工程承包合同

时间:2021-06-28 12:30:43 承包合同 我要投稿

精选工程承包合同合集五篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编为大家整理的工程承包合同5篇,希望对大家有所帮助。

精选工程承包合同合集五篇

工程承包合同 篇1

  发包方(甲方):(以下简称甲方)

  发包方(乙方):(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方和乙方责、权、利及保证工程顺利进行,双方本着互利互助的原则,经双方协商一致,签订以下合同。

  一、承包范围

  1、乙方负责工程外毛竹脚手架的绑扎、围网、竹笆及架体拉结连墙和拆除工作的一切材料。

  2、乙方负责施工现场搅拌机、卷扬机、吊篮前的防护和楼梯口安全通道及扶手护棚。

  3、乙方未塔设架体前,甲方必须将外架基础及垫木、排水等基础工作做好。

  二、承包性质:毛竹脚手架,包工包料。

  三、承包期限

  1、脚手架使用期限自________年____月____日至________年____月____日。从材料进场到材料全部退完为整个总工期。

  2、乙方必须按甲方规定的承包时间绑扎结束,保障施工工期进度,如因乙方原因导致期限延长,脚手架使用期限延长,按延长时间(网、竹笆)的市场租赁价格付给甲方。

  3、如因甲方特殊情况停工或其他原因导致期限延长,超出期限工期,甲方必须按(网、竹笆)的市场租赁价格付给乙方。

  四、材料管理

  1、甲方必须提供乙方安全、方便的材料堆放场地。

  2、甲方必须提供因乙方施工需要的机械的设备和电源。

  3、乙方材料进入施工现场,由乙方自行保管所进场材料,自行做好防偷防盗工作,丢失所有材料由乙方自行负责。

  4、外架拆除过程中,乙方每天做到工完,料尽、场地清,剩余的材料及时归堆入库。

  五、结算方式

  层数付款金额

  1、按工程进度付款,以此类推;余款清场后个月付清。

  2、甲方违约,乙方有权停止操作,或拒绝拆除架子,责任由甲方负责。

  六、本工程按实际建筑面积计算,按元/m2,此工程所有架子工程安全防护等相关内容一切由乙方包工包料,此工程结算方式:一次性包定,不作任何调整。工程完工按图纸建筑总说明图上所示建筑面积:(注:每超出一个月递增元m2,以此类推。)

  七、违约责任

  1、甲方没按工程进度付款,乙方有权拒绝绑扎和拆除架子。

  2、乙方的搭设进度跟不上,造成甲方延误工期,责任由乙方负责。

  3、乙方按甲方规定时间内搭设、拆除架子。

  4、甲、乙双方如单方面终止合同,违约一方将承担另一方所有经济损失。

  八、安全及质量要求

  1、乙方在施工期内必须严格遵守国家级主管理部门有关安全生产的政策、法令、法规及条例。严格遵守甲方的各项规章制度,做到安全生产、文明施工、规范操作、持证上岗,乙方在整个工程施工过程中,如发生安全事故一切经济损失均由乙方自行负责,与甲方无关。

  2、劳务承包人施工开始前,所有在此项目施工操作人员,劳务公司必须负责,为从事危险作业的作业的职工办理意外伤害保险。

  3、乙方承包甲方毛竹架必须根据jgj59-99《建筑施工安全检查标准》和合建管安[]12号文件安全质量要求以及新规范、新标准进行施工。

  4、甲方验收架子合格后给乙方签证(应按层数或分期验收)。发现问题立即整改,特殊情况反工,甲乙双方协商解决。

  5、架子基础必须由甲方夯实平整,出现基础下沉造成乙方返工或其他经济损失由甲方负责。

  九、解决方式

  本合同履行期间,发生争议由双方协商解决,协商不成:

  1、向所在地劳动仲裁委员会申请仲裁;

  2、向所在地人民法院起诉。

  十、本合同未尽事宜

  1、按《中华人民共和国合同法》及有关规定,双方协商补充条款与本合同具有同行效力。

  2、本合同一式两份,双方各持一份,签字生效。

  备注:

  甲方:

  法人代表:

  委托代理:

  单位地址:

  电话:

  开户银行:

  账号:

  乙方:

  法人代表:

  委托代理:

  单位地址:

  电话:

  开户银行:

  账号:

工程承包合同 篇2

  [摘要]论述建设工程合同管理的概念,他的目的以及任务,目标特点.要想研究建设工程合同管理就必须学会理解其以上的东西,深刻的体会他的作用,以及日常生活中的运用,不紧要学会这些,我们也要学会在工程方面合同的作用,在一个工程中双方必须依靠合同来维持合作,不可违反合同。否则要受法律的制止,所以说它与法律是相辅想成,具有一定关系的,我们也要知道合同体系,合同担保和保险,合同的索赔问题,合同的检定与实行问题.

  [关键字] 建设工程合同管理 索赔 规范

  一、建设工程合同管理的重 要性及其意义

  建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如政府建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了政府管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和意义表现在:

  1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。

  2)现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的根本利益。

  3)强化合同管理,提高履约率。

  4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。我国已加入世界贸易组织

  二、建设工程合同的种类一个工程项目从立项到投入使用,特别是大中型项目,需要经历一个十分复杂的过程。在这个过程中,鉴订的合同可能有很多,但主要有以下几种:

  1)建筑工程勘察设计合同:项目法人(业主,发包人)与勘察人、设计人(承包人)为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件(包括概预算)的日期和质量要求、费用及其他协作条件等条款。《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》、《建设工程勘察质量管理办法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等是此合同的签订依据。

  2)建设工程委托监理合同:业主聘请监理单位代其对建设工程项目进行监督管理,明确双方权利、义务、责任的协议,该协议称为建设工程委托监理合同简称监理

  合同。其主要内容包括监理对象,双方权利、义务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式,其主要特征是高智能的技术性服务。《工程建设监理规定》、《工程建设监理单位资质管理试行办法》、《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》等为监理合同的主要法律依据。

  3)建设工程施工合同:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。合同的主要内容包括工程范围、建设工期、开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应、质量保修范围和保证期、双方互相协作条款等。其主要法律依据是《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑业企业资质管理规定》)、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》、《房屋建筑工程质量维修办法》等。结合我国具体情况和FIDIC(国际咨询工程师联合会)土木工程施工合同条件,国家建设部、国家工商行政管理局(20xx年)发布的《建设工程施工合同文本》是各类工业与民用建筑施工管理和设备安装的合同样本。

  4)建设工程物资采购合同:建设工程物资采购合同是具有平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、终止相互权利、义务关系的协议,一般分为材料采购合同和设备采购合同。其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标准、采购数量和计量方法、包装方式、付款方式和办法、交货期限、违约责任及其他条款等。其法律依据有《建筑法》、《招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和地方法规等。

  5)其他合同:加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在《合同法》中均有所涉及,他们在建筑工程中应

  用较少,这里就不在赘述。

  三、建设工程合同管理的内容

  1)建立合同管理体系及管理制度,建立、健全合同管理档案。

  2)合同订立前的管理。采取认真、严格的态度,做好市场预测、资信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的准备工作。

  3)合同订立中的管理。订立合同是==-一种法律行为,双方应当认真凭实据严肃拟

  定合同条款,做到合同合法、公平、全面、明确、有效。

  4)合同履行中的管理。认真分析和跟踪管理合同执行情况,及时处理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜。

  四、建设工程合同管理目的

  为规范合同的管理,防范与控制合同风险,有效维护公司的合法权益,制定本制度。

  4.1合同的主体

  订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格,能独立承担民事责任的组织,其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

  订立合同前,应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查,不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同,也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

  公司一般不与自然人签订经济合同,确有必要签订经济合同,应经公司总经理同意。

  4.2合同的形式

  订立合同,除即时交割(银货两讫)的简单小额经济事务外,应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等),除情况紧急或条件限制外,公司一般要求采用正式的合同书形式。

  4.3合同的内容

  4.3.1当事人的名称、住所:合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

  4.3.2合同标的:合同标的应具有唯一性、准确性,买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

  4.3.3数量:合同应采用国家标准的计量单位,一般应约定标的物数量,常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电报、传真、送货单、发票等)。

  4.3.4质量:有国家标准,部门行业标准或企业标准的,应约定所采用标准的代号;化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

  4.3.5价款或报酬:价款或者报酬应在合同中明确,采用折扣形式的应约定合同的实际价款;价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

  4.3.6履行期限、地点和方式

  履行期限应具体明确定,无法约定具体时间的,应在合同中约定履行期间的方式; 合同履行地点应力争作对本方有利的约定,如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地;约定具体地名的应明确至市辖区或县一级;

  买卖合同在合同中一般应约定交付的手续,即合同履行的标志,如托运单、仓库保管员签单等。

  4.3.7合同的担保

  合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的,应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

  4.3.8合同的解释

  合同文本中所有文字应具有排它性的解释,对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

  4.3.9保密条款

  对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

  4.3.10合同联系制度

  履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

  五、加强合同管理的措施

  1)普及建筑法规及合同法教育,培训合同管理人才。通过学习有关的法律法规,使合同当事人能知法、用法,能公正、公平、公开、独立地工作,做好建设工程合同管理工作。

  2)设立专门合同管理机构和配备合同管理人员。地方政府应设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,对建设工程合同实施登记、审查等监督管理;项目业主、建筑企业内部设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,建立和健全有关规章制度。建立合同台帐,并进行统计、检查。

  3)积极推行合同示范文本制度。积极推行合同示范文本制度,一方面有助于当事人了解、掌握有关法律法规,有助于合同签定的合法、公平、全面、明确、有效;另一方面,便于政府合同管理机关的监督管理,也有利于仲裁机构或人民法院对合同纠纷的裁决。

  4)实现建设合同的计算机管理。建立以微机数据库系统为基础的合同管理,便于对信息资料的收集、整理、存储、处理、分析和使用。

  5)推行“重信誉、守合同”评比活动,使大家关心合同管理,增强大家自觉履行合同意识。

  6)借鉴和运用国外先进经验和通用规范。借鉴国外运行的合同管理经验,如国际咨询工程师联合会

  编制的《FIDIC土木工程施工合同条件》或其他国家一些成功经验。对完善我国建设项目的合同管理制度和市场开发,都有十分重要的作用。

  总之,通过良好的.合同管理,才能保证合同当事人、合同订立形式和程序的合法性,才能保证合同内容的全面、合法、明确,进而维护合同双方的合法权益,维护社会正常的经济秩序,创造较好的社会和经济效益,使有限的投资发挥最大的经济效果。

  六、建设工程合同管理概念与目的:

  建设工程施工合同作为一种典型合同,具有它自身的特殊性和复杂性,它是甲乙双方在实施合同中的一切活动的主要依据;是甲乙双方为实现建设工程目标,明确相互责任、权利、义务关系的协议;是甲方进行工程建设,支付价款,控制工程项目质量、进度、投资,进而保证工程建设活动顺利进行的重要文件。一份全面、周密的合同,可以为降低工程造价、提高经济效益、预防经济风险、保证工程质量提供有效的途径。合同管理的方向应该是尽量使之成为调节甲乙双方经济活动关系的主要甚至是唯一依据。做到这一点,对规范工程管理、提高管理效率、提升工程质量、严格成本控制将会起到有效的促进作用。

  七、建设工程合同管理的任务

  施工承包合同中发包方的任务

  发包人的责任与义务有许多,最主要的有:

  1.提供具备施工条件的施工现场和施工用地;

  2.提供其他施工条件,包括将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间的需要,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

工程承包合同 篇3

  工程名称:安装工程 发包人: 承包人: 合同编号:签订时间:签订地点:

  发包人(全称):__________

  承包人(全称):__ _ __ ___

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程地点:厂内__

  工程内容:_配电柜安装工程___

  资金来源:____自筹______ ___

  二、工程承包范围

  承包范围:____包工包料____

  三、合同工期:

  合同工期总日历天数___15__天

  四、质量标准

  工程质量标准:___合格____________

  五、合同价款(构成见附表)

  金额(大写):壹万圆整 (人民币)

  ¥:_10000.00_元

  六、合同约定其它内容

  1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。

  2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:工程未交接前由承包人保护并承担费用,交接后由发包人保护及承担费用。

  3、安全文明施工:施工安全、文明施工等由乙方负责,因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。

  4、工程结算支付方式:

  工程竣工验收合格后一个月内,一次性付清。

  5、延期工程的违约责任:承包人未按本合同约定日期竣工,延误工期的,每天支付违约金100元,因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。

  6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

  7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

  8、工程竣工结算支付工程款时,承包人需提正式发票。

  七、合同份数:肆份,发包人、承包人各两份。

  八、合同生效:

  合同双方约定:双方代表签字并加盖公章后生效。

  九、补充条款

  1、承包人须与发包人积极配合,服从发包方的安排指挥,不配合发包方管理的,发包方有权撤销及更换,更不得以任何理由停工或降低施工标准,否则有承包人承担全部责任。

  2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。

  3、承包方做到现场安全、文明施工,确保工程质量,所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。

  4、其他未尽事宜,双方另行协商。

  发包人:(公章)承包人:(公章)

  法定代表人:法定代表人:

  委托人: 委托人:

  年 月 日 年 月 日

工程承包合同 篇4

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度,甲方将部分工程委托乙方施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分项工程施工事项协商一致,订立本合同。

  工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:工程数量及单价

  (一):

  项目名称单位数量单价合计(元)备注φ1.5m钻孔桩成孔(不含泥浆外运)m450元

  说明:

  1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的,合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价,一次包死。

  2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目,合同期随工程数量而变化。

  3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

  4、钻孔所用电源由甲方提供,电费由乙方负担(若无市电,使用发电机作为电源者,价格上浮20元/m,发电机用柴油费用由乙方承担)。

  (二):

  项目名称单位数量单价合计(元)备注φ1.8m钻孔桩成孔(不含泥浆外运)m750

  说明:

  1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的,合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价,一次包死。

  2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目,合同期随工程数量而变化。

  3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

  4、钻孔所用电源由甲方提供,电费由乙方负担;乙方使用发电机作为电源者,所用柴油费用由乙方承担。

  合同工期

  本工程合同自签订起三日内,乙方所需设备必须进场,且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求,设备进场即为开工之日。

  质量标准

  1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准,达到《公路桥涵施工技术规范》的要求,以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等,确保建成优良工程。

  2、乙方必须按照工程设计要求,施工技术标准和合同约定,钻进过程中应作好钻孔记录,并及时对桩位进行复测,不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担,桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

  结算方式

  1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

  2、合同签定、乙方设备进场后,完成第一棵桩甲方支付乙方 万元。

  3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款,每月结算一次,甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工,乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%,竣工后如有拖欠的工程款,则自工程竣工之日起,按现相应期限的银行存款利率计算本息,剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金,乙方撤场后两个月内结算付清。

  4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

  5、扩孔系数不得超过1.1,若扩孔系数大于1.1,超灌按购买价格,甲方从乙方工程款中扣除。

  6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳,产生的费用甲、乙双方均摊。

  7、在施工过程中,乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还,无法归还的材料,甲方按照购进价格从结算中扣除。

  双方责任

  1、甲方责任:

  提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。线外便道由甲方负责贯通,乙方负责保养。营业税由甲方缴纳,并向乙方提供相应证明。开工前,甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。甲方负责把护筒运送到桩位附近。

  2、乙方责任:服从甲方施工任务的安排,严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工,如不能保质保量按时完成,甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。每一工序完成后,乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

  合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导,并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。开工后乙方应组织召开安全生产会议,严格执行甲方安全生产交底内容,确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚,其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的,概由乙方负责赔偿。工程竣工验收合格后15天内,乙方负责向甲方提供竣工资料。乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多,开挖及钻孔过程中损坏管线,责任由乙方负责。其它本合同壹式肆份,正本两份,副本两份,双方各执两份,具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款,具有同等效力。

  甲 方: 乙 方:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  日 期: 日 期:

工程承包合同 篇5

  编号:

  项目名称:

  甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方经友好协商,就 工程事宜达成一致,为确保工程质量、工期及售后维保工作,保证甲、乙双方的权利和明确各自的责任和义务,特订立本合同。

  一、 工程名称:

  二、 工程地点:

  三、 工程内容及规格:

  四、 经甲乙双方确认工程固定包干总造价:

  五、 工程质量:

  乙方须严格按照甲、乙双方认可的施工方案及国家行业相关工艺要求制作、施工,保质保量按期完成工程施工任务。

  六、 甲方责任:

  1、负责与乙方进行效果图的签字及确认工作;

  2、负责与乙方的衔接工作,并提供符合施工要求所必要的电源及安全条件;提供与工程配套的供电电源;

  3、负责安装前的协调工作,保障施工场地具备安装条件;

  4、甲方因上述原因而致本工程工期延误,其责任由甲方承担;

  5、负责办理政府部门相关审批手续;

  七、 乙方责任:

  1、做好施工安全的防范工作,确保施工安全,若造成业主损失,由乙方负责赔偿;

  2、保证工程的施工质量、进度并做好防火安全垃圾处理等工作;

  3、严格按照甲方认可的工程材料施工;

  4、负责服从甲方现场管理人员安排,不得造成业主设施、施备的损坏,否则自行赔偿;

  5、负责遵守甲方规定的作息制度,并在指定的区域内进行施工作业;

  6、施工期间乙方如造成自身人身或他人人身安全责任事故,其责任全部由乙方承担。

  八、 施工时间:

  合同施工时间(收到甲方首付款之日起):日至年 月日),如在安装期间遇雨天、大风天等人力不可抗拒因素无法施工或甲方未按合同要求支付工程进度款的,其工期按期顺延。

  九、 工程验收

  1、工程完工后,乙方通知甲方验收。

  2、若因乙方原因造成工程质量问题,乙方无条件返工。

  十、 工程维护:

  1、乙方对该工程提供验收合格之日起计算;

  2、免费维修期内若出现工程质量问题,乙方负责提供全天候的响应服务;

  3、免费维修期内由于甲方使用不当或合同外因素造成不能正常使用的工程质量问题,维

  修费用由甲方承担;

  十一、付款方式:

  合同签定后,首付工程总造价的30%,即人民币 元整,工程完工验收合格后,付工程总造价的70%,即人民币 。

  十二、不可抗力:

  如发生不可抗力,造成本合同不能履行,任何一方均不应本合同产生的或与合同有关的任何事项对另一方有任何赔尝,终止前已有责任除外。

  十三、违约责任:

  因乙方原因无故延长工期或甲方未按合同时间付款,违约方每天向对方支付相当于工程总额5‰的违约金。

  十四、解除合同纠纷方式:

  本合同未尽事宜或执行本合同所引起的争议,甲、乙双方应友好协商解决,若协商在30天内还不能解决的,可依据国家相关法律、法规,向武汉市仲裁委员会申请仲裁或按国家“合同法”有关条例向人民法院起诉。

  十五、其他:

  1、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自签章之日起生效,具有法律效力。

  2、本合同附件是本合同的组成部分,经双方签字,与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同附件是:

  □效果图

  □双方认可的其他工程文件及说明

  4、备注:

  工程维保热线:

  甲 方: 乙 方:

  (盖章) (盖章) 委托代理人签名:

  日 期:

  委托代理人签名: 日 期:

  

【精选工程承包合同合集五篇】相关文章:

1.【精选】工程承包合同合集7篇

2.【精选】工程承包合同合集五篇

3.【精选】工程承包合同合集9篇

4.【精选】工程承包合同范文合集5篇

5.【精选】工程承包合同范文合集9篇

6.工程承包合同合集5篇

7.【精选】工程承包合同三篇

8.精选工程承包合同三篇