，甲方将部分或全部扣罚市场保证金：

　　3.1 乙方故意扰乱市场秩序，导致甲方市场无法挽回，扣罚全部市场保证金；

　　3.2乙方无意的造成市场秩序混乱，导致甲方市场无法挽回，扣罚80%市场保证金；

　　3.3乙方无意的造成市场秩序混乱，并全力协助甲方挽回市场的，扣罚50%市场保证金；

　　4.乙方需按甲方制定的专卖店、专柜摊位管理规定管理店面，若不按规定，经甲方抽查每违规一次，扣罚5～20%市场保证金。

　　5.市场保证金被扣罚后，乙方须在两个月内将所扣部分如数补足，否则，将影响下一次的合同续签。

　　六、本协议作为经销合同的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。

　　七、本协议书一式三份，甲方执两份，乙方执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人：主要经营者：

　　日期：日期：

保证金协议2

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致，特订立补充协议一。

　　一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款第4.2条履约担保4.2.1条“按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”

　　由于该条未明确履约担保金的退还具体时间，现补充明确为：按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金，基础工程完工，经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还);主体结构完工，经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还)，承包人承包范围内的工程全部完工，经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%(无息退还)。

　　二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行保证金退还协议书合同。此补充合同未涉及的条款，执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。

　　三、本协议一式捌份，发包人、承包人各执肆份。

　　发包人：

　　承包人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地址：

　　电话：

保证金协议3

　　甲方：

　　住所地：

　　乙方：

　　甲乙双方此前共同参与了合作开发xx市xx街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：

　　一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付xx万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。

　　二、保证金的留置期限为20xx年，期间，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金)，由乙方按照xxxx的利率支付给甲方利息；

　　三、余下保证金的归还期限为：

　　四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判；

　　五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月

保证金协议4

　　一、保证金的目的

　　为加强市场管理，共同维护终端市场正常运行次序，保障经销商应有权利及利益不受侵犯，XX技术有限公司（以下简称“XX公司”）特拟订本办法。

　　二、保证金收取办法

　　自经销协议签订起三个工作日内，经销商应按本办法第三条标准向XX公司交纳足额保证金。此保证金不用于任何货物交易，仅作为经销商对于合作行为按约履行进行保证的款项。经销商不得主张或要求将保证金用于任何双方的货款交易或抵偿任何应支付XX公司之款项。保证金有效期限从签订经销协议之日起开始到协议终止到期后的一年时间内。

　　三、保证金收取标准（单位：万元）

　　XX公司将向经销商收取保证金：人民币万元整，并甲方有权根据乙方的经销规模调整保证金的金额,经销商应及时补足不足部分。

　　四、保证金的扣减

　　有下述任一行为者，XX公司有权将径自保证金中扣除该违规产品返点的十倍金额及该产品的市场建议门市价合计之违约金：

　　1．乱价违规行为

　　定义：经销商销售产品之价格不符合XX公司公布的标准市场零售价格，扰乱XX公司和其它经销商的经营活动及秩序，即属于乱价行为。

　　2.串货违规行为

　　定义：在XX公司授权销售区域或管道外销售XX公司产品的行为，即视为串货行为。

　　3. 保证金扣减以上违约金金额，XX公司将以书面方式通知该受处罚的经销商具体处罚事由。

　　4. 受处罚的经销商应在保证金扣减后之余额低于人民币5,000时,于XX公司通知后之三日内补足保证金原金额。

　　5. 经销商违反本条第1、2款规定，除处以以上所述违约金外，同时，XX公司有权停止向其出货三个月，三个月期满，且经销商实补足保证金数额，方继续向其供货。

　　6. 经销商若因不服处罚而有恶意甩货或乱价以致严重影响XX公司销售产品之市场秩序，XX公司有权不再返还该受处罚代理商之保证金余额，以作为后续处理基金。

　　7．本条所称“罚款”或“处罚”，其法律性质为违约金。

　　五、保证金的退还

　　保证期满后，保证金扣除各项扣减金额后剩余部分，XX公司在协议终止后一个月内退还经销商。保证金在XX公司保管期间不计算利息。但经销商如有积欠XX公司任何款项、费用或其它一切债务者，XX公司得径以保证金抵充之，仅就余额退还，经销商绝无异议。

　　经销商了解并同意上述办法, 对于以上均没有异议

　　立协议书人：

　　甲方：乙方:

　　XX技术有限公司有限公司(公章)

　　甲方代表人：乙方代表人：

　　(或其授权人) (或其授权人)

　　协议签订时间：年月日协议签订时间：年月日

保证金协议5

　　一、适用范围

　　为公司提供任何工程或作业分包性质服务的外协方，无论合同金额大小；

　　二、安全保证金额度

　　合同总金额的10%；

　　三、安全保证金的扣除

　　当外协方发生下列不能满足公司安全要求的条款内容时，根据情节轻重、损失大小、影响程度等因素对安全保证金按照一定比例进行扣除。

　　健康安全环保要求

　　1、遵守公司的各项健康安全环保要求，遵守工作场所的管理规定，采取积极合作的态度；

　　2、取得**公司《安全作业许可证》，许可证在有效期内，在许可的范围内从事作业；

　　3、提供能够从事合同要求的具备相应资质能力的人员，特种作业人员应持证上岗，确保所有作业人员已接受必要的专业技术培训和健康安全环保知识的教育培训；

　　4、所有参加合同作业的人员应办理工伤保险或人身意外伤害保险；

　　5、所有参加合同作业的人员应经过体检，持有公司认可的健康证明；

　　6、所有参加合同作业的人员应配备使用满足公司要求的个人劳动防护用品；

　　7、配备使用性能完好的设备和工具，提供必要的合格证书、检验报告等支持性文件；

　　8、定期对提供的人员、设备、设施、器械、工具等进行安全检查或检验，确保符合公司相关健康安全环保要求；

　　9、在项目实施前应当制定完善的健康安全环保方案，提交公司认可。所有作业人员应接受安全技术交底，熟悉并掌握存在的风险和控制手段；

　　10、项目实施期间应按照公司规定的要求办理相关的危险作业许可审批手续；

　　11、应当避免对工作场所、大气、海洋、码头等环境造成的污染或损害；

　　12、应积极配合公司各级的健康安全环保检查，对于提出的隐患认真落实整改；

　　13、发生事故或事件（人员伤害、火灾、爆炸、环境污染等），不论大小，要在第一时间立即上报公司，不得隐瞒、拖延不报，并积极配合调查、处理；

　　14、其它未尽事项参照合同附件《质量健康安全环保要求》中的相应要求执行。

　　四、安全保证金的支付

　　1、工程或作业分包项目结束后，由分公司或项目组的安全监督（或其现场委托人）对外协方在项目实施过程中的安全执行情况进行考核并填写支付意见；

　　2、上报公司安全生产部审核，经公司主管领导确认同意后支付安全保证金；

　　3、如发生扣除安全保证金的事项，必须提供明确的事实依据和检查说明等。

　　五、其他

　　1、本协议作为合同主体的一部分，同主体合同具有同等的法律约束效力；

　　2、此协议作为合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方: （盖章）乙方: （盖章）

　　代表: 代表:

　　日期: 年月日日期: 年月日

保证金协议6

　　甲方：

　　乙方(施工方)：

　　甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：

　　1.就项目，乙方作为施工单位，应于__年__月__日之前将质量保证金人民币共计___元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

　　2.工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

　　3.工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。

　　4.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。

　　5.未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。

　　6.本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。(以下无正文)

　　甲方(签章)：_________

　　乙方(签章)：_________

　　________年___月___日

　　签订地点：_____________

保证金协议7

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　居民身份证号码：

　　家庭住址：户口所在地__ __省_ _ _

　　鉴于乙方不具备与甲方签订《劳动合同》的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。

　　第一条本协议期限为年。本协议于年月日生效，至年月日终止。

　　第二条乙方承担的工作内容、要求为：(1)(2)(3)(4)(5)

　　第三条乙方提供劳务的方式为：定时工作制

　　第四条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第二条、第三条约定的工作内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也2 愿意承担所约定劳务。

　　第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：乙方因为工作所知悉的甲方一切商业机密。

　　第六条甲方支付乙方工资薪酬的标准、方式、时间：于次月17日左右由银行代发，不低于政府规定的最低工资标准

　　第七条乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。

　　第八条发生下列情形之一，并符合第十条规定的，本协议终止：

　　一、本协议期满的;

　　二、根据短期工作安排，临时任务完成时;

　　三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

　　第九条甲、乙双方若单方面解除本协议，至少需提前一周通知另一方，符合第十条规定的，本协议解除。

　　第十条出现第八、九条情形的，乙方应在至少一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明。乙方完整移交工作后，本协议终止或解除。乙方未完整移交工作给甲方造成损失的，应予赔偿。

　　第十一条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。

　　第十二条乙方依据本协议第八条、第九条约定终止或解除本协议，给甲方造成损失的,予以赔偿。

　　第十三条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议按法律规定执行。

　　第十四条本协议首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。

　　第十五条因履行本协议发生争议的，由协议签订地人民法院管辖。

　　第十六条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)

　　乙方(签章)

　　日期：年月日

保证金协议8

　　甲方（采购代理机构）：广州市政府采购中心

　　乙方（供应商）：

　　为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据（中华人民共和国合同法），（中华人民共和国政府采购法）等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在平等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：

　　第一条预存保证金金额，收取，退还

　　1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。

　　2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡"。

　　3、办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡"。甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。

　　第二条预存保证金的使用和管理

　　1、除采购文件另有规定外，"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金；双方同意预存款不因乙方参加的'具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

　　2、个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡"，乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。

　　3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足，否则，乙方的"预存保证金卡"失效。

　　4、 "预存保证金卡" 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。

　　5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户"，按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。

　　第三条争议解决方式

　　本协议发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决；协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

　　第四条协议生效和期限

　　1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。XX年2月18日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。

　　2、在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。

　　3、在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。

　　4、本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

　　法定代表人：（签字或盖章）

保证金协议9

　　甲方( 出让方)：

　　乙方(受让方)：

　　根据甲、乙双方友好协商，甲方同意将的企业股份及资质转让给乙方，特订如下协议：

　　1、双方约定的转让款：元整。 2、员工相关事宜(员工清单见合同附件1)：

　　甲方原公司员工包括但不限于工程师、建造师、五大员(安全员、施工员、质检员、材料员、资料员)及技术员等相关人员的聘用及其相应证书管理和使用，截止年月

　　日，在期满后无条件退还，(办理完上述人员劳动关系变更手续之后，甲方无条件退还给乙方，

　　注：在非乙方原因导致不能办理劳动关系变更手续的情况下，甲方仍负有退还上述保证金的义务)。

　　3、未完工程事宜(未完工程清单见合同附件2):

　　公司转让后，未完工程，双方约定按：。

　　①由受让方全权接收，具体结算见双方签定的工程情况交接清单。接收条款见补充协议。 ②由出让方继续履行完工程合约，对工程质量负责，工程款到达原公司帐户后，受让方不得无故拖扣款项。须在到帐三天内支付给工程责任人。 4、甲方须保证：

　　①被转让的股权及相应资产的拥有权。转让前，在该股权上未设定有如质押、抵押等各种他项权利;乙方受让该股权后，该股权不会被任何人主张权利或要求用该股权协助执行。并保证工商、税务、其他管理部门等不存在不合法律法规事宜。

　　②甲方须及时签署应由其签署并提供的与该股权转让相关的所有上报审批及相关文件。 ④甲方有完全合法的权利签署和有能力履行本协议。并承诺配合乙方办理转让，对外公示等相关事宜。

　　5、关于收购基础及收购款项的支付约定：

　　①该意向书签订二两日内，乙方支付甲方总收购款的 %做为收购的定金。在定

　　金到位三天内，甲方应将原公司所有原始资料，报表，经营历史资料等交接给乙方，并协助乙方办好股份转让手续。

　　②所有工商转让资料递交工商部门时乙方必须支付收购款付至50%。乙方应在营业执照变更好三天内，去相关的税务部门进行税务变更，出让方应全力配合，并承担公司转让前的所有税务及工商不合规等整改补交费用。

　　③在工商变更同时，出让方应协助受让方办理原公司施工资质各项变更事宜，能顺

　　利变更各项营运所需的执照，资证证书，是本次收购的前提，出让方在意向签订时对以

　　上事项进行承诺。

　　④ 税赋承担：因本次股权转让所涉及的相关税费，均由各方承担各自税赋。 6、关于违约责任：

　　如甲方无故不履行收购协议的，应视为违约，意向协议及相关补充中甲方所承诺，

　　却未履行，而导致收购无法完成的。应视为违约，乙方可要求退回定金并赔偿违约金。

　　如乙方在意向书签订后没有按规定支付定金的，视为违约，需赔付违约金。

　　在支付定金后，没有按双方约定的进度支付收购款的，视为违约，甲方有权没收定金，并可追究违约责任，要求乙方支付违约金。

　　其他双方约定的违约责任：

　　7、公司转让后至20xx年月日止，甲方及其股东须保证乙方对受让公司在合乎法律法规的规定下能够正常从事经营活动，包括但不限于公司的相应资质等。

　　8、转让相关具体事宜，甲乙双方另行以补充协议的方式约定。 9、本协议壹式贰份，由甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：代表：

　　年月日

保证金协议10

　　甲方：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　经甲乙双方协商一致，依据《合同法》、《物权法》等法律，现订立如下共有协议，以维护双方权利。

　　于年月日，甲乙双方共同出资购买重庆成晋实业有限公司开发的位于重庆市合川区草街镇街道办事处育才路育才天街3幢号房屋。由于办理房产使用权时只登记办理了一方的名字，根据法律的规定，该房产应当归甲乙双方共同拥有，双方都享有该房产的土地使用权房屋产权共有协议书5篇房屋产权共有协议书5篇。甲乙双方现将今后该房屋的产权及归属达成以下协议。

　　一、房屋产权，该房屋所有权为甲乙双方共同拥有，且各享有百分之五十的产权，双方对于该房屋享有共同的使用及处分权

　　二、房屋处分。共有产权房屋未经共有产权人双方同意并签字，任何一方及第三人不得擅自转让该共有房屋。任何人在没有经过共有人一致同意并签字的情况下，转让房屋的行为无效，由此给共有人造成的损失，应当由无权处分权人进行赔偿。

　　三、房屋共有产权人的继承人共该共有房产，且拥有对此处共有房产的共有权，继承人共同享有该房产的使用、收益、处分等产权房屋产权共有。

　　四、共有产权房屋争议解决方式：如在共有产权房屋转让、居住等过程中发生争议，应由双方当事人协商解决，协商不成，可以向房屋所在地人民法院起诉。

　　五、本协议一式2份，

　　房产共有签名：

　　甲方(签名或盖章)

　　签订日期：

　　乙方(签名或盖章)

　　签订日期：

保证金协议11

　　委托方：_________(甲方)开户银行：_________(乙方)

　　建设单位：_________(丙方)

　　根据______文件精神，______。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

　　1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

　　2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

　　3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

　　4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

　　5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

　　6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。

　　7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________丙方(签章)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_____________签订地点：_____________签订地点：_____________

保证金协议12

　　合同编号：________

　　委托人：________

　　签订地点：________

　　代销人：________

　　签订时间：____年____月____日

　　第一条代销商品、数量、价格

　　商品名称、商标品牌、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价

　　1、_______________________________________________________________

　　2、____________________________________

　　合计人民币金额大写：_________

　　（注：空格如不够用，可以另接）

　　第二条代销商品的质量标准：______________

　　第三条代销商品的交付时间、地点、方式及费用负担：________________________________________________________________＿

　　第四条代销期限：从____年____月____日至____年____月____日。

　　第五条代销期限终止后，未售出的代销商品的处理：__________________________________＿

　　第六条代销商品待遇报酬。报酬的计算方法是：__________________________________________

　　第七条报酬、货款的结算（可按下列方式选择，未选择的划掉）

　　１、已售商品的价款每月____日结算一次，代销人的相应报酬从价款中扣除。最后一批代销商品价款与报酬在代销期限终止时结清。

　　２、已售商品达百分之____时，代销人与委托人结算一次价款，相应报酬从价款中扣除。最后一批代销商品价款与报酬在代销期限终止时结清。

　　３、__________________________

　　第八条本合同解除的条件：___________________________________________________________________________

　　委托人：________

　　签订地点：________

　　代销人：________

　　签订时间：____年____月____日

保证金协议13

　　甲方(委托人)：

　　乙方(被委托人)：

　　甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实原则，达成以下协议：

　　一、甲方委托乙方办理

　　110kv增村二回线路( )界内的线下伐树木( )棵，由甲方赔偿金额元，(大写 )并保证本工程施工顺利进行。

　　二、工作进程

　　1、工期：竣工日期为年月日。

　　2、如果乙方不能保证甲方顺利施工，甲方不支付乙方任何费用，一切责任完全由乙方负责。

　　三、甲乙双方责任和义务

　　1、甲方责任和义务(1)甲方有义务给乙方提供必要的资料、施工工期。以保证工程的顺利进行。

　　2、乙方责任和义务

　　(1)乙方应在本协议约定的时间内开始工作。

　　(2)乙方应全程跟踪协调施工工作的办理，保证施工的顺利进行，直至工程结束。

　　四、违约责任

　　1、因甲方未能及时支付协调费用并由此引起的时间延长，由甲方负责。

　　2、甲乙双方均不得擅自修改或解除本协议。协议中如有未尽事宜，须经双方共同协商，协商不成的，按以下两种方式项解决：

　　(1)提请仲裁机构仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，工程结束并付清乙方费用后自动解除。

　　甲方：

　　乙方：

　　签字：

　　盖章：

　　年月日

保证金协议14

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证乙方能够及时适当地履行双方签署的《合作经营合同》或《租赁合同》，乙方同意按照下列约定向甲方交纳履约保证金：

　　一、保证金标准

　　按照双方合同约定的保证金总额为人民币（大写）元

　　二、保证金的支付方式及时间

　　支付方式： □ 现金 □ 支票；支付时间： 20 年月日之前。

　　三、保证金的用途

　　（1）保证金用于赔偿乙方商品在甲方商店中销售期间及停止销售后出现的因为乙方商品质量或服务的投诉索赔给甲方造成的损失；

　　（2）保证金用于支付因乙方违反本协议或双方约定的其他事项而应支付的违约金或赔偿金。

　　四、如出现本协议第三条中约定的情况，甲方可先行从保证金中扣划相应金额，并通知乙方补足保证金金额，乙方应于接到甲方通知后七日内补足保证金金额。如保证金金额不足以抵扣乙方向甲方支付的费用、违约金、赔偿金等款项，乙方应在七日内补足应支付款项并按本合同约定金额补足保证金。逾期，甲方有权从未结货款中直接扣划相应金额的款项以补足应支付款项和保证金。

　　五、从乙方商品停止在甲方商店销售日（乙方对其销售的商品承诺有服务期限的，至服务期限届满日）起满三个月后，甲方视情况开始向乙方返还剩余保证金，但甲方应于90日内完成返还。

　　六、本协议作为甲、乙双方所签署年度合同之补充协议，有效期随年度合同顺延。

　　七、本协议经双方盖章生效。

　　甲方签署人：乙方签署人：（盖章）（盖章）

　　日期：20 年月日日期：20 年月日