当前位置：库文网>买卖类合同>采购合同>采购安装合同

采购安装合同

时间：2022-04-05 09:10:19 采购合同我要投稿

采购安装合同集锦15篇

　　随着时间的推移，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的采购安装合同，欢迎阅读与收藏。

采购安装合同集锦15篇

采购安装合同1

　　电梯设备订货安装调试合同书

　　项目名称：

　　日期： 2013年09月05日

　　电梯设备采购及安装合同

　　合同号：

　　甲方(采购人)：公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行：一、设备型号、数量及价格

　　电梯安装服务有限公司

　　二、设备价付款方式及收款帐户

　　2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期

　　款），计人民币（大写）：作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

　　2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币

　　（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。

　　收款帐户：公司全称：

　　开户银行：银行帐号：

　　安装价付款方式及收款帐户

　　2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥直

　　接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另

　　行安排。

　　2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将

　　安装合同总金额50%，即人民币（大写）：直接汇入本合同乙方指定帐户。

　　收款帐户：

　　公司全称：电梯安装服务有限公司开户银行：中国银行帐号： 368 982

　　2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。

　　三、交货和收货

　　3.1 交货期：按标书要求

　　3.2 交货方式: 运输及费用结算方式

　　运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。接货地址：甲方指定地点联系人： 1

　　四、收货查验

　　4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意

　　见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。

　　4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：

　　甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标

　　准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。

　　五、产品质量保证

　　5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 2008”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。

　　六、电（扶）梯设备安装施工期限

　　6.1 本合同预计施工周期为

　　6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装

　　条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

　　七、电梯安装相关的工作责任和费用

　　7.1甲方责任和费用

　　7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。

　　7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。

　　7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。

　　7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。

　　7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

　　7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。

　　7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。

　　7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。

　　7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。

　　7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。

　　7.2 乙方责任和费用

　　7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

　　7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。

　　7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。

　　7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

　　7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。

　　7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。

　　八、质量保证：

　　8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

　　8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。

　　8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

　　8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

　　九、价格调整

　　如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。

　　十、司法管辖

　　任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

采购安装合同2

　　甲方(采购方)：

　　联系电话：

　　乙方(供货安装方)：

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况(详见报价表)：

　　2、安装工程概况：

　　工程地点：

　　开工日期：xx年月日

　　竣工日期：xx年月日

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。

　　第四条付款方式：

　　1、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款 ;

　　2、本合同工程总价款为人民币元(大写：圆整 )

　　3、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币￥元;

　　大写：圆整(计工程总价款的30%);

　　4、乙方工程材料及设备进场，甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币

　　￥元，大写：圆(计工程总价款的60%);

　　5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准)，甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方;乙方通知甲方验收，一周内甲方无故不参加验收，视作验收合格。

　　6、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。

　　第五条双方责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

　　2、除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　二、甲方责任：

　　1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作;

　　2、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建设。

　　3、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。

　　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

　　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，一个月内，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备及附属材料，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：

　　(1) 工程量变化或设计变更;

　　(2) 不可抗力;

　　(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

　　(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条产品质量责任和售后服务条款

　　1. 自验收之日起,工程保修期为壹年半(即18个月)。

　　在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　　第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本

　　合同附件。

　　第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代理人：代理人：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

采购安装合同3

　　发包方： (以下简称：甲方)

　　承包方： (以下简称：乙方)

　　甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。

　　一、产品名称、技术参数、数量、金额

　　1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能

　　1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式

　　1.3.设备、安装相关技术参数：

　　①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。

　　②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。

　　③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求

　　④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。

　　⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。

　　二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收：

　　2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。

　　2.2.施工工期：自年月日至年月日。

　　2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。

　　2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。

　　2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。

　　三、合同总价款

　　总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。

　　四、付款方式

　　本工程无预付款。货到工地，工程安装结束、系统调试完毕，相关工程验收资料交齐并经甲方及监理验收合格，甲方付至合同总价款的70%;工程经竣工综合验收合格后，甲方付至合同总价款的95%;余款5 % 作为质保金，质保期结束后七日内，甲方一次性付清。

　　五、设备保修及售后服务

　　5.1.产品保修期为 3 年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费维修或更换。

　　5.2.保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。

　　5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。

　　5.4如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需依照国家“三包”(包修、包退、包换)服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货。

　　六、甲方责任及义务

　　6.1.设备进场当日，甲方与乙方共同确定安装位置，并负责协调施工用水用电。

　　6.2.安装位置及施工方案确定后，甲方如需要更改设计及安装方案，必须及时以书面形式通知乙方，经双方确认后执行，因此产生的材料、施工及误工费用由甲方承担。

　　七、乙方责任及义务

　　7.1.乙方保证提供的产品为原厂正品，提供产品合格证及竣工验收所需资料，并及时与甲方确认设计、安装方案，严格按照国家标准及规范的要求进行设备的安装与调试工作。

　　7.2.在设备安装期间，乙方需遵守甲方管理规定，遵守安全、文明施工条例，在施工过程中所有安全事故均由乙方承担全部责任与损失，与甲方无关。

　　7.4.施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施，如确属必要，应经甲方同意，由甲方负责处理，否则如造成损失全部由乙方承担。

　　7.5设备安装过程中，乙方负责对破坏的外墙部分进行修补，并做好支架处的防水处理工作。

　　7.6 施工所需水电费用由乙方承担。

　　7.7 安装完成但未交验前的成品保护由乙方负责。

　　八、违约责任

　　8.1.如因乙方原因，造成设备未能按期交付使用，则每延误一日，乙方支付甲方1%的违约金。因工程质量不合格给甲方造成经济损失，由乙方按实际损失赔偿。

　　8.2.如因甲方原因，未能按期、按额度支付乙方合同价款，则每延误一日，甲方支付乙方1%的违约金。

　　8.3. 因甲方原因导致乙方未能如期开工的或中途停工的，则乙方工期相应顺延。

　　九、争议解决：

　　因履行本合同所产生的所有争议，双方应先行友好协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十、其他

　　10.1.关于本合同的任何更正、修改、更换或变更，均应以书面形式为准，并载明与本合同有关，由合同双方正式授权的人员或代表签字并加盖公章方能生效。

　　10.2.本合同自双方盖章并由双方授权代表签字后生效。

　　10.3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

采购安装合同4

　　甲方（买方/需方）：________________

　　乙方（卖方/供方）：________________

　　签约地点：_________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及_________年_______月_______日___________单位__________的招标结果和招标文件（招标编号：__________）的要求，经双方达成一致，签订本合同。

　　1．合同设备

　　乙方向甲方供应_______________设备等，负责安装调试。

　　2．合同总价

　　总价为人民币（大写）__________________ ，即RMB￥__________________元，该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

　　3．合同组成

　　详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

　　4．技术要求

　　乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。

　　5．合同设备的包装、交货、安装、调试及验收

　　5．1 合同设备的包装

　　设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

　　5．2 合同设备的交货

　　5．2．1 乙方交货时间：合同签订15天内。

　　5．2．2 乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

　　5．3 合同设备的安装调试

　　5．3．1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

　　5．3．2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

　　5．4 设备的验收

　　5．4．1 合同设备安装调试完成后5个工作日内验收，验收应在甲、乙双方共同参与下进行。

　　5．4．2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

　　5．4．3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

　　5．5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。

　　6．质量保证及售后服务

　　6．1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

　　6．2 合同设备保质保用期按生产厂家标准，但不得少于一年（用户单位签字验收之日起）。保质保用期内非人为原因出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修。

　　下列情况乙方不负责免费保修：

　　（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引起设备故障损坏；

　　（2）擅自改装设备；

　　（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

　　6．3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

　　6．4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。

　　7．付款方式

　　7．1 本合同款项以人民币转帐方式支付，凭以下付款资料：

　　（1）采购合同；

　　（2）验收表（加盖甲方公章）；

　　（3）调试意见（加盖甲方公章）；

　　（4）乙方开具的正式发票复印件，加盖甲方公章。

　　付款方在十个工作日内支付合同总金额，即：人民币_________元。

　　8．技术服务

　　8．1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

　　8．2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

　　9．不可抗力

　　9．1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

　　9．2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

　　10．索赔

　　10．1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

　　10．2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

　　（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

　　（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受的损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

　　（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

　　10．3 如果在甲方发出索赔通知后_____天内，乙方未作出答复，上述索赔应视为被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如此这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

　　11．违约与处罚

　　11．1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天可向甲方加收合同金额的_____‰违约金。

　　11．2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额_____‰的违约金。

　　11．3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的_____％的违约金。

　　11．4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额_____％的违约金。

　　11．5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的_____％的违约金。

　　12．合同终止

　　如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

　　13．法律诉讼

　　签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

　　14．其他

　　14．1 本合同正本五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，监察局一份，采购中心一份，招标人一份。合同自签字之日起即时生效。

　　14．2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

　　甲方：_____________ 乙方：__________________

　　法定代表人：_______ 法定代表人：____________

　　签约代表：_________ 签约代表：______________

　　地址：_____________ 地址：__________________

　　电话：_____________ 电话：__________________

　　传真：_____________ 传真：__________________

　　签约日期：_________ 签约日期：______________

　　开户银行：_________ 开户银行：______________

　　账号：_____________ 账号：__________________

采购安装合同5

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　需供双方在互惠互利的基础上本着平等自愿、共同合作、共同发展的原则。需方向供方订购。具体协议如下：

　　一、产品名称、商标、规格、数量、单价、金额：

　　二、产品质量：供方严格按照合同签订的防盗级别，产品商标、规格，依照GB17565—20xx国标防盗安全门通用技术条件提供产品。

　　三、工程名称：______。

　　四、工程地点：______。

　　五、运输及安装：由供货方负责产品的运输及安装，所发生的费用由供方负担。但是需方必须确保安装条件的成熟和门洞尺寸的统一，不标准的洞提供电源。安装用电及垂直运输（施工电梯）由需方承担，如果因工程安装协调工作影响工期，工期顺延。供方在接到需方通知后天内到货，到货后_____天内安装完毕。

　　六、验收方法：验收时依照双方认可的款式、颜色、级别、数量、规格、商标及GB17565—20xx国标防盗安全门通用技术条件为准，货到工地由需方清点数量验收。如未提出异议，视为验收合格。安装完毕后需方在三日内组织人员进行验收，验收合格后签订验收单据。

　　七、成品保护：货到工地后由需方负责清点数量和保管。安装后供方交付需方施工钥匙一套，安装后的成品保护由需方负责。

　　八、结款方式及期限：合同签定后需方先支付总货款的30%为预付金，货到工地后需方再支付总货款的清。付完全款后供方将完整的正式钥匙交付给需方。

　　九、售后服务：供方产品质保期为_____，_________内一切非人为问题全部免费维修，_________后维修只收取工本费，接到服务电话48小时内必须赶到。

　　十、违约责任：供方逾期不能供货，每逾期一天按总金额的千分之五承担违约责任。需方逾期不能付款的，每逾期一天按总金额的千分之五承担违约责任。

　　十一、附则：如遇到其他本合同未涉及到的项目，供、需双方另协商解决。本合同一式2份，需方1份，供方1份，双方签字后生效，自签订之日起至货款结清后合同为止。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

采购安装合同6

　　买方：（以下简称甲方）

　　卖方：（以下简称乙方）

　　一、总则

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就供水设备采购、安装、调试事项协商一致，订立本合同。

　　二、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地址：

　　3.本合同约定的产品及服务：依据供水工程施工图纸及甲方招投标等文件为标准，提供包括但不限于：供水设备及相关产品，供水设备运输、安装、调试及后期维护等产品和服务。

　　1）、安装及施工范围：本工程图纸包含的与供水设备相关的所有内容（包括但不限于：供水工程设备工艺电气部分、自动化部分等图纸规定的所有项目）。

　　2）、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的，完全满足甲方招标技术要求。

　　3）、乙方保证产品为全新产品，质量、规格和性能与甲方项目要求所需一致。

　　三、交货期和安装期

　　1.设备交货期：从合同生效之日起计算3天全部到达甲方现场，现场具备安装条件后7日内安装完毕，具备安装条件是指：水泵房土建工程完毕，设备土建基础施工完毕。

　　2.从合同生效之日起计算60天内，乙方需按照图纸施工完毕。

　　3.设备的运输：乙方负责送货，运输、装卸费由乙方承担。

　　四、设备的调试期

　　1.设备调试期：甲方向乙方发出调试时间通知，乙方在收到调试通知之次日起5日内完成，调试通知的方式包括但不限于：电话通话通知、短信或微信通知、书面函件、邮箱或邮件等任何方式。

　　2.本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试，若设备安装调试完毕，甲方对设备是否合格存有争议的，双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定，鉴定费用先由乙方垫付，鉴定结论对双方具有约束力，双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。

　　3.乙方应为甲方提供技术咨询服务，并为甲方培训技术人员。

　　五、交货和安装地点

　　交货、安装地点：

　　六、计价及付款方式

　　1.计价方式：￥1380000.00元（人民币大写：壹佰叁拾捌万元整）总价包干，该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用，包括但不限于：设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费等所有费用。结算时以包干总价为准，除甲方允许的工程变更和签证外，不作任何调整。

　　2.付款

　　2.1付款方式：对公转账

　　2.2付款时间

　　1）甲方根据乙方完成的工程量进度付款（付款时，乙方需给甲方开具税率为13%的增值税专用发票），工程量进度款以甲方要求为准。

　　2）留5%作为质保金，质保期2年，质保期内，保修、更换；质保期满2年后，无任何质量问题，甲方无息支付给乙方5%质保金。

　　七、质量标准

　　1.乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准。乙方所供产品因质量不符合本合同约定标准，乙方应返还甲方支付的全部价款，并赔偿甲方合同总价30%的违约金，且还应赔偿甲方因此而造成的全部损失。

　　2.质保期：整机质保2年，终身维护，即全套设备安装调试完毕，经验收合格移交之日起满2年。质保期内若发生产品质量问题，乙方接到甲方通知后，应在48小时内赶至甲方现场进行维修，若逾期未到的，甲方可委托第三人维修，维修费在质保金内扣除。

　　八、验收

　　1.乙方应在送货前1天电话通知甲方，在货物到达甲方工地现场后，由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品牌进行清点。若货物与合同约定不符，乙方须在10日之内按照合同约定补正。

　　2.乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请相关公司验收，甲方接通知后应在5日内组织验收（法定节假日除外），验收合格出具书面的验收结论。

　　3.验收标准：按本合同约定的质量标准执行。

　　九、双方权利义务

　　1.乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。

　　2.乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。

　　3.乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时，甲方提供相应的保管场所，乙方应自行负责上述物品的保管。

　　4.乙方人员进入甲方现场安装调试时，应做好防火、卫生等工作，若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的，乙方应负责赔偿。

　　5.乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施，避免安全事故的发生，若在合同履行期间发生安全事故，一切责任由乙方自行承担与甲方无关，因此给甲方造成损失的乙方应当赔偿。

　　6.甲方给乙方在安装调试期间提供水、电等条件。

　　十、违约责任

　　逾期责任：乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的，每逾期1日应向甲方支付5000元履约金，如逾期超过20日，甲方可自行解除合同，并要求乙方返还支付的全部价款，且乙方应赔偿合同总价15%的违约金；若甲方不按合同约定的时间支付进度款，则每逾期1日应向乙方支付合同总价款千分之五的违约金，如逾期超过20日，则乙方可解除合同，并可以主张15%的违约金。

　　十一、附则

　　1.双方履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　2.本合同经双方签章后生效。

　　3.本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

　　账号：账号：

　　年月日年月日

采购安装合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　主题：本合同由双方按下列条款签订，双方共同遵守执行：

　　1、商品名称、价格条件：

　　（1）商标价格/万元（人民币）

　　此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修费及所有进口件的海关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年审时行政收费。

　　（2）工程名称：

　　2、商品规格：

　　3、交货地点：甲方工地现场。

　　4、交货期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为准。

　　5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人民币计。

　　（1）、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的%作为定金；

　　（2）、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的%；

　　（3）、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付电梯合同总价的%，乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续；

　　（4）、余款%作为质保金，保修期满支付清；

　　6、安装：

　　1、电梯设备的安装施工期：

　　（1）、当电梯设备到货，甲方土建工程具备安装条件后，由甲、乙双方在安装开工前10天商定一个工程进度计划，以便相互配合如期完工，但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。

　　（2）、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常，并负责保证验收合格，领取准运证，投入正常使用，共计天，具体安装开工时间以甲方书面通知为准。

　　（3）、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工，以双方代表签字确认为准，即：安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。

　　2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。如其它公司安装则乙方违约，甲方将不支付安装费用，并从支付款中扣除。

　　3、甲方责任及承担的费用：

　　（1）提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，若有差错应及时修改。

　　（2）提供电梯施工期间的水、电消耗，其费用由乙方向土建承包商支付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费（安装用电源点应离井道不超过20m，调试用电源点应离控制柜不超过5m）。

　　（3）能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助乙方维护现场设备保护，负责土建结构误差的整改和设备与土建结合部收口及土建填充工作。

　　（4）负责免费提供塔吊（如塔吊没拆除可以提供，塔吊只负责自身起吊重量的货物，设备吊至适当位置）及电梯安装时搭井道脚手架用的钢管、扣件。乙方自行搭设，负责电梯安装单位与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。

　　（5）提供器材，在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。提供接地线拉至机房配电箱。

　　4、乙方责任及承担的项目：

　　（1）电梯设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个井道的土建安装条件，并依据合同规定的提供咨询服务。

　　（2）电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。

　　（3）按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。

　　（4）按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。

　　（5）遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。

　　（6）向当地有关部门提出开工申报。

　　（7）负责安装及拆卸井道脚手架，完后运到指定地点。脚手架安装必须牢固并符合安装要求。

　　（8）负责报送当地部门开工验收工作，保证验收合格。

　　（9）严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安装，按合同规定的进度，科学管理精细施工。

　　（10）向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。

　　（11）严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的`防火和安全作业，以及设备和人身安全。

　　（12）负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安全事故，由乙方全权负责并承担经济及法律责任。

　　（13）认真做好施工期间的设备保护工作。

　　（14）自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。

　　（15）所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。

　　（16）提供并安装井道底坑内爬梯。

　　（17）提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。

　　（18）向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。

　　5、安装验收：

　　（1）、电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安装标准验收电梯。

　　（2）、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。

　　（3）、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方自负。

　　（4）甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来管理电梯的正常使用和运行。

　　7、设备

　　（1）设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。

　　（2）乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设备进行包装并办理运输保险。

　　（3）设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲方。

　　（4）乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。

　　（5）质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四（24）个月，但最迟不超过货到工地的三十（30）个月。在质量保证期内，除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理（甲方使用不当或人为损坏除外）。质量保证期内电梯若发生由于乙方原因（电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等）造成的任何故障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修一次故障（因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等原因），甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0。3%，以此类推。乙方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾款总额时，甲方保留向乙方追诉的权力。

　　设备到货后的二周（2）内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵，甲方检验没发现不符或瑕疵不等于

　　乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开，则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。

　　（6）如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

　　8、质量保证：

　　（1）本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后，除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。

　　9、异议索赔：

　　产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此合同规格，乙方负责回修工作，经过乙方回修工作仍不符合的，则甲方有权向乙方索赔。

　　10、违约责任：

　　（1）除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（1）周（不足一周的按一周计），违约金为延误部分合同金额的百分之零点五（0。5%）。此违约金不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。如果延期造成甲方不能按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。

　　（2）任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果（包括损失和延期交货）不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四

　　（14）天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信（或任何更快的方法）寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。

　　（3）本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方30%的违约金。

　　其它：

　　①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。

　　②多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。

　　③本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。

　　11、仲裁：

　　如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如经过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　　12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收，若因甲方或业主方或总承包单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。

　　13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或解除合同的，均按《中华人民共和国合同法》办理。

　　14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫士系统安装费及使用费由甲方负责，乙方协助甲方办理。

　　15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。

　　16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。

　　17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

采购安装合同8

　　合同编号：

　　签订日期：年月日

　　电梯设备采购合同

　　买受人：（以下简称甲方）出售人：（以下简称乙方）

　　第一条根据《中华人民共和国合同法》和国务院《特种设备安全监察条例》以及有关电梯制造、安装、维修保养等相关规定，甲乙双方经协商一致签订本合同。

　　第二条合同价款

　　本合同总价款为

　　电梯名称、型号和价款（本合同文本内出现的所有货币金额，如未加另行指明，

　　设备规格、型号等技术数据详见本合同【附件1】：电梯技术规格表。

　　第三条工期

　　电梯设备到施工现场日期为年月最多不超过三批。）

　　第四条质量标准：合格第五条付款方式

　　1、合同签订后7天内支付全部合同款的5%作为定金，要求的设备到场日期60天前支付合同款15%的排产金，并将付款凭证盖章传真或寄送至乙方的法人委托人，并

　　注明付款单位名称、合同编号；同时乙方开出同等金额有效期为6个月的银行履约保函给甲方，设备经当地负责特种设备安全监督的部门验收合格后保函自行失效。

　　2、发货前5天支付合同款70%作为提货款，同时乙方开出同等金额有效期为6个月的银行履约保函给甲方，设备经当地负责特种设备安全监督部门验收合格后保函自行失效。

　　3、电梯货到工地验收合格后支付合同全部尾款，同时乙方提供合同总价5%质保金保函，保质期满，结清甲方代付维修款后保函失效。

　　4、甲方按照本合同约定向乙方支付每批电梯设备款前，乙方应给甲方提供全额的增值税发票。

　　5、甲方有权根据实际需要要求乙方分批制造和发运，但最多不得超过三批。除定金外，甲方根据每一批次实际数量和金额向乙方支付电梯设备款。

　　6、如果收款方名称与乙方名称不一致，甲方有权决定不支付合同款。由此而引起的任何延误或问题，甲方不承担任何责任。

　　第六条交付与验收 1、交付的时间和地点： (1)预定交付时间： (2)交付地点： 2、验收

　　(1)甲方在乙方交付前，负责提供合适的电梯设备存放场地。

　　(2)甲方、乙方、安装单位和监理单位等根据发运资料对运抵的所有设备包装完整性及装箱数量进行清点，各方签字确认后即表示交货验收完成。但此验收并不能免除任何乙方对交货产品存在设计、制造、使用性能方面缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿责任。安装过程中，乙方负责编写开箱记录，发现有缺失、损坏的主机和零备件，由乙方负责及时补齐，保证安装进度。

　　(3)乙方送货时，须提供质量保证书和检验合格证等相关资料，否则，甲方有权拒收。

　　(4)货物采购及工程安装验收合格并不免除乙方对所供应设备的质量保证责任。第七条合同设备运输

　　1、乙方负责合同约定采购的设备运输至指定地点，全部设备的运输费、运输保险费、装卸费、二次搬运及货物保管费等费用已计入合同总价内。

　　2、乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

　　3、乙方在送货过程中对可能引起的路桥加固、损毁后修复、人员伤亡等承担一切责任。运输车辆改装时增加的费用由乙方自行承担。

　　4、乙方在送货过程中因公安、交警、城管等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车而带来的不便由乙方自行协调，乙方不能要求追加任何费用，更不能据此延误工期。

　　5、乙方在设备装卸、运输过程中因违反法律、法规而遭受的行政处罚或造成任何的人身伤害、财产损失与甲方无关，由乙方负责处理并负法律责任，乙方承担货物在交付给甲方前发生的一切毁损、灭失的风险。

　　第八条产品质量保证

　　1、双方确认：本合同所指的全部电梯制造商为：

　　电梯生产厂家根据GB/T21739-20xx《家用电梯制造与安装规范》进行制造与安装。 2、乙方承诺提供的电梯产品是全新的、未曾使用的，符合国家相关标准和强制性要求的，经质检合格，允许销售使用的产品。乙方对其所提供的电梯及其安装后的设备质量承担全部责任。买卖双方在签署本合同同时对设备相关技术文件进行盖章确认，买方应保证提供的技术文件中记载的数据与安装现场实际尺寸、数据一致。

　　3、根据国务院令（20xx）第373号文件规定，电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。

　　第九条技术文件和要求

　　1、每台电梯应具备整套随机技术文件并经妥善包装随电梯设备一同发运，若有任何文件遗失，乙方须在15天内将这些资料免费邮寄给甲方，包括但不限于以下内容：

　　(1)电梯土建总体布置图 (2)电气安装图

　　(3)电气设备及系统原理图 (4)电气设备及系统安装线路图 (5)安装调试手册 (6)说明书及操作手册 (7)维修手册

　　(8)制造、安装标准和技术规范

　　(9)零部件清单和易损件清单；提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产名录 (10)产品合格证和生产许可证 (11)制造商的资质证明

　　(12)安装委托书和安装单位的资质证明

　　2、交货时乙方须向甲方提供全套技术资料和文件，至少应包括以下内容： (1)设备装箱清单 (2)质检合格证明 (3)检测报告 (4)中文标注 (5)安装中文说明书 (6)使用维修保养中文说明书 3、电梯技术规格表见【附件1】。第十条保修义务

　　1、本合同为二年的质量保证期，保证期内免费维修保养。

　　2、电梯保证期自本合同约定的电梯经验收合格、获得验收合格备案证书及准用证书，移交给甲方投入运行之日起24个月（起始日按照电梯移交批次计算）。在电梯保证期内，乙方将对由于使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件，负责免费维修、更换。经乙方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此受到的相关经济损失。

　　3、乙方有责任承担在电梯使用区域设立常驻维修机构，对电梯进行定期维护和即时修理，维护保养每月不少于2次。

　　4、保证期内，乙方应在甲方发出报修通知后 60 分钟内安排专业维修人员到达事故现场处理使用障碍。（维修人员：联系电话：）24小时提供服务，节假日不休。在保证期内，若乙方未能在甲方要求的合理时间内完成对产品的维修工作，则甲方有权委托第三方对该产品进行维修，并由乙方负责支付因此而产生的所有费用并加倍赔偿甲方的损失。甲方有权直接从尚未支付给乙方的款项中扣除上述费用和损失赔偿费而不需要乙方确认，若不足以抵扣的，甲方有权向乙方追偿。

　　5、电梯保证期满5年内，乙方保证仍对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件，甲方按乙方合同中所提供的易损件零部件、控制系统和主要元器件清单及详细分项报

采购安装合同9

　　第一条商品名称(请您认真阅读以下内容，确认所填报的规格、材质、颜色后再签字。对订购条件，如有不明之处，务请当面问清，以免发生纠纷。)

　　第二条设计及设计更改：

　　(一)卖方需要实地测量的，测量时间为：_________;

　　(二)卖方设计方案及相关尺寸经买方签字确认后，作为本合同附件及双方履行合同的依据;

　　(三)设计方案确认后不得单方更改，更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。

　　第三条交货及安装：

　　交货方式：(送货/送货安装/买方自提);送货时间：_________;交货地点：_________;选择送货安装方式的，买方应为卖方提供安装条件。

　　第四条验收及三包责任：

　　对于商品的数量、规格、颜色与约定不符及有表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，经核实卖方应无条件换货或补足;对于其他质量问题要求三包的，按国家有关三包规定执行;国家无三包规定的，对于内在质量问题的包修期限为_________年，卖方负责免费修理，但经专业检测机构检验不符合(约定质量标准/国家标准/行业标准)的，自交货之日起两年内买方有权要求卖方无条件换、退货。

　　第五条付款方式及时间：双方约定以第_________种方式支付价款。

　　签订本合同时，买方支付(定金/预付款)_________元(定金不得超过总价款的20%)，设计出图认可后一次性支付余款;

　　第六条违约责任：

　　(一)一方迟延交货或提货的，每超过一日向对方支付迟延部分价款_________%的违约金;

　　(二)卖方迟延交货超过_________日的，除按前款规定支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还;已支付的定金，买方在不收取违约金的情况下可要求卖方双倍返还;

　　(三)买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

　　第七条卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;市场主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。

　　第八条争议解决方式：

　　本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向_________人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第九条其他约定事项：

　　第十条双方可以书面形式对本合同予以变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由卖方承担的责任的，仍以本合同为准。

　　买方(盖章)：_________ 卖方(盖章)：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　联系电话：_________ 联系电话：_________

　　委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　主办单位(盖章)：_________

　　住所：_________

　　联系电话：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

采购安装合同10

　　甲方：海盐县政府采购办公室

　　乙方：海盐信谊空调电器总汇

　　海盐县招投标采购服务中心经过招标，确定乙方为科龙、三菱重工空调协议供货中标供应商，甲乙双方经协商，在协议供货有效期内达成以下条款：

　　第一条：采购商品清单及协议价格

　　乙方保证提供如下内容的合格产品：金额单位：元

　　第二条：质量标准和要求

　　乙方保证本协议中所供产品质量具有ISO9001国际质量管理体系认证，并通过3C中国强制性产品认证。

　　第三条：权利瑕疵担保

　　乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

　　乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

　　3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

　　4.如使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

　　5、乙方负责安装，并承担验收合格前发生的安全责任

　　第四条：包装要求

　　1.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

　　2.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

　　第五条：供货对象及供货期限

　　乙方负责在海盐县各行政事业单位供货协议生效之日起至2006年9月30日期间空调的供应。

　　第六条：供货方式

　　在供货期限内，乙方在与采购单位签署《空调协议供货合同》(以下简称《合同》)后，保证在 5 个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点并安装完毕。

　　第七条：验收

　　乙方将空调送货至采购单位指定地点后，由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。在安装完毕，验收合格后，采购单位收取发票并在《海盐县政府采购项目验收结算单》上签署验收意见及加盖单位公章。

　　货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。

　　在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

　　采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

　　第八条：售后服务

　　乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。

　　第九条：履约保证金

　　乙方须缴纳履约保证金壹万元，由县招投标中心负责代收代退。协议到期后，无违反盐招服(2006)A3招标文件要求和中标供应商投标文件的，凭中标单位收据无息退回质量保证金。

　　第十条：货款的支付

　　货款的支付采用财政直接拨付办法，海盐县财政局收到签订合同的采购单位出具的《海盐县政府采购项目验收结算单》、《海盐县政府采购资金财政直接支付申请书》和乙方开具的合法销售发票复印件(加盖签订合同的采购单位公章)、合同副本，经审查无误后，在15个工作日内全额支付货款。

　　第十一条：辅助服务

　　乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和(或)服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

　　乙方还应提供下列服务：

　　(1)货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持;

　　(2)在厂家和(或)项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购单位操作人员进行培训。

　　辅助服务的费用应包含在协议价中，采购单位不再另行支付。

　　第十二条：质量保证

　　乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。

　　在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议第14条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

　　乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。

　　第十三条：补救措施和索赔

　　1.采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

　　2.在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而采购单位提出索赔，乙方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

　　(1)乙方同意退货并将货款退还给采购单位，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

　　(2)根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

　　(3)乙方应在接到采购单位通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。

　　3.如果在采购单位发出索赔通知后7天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在采购单位发出索赔通知后7天内或采购单位同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购单位损失的，采购单位有权进一步要求乙方赔偿。

　　第十四条：履约延误

　　1.乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

　　2.在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购单位。采购单位在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

　　3.如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购单位有权追究乙方的违约责任。

　　第十五条：不可抗力

　　1.如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

　　2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

　　3.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

　　第十七条：争议的解决

　　在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购单位有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商开始10天内仍不能解决，可以向海盐县政府采购办公室提请调解。调解不成，任何一方有权在海盐选择仲裁或诉讼的途径解决。

　　第十八条：其他约定

　　1.认真遵守职业道德和行业规范，严格执行财经纪律，坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等一切不正当竞争行为。2.乙方对到其处购货的采购单位建立档案，记录各采购单位的空调采购情况。

　　3.甲方组织有关部门将不定期地对协议供货情况进行检查。

　　4.中标供应商负责采购单位空调采购业务联系人：

　　姓名： ;电话：

　　第十九条：违约处理

　　1.在采购单位对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可报请甲方同意后在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部协议。

　　(1)乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和协议承诺的标准;

　　(2)乙方没有按协议承诺的时间供货、维修或提供其他服务;

　　(3)乙方没有按协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货;4)乙方无故不提供协议供货范围内部分型号的产品;

　　(5)违反本协议和《采购协议供货制实施办法》中规定或承诺的其他情形。

　　2、甲方在执行协议时，可按如下方法对乙方处罚：

　　(1)供货价格高于县协议供货价格，高于其他任何非政府采购价格或市场平均价格，每发现一次，退回高于的价格差额，扣除10%的履约保证金;第二次发现，退回高于的价格差额，扣除20%的履约保证金;第三次发现，退回高于的价格差额，没收剩余的履约保证金，并终止协议供货。

　　(2)在协议供货期间及以后的售后服务中，采购单位投诉一次，经查实是乙方责任的，没收10%的履约保证金;采购单位投诉二次，经查实是乙方责任的，没收20%的履约保证金;采购单位投诉三次，经查实是乙方责任的，没收剩余的履约保证金，并终止协议供货。

　　3.如果乙方在履行协议过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除协议，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

　　4.采购单位及其人员，不得假借政府采购之名为不属于政府采购范畴的单位或个人采购，不得向供货商提出超越协议供货范围的其他要求，如有违反，甲方将依照政府采购法对其进行处罚。

　　第二十条：破产终止协议

　　如果乙方丧失履约能力或被宣布破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止协议而不给乙方补偿。该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

　　第二十一条：协议转让和分包

　　乙方不得分包其应履行的协议义务。

　　第二十二条：协议生效

　　1.下列文件与本协议具有同等法律效力：

　　(1)招标文件(招标编号：盐招服(2006)A3);

　　(2)乙方投标文件;

　　(3)询标纪要。

　　如上述文件与本协议有不符之处，以本协议的为准。

　　2.本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。

　　3.本协议一式三份，甲乙方各执一份，海盐县招投标采购服务中心一份。

　　第二十三条：协议修改

　　若有修改，必须双方签署书面修改协议，修改内容成为本协议不可分割的一部分。

　　第二十四条协议附件

　　(一)政府采购协议供货承诺书

　　(二)中标通知书

　　(三)投标汇总表

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人或受委托人法定代表人或受委托人

　　(签字) (签字)

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　签约时间:

采购安装合同11

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、施工期限：

　　本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为________年____月____日。竣工验收日期：________年____月____日。

　　四、工程内容及质量要求

　　乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。

　　五、维修工程造价：

　　本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。：元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。

　　六、付款方式

　　1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(10000.00)为本合同定金。

　　2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整(30000.00)为工程进度款。

　　3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(： )

　　4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。

　　七、双方违约责任

　　1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。

　　2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。

　　3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起。

　　八、其他

　　1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。

　　2、如遇下列情况，工期应相应延期

　　(1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。

　　(2)在施工中因停水、停电影响6小时以上时。

　　(3)甲方未按合同支付工程进度款给乙方而影响施工进度时。

　　3、设备安装过程必要破坏的土建，修复应由甲方负责。

　　4、

　　(1)工程设备预算表(或设备清单数量)，经双方协商签字后所补充的文件等均为本合的组成部分，具有同等的法律效力。

　　(2)本合同依法鉴订，即具有法律效力，任何一方不得擅自改变或解除合同。

　　(3)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户行：中国XX银行

　　帐号：

　　签订日期：________年____月____日

采购安装合同12

　　采购方：（下称甲方）

　　法定代表人：

　　地址：

　　供货方：（下称乙方）

　　法定代表人：

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购并由乙方负责安装有关事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

　　一、合同标的

　　1、采购清单

　　2、货物品牌：

　　3、产地：

　　4、乙方所供货物，必须为指定产地原厂产品。货物必须符合中华人民共和国国家规范、标准，深圳市地方规范和标准及中华人民共和国行业标准中最高标准，且适合在深圳地区使用。

　　5、货物使用的材料、颜色、型号、外形、规格等，均必须与经甲乙双方确认封样的样品一致、为全新货品。货物的性能必须满足设计要求、合同要求。货物进场时，乙方应向甲方出示报关单原件，并提交其复印件及出厂质量检测报告。

　　6、上述单价为固定价，不因人工、材料、型号及甲方采购数量、汇率、税费等任何因素而变化，上述单价包括了乙方将货物运至交货地点，并负责运至指定位置且调试完成后所需的一切费用，包括但不限于全部货款、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、现场调试费、保管费及卸车搬运费、验收费、检验费、利润、税金等与甲方为实现合同目的全部相关费用。

　　上述单价的有效期为年，自本合同签订之日起计算。若超过有效期后，甲方向乙方发出订货通知的，对乙方不具有约束力。

　　7、上述采购清单中的数量和总价为暂定数量和暂定总价，甲方有权根据自己实际需要单方调整该数量，并相应调整合同总价款；甲方调整采购数量的，乙方不得因此要求调整合同单价或要求甲方另行支付其它任何费用，应无条件配合。

　　二、初步检验

　　1、乙方依甲方通知将货物运达甲方指定仓储地，甲方按照合同约定，对货物的外包装外观、数量、型号等进行初步检验。该检验非货物的正式验收交货，不作为结算依据。双方各自指定的授权委托人应在该初步检验单上签章，初步检验单一式四份，甲方乙方各持两份。初步检验完成后，全部货物由甲方代乙方在上述指定仓储地负责保管，直至货物按合同约定时间调试完毕，甲方代为保管期间，货物风险由乙方承担。

　　2、在初步检验过程中，如有发现进场的货物不符合合同约定的，乙方应无条件在24小时内予以更换或补货；若24小时内未能按合同约定将全部货物进场的，每超过一天乙方应支付合同暂定总价款1%的违约金。

　　3、乙方超过七天仍未能将全部货物进场的，甲方有权单方解除本合同，并在约定违约金外，另由乙方赔偿甲方合同暂定总价款30%的约定损失。甲方也有权选

　　择就仍未进场的货物单方撤销订货，并在约定违约金外，另由乙方赔偿甲方合同暂定总价款20%的约定损失。

　　三、供货安装

　　1、货物安装前，乙方必须到安装地点检查现场情况，判断能否进行实地安装和实地安装所需的必要的条件支持。乙方应将安装所需的必要条件书面告知甲方。若由于甲方未提供必要的条件而影响工期的，乙方将不负延误责任。

　　2、乙方确保交付的每台货物应独立包含维修保证书、产品说明书、出厂合格证等文件。

　　3、乙方提供的货物必须由乙方专业人员安装。

　　4、现场安装货物所需的水、电由甲方提供，乙方不承担该水、电费用及相关的配合、管理费用。

　　5、对于在甲方或他人使用乙方供应的货物期间，由于货物质量或安装等问题而造成甲方或任何第三人的人身、财产受损的，一切责任均由乙方承担。

　　四、正式验收交货

　　1、乙方按照甲方通知要求将货物安装调试完毕后，经验收合格的，双方办理正式验收交货手续。正式验收时，若发现货物不符合合同约定的，乙方应在24小时内无条件更换或返工。

　　2、乙方在上述24小时内仍不能达到上述要求的，每超过一天乙方应向甲方支付合同暂定总价款1%的违约金。

　　3、超过七天仍未能达到上述正式验收交货要求的，甲方有权单方解除本合同，并在约定违约金外，另由乙方赔偿合同暂定总价款40%的约定损失。甲方也有权选择就仍未完成验收交货的货物单方撤销订货，并在约定违约金外，另由乙方赔偿合，

采购安装合同13

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商，在平等、自原、互利互惠的基础上达成如下条款：购销产品名称：

　　一、产品要求：路灯灯杆为双挑灯杆，乙方必须保质保量给甲方供货。

　　二、交货地点及时间：绵阳市经开区F片区21号路交货，乙方负责卸车，费用由乙方承担。

　　三、付款方式：转账；从签订之日起三日内向乙方预付总货款30%，乙方收到定金后为甲方加工生产；货物运送到甲方指定地点，付总货款的60%再卸货；安装完毕验收合格后7日内再支付总货款的5%，余下5%作为质保金，满一年付清；乙方出具收据进行结算，若未按时交货或未按时付款，将按总货款的2%按日加收违约金。

　　四、该货物由乙方负责运输到甲方安装地，所产生的运费由乙方承担。

　　五、该产品由乙方提供货物检测报告，确保各种型号与标示准确无误。

　　六、乙方全权负责安装调试，费用乙方承担。安装的下杆线及配件包含在单价内（不含灯基础配件）。

　　七、售后服务与保质期：所售产品在无人为损坏情况下质保壹年。

　　八、争议的解决：甲乙双方如在合同执行过程中发生争议，由双方协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院依法提起诉讼。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签订之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日：

采购安装合同14

　　单位名称:

　　单位地址:

　　法定代表人：

　　法人委托人：

　　电话: 传真:邮政编码：开户银行：帐号：

　　纳税人代码：销售总部：电话:传真:

　　邮政编码：

　　传真：联系人：

　　双方按照公平、诚实和信用的原则，共同确定以下条款。

　　一、产品和价格

　　买方根据项目需要，经过比较和选型，决定向卖方订购***商标的电梯台;

　　二、合同生效

　　本合同经双方授权签署人签字并加盖公章或合同章后生效。

　　三、货款支付

　　1设备合同的付款方式在合同签订后按甲方需求产品排产前7个工作日支付设备款的20%作为预付款，提货前支付设备款的75％，余款5％在第一年保修期满后5个工作日内支付。如分批交货，则按比例分批支付。

　　2买方在本合同约定的产品交货期后60天时仍未按合同约定支付货款的，卖方可以视作买方自动退货并书面通知买方，也可以要求买方继续履行本合同。如卖方迟延交货超过原定期限60个日历天时，买方有权终止本合同，也可以要求卖方继续履行本合同，但卖方仍应向买方缴付本合同约定的违约金。并且卖方须于终止合同之日起的七天内，全额返还买方已支付的款项。

　　3 卖方在申请付款时，须向同时向甲方提供甲方财务部门认可的合法的等额发票，否则甲方有权拒绝或延期付款。

　　4 经卖方同意，计价和支付为不同币种的，按合同签订当日中国人民银行公布的汇率中间价结算。

　　四、交货日期

　　1 个日历天内将设备生产完毕，具备提货条件，将设备运至施工现场指定位置，最迟到货日期不得超过双方安装合同中的预约开工日期。

　　2 卖方在约定期内未收到预付款，或双方未对产品技术规格及设计确认的，卖方的交货日期将根据预付款收到的时间或产品技术规格及设计确认的时间（二者中以后一时间为准）以天为单位顺延。

　　五、货物到货后存放地点工地现场买方指定地点。

　　六、货物存放方式

　　由卖方负责运输，并购买相关保险，货到工地后由卖方负责保管并为后续安装作做好准备工作。产品运送到达地址为：

　　七、产品包装

　　1 卖方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。

　　八、产品质量保证

　　1 卖方保证本合同产品符合双方确认的产品规格以及营业设计图样，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。

　　2 本合同中国产电梯产品按GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》标准制造;进口商标电梯产品按GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》标准制造;自动扶梯和自动人行道按 GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》标准制造；液压梯按我国拟等效采用的欧洲标准 EN81-2：1998《液压梯制造与安装安全规范》标准制造；杂物电梯按国家 JG135-20xx《杂物电梯》标准制造。

　　3 由卖方负责安装的产品，在买方合理正常的使用下，产品质量保修期为政府部门验收合格之日起的24个月。

　　4 按照国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）规定：电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的单位进行。买方或使用单位必须与卖方签订《产品安装合

　　同》，由卖方负责产品的制造和安装质量。

　　5在质量保证期内，卖方对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归卖方所有，由卖方统一回收。

　　6 产品投入使用之前，买方应仔细阅读卖方随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令），并遵照执行。

　　7 为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新，不补差价。

　　九、产品质量验收

　　1 本合同产品规格详见双方确认的“产品规格表”（附件一）。 2 双方履行安装合同后，卖方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收，并另向买方出具产品安装检验报告和产品合格证书。

　　十、违约责任

　　1 除不可抗力外，卖方未按合同规定期限交货，或买方未按合同规定期限付清货款的，违约方必须按逾期部分货款总额的每天万分之四的比例，向守约方支付逾期交货或逾期付款的误期损害赔偿金。上述误期损害赔偿金是违约方对此类违约应付的且可预见的唯一损害赔偿费，对该误期损害赔偿金的支付不影响违约方按照合同规定应该继续履行的义务。

　　2 除不可抗力外，卖方不能交货，或买方中途退货或被视作自动退货的，守约方有权选择解除合同，违约方应向守约方支付不能交货部分或退货部分货款总额30%的违约金，守约方直接损失超过违约金部分，按照法律规定予以追究。

　　3、一旦电梯发生故障，如果卖方在收到买方发出的书面维修通知后的24小时内没有派专业人员到现场开始维修工作，买方可采取必要的补救措施，可动用涉及故障电梯的5％的保证金，请第三方维修。如超出5%的部分，须经买卖双方协商达成一致后，由买方先行垫付，但卖方须在接到买方书面通知后的3天内归还买方垫付的维修金并补足维修费用。

　　4、如本合同产品买卖部分按本合同约定提前终止或解除的，双方签订的产品安装部分同时终止或解除。

　　十一、其它

　　1卖方已具备交货条件，但买方未在合同约定的交货日期接收本合同产品的，卖方可免费保管60天，自第61天起，买方按如下价格向卖方支付仓储费：国产电梯每台60元/天、进口的电梯每台120元/天，该仓储费在卖方发货前付清。2本合同产品的风险自产品安装完成且政府部门验收合格交付买方之日起转移。但不论何种情况，买方在没有付清本合同项下95%货款而获取产品的，该产品的所有权仍归卖方所有，买方不可另行转让和处置。

　　3 本合同及附件中的选择项以“√”示选定，以“×”示否定，“产品规格表”以双方授权签署人的签字并加盖公章以示确认。

　　4 本合同签订时，需要对合同条款增加和更改的，双方应在“另行约定事项”中约定，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。

　　5 本合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另行签订“合同修改书”，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。 6 “产品规格表”、“土建技术要求”、“营业设计图”、“另行约定事项”、“合同修改书”、“产品样本” 及其他与本合同有关的协议均为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。

　　7 买方自行对本合同产品进行额外装潢的，装潢设计方案需经卖方技术部门确认。未经确认，擅自装潢而造成的一切后果由买方承担。 8本合同正本一式肆份，双方各执贰份。

　　十二、保修及保养的约定:

　　1 、电梯在质保期内，由于卖方产品本身产生的质量问题，卖方承诺负责维修或更换。质保内容为：

　　产品质保期期限约定为自产品经政府部门验收合格后之日起的24个月。（1）质量回访服务：

　　在经政府部门验收后的24个月内，公司将免费提供定期产品质量保证服务。在产品质保期内，按照“电梯保质期回访单”的项目要求，以每季度至少对用户实施一次，且每两次时间间隔不得

　　大于三个月的频次进行回访。质量回访人员将按回访要求对产品质量和运行状况进行了解，并对产品进行必须的现场检查或修理。（2）售后三包服务：在质保期内对确由产品质量而非人为因素及不可抗力原因引起的零部件损坏予以免费更换。更换下的损坏部件由卖方统一回收、处理。

　　（3）24小时急修服务：公司在全国各分公司都设有24小时急修中心，在接到用户报修信息后，由急修中心通知相关维修站急修人员以最快的速度赶赴现场，迅速排除故障，并将故障原因反馈至公司急修管理部门，以便在今后采取相应的预防性措施。

　　（4）人员培训服务：买方应在质保期内为用户免费提供“用户手册”等电梯使用资料，并为用户培训电梯维护管理人员，使他们初步掌握一些电梯日常使用中的维修保养管理知识。卖方在产品验收后对买方人员或物业管理人员提供2个人次（为期3-5个工作日）的设备使用、简单故障排除培训（指现场培训，食宿由各方自理）。

　　2、卖方承诺，提供保养的方式为******。保养具体内容为：

　　（1）每月定期保养服务：电梯保养人员根据“SMEC电梯维修工艺”的要求，根据“SMEC月度保养计划” 所规定的日期,按“SMEC电梯/自动扶梯保养作业报告”所列的项目逐项实施保养。（2）年度周期保养：电梯保养人员根据年度保养计划周期要求进行保养作业。每月对电梯进行2次维修保养，其中间隔天数不超过15天一次。（3）24小时应急修理服务。

　　（4）一梯一档记录：将买方每一台电梯的保养记录、故障现象、零部件更换情况进行归档。（5）年检服务：我公司将配合用户做好政府主管部门对用户电梯的设备年检工作，对政府部门提出的保养环节、部位的整改内容及时进行整改。

　　（6）以上保养包含定期检查及故障维修的人工费及润滑油费用。