工程分包合同

时间:2022-03-15 12:56:04 工程合同 我要投稿

工程分包合同15篇

  随着法律观念的深入人心,合同的类型越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编帮大家整理的工程分包合同,希望能够帮助到大家。

工程分包合同15篇

工程分包合同1

  甲方(全称):上海市第五建筑有限公司

  乙方(全称):

  根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《上海市建筑市场管理条例》及有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一致,订立本合同。

  工程概况

  1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

  1.3 承包范围及内容:

  1.4 建筑面积:

  1.5 甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

  1.6 承包方式:本工程采用"包工料机消耗,包工期,包质量,包安全,包文明施工,包环境保护,包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等"的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。

  合同工期

  2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。

  2.2 合同工期:本工程于 年 月 日开工,

  至 年 月 日竣工,共 个日历天。

  2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的 计算,按天累计。

  第三条 质量

  3.1 本工程质量等级为 。

  3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为 。

  3.3 本工程质量必须通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认。

  3.4 乙方必须严格按本工程的施工图纸,设计说明,设计变更,技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工。随时接受甲方,监理,业主的检查检验,并为检查检验提供便利条件。

  3.5 乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期,经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

  3.6 乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任。

  3.7 甲方为维护自身的声誉,品牌,形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

  第四条 环境安全标化

  4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到"上海市标化工地"标准要求,并承担安全贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用。如达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价 %的罚款。

工程分包合同2

  发包方:_________________________(以下简称甲方)

  法定代表人:_____________________

  经营地址:_______________________

  联系方式:_______________________

  工程项目负责人:_________________

  联系方式:_______________________

  分包方:_________________________(以下简称乙方)

  法定代表人:_____________________

  经营地址:_______________________

  联系方式:_______________________

  工程项目负责人:_________________

  联系方式:_______________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将有关安装专业分项工程分包给乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

  第一条 工程名称、地点、分包范围和内容及分包形式

  1、工程名称:_____________________

  2、工程地点:_____________________

  3、分包范围和内容:

  (1)、施工蓝图范围内[消防除外]的所有水、电等安装工程(弱电仅包括洞口预留、线管、线盒埋设),包括所有的管路预埋、洞口预留。

  (2)、甲方直接下指令或转发业主方的设计变更。

  (3)、未经甲方同意,乙方不得对本工程作任何更改和改变。

  (4)安装工程结算、资料整编。

  4、分包形式:本工程采用“包工、包料、机械、消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容”。

  第二条 合同工期

  自________年______月______日起至________年______月______日竣工,结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件等所有的安装项目同步到位,装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方有权向乙方处以______元/天的罚款。

  第三条 工程质量

  1、本工程质量达到标准,工程质量以《建筑工程质量统一验收标准》GB50300-20xx及配套的水电现行验收规范、国家行业、地方标准进行验收。

  2、对隐蔽工程验收,由乙方提前书面通知甲方,由甲方会同监理方及时验收,如验收不合格,乙方不得进行下道工序施工。

  3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终验收。

  4、验收工作由甲方负责组织验收,在验收中如发现工程质量未达到合同约定的质量等级标准,乙方无条件免费返工。

  5、保修期限及保修起始日按甲方与业主签订的工程承包合同中的约定执行,具体约定保修期限为:电气管线、上下水管线安装工程为______年,保修起始日为:________年______月______日,自单位工程竣工日算起。

  6、在保修期内,若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应,则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修,如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的,乙方承诺不足部分继续由乙方承担。

  第四条 安全文明施工

  1、本工程乙方现场安全施工要求为:乙方按照甲方安全技术交底进行施工,并配备兼职安全员与专业电工,保证安全无事故。如若出现安全事故乙方自行处理,与甲方无关。

  2、乙方应遵守施工现场临时用电规定,遵守机械使用规程,应做到文明施工,工完场清。乙方应对所属工人进行安全交底,并做好记录。

  3、乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定,执行甲方对安全和文明施工的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用。

  第五条 合同造价及结算方式

  1、本工程合同造价暂为:____________

  2、结算方式:本工程乙方根据甲方和业主方提供的设计施工图及设计变更、签证计算工程量,按照______安装消耗量定额、现行价目表及相关配套取费文件以及总包合同的结算办法计算工程造价,结算总造价下浮______% 即为乙方结算价款。

  3、甲方的设计变更及转发业主方的设计变更,乙方应立即执行。设计变更引起的工程量变化按本合同规定予以计算,按变更单增减数量计算,计算方法同本款第1.2.3条规定。

  第六条 工程量计算及付款

  1、乙方每月该工作量经业主、监理验收合格后由甲方在______日内审核完毕并确认。对乙方未经业主认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,业主不予计量。

  2、工程款拨付按甲方与业主签订施工总承包合同执行,若甲方出现工程款延期支付,甲方对乙方的工程款支付则可能出现相应程度的延期。

  3、单位工程竣工验收通过,工程完成结算后一个月后甲方向乙方支付至工程总价款的______% 。

  5、本工程保修金为工程总造价的质量保修金的______%,满二年后无质量问题返还质量保修金的______%。

  第七条 材料机具供应

  1、本工程的材料均由乙方采购。乙方在正式采购前应事先收集该供应商的相关资料(经营执照、产品生产许可证和准用证等),报甲方认质认价批准后方可实施采购。

  2、本工程的材料质量须经甲方验收认可,乙方向甲方提供实物封样并提供各种质保资料,未经甲方认可的材料不得进入施工现场,进场材料经甲方检查质量不符合设计及规范的,乙方必须无条件退换,如有弄虚作假,一经发现,乙方承担全部经济责任。

  第八条 双方职责

  1、甲方责任:

  (1)负责该工程的全过程管理、协调、负责组织工程验收。甲方向乙方提供技术资料。

  (2)开工前将施工图纸 壹 套交于乙方,及时提供有关资料,办理设计变更手续。

  (3)为乙方提供垂直运输机械及其他双方约定由甲方提供的其它施工机构,并提供施工用水用电,其费用包括在结算造价下浮中,不得对乙方另行计算费用。

  (4)甲方对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全文明施工方面的交底。

  (5)甲方负责施工过程中对质量、安全、施工进度、场地等方面的指导监督、检查,发现问题及时向乙方提出整改意见,如乙方不能及时整改,甲方有权处罚。

  (6)甲方向乙方无偿提供办公室一间,库房一间及工人住宿房至少两间。

  2、乙方责任

  (1)乙方签订合同时向甲方交纳保证金人民币______万元(大写:________万元),主体封顶后全额无息退还。

  (2)乙方要接受甲方委派项目负责人或管理人员对该项目全过程的管理指导、管理。乙方必须配备全套管理人员在现场进行指导施工。

  (3)乙方每月向甲方提供下月施工进度计划,同时书面汇报下月施工前材料、机具、设备、劳动力等方面的落实情况,必须严格按照合同工期,有足够、固定的人员,确保工程进度,必须满足甲方提出的施工进度要求。

  (4)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准。

  (5)必须严格遵守国家法令、法规和政策,遵守甲方单位和建设单位的各项规章制度,严格安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工。

  (6)设计中注明的国家和地区颁布的标准图、标准设计,由乙方自备。甲方提供两套原图纸给乙方,乙方不够需要的,自得复制(但不得提供给他人),费用自理。

  (7)乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状。

  (8)乙方杜绝私招乱用社会闲散人员,乙方现场施工操作人员不得使用十八周岁以下未成年工及55周岁以上的老年工。

  (9)施工现场严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等;不准用公物制作私人用具,不准打架斗殴和聚众闹事,严禁流氓活动和其他违法乱纪行为。

  第九条 其他条款

  1、乙方不按合同执行,或以各种理由拒不完成分包工程内容的,甲方可按其对工程实际影响的范围和内容,处以罚款。

  2、在合同履行过程中乙方应随时接受甲方相关人员发出的合理指令,并积极履行,乙方拒不执行指令,甲方可委托其他施工单位完成。甲方可按其对工程实际影响的范围和内容,处以罚款。

  3、在合同履行过程中乙方应随时接受甲方相关人员发出的合理指令,并积极履行,乙方拒不执行指令,甲方可委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

  4、乙方应与本工程其他发包方积极配合,施工中因甲方另行委托,不属于乙方施工的内容,其与乙方相关的调试及配合仍由乙方负责。

  5、乙方在施工过程应随时接受甲方、监理及相关部门监督与检查,未经甲方同意,乙方不得越级与监理、业主方发生联系。

  6、就分包工程范围内的有关工作,乙方应执行经甲方确认和转发的业主或监理工程师发出的所有指令和决定。

  7、乙方应按时向工人支付劳动报酬;对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬,因乙方未及时向工人支付工资导致工人申述甲方及政府部门,甲方有权按乙方制定的工资标准先垫付,该款项在应付乙方工程款中扣回。

  第十条 分包合同生效与终止

  1、本合同自双方法定代表或委托代理人、约定负责人管理盖章后生效,自工程竣工交付业主使用、结算完毕、甲方支付完毕(不包括保修金)后,除有关保修条款终止。

  2、本合同在履行过程中如遇以下情形属乙方违约,甲方有权单方面终止本合同,由此造成的所有经济损失均由乙方承担。乙方不能满足甲方施工需要、工期严重滞后、工程质量不能达到本合同约定标准或出现重大质量安全事故。

  第十一条 争议解决

  1、合同在执行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则商定,补充工程量签证给乙方,乙方不得与业主签订任何合同或协议,否则作为违约处理。

  2、如若乙方施工未达到业主、监理、管理公司的质量要求,遭到业主、监理、管理公司三方退场的情况,乙方应无条件退场,甲方按乙方完成产值的______%结账

  3、本合同未尽事宜双方另行商议,并应形成书面补充合同,与本合同具有同等约束力。

  4、本合同一式贰份,双方各执壹份,具有相同法律效力。

  发包方(公章):__________________

  分包方(公章):__________________

  法定代表人(签章):____________

  法定代表人(签章):____________

  工程项目负责人:________________

  工程项目负责人:________________

  ________年______月______日

  ________年______月______日

工程分包合同3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为保证本工程的质量、安全、施工进度,结合施工生产需要,经双方协商一致,特签订本劳务用工合同,甲、乙双方共同遵照执行。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程工期:

  日(其中主体砼结构工程断水日期最迟为 20xx 年 月 1 日),过程施工进度按甲方的施工进度计划为准。

  四、 承包的工作内容:

  甲方将承接工程的钢筋分项工程定额包含的全部作业内容交由乙方完成,其分项劳务工程的承包工作范围和内容如下:

  1、按施工图纸设计要求(含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单)、现行标准规范和甲方有关安全技术交底、作业指导书的要求进行钢筋分项工程的施工。

  2、本工程实体所需(设计需要、规范规程需要及施工技术措施需要设臵的以及二次结构的柱、梁、板、压顶、水平带的钢筋)的各种钢筋的翻样、调直、切割下料、制作、焊接、攻丝、安装、预留预埋、校正(含基础结构钢筋),浇筑砼时的护筋、施工所需的各种垫块的制作安装。

  3、施工现场钢筋成品、半成品的多次转运,将施工所需的各种材料采用人力或机械转运至作业地点。

  4、钢筋制作、安装项目中所用的全部扎丝、焊条及其它辅材均由乙方自行采购并承担全部费用,材料必须满足设计及规范要求;自备钢筋调直、切割下料、制作、安装、焊接需用的所有机械设备(电渣压力焊应包括焊1、本合同总工期从 年 月 日至 年 月

  剂)及其附属设施、工具用具,并承担其维修、租赁及材料费用。如有机械连接,由甲方提供连接件及技术指导、加工机械,由乙方负责制作安装,并自备必需的工具用具。

  5、乙方应配备具上岗证的钢筋施工管理人员,并严格按照工程施工图、含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、现行标准规范的要求编制钢筋下料表,提前两周向甲方提供三份完整的钢筋配料表,经甲方审核后返还二份给乙方作为制作安装的依据。每月15日前,乙方必须将下月的钢筋使用计划报至工长签字后送甲方材料部门,并对其准确性负责。

  6、按甲方要求对现场施工余料的清理、回收,并负责对余料的修复和二次利用。

  7、施工操作过程中必需的钢筋加工房的搭拆、操作平台和施工通道的搭设拆除。施工现场的成品、半成品堆码时堆场设施的安拆。

  8、安全文明施工及环境保护:

  (1)、安全文明施工严格按《JGJ59-99》标准执行,安全标语、安全警示、标识齐全、明显,生产区、生活区的场地保持清爽、清洁,材料堆码整齐、设备放臵有序,达到市级文明施工现场标准。

  (2)、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。施工噪声、扬尘必须控制在政府规定的标准内。

  (3)、乙方承担按《JGJ59-99》标准进行安全文明施工所需的人工费和合同约定应该承担的材料费(包括安全劳保用品),必须保证施工期间施工区域达到现行安全文明施工的要求。

  9、乙方承担的其它工作内容及费用:

  (1)、配合水电安装、门窗制作安装、玻璃、楼梯栏杆扶手及其它各相关专业分部分项工程的施工并承担所有的配合费用。

  (2)、因施工需要应采取的施工措施等费用。

  (3)、各工序之间、各工种之间的协调配合及施工现场的成品保护。

  (4)、自备足够的施工必需的机械设备(除塔吊以外的所有钢筋制作安装的机械设备)、工具用具和低值易耗品和防风避雨设施,并承担其费用。工具用具、机械设备、清理、维护和分类堆码。

  (5)、各工序完工后及时将各楼层内的机械设备、施工余料、建筑垃圾

  分类清理、堆码,并吊、转运至甲方指定地点,做到工完场清。因乙方造成的污染须由乙方负责清理干净。

  (6)、施工过程中各种施工措施及安全措施的实施并承担费用。

  (7)、配合施工现场试验、检验的人工费用。

  (8)、确保施工操作层上下畅通方便。

  (9)、自备各种机械设备及其附属设施、防护设施并承担相关所有费用。

  (10)、承担各种自备机械设备的租赁和维护修理费用。

  (11)、承担施工现场的安全文明施工发生的费用,必须保证施工期间自身施工区域内达到现行安全文明施工的要求。

  (12)、在乙方的下道工序发现存在问题后,乙方应积极整改,保证下道工序的顺利施工;同时,如果因为乙方的原因给甲方或其他施工队伍造成损失的,由乙方据实赔偿给甲方或其他施工队伍。

  (13)、乙方必须配合甲方在工程竣工验收和移交期间的相关工作,对发现的乙方施工范围内的工程质量问题或其它问题积极组织整改。

  (14)、工程未交付建设单位之前,乙方负责工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。

  (15)、工程质保期期间,如出现存在质量问题,乙方必须在接到甲方通知后24小时内赶到现场及时处理,发生的所有费用由乙方承担。

  五、工程质量:

  1、乙方必须严格按甲方提供的施工图、图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、甲方有关技术交底、作业指导书和业主、监理、甲方现场技术人员的要求施工。

  2、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合现行国家施工质量验收规范和质量检验标准,应杜绝质量通病的发生。

  3、工程质量目标: 一次性验收合格 。

  六、劳务合同承包方式、价款、保证金及劳务款中间支付、结算、付款:

  1、承包方式:

  乙方承包该工程的劳务施工,乙方承包后不得再次转包或分包。

  2、计量、计价方式:

  劳务费价格依据施工图纸、图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、作业指导书及“工程范围”所包含的所有工作范围和内

  容,钢筋制作绑扎等全部内容,计量以甲方审核后的钢筋料表作为最终结算依据,计价按每吨 460元包干。零星借工,签证用工按普工每工日 70元,技工按每工日 90 元结算。(以上包干单价包含:建筑施工劳务费、风险费、不可预见费、施工措施费、安全措施费、安全文明施工费、优质结构施工措施费、本工程其他专业施工配合费、政府规定的劳动者的劳保、福利、医疗、高温补贴等费用、机械设备和工具用具的使用费和维修费、乙方的各级管理费、利润、税金以及本合同第四条“承包的工作内容”中所产生的各种费用)。

  3、保证金

  乙方与甲方签订劳务合同后7天内一次性向甲方缴纳工程质量保证金人民币 0 万元(大写: 0 万元整)。

  4、中间支付:

  (1)、劳务费支付方式:

  每月25日,甲方按乙方当月实完工程量结算,次月20日前按完成量的 80 %付款。乙方当月劳务费在扣除“代扣费用”后以转帐支票的形式付至乙方的银行帐户上。付款时乙方出具建筑安装专用发票,并承担相关税费。乙方的预结方单,须经甲方项目工长、质检、安全、劳资、预算、财务人员验核,项目经理签字后报公司审批完毕作为财务支付的依据。乙方实完工程量算法按形成钢筋砼构件所需的钢筋净用量以吨位计算;同时,以钢筋砼构件钢筋净用量作为结算工程量(钢筋损耗不计工程量)(以竣工图为依据计算)。经甲乙双方认可,根据施工现场的进度情况,以乙方实完工程量计算支付劳务费。

  (2)、代扣费用:材料及工具用具调拨费、借款、生活费、违规违章处罚、床位费、暂住证费及其它行政事业性收费等费用由乙方承担,由甲方代扣。

  5、质保金的预留:

  a、根据国家关于建筑工程保修的有关规定,乙方自工程竣工验收并移交建设单位之日起,负责对本工程免费保修,保修期为 2 年。乙方向甲方绩纳的工程质量保证金按其劳务总价款的 1.5% 预留。

  b、保修期内乙方应在接到甲方发出修理通知书24小时内派人维修,否则甲方自行组织人员维修,所产生的费用由乙方承担。

  c、如果保修期间工程发生质量缺陷,确因乙方原因造成,则由乙方自行修复。若因建设单位使用不当造成的损坏,乙方应积极维修,并承担人工费,材料费由甲方承担。

  6、劳务费用结算:

  主体竣工验收合格后1个月内双方同办理劳务结算手续,竣工验收后甲方向乙方支付“结算劳务金额×98.5%-累计已付款-代扣费用”,即支付至结算劳务费总金额的98.5%,余下的1.5%作为质量保证金。

  7、保证金的退还

  主体工程断水后30天内,甲方退还乙方保证金人民币 万元,保证金均不计息。

  七、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)、保证现场“三通一平”,并满足施工作业需要,提供施工人员的基本生活设施(临时住房、食堂、水、电、铁床)。

  (2)、向乙方提供施工图 壹 套和有关设计文件。

  (3)、向乙方进行施工组织设计(含作业指导书)、施工图(含图纸会审、设计变更通知单、技术变更核定单)、定位放线、测量、试验等进行技术交底以及下达该工程进度、安全质量措施和技术标准,并作好相应记录。

  (4)、甲方应向乙方提供塔吊(至甲方与本工程建设单位约定的主体断水时间之前)、套丝机械、配电箱及电线、电缆;按施工进度的需要,按时向乙方提供钢材、钢筋丝接套筒、等材料,提供安全生产“三宝”(安全帽费用由乙方承担),提供安全生产的警示标牌。

  (5)、编制施工组织设计、专项施工方案、材料需要计划,科学、合理安排现场生产,向乙方下达年、季、月、周施工进度计划书。

  (6)、对乙方施工技术、工艺进行技术指导、监督,对施工程序、工程质量、工程进度、安全文明施工、进场材料的管理和使用进行监督、检查、评定。

  (7)、负责处理因测量、放线差错、材料质量不符合要求等因素造成的

  

工程分包合同4

  劳务发包人:

  劳务承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、劳务承包工作对象及劳务内容

  工程名称:

  工程地点:

  分包范围:

  质量标准:质量评定等级为合格

  二、工作期限

  开始工作日期: 年 月 日;

  结束工作日期: 年 月 日;

  总日历天数为: 天。

  三、劳务价款

  1、本工程的劳务价款采用下列方式计算:

  根据20x年《 省安装工程计价表》,按实际完成的工程量清单计算,采用人工定额基价为 37元/工日 , 取机械费定额总价的 50% 。

  2、劳务价款的支付

  (1)合同生效即支付预付款 30000 元;

  (2)进度款支付:

  每月根据本月完成的工程量计算价款, 支付 本月完成价款的60% ;

  (3)最终支付:

  工程竣工验收后,根据劳务结算总价款,支付至 劳务结算总价款的95% ;劳务结算总价款的5% 作为质量保修金,质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内,付清(质量保证金不计利息)。

  四、合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  (1)本合同;

  (2)本合同附件(施工图纸、补充协议);

  (3)本工程施工总承包合同;

  (4)本工程施工专业承包合同。

  五、图纸

  劳务发包人应在劳务承包人现场开工 3 天前,向劳务承包人提供图纸 2 套。 六、劳务发包人义务

  1、成立与工程相适应的项目管理机构,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底;

  2、除非本合同另有约定,劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用:

  (1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求;

  (2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

  (3)在施工前向劳务承包人提供相应的'地下管网线路资料;

  (4)在施工前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务承包人自身的手续除外);

  (6)在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施:满足生产生活要求 ,劳务承包人对其设施进行妥善保管;

  3、 统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

  4、及时提供相应的施工图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

  5、按本合同约定,及时向劳务承包人支付劳动报酬;

  6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  七、劳务承包人义务

  1、 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责,组织具有熟练技术的工人投入工作;未经劳务发包方授权或允许,不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

  2、 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,经劳务发包人批准后严格实施;

  3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;

  4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;

  5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。

  八、工程量及点工的确认

  1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人,由劳务发包人确认,作为进度款的支付依据;

  2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人,由劳务发包人确认,作为工程款的结算依据;

  3、全部工作完成,经劳务发包人认可后14天内,劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。

  九、争议解决

  合同双方在履行合同时发生争议,采取以下方式解决:

  (1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向有管辖权的人民法院起诉。

  十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。

  十一、合同份数

  本合同正本肆份,具有同等效力,由双方各执二份。

  十二、补充条款

  十三、合同生效

  合同订立时间: 年 月 日

  合同订立地点:

  本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

  劳务发包人:(公章) 劳务承包人:(公章)

  住 所: 住 所:

  法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  开户银行: 开户银行:

  帐 号: 帐 号:

  邮政编码: 邮政编码:

工程分包合同5

  承包人: (全称) (以下简称甲方) 分包人: (全称) (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方充分协商,就分包工程施工事项达成如下协议。

  第1条 分包工程概况

  1.1 分包工程名称:

  分包工程地点:

  分包工程内容:

  分包工程承包范围:

  1.2 开竣工日期:

  1.3 质量标准:(按照甲方与业主签订的主合同技术规范要求执行)。

  第2条 承包方式与合同价格

  2.1 本工程采用下列(任何一种)方式承包:

  a、 固定总价(含管理费及其它税费);

  b、 单价(含管理费及其它税费)承包,列工程量清单,按确认的工程量结算。

  2.2 本合同价格(单价或总价),无论何种原因均不作调整。

  2.3 合同价款:元(大写:人民币元)。

  2.4 元(合同价格的 %)的履约保证金,甲方在保修责任终止后14天内把履约保证金退还给乙方。

  第3条 转让和分包

  3.1 本合同工程不允许转让和再分包。

  第4条 农民工权益保障

  4.1 乙方应遵守有关法律、法规和规章的规定,充分保障农民工的合法权益。其工资应当以货币形式按月支付,不得拖欠、克扣,必须依法为其购买必要的社会保险和商业保险。

  第5条 材料和设备

  5.1 除按约定由甲方供应的材料和设备外,为完成本合同各项工作所需的材料和设备,均由乙方负责采购、验收、运输和保管,同时乙方须按有关规定向甲方提供出厂证明、质量合格证。

  5.2 乙方须提交一份满足合同进度的材料和设备计划予甲方审批。

  5.3 按合同规定由甲方提供的工程设备的名称、规格、数量、交货地点和计划交货日期(由业主供应的材料如低于市场价格的须核定消耗量),均应规定在合同条款中。

  5.4乙方使用的施工设备影响工程进度或质量时,甲方有权要求乙方增加或更换施工设备,乙方应予及时增加或更换,由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

  第6条 工程进度

  6.1 乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程。

  6.2 不论何种原因造成施工进度滞后,乙方均应按甲方的指示,采取有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。

  6.3 工程暂停施工后,乙方应积极与甲方协商采取有效措施消除停工因素的影响。当工程具备复工条件时,乙方应在指定的期限内复工,若乙方无正当理由拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

  第7条 工程技术与质量

  7.1 乙方须按甲方要求编制详细的技术措施和施工组织方案。

  7.2 乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。

  7.3 乙方应严格按甲方的相关规定和指示,对工程使用的材料、工程设备及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量控制检查。

  7.4 甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为甲方的质量检查和检验提供一切方便。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应负的责任。

  7.5 乙方负责采购的材料和工程设备,验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。乙方还应按规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交甲方,其所需费用由乙方承担。

  7.6 隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理人员检查并在检查记录上签字后,乙方才能进行覆盖。

  第8条 安全生产与文明施工

  8.1 甲方统一监管本工程的文明施工,负责管理和协调全工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项。

  8.2 乙方应按合同规定履行其安全生产职责。

  8.2.1乙方应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员,加强对施工作业安全的管理。

  8.2.2乙方应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理,制定安全操作规程。

  8.2.3乙方应配备必要的安全生产设施和劳动保护用具,并经常对其职工进行施工安全教育。

  8.3 乙方在施工过程中,应遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定,并应对其违反上述法律、法规和规章和本合同规定所造成的环境破坏、人员伤害和财产等损失负责。

  8.4 乙方应在其施工中,落实环境保护的处理措施。

  第9条 双方的一般义务和责任

  9.1 甲方的一般义务和责任

  9.1.1 交底。

  9.1.2

  9.1.3 ,完成应由甲方承担的施工准备工程(主要为水、电、通讯等施工管线,主要交通干道及公共道路),并提供给乙方使用。

  9.1.4 在(约定时间)按有关规定向乙方提供现场测量控制点。

  9.1.5 负责整个施工场地的管理工作,协调乙方与同一施工场地的其他分包人之间

  9.1.6 按国家有关规定负责统一监管本工程的安全文明施工;负责审查乙方采取的环境保护措施,并监督其实施。

  9.1.7 按规定主持和组织工程的竣工验收。

  9.1.8 承担本合同条款中规定的其他一般义务和责任。

  9.2 乙方的一般义务和责任

  9.2.1 完成施工准备工作。

  9.2.2 认真执行甲方发出的与本合同工程有关的任何指示,按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外,乙方应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品。

  9.2.3 按有关规定认真采取施工安全措施,确保工程安全及管辖的人员、材料、设备的安全。

  9.2.4 在进行本合同规定的各项工作时,应保障甲方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。

  9.2.5 按甲方的指示,为其他人实施与本合同工程有关的工作提供必要的条件。

  9.2.6 工程未移交甲方前,乙方应负责照管和维护,移交后乙方应承担保修期内的缺陷修复责任。

  9.2.7 在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。

  9.2.8 应允许甲方、业主、监理人及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内,合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点,以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点,乙方应提供方便。

  第10条 结算与支付

  10.1 单价承包的项目,乙方按月对已完成的质量合格的工程进行计量, 并在每月甲方对乙方提交的工程量月报表的工程量进行复核,但甲方审核的工程量不能超过监理人审核的量。

  10.2 总价承包项目的结算,甲方将工程量清单中的总价承包项目进行分解,分解其

  10.3 甲方有权通过对以往历次已签证的月进度付款证书的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改;乙方亦有权提出此类修正或更改,经双方复核同意的此类修正或更改,应列入月进度付款证书中予以支付或扣除。

  10.4 甲方应从第一个月工程结算开始,在给乙方的月进度结算中扣留%的金额作为保留金。

  10.5 在本合同工程保质完成并由监理人向甲方出具保留金付款证书后,甲方将保留金总额的一半支付给乙方。在全部工程的保修期满时,甲方将其余的保留金支付给乙方。若保修期满时尚需乙方完成剩余工作,则甲方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的保留金余额。

  第11条 完工与验收

  11.1 当已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目,乙方即可向甲方提交完工验收申请报告(附完工资料)。

  11.2 乙方应配合甲方进行验收。根据主合同无需由业主验收的部分,甲方按照验收程序自行验收。

  11.3 分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的,乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任,承担缺陷修复的全部费用。

  11.4 分包工程竣工验收后,双方按照约定的合同价款进行工程竣工结算。

  11.5 乙方已将合同工程全部移交给甲方,且保修期满,合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时,合同自然终止。

  第12条 违约和索赔

  12.1 在履行合同过程中,由于乙方的原因,造成工期延误、发生重大安全和质量责任事故等均属乙方违约,甲方可通知乙方解除合同,乙方须承担由此增加的费用和工期延误责任。

  12.2 在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件,当甲方通知乙方进行抢救时,乙方声明无能力执行或不愿立即执行,则甲方有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应由乙方负责,由此引起的费用应由甲方在甲方支付给乙方的

  12.3 甲方根据总包合同的约定向监理人递交任何索赔意向通知或其他资料,要求乙方协助时,乙方应予以积极配合。若因乙方未予积极配合,使得甲方涉及到分包工程的索赔未获成功,则甲方可在应支付给乙方的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

  第13条 争议的解决

  13.1 甲方和乙方或其中任一方对某项决定持有异议,又未能协调取得一致意见而形成争议。在争议尚未获得解决之前,乙方仍应继续按甲方的指示认真施工。双方继续履行合同,保持分包工程施工连续,保护好已完工程。

  13.2 甲方和乙方应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议,若不能协商一致,则任何一方均有权向人民法院起诉。

  第14条 风险和保险

  14.1 乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿:

  a、人员的伤亡;

  b、分包工程以外的任何财产的损失或损害。

  14.2 工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由乙方承担风险责任。

  a、由于乙方对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏; b、由于乙方的施工组织措施失误造成的损失和损坏;

  c、其他由于乙方原因造成的损失和损坏。

  14.3 乙方必须为其雇用的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

  14.4 乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任,由于乙方过失造成在乙方责任区内工作的甲方或第三者的人员伤亡,应由乙方承担其工伤事故责任。

  14.5 保险事故发生时,甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。 14.6 合同签订后发生不可抗力的风险造成工程的巨大损失和严重损坏,使双方或任何一方无法继续履行合同时,经双方协商后可解除合同。

  第15条 其他

  15.1 和权利履行其职责,如须短期离开工地,应事先征得甲方同意。

  15.2 乙方为实施本合同发出的一切函件均应盖有乙方授权的现场机构公章和授权代表签名。

  15.3 乙方应在开工前向甲方提交乙方在工地的管理机构以及人员安排的报告。甲方有权随时检查乙方人员的上岗资格证明。甲方有权要求乙方撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员。

  15.4 严禁对本合同有关的单位和人员进行贿赂和使用不正当竞争手段谋取非法利益,构成犯罪的提交司法部门处理。

  15.5 乙方须服从甲方转发的业主或监理人与分包工程有关的指令。乙方不得直接致函发包人或监理人。

  15.6 除合同另有规定外,甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在协议书上签名并盖单位公章后,合同生效。

  15.7 未尽事宜,经双方协商一致后,可对本合同进行补充或修改并形成补充协议。

  15.8 本合同正本两份,具有同等效力,由承包人和分包人分别保存一份。 本合同副本 份,甲方执 份,乙方执 份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程分包合同6

  发包人:(以下简称甲方):_________

  承包人:(以下简称乙方):_________

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则,经甲乙双方协商,就工程分包事项达成一致,订立如下合同条款。

  1、工程概况及分包内容

  工程名称:_________

  工程地点:_________

  工程概况:_________

  分包内容:所有钢筋加工、制作、绑扎工程。(所需的绑丝由乙方承担)。

  1、分包方式:清工

  2、合同价款:按建筑面积计算:_________元/㎡。一次性包死,价格不可再调。

  3、分包工期

  4、质量标准:达到国家执行《建设工程质量验收规范》合格标准。

  5、付款方式:

  1)地下室封顶完成后,付所完工程量价款的70﹪。

  2)±0。000以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70﹪。

  3)主体完工后,经甲方验收合格后(剔凿部分完工)其余部分一次性付清。

  6、甲方的责任和义务

  1)组建项目管理班子,办理竣工手续。

  2)负责组织分部工程的验收。

  3)负责提供施工用的设备及周转材料。

  7、乙方的责任和义务

  1)按照本工程的质量、工期等要求组织合理的劳动力进行施工。

  2)施工现场要保持工完场地清。

  3)妥善保管并合理使用进场的建筑材料、机械设备及周转材料。如果使用不当,造成的损失由乙方负责。

  4)乙方自付的施工中的绑丝在第一次拔款前由甲方垫付,自第一批工程款后由乙方自己承担,前期垫付的材料款在第一次拔款中扣除。

  5)严格按设计图纸和验收规范组织施工,工程达到合格标准。如发生质量问题,乙方承担由于自身责任造成的质量修改、返工及材料的浪费。

  6)遵守建设工程安全生产的有关法律法规,自行配备必要的安全防护用品,对工人进行安全教育,不违章指挥,不冒险作业,确保安全生产。并接受上级安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施。如施工中发生安全事故,费用在20xx元以下由乙方负责,在20xx元以上的医疗费用由保险费承担。(保险公司赔付多少付乙方多少)

  7)由于自身施工进度慢造成的工期延误,乙方必须承担由此发生的费用。

  8)自觉接受甲方及有关部门的管理,监督和检查,与现场的其他单位人员配合好工作。

  9)按协议在拔付乙方的进度款之前,由乙方提供给甲方工人工资表,并由乙方施工人员亲自签名。

  10)乙方不得再将工程转包他人,

  11)本合同一式二份。甲乙方各执一份,本合同自双方签字后生效。合同内容履行完终止。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

工程分包合同7

  总包方(甲方):____________________________

  地 址:____________ 邮码____________ 电话____________

  法定代表人:____________ 职务____________

  分包方(乙方):____________________________

  地 址:____________ 邮码____________ 电话____________

  法定代表人:____________ 职务____________

  依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条 工程项目

  一、工程名称:________________

  二、工程地点:________________

  三、工程编号:_________施工许可证号:_______营业执照号:_______

  四、分包工程范围及工程量(附预算书)

  五、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。

  六、分包工程人工费用________元。

  七、乙方投入工种及人数________人。

  第二条 工程结算

  按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人____计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。

  第三条 工程质量

  甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  第四条 安全生产

  一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

  三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

  第五条 生活管理

  一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。

  二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。

  第六条 分包工程人工费单价

  一、单位工程分包,每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干,每平方米____ 元。

  二、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。

  三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。

  四、清工每工日为________元。

  五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。

  六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)________元。

  七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。

  八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)

  第七条 材料供应管理

  乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。

  第八条 施工机具

  一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。

  二、手工操作工具,由乙方负责。

  三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。

  四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

  第九条 现场管理

  一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

  二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

  三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

  第十条 违约责任

  一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

  二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

  三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。

  四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。

  第十一条 附则

  一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第( )项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(2)向人民法院起诉。

  二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____ 备案。

  三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

  四、双方商定的其他条款:

  1.

  2.

  第十二条 合同附件及有效期

  一、合同附件:

  1.工程预算书;

  2.

  二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。

  总包单位:________________________

  法定代表人:______________________

  ____年____月____日

  分包单位:________________________

  法定代表人:______________________

  ____年____月____日

工程分包合同8

  发包方:(下称甲方)

  承包方:

  现甲,乙双方本着平等,公平,自愿的原则,就河池市第一人民医院门诊综合楼的砖砌体施工达成如下协议:

  一、 工程名称:河池市第一人民医院门诊综合楼。

  二、 工程地点:宜州市桂鱼街124号。

  三、 本工程采用乙方包质量,包安全,包文明施工,包成品和半成品的保护在内。

  四、 承包内容:本工程采用包工不包料的形式,乙方承包甲方第六层以上至天面所有砖体砌筑在内,砌砖包括植筋(含胶水在内),门过梁制安,构造柱,外墙窗台压顶,所有圈梁,卫生间返边等装模,捣砼所有工作在内(不含钢筋绑扎),甲方验收成品,乙方必须按照国家规范施工及验收。

  五、 现场施工要求,及材料机械设备配置

  1、 甲方仅提供砂浆机一台,其他一切大,小型工具由乙方包干(单价已含此部分费用在内)。

  2、 甲方负责提供主轴线,各层柱提供水平点,乙方负责墙体施工放线工作。

  3、 因设计图纸变更或小量修改返工,一次改动在二个工日内的(或不超过2m3工程量的)甲方不作任何补偿,结算按实际施工图计算工程量。

  4、 在施工过程中,乙方自行安排人员打砂浆,晚上加班拉砖上楼,要认真节省材料,当天砂浆要用完,当天下班前一定要把场地清理干净,砖块整齐堆放,做到文明施工,每天下班未清理的,违者按每次处罚200元,并承担甲方派人清理的一切人工费(砌体工程分包合同范本内甲方扣乙方人工费小工按100元/天,大工按200元/天计算)。

  5、 乙方施工人员必须有带班负责人在现场,要提前熟悉图纸,如有疑问应及时与施工单位沟通,避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。

  8、 乙方做好配合水电,消防等部门留置预留洞,线槽等工作 施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。 砌体的位置及垂直度应许偏差,用2m检查尺检查不得超过5mm;超过6mm的处罚100元每处;严重超过10mm的要求返工,并处罚500元每处。

  9、 砌砖前应充分淋水,未淋水的罚款50元每次。

  10、 为保证砌筑的墙体外观美观,整齐,要求砍砖必须使用专业工具锯刀,不得随意拿砖刀直接乱砍,如发现一次处罚50元每次。

  11、 乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干(或乙方自行钉木凳),甲方不提供门字架等。

  12、 乙方必须配合外架拆架,并做好零星修补工作。

  13、 乙方须服从项目部的其他管理条例,因施工场地紧张,安排加班的必须到位,确保材料进场不受耽搁,如安排加班不执行的,处罚1000元每次。

  14、 进场施工人员必须年满18周岁,乙方人员进入工地后不得闹事,斗殴,造成影响的处罚5000—10000元每次。

  六、 工期要求

  1、 乙方必须按甲方项目部排出的进度计划,组织足够的人力进行施工,按照甲方项目部要求的人数进场,如自乙方开始上楼面植筋计算进场七天内人数未达到30人以上的,乙方自行同意单价按本砌体工程分包合同范本单价下调30元/m3,且甲方有权另安排队组进场施工

  2、 不论发生任何情况,乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任何事项,未经甲方同意乙方无故停工一天,乙方同意甲方处罚乙方5000元/天作为赔偿,停工超过3天的,甲方视乙方自动退场,余账不结。

  3、 乙方必须完全服从甲方施工人员的管理和配合日常质量检查,有拒不整改的或辱骂、威胁施工人员的,将处罚班组负责人1000元每次。

  4、 乙方在施工过程中,达不到甲方要求的,甲方有权随时清退乙方所有人员,工程款按实际完成量的80%支付,乙方需无条件配合。

  5、 乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤安全事故,由乙方自行负责全部费用,单价已含此风险在内。

  6、 工地严禁施工电磁炉,热得快等高功率电器,每发现一台处罚200元一次,乙方必须自购液化气在制定地点煮饭等

  7、 进场人员必须做好三级安全教育工作,填好三级教育表,未填写好三级安全教育表的甲方不负任何责任,如发现未带安全帽的处罚20元每人次,穿拖鞋上岗的处罚20元每次。

  8、 乙方人员因任何纠纷聚齐到项目部闹事的,按照每人罚款1000元/次处理,如有问题需解决的,乙方只能派3个以内的代表负责协商解决。

  六、承包单价:采用固定综合单价元/立方米(单价已包含安全,质量,进度,风险费在内),施工单价不做调整,工程量按图计算,甲方每月按照乙方完成的成品80%支付工程进度款,当月工程款在下月15号前支付,工程全部完成后支付至90%,余款10%在修尾工作完成后一个月内付清。

  七、本协议一式二份,双方各执一份,砌体工程分包合同范本签字生效,款项付清后自动失效。

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  身份证号码:

  砌体工程分包合同范本订立日期:xx年 月日

工程分包合同9

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致,订立协议如下:

  一、承包方式:

  包人工、包质量、包安全。

  二、承包范围:

  设计图纸所列专业施工范围。

  三、工程质量:

  优良。

  四、结算方式:

  1、墙面贴砖:/㎡;

  2、地面铺贴石材:/㎡;

  3、地面找平层:/㎡;

  4、卫生间防水:/㎡;

  5、砖砌隔墙(包括抹灰):元/㎡,不除窗洞;

  6、粉墙/㎡,不除窗洞;

  7、零星事再协商;

  8、大理石干挂/㎡。

  五、付款方式:

  本工程以实际发生工日数据为依据,按每日 元/人生活费,每天支付一次,每月支付工程进度款至 ,工程完工质检合格,支付工程款的 ;工程竣工验收达到标准后,工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的 。

  六、甲方责任:

  1、提供所有民工的身份证复印件。

  2、乙方必须自备施工工具,负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料,保护好设备和制成品,如有损坏双倍赔偿。

  3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定,服从甲方管理和指挥,不得

  打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。

  4、乙方应按安全规范技术规范组织施工,确保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。

  5、乙方确保人身安全和饮食安全,发生责任事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。

  八、工程质量的约定:

  1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准,未通过建设方、监理方、甲方的验收,乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。

  2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。

  九、有关工期的约定:

  1、因乙方原因造成的延误,工期不顺延。因乙方原因延期竣工,延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期违约金。违约金不超过结算价款的3%。

  十、其它条款:

  1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  2、因乙方的施工未达到约定的质量标准,或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量,或者终止合同。

  3、若发包方与承包方意见发生分歧,经协商不能达成一致时,通过仲裁解决。

  4、乙方中途撤场负全部责任,包括退还已付所有工程款,合同双方签字生效。本协议一式两份,双方各执一份,工程完成自行消除。

  发包人:

  承包人:

  日 期:

  日 期:

工程分包合同10

  工程总承包: (以下简称甲方)

  劳务分包: (以下简称乙方)

  甲方开发的福康·黄金海岸商住楼项目,为保证外墙及屋面工程的施工质量和统一设计效果,将该项目的外墙及屋面工程的施工劳务按区段划分做统一分包,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,本着平等、自愿、公平和诚实、守信的原则,经双方协商,将该项工程劳务分包给乙方,特签订本合同,双方共同遵守执行。

  1、劳务分包工程名称:

  2、劳务承包工作内容: 施工图纸包括的所有人工、机械、周转材料、辅助材料的费用。(主材由甲方提供)。

  3、劳务承包外工作内容: 设计变更及签证工程的劳务费用。

  4、质量标准:按总包合同有关质量约定、国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定 合格 等级。

  5、分包工程工期

  年 月开工, 年 月竣工(不可抗力的自然因素影响,工期顺延)

  6、工程劳务价款

  本工程劳务承包总价约 万元(大写: 万元);以实际完成工程量结算为准。

  7、劳务价款的支付:

  按工程施工进度,以实际完成工程量按月支付以完工程价款的80%,其余款项在工程竣工财务结算办理完后30日内付清。

  8、工程财务结算:

  工程财务结算金额=工程承包总价±工程增加量及费用。乙方凭正式劳务发票收取工程款。

  9、甲方职责:

  9.1负责提供工程所需的主材,确保施工正常进行。

  9.2负责协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、机械、用水、用电及施工场地。

  10、乙方义务

  10.1按照施工图纸、施工组织设计、技术交底及施工进度计划,组织具有资格证书的熟练工人投入施工。自觉遵守操作规程及施工规范。投入足够的人力、物力,加强现场管理、科学安排作业计划,做到文明施工、安全施工,确保质量达到合格标准。

  10.2自觉接受甲方及有关部门的监督和检查,按甲方的要求对设备、材料统一管理,作到堆放整齐。

  10.3做好已完工程的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此而引起的一切经济责任,如由配合班组造成的成品损坏,由当事班组承担一切经济责任。

  10.4妥善保管,合理使用甲方提供的各种机具、周转材料及其它设施。

  10.5乙方应服从甲方及现场负责人的指令。

  11、安全施工

  乙方应遵守建设工程有关安全生产的管理规定,对现场施工人员进行安全教育,负责施工人员的安全管理,严格按安全标准进行施工。若发生安全事故,甲、乙双方应参照现行法律、法规协商处理。

  16、争议

  甲乙双方对合同发生争议时,可自行和解或要求有关部门调解。和解、调解不成时,可向辖区人民法院起诉。

  17、其它

  17.1本合同未尽事宜,双方另签补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。

  17.2本合同一式 2 份,甲方执 1 份,乙方执 1 份,均具同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程分包合同11

  甲方:

  乙方:

  就甲方承包的阿左旗鹿鸣新苑住宅小区 楼工程,以分包形式向乙方发包。经甲乙双方协商一致,根据有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上签定本合同。

  一、承包工程名称、承包内容、形式及价款

  1、工程名称:阿左旗鹿鸣新苑住宅小区

  2、承包形式:甲方以轻工形式发包给乙方,包工不包料。

  3、承包内容:施工图纸设计的基础(包括清理基槽)、主体、屋面、 室内外抹灰、地面垫层、楼梯面层、窗台板、变压式排风道安装、 水电暖预留洞口、水泥活施工工作等。

  4、承包价款:以施工图纸建筑面积为准,承包单价为元/M2。

  5、其它约定:

  二、工期及质量要求

  1、本工程自月年期间如发生停水、停电、风雨停工、待料停工及其它不可抗因素造成的停工,经项目部鉴定后,工期顺延;如因乙方施工质量、人员组织不利等造成的工程延误,甲乙双方造成的损失由乙方承担赔付。

  2、本工程质量等级为优良工程。(基础优良;主体一二四层优良、三五层为合格;内墙抹灰一二四层为优良、三五层为合格)。如乙方承包工程未达到预定质量等级要求,由甲方按 5 元/M2从合同价款中扣除乙方。如工程质量不合格造成返工,除费用由乙方自理外,甲方将追赔材料及其它损失费用。

  三、甲乙双方责任及义务

  乙方进入现场时,由甲方提供住宿设施,乙方须出示户口本或身份证,填报花名册,办理暂住证(费用由乙方自理)。如施工人员有更动,须在三日内告知甲方项目部。乙方人员进场后,由甲方人员负责安排生产任务,进行技术交底、安全技术交底、进行安全教育工作;乙方必须按照施工操作规程、技术交底等进行作业,必须严格遵守公司各项规章制度,无条件服从现场管理人员的管理,如甲方有违章指挥行为,乙方有权拒绝执行,否则甲方有行使处罚的权利,甚至可以辞退乙方。在施工时乙方要合理使用各种材料,搞好材料节约,坚决杜绝浪费,如发现材料浪费现象,警告后仍不改正,甲方给予浪费材料价款的3倍罚款。

  乙方施工人员进入现场后必须遵纪守法,不准喝酒赌博、打架斗殴,如发生违法乱纪案件及其民事、刑事责任,乙方应对造成的后果承担全部责任,甲方概不承担任何连带责任。甲方向乙方提供的机械设备由乙方负责保养维修,特殊工种需持证上岗,合同期内,乙方不得擅自停工或减退员工,否则工资不予结算。

  四、安全要求

  乙方必须严格遵守施工现场的安全纪律及公司的安全规章制度,严格按照安全操作规程进行作业,确保工地安全生产,如有安全事故发生,甲方将查明原因,明确责任。如属乙方野蛮施工,违章作业,一经查明,后果乙方自负。

  五、环保要求

  施工现场工人宿舍应保持清洁卫生,现场垃圾分类堆放,应做到工完料尽场清。

  六、工资支付及结算方式

  七、其它约定

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自工程开工日期生效,工程竣工验收合格后,自行作废。

  九、本合同未尽事宜,经双方协商可作补充协议,补充协议为本合同附件,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程分包合同12

  甲方:______________________

  乙方:______________________

  为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下:

  第一条 工程概况

  1.工程名称:_______________________

  2.工程地点:_______________________

  3.工程数量:_______________________

  4.工程数量及内容:_________________

  第二条 工期

  1.开工日期:________年_______月_______日开工。

  2.竣工日期:________年_______月_______日竣工。

  3.总工期为:日历天________天。

  4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。

  第三条 承包方式与工程造价

  1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。

  2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。

  3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。

  4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。

  5.本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳。

  第四条 履约保证金

  1.合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金(若乙方以进场设备作为抵押,应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续)。

  2.若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害,甲方有权扣留部分或全部履约保证金,剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。

  3.乙方在工程施工完成并撤离施工现场后,出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款,甲方将从履约保证金中代付相关款项,并加扣5%的手续费,不足部分从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。

  第五条 计量支付与工程结算

  1.甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量支付,每月的25日为计量支付时间(但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整)。乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量,编制月计量支付申请表,报甲方施工技术部门和计划经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后,作为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量,甲方将不预计量和结算。

  2.施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%,甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%,扣留的总造价的5%转为工程保留金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除:甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用;乙方向甲方所借的费用;甲方向乙方开据的罚款票据金额;合同规定扣除的其他款项。

  3.乙方应合理使用甲方拨付的工程款,并不得挪用。每期工程款拨付时,乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核,同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰,资金使用合理,无将本项目部资金挪作他用现象,甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付,否则按上述比例的50%拨付或不拨付工程款。

工程分包合同13

  甲方:建筑工程公司

  乙方:地暖发泡有限公司

  根据(合同法)有关规定,结合本工程实际情况双方自愿签订如下合同:

  第一条、甲方将施工的滨江国际花园6#楼地暖发泡,细石砼面层分项工程发包给乙方施工。

  第二条、承包方式:按建筑面积计算面积,每平方米8元。

  第三条、质量标准:水泥配比满足设计要求达到验收标准。发泡层2㎝,细石砼3㎝厚,表面必须平整,平整度2米靠尺控制在5㎜内。乙方要自检,施工结束乙方通知甲方组织人员验收并签字。

  第四条、乙方负责水泥包干制,工程量6132㎡地面。甲方负责提供水泥100吨。施工中实际水泥用量超出100吨,超出部分由乙方承担。

  第五条、双方负责:甲方负责供应水泥、砂子及作业层的卫生清扫,放线工作。乙方携带设备人员发泡剂及所用工具进场施工,进场的职工必须遵守甲方施工现场的规章制度。

  第六条、工程款支付方式:该项施工结束,经甲方验收合格(按第三条)后,甲方一次性将工程款支付给乙方。

  第七条、施工安全:做好安全生产,文明施工,乙方人员在施工现场发生不安全事故由乙方自己负责。施工期间不得污染墙面。

  第八条、施工工期:乙方密切配合甲方施工。

  第九条、甲乙双方必须遵守合同,本合同未尽事宜。双方协商解决。

  第十条、本合同一式两份、甲乙双方各执一份。

  签字生效

  甲方:建筑工程公司乙方:

  代表签字:代表签字:

  联系电话:联系电话:

  20xx年8月日

工程分包合同14

  建设单位:牡丹江新世纪房地产开发有限公司 总包单位: 温州建设集团公司(简称甲方)

  分包单位: 牡丹江市中科基础工程有限责任公司 (简称乙方) 由公司投资建设、甲方总承包施工的 牡丹江市百好花园1#~2#楼工程,因工程建设需要(或经业主推荐)现将其桩基分部工程委托乙方施工,为明确各方责、权、利,保质、保量、按期地完成施工任务,根据我国现行的《建筑法》《合同法》《建筑安装工程总分包实施办法》《建筑工程质量管理条例》,经协商一致,特签订本合同,以资共同信守执行。

  一、工程概况:

  1)2)二、工程承包范围:1)、 桩基工程

  2)、

  三、工程内容: 钻孔 桩 600 m3,桩径 60cm桩长 11 m 只。

  四、承包方式:包工包料(其中 材料甲供);

  五、材料采购:本工程所需材料钢材、商砼 ,采购方在采购材料的同时应严把质量关,所有进场的原材料、半成品均须有质量合格证明。

  六、工程造价:

  1)本分包工程暂定造价 m3,含税金),完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整,材料价格实行 。

  2)本分部工程使用20xx年《浙江省建筑工程预算定额》及省市配套文件为依据,计算方法:

  3)工程款支付:本工程总包合同的工程款支付为按月支付,每月25日前乙方应上报已完工程量,甲方进行汇总后统一向业主上报,经业主核定后,在次月7日前支付工程款,按当月完成量的80%支付(甲方在业主资金到位情况下,应保证乙方的工程款项,若不到位,按规定计取违约金,违约金为应付款的月息2%)当月甲供材料同时扣回,余款在该桩基工程通过验收,办理该桩基工程竣工结算后结清(留保修金)。

  5)其他;1、总包方向分包方收取的配合管理费按中标的桩基造价%计取。 2、

  七、施工工期:

  1)本分部工期为 30个日历天,自 20xx 年 7月 1日至

  20xx 年 7月30 日为止。如工期延误,每延期一天罚200 元,超过天,每延期一天罚 300 元,以40天 为限。如工期提前,每提前一天奖 200 元,以 30天 为限。

  2)在分部工程施工期间,如果遇到非乙方因素和不可抗力,致使工作不能正常进行的,经业主及甲方签证后,工期予以顺延。

  八、工程质量:

  1)乙方在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工,确保工程质量达到100%合格,本工程总包合同质量等级为创××杯 等级。如果该工程今后获得××杯等级,总包方应将所得奖励总额的%奖励给乙方;由于乙方原因造成该工程总体未能达到验收标准,则处罚乙方 万元,若分项工程未达到合格,乙方必须无条件返工至合格并处罚桩基工程总价的%罚款,并承担所产生的一切相应费用,返工工期不予顺延。

  2)本分项工程竣工验收合格后30天内,乙方负责按温州市建设工程资料存档与IS09001质量体系认证要求,整理好有关技术资料送交总包单位。

  3)在工程的合理使用年限内,如桩基质量引起建筑物质量问题的,乙方应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按 %扣留,计 元,归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

  九、双方责任:

  甲方责任:

  1) 做好施工现场的“三通一平”工作,施工用水、用电接通至现场,提供总

  配电房、配电箱(一级配电箱)。

  2) 提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料,提供座标控制点、水准点。

  3) 及时参加隐蔽工程验收。

  4) 及时按合同约定支付工程款。

  5) 配合乙方协调有关工作。

  6) 根据乙方的计划及时供应甲供材料,并提供临时设施场地。

  7) 协助乙方办理签证手续。

  8) 甲方驻现场代表: 张健,联系电话: 15145370666。 乙方责任:

  1) 对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全过程统筹安

  排,不得转包。

  2) 认真做好工程原始记录,隐蔽工程验收要提前半天通知业主、监理单位、

  甲方及有关部门。

  3) 施工期间,乙方应配合业主、监理单位、甲方及有关部门对现场操作技术、

  安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。

  4) 必需确保工程技术资料记录完整、准确、真实、齐全,提交完整竣工资料

  交付甲方。

  5) 乙方必须办理施工过程中的所需要的文件。

  6) 乙方驻现场代表: ,联系电话: 。

  十、安全、环保、文明施工:

  1)根据施工现场安全生产、文明施工的管理要求,乙方进场前须与甲方签订“安全生产责任书”,并向甲方缴纳安全生产、文明施工押金(为合同价的5‰,不少于5000元)计 元(如果确实有需要),若有违章行为,甲方在权按有关规定条款予以处罚。

  2)乙方应在现场设置项目负责人和安全员,并落实其相应的安全责任。

  3)乙方施工人员要求入住甲方现场民工宿舍,人员应具备“三证”方能入住,三证办理由乙方自行负责;甲方负责提供安全帽、床铺、上岗证等(费用乙方自理),所有进场人员必须遵守施工现场各项管理制度。

  4)甲方应组织乙方项目管理班子进行项目部管理制度交底;乙方负责对其进场员工进行必要的安全知识教育,保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用,加强员工的自我保护意识,每周开展安全自查。

  5)有特殊要求的施工作业,乙方必须根据规定根据规定安排持操作证的人员上岗,乙方进场的机械设备必须经自验合格签字后报甲方。

  6)工程施工过程中,乙方应严格执行甲方运行的OHSAS18001职业健康安全管理体系相关要求,严格按照安全操作规程进行,采取有力的安全防护措施,确保施工安全;乙方分包范围内如发生一切人身、设备安全事故,其事故费用及责任均由分包单位自负,对甲方造成影响和损失的,甲方有权要求乙方赔偿。

  7)工程施工过程中,乙方应严格执行甲方运行的ISO14001环境管理体系相关要求,做好文明施工,遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定,进场材料和建筑垃圾按甲方要求定点堆放,做好落手清,保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

  8)乙方违反本合同安全生产约定条款或甲方有关施工安全管理要求的,甲方按本公司有关制度予以处罚,罚款从乙方安全保证金中扣除;上级部门对乙方的处罚另由乙方承担。

  十一、乙方合同履约保证金为 万元,退还保证金时间和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

  十二、本合同一式柒份,双方签字盖章并经业主鉴证后生效,双方各执正本壹份,副本贰份,鉴证单位壹份,各自转报有关部门备案。

  十三、本合同如有未尽事宜,由双方另行协商解决,协商不成可申请温州仲裁委员会仲裁。

  十四、本合同工程完工达到质量要求,技术资料齐全,工程款项结清后失效。 甲 方: 乙 方:

  代 表: 代 表:

  年月日 年月日

  鉴证单位:

  代 表:

  年月日

工程分包合同15

  总承包方:_________________工程公司(简称甲方)

  分包方:__________________________有限公司(简称乙方)

  依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关行业内相关文件及法规,为明确责任,协作配合,确保工程质量,经甲、乙双方协商一致,签订本委托合同,以兹共同遵守。

  第一条工程概况

  1、工程名称:___________________________工程

  2、分包内容:___________________________工程

  3、工程地点:___________________________本工程位:___________________________

  第二条分包项目范围及质量要求

  1、由建设方委托具有甲质资质专业幕墙设计单位(苏州柯利达建筑装饰工程有限公司),进行C#楼室外幕墙设计,由建设方委托原图审单位审图。

  2、乙方在总包单位的统一管理下,单独承包C#楼室外幕墙施工,组建项目经理部,乙方在施工过程中必须自觉、无条件、完全履行图约内全部外幕墙施工,独立承担一切经济责任、民事法律责任和其它责任。

  3、乙方应认真按图纸施工,按国家现行的质量验收规范和评定标准精心组织施工,认真接受业主、甲方、监理及质量监督部门的检查,工程符合现行国家施工规范与工程验收合格要求。

  第三条合同工期

  1、本分包合同竣工日期_________年_________月_________日,其中主楼外架要求在_________年_________月_________日之前拆除完毕。

  2、合同签订后乙方提交一份详细的幕墙施工进度计划及材料进场计划报甲方及监理审核。

  总承包方:_________________工程公司

  分包方:__________________________有限公司

  日期:_________年_________月_________日

【工程分包合同15篇】相关文章:

1.建设工程分包合同

2.安装工程分包合同

3.私人工程分包合同

4.园林工程分包合同

5.模板工程分包合同模板

6.装饰工程劳务分包合同

7.钢筋工程劳务分包合同

8.装饰工程分包合同(11篇)

9.打桩工程分包合同书