【实用】供货合同集锦十篇
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的供货合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
供货合同 篇1
进货方：______________________(以下简称甲方)
供货方：______________________(以下简称乙方)
鉴于：甲方因生产经营需要欲购买一批生产设备(包括机电产品及与甲方生产相配套的一切设备)，甲方选定乙方为其提供上述生产设备。甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定的，经充分协商一致，订立如下这个合同，以资共同遵守。
一、自本合同生效之日起，乙方为甲方之供货商，甲方如需购买生产所需设备，即应及时书面通知乙方，由乙方组织货源。
二、乙方于收到甲方的书面通知之日起即积极组织货源，根据甲方的要求提供生产设备，甲方每次所需购买设备的具体规格、价款、供货时间的、供货方式、价款支付方式由双方另行协商后签订书面补充协议进行约定。
三、乙方保证对提供生产设备的质量问题负责，否则无条件退换，并保证商品之合法性，决不提供假货、仿冒品、劣品，或标示不明之商品，甲方于验收后发觉得于三日内退回乙方。若因销售商品不合法性所引起对第三者之刑事、民事责任一切由乙方无条件全权负责，甲方只善尽协调沟通之责任。
四、本合同有效期间为_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期间甲乙任何一方不得无故终止合同的。甲方无故终止合同，除应向乙方付清已购设备的所有货款外，还应支付乙方_______万元的违约金;乙方无故终止供货，甲方有权扣留乙方之部份货款作为求偿业务之损失。
五、乙方对于供给甲方之商品于甲方付款时提供符合规定的正式发票。
六、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充协议。双方因履行本协议所签订的一切书面补充协议均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力的。
七、本合同在履行过程中发生争议，双方首先应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(章)：_____________________ 乙方(章)：_____________________
法定代表人(签字)：_____________ 法定代表人(签字)：_____________
公司地址：_______________________ 公司地址：_______________________
联络电话：_______________________ 联络电话：_______________________
签订日期：_____________________年_________________月______________日
供货合同 篇2
甲方（需方）：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
乙方（供方）：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
第一条甲方向乙方订货总值为人民币____元。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列
材料名称及花色：_________________________________
规格（毫米）及型号：______________________________
质量标准或技术指标：__________________________________
计量单位：____________________________________
单价（元）：____________________________
合计（元）：______________________________
第二条产品包装规格及费用________________________________________
第三条验收方法________________________________________________
第四条货款及费用等付款及结算办法________________________________
第五条交货规定
1。交货方式：________________________________________________
2。交货地点：________________________________________________
3。交货日期：________________________________________________
4。运输费：____________________________________________________
第六条经济责任
（一）乙方责任：
1。产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值____％向甲方偿付逾期交货违约金。
2。乙方未按本合同规定产品数量交货时，少交部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值5％罚金。
3。产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____％罚金付给甲方。
4。产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____％罚金。
（二）甲方责任：
1。甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值____％罚金。
2。甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____％罚金。乙方不同意退货，甲方仍须按合同规定收货。
3。甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值____％罚金。如甲方始终不能提出应提交上述资料等，应视同中途退货处理。
4。属甲方自提材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额____％罚金。
5。甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____％付给乙方，延期罚金。
6。乙方送货或代运产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值____％作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____％补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第（）项处理：（1）申请仲裁机构仲裁；（2）向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式份，由甲、乙双方各执正本一份、副本份，报双方主管部门各一份。
第十六条本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
订立合同人：
甲方：____________________（盖章）
经办人：____________
负责人：____________
电话：____________
开户银行帐号：________________年__月__日
乙方：____________________（盖章）
经办人：____________
负责人：____________
电话：____________
开户银行帐号：________________年__月__日
供货合同 篇3
合同编号：__________
合同甲方：________________________
合同乙方：________________________
甲方拥有自主知识产权的专利产品__________，现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议：
一、合作方式
1.经销商
要求：管理规范有一定规模的销售、服务网点，首批进货________套以上，其中外机________套，内机________套。
享受政策：由总代理直接供货，享受相关优惠政策和奖励
2.代销商
由甲方提供各种型号产品共计________个的首批铺货，该批产品乙方无需立即付款，但是该批货物如出现损坏或丢失，乙方必须承担相应的赔偿责任。
二、产品价格
全国统一零售价：____元/套（外机双风机和内机的柜机均按二个计算）
乙方提货价：_____元/套
三、订货及结算方式
乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求：包括具体型号及数量等。提货时付清货款。
四、合同双方权利与义务
合同乙方随时了解产品库存，做到及时发现所缺型号，起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售，违者将取消经销的资格。
合同甲方应积极配合乙方的销售工作，并保证好产品的质量。
五、其它
为了充分体现平等互利，实现合作双赢，甲方提供以下优惠政策，支持乙方的工作。
1.甲方把乙方每月总销售量的_______%作为推广费返还给乙方
2.乙方的月销售量达到______个以上，甲方按当月乙方销售额的________%进行返利。
3.乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货，如要求甲方供货的，甲方按其当月总销售量的_______%奖励给乙方。
4.乙方一次性提货________套以上甲方可免费提供广告位。
注：以上销售量均以当月提货量为准，返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。
本合同一式两份，双方各执一份。
合同有效期________年________月________日至________年________月________日
甲方：（盖章）____________
代表签字：________________
乙方：（盖章）____________
代表签字：________________
供货合同 篇4
供方（甲方）：
需方（乙方）：营山县一家春餐饮有限公司
乙方因餐饮业务需要，由甲方负责提供所需货源。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的.规定，在平等自愿、公平公正、诚实信用的基础上，就甲方为乙方供货的有关事宜达成如下协议：
一、供货的品种及名称：肉类食品。
二、甲方所供肉类食品的卫生、质量等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，做到色泽新鲜，无霉变，无污染，无瘟疫，无到期。如因肉类食品质量问题或病毒感染等，引起乙方餐饮店内食物中毒等事故，由乙方承担一切法律责任及经济责任。
三、甲方有义务向乙方提供经营店的工商营业执照、卫生许可证等证件的原件，并复印一份交由乙方保管。甲方每次供货应提供肉食品定点屠宰企业或动检部门的检疫合格证，以及肉食品的清单数量等。
四、乙方在需求肉类食品时，应向甲方提前一天提出所需名称及数量，甲方将按时供货，以保证肉类食品的新鲜。甲方每次将货送到乙方餐厅后，由乙方保管员负责验收，具体单价由双方协商确定。由乙方保管员签字进行确认。若甲方当天提供的肉类食品不符合质量、卫生要求，或未经检验通过，乙方有权拒收。如甲方提供的肉类食品在餐饮店内因质量问题被相关监管部门查处，造成的损失，应由甲方承担责任。
五、供货期限：为 年。时间从 年 月 日至年 月 日。
六、结算方式：甲方凭乙方每次签字的单据，于每月12日结清货款。
七、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
供货合同 篇5
购货单位：华能铁岭风力发电有限公司，以下简称为甲方
供货单位：铁岭市银州区嘉合消防器材商店，以下简称为乙方
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条：产品的名称、品种、规格、数量、单价和金额
116415.00元） 2、产品的技术标准（包括质量要求）,按下列第（1）项执行：
（1） 以上产品均按照国家标准执行，乙方提供产品的出厂检验报告、合格证等
证明。
（2） 乙方保证以上产品均能够通过铁岭市消防部门验收。 第二条：产品的交货单位、交货方法、运输方式、交货地点。
1、产品的交货单位：华能铁岭风力发电有限公司平顶堡风电场升压站。 2、交货方法，按下列第(1)项执行：
（1）由乙方免费送货到甲方平顶堡风电场（平顶堡镇小红石村）。 第三条：对产品提出异议时间和办法。
1、甲方在经过铁岭市消防部门在本年度验收中，如果发现产品的品种、型号、和质量不合规定，应一方面妥善保管，然后通知乙方，乙方在接到通知后2日内给予免费调换为合格产品。 第四条：结算方式
1、乙方产品进入甲方风电场升压站经过甲方验收后，乙方开具增值税发票，甲方交付乙方壹万叁仟肆佰壹拾伍元（￥：13415.00）人民币，待本年度通过铁岭市消防部门验收合格后交付乙方剩余叁仟元（￥：3000.00）人民币。 第五条：合同签订
1、经甲、乙双方签字盖章后合同生效，双方按照合同约定履行责任。合同
一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。
甲方：（签字） 乙方：（签字）
（盖章） （盖章）
消防器材购销合同
甲方：华能铁岭风力发电有限公司安全监察室 乙方：铁岭市银州区嘉合消防器材商店
签订时间：二〇一一年七月
供货合同 篇6
甲方： （以下简称发包方）
乙方： （以下简称承包方）
发包方的中央空调系统工程由承包方承担，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同，共同遵守。
第一条：工程名称：
第二条：承包的范围和内容：
工程范围：依据发包方（建设单位、招标单位）提供中央空调主楼7—23层的施工图纸、招标文件、招标清单范围内的中央空调系统以及末调端设备制作安装调试、通风防排烟设备制作、安装、系统调试合格，交付业主为止。
工程质量： 。
第三条：合同的组成部分
1、本工程施工合同书
2、投标工程量清单、投标工程清单预算书
3、标准、规范及有关技术文件
4、施工图纸
5、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件
第四条：工程造价：
本工程合同价款采用一次性包干（工程量包干、工程项目单价包干）方式。本合同承包的工程总价为（小写）： 元，（大
1、合同价款包含内容：成套设备费、备品备件费、安装材料费、检测费、调试后相关的费用、试验费、包装费、运杂费、装卸费、施工现场材料周转费、保管费、施工安装费、培训费、质保期内维保费用、技术资料费等产品交付甲方使用前的一切费用。
2、承包范围：施工图纸、招标文件、招标清单范围内工程项目包工包料。（承包方负责设备运输、保管、安装、调试、验收、竣工资料移交，质量维保和培训等全过程工作，室内机电源线。需承包方提供室外机基础定位及尺寸，主电源线预留长度，并负责机组与电源线连接。）
3、施工配合费、施工保证金：
①、施工配合费：为确保该工程的顺利施工，由发包方组织协调各施工单位配合施工，由此产生的配合费由承包方承担，配合费按照合同价款的1%交付至发包方。
②、施工保证金：为确保该工程的顺利施工，在本承包协议签订后，承包方按照承包工程总价款的10%交纳施工保证金，并在承包合同签定后的七个工作日（除去正常节假日）内汇至发包方指定的银行账户。
③、施工保证金的退还：施工保证金在承包方按工期、按质量、按进度完成所承包以及变更增加的工程项目，没有违反本合同条款中各项条例的，则承包方所交的施工保证金在工程验收合格后七个工作日（除去正常节假日）退还给承包方。若有违反相关条款且未按照相关条款缴纳罚款的，在扣除相关罚款后七个工作日，把剩余施工保证金无息退还给承包方。
第五条：施工工期、进度
1、施工工期：施工总工期 日历天（ 年 月 日至 年 月 日），开工日期按照发包方下发的开工报告时间为准。
2、施工进度：
①、在合同签定后的三个工作日内，承包方结合本工程必须向发包方递交一份详细的施工方案及工程进度计划书。
②、承包单位进场后按照发包方的总进度计划表作为依据，结合本工程特点制定所承包的工程范围内各项目工程施工进度计划表和周计划表（必须具备可施工性），由公司经理或授权人和现场负责人签字、盖章后递交发包方项目部。
第六条：施工管理
1、施工资料
①、承包单位必须配合发包人向业主上报认证资料所需要的全部资料，并积极配合发包人完成材料的认价、实地考察等工作。
②、承包单位进场后，承包单位需提供相应专业承包资质文件、人员名单，完成专业承包资质工程的竣工验收资料。
③、承包单位在签定合同后严格按照竣工验收资料标准向发包人上报资料，并配合发包人后期竣工资料验收工作。
④、承包单位要向发包人提供特殊工种人员操作证或上岗证原件、复印件、施工班组人员针对每一个人要做到安全教育后才能上岗操作，不培训不能上岗，经过培训后要做好在岗班组人员三级安全教育。
2、现场管理
①、承包方必须保证专业安装人员持证上岗。
②、承包方现场管理人员、施工人员必须购买保险，并要把所购买的保险单原件、身份证复印件交至发包人项目部留存。没有购买保
③、所有在场施工人员必须服从现场安全管理条例，严格按照安全文明标准施工，悬挂标语，搭设各种防护，进场佩戴胸卡、安全用品（安全帽、安全带等安全护具）。
④、每周例会承包单位经理或公司授权人、现场负责人必须参加，不得无故缺席。
⑤、积极与其他施工单位配合，杜绝施工现场打架斗殴、围堵业主单位和发包方办公场所不良现象发生。
3、材料管理
①、承包方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证、检验报告、相应材料的复试报告、检测报告、试验报告。
②、施工前，承包单位每次进场材料必须向发包人提供进场材料明细单（材料名称、规格、数量、品牌、生产地等），材料进场申请表一并递交发包人项目部，经现场抽查验收合格方可进行使用。
③、施工过程中，承包方应该做到量材而用，严禁杜绝浪费材料，施工现场必须工完料净，材料堆放整齐。
④、施工后发现设备、材料不符合要求的，弄虚作假或以次充好的，承包方无条件拆除。
第七条：双方责任
一、发包方责任：
1、组织有关单位对施工图等技术资料进行会审，按合同约定在开工前十天内将设计图纸及有关技术资料递交承包方，审定施工组织方案。
2、开工前负责协调施工现场水源、电源，保证具备施工条件。
3、保证资金供应，审批承包方上报当月完成工程计划书并及时支付工程款。
4、负责对工程进度、质量、隐蔽工程的监督和检查，办理工程验收手续、施工现场签证单、技术核定单、承包方的工程量认证单等。
二、承包方责任：
1、按合同约定的承包范围，制定施工组织方案，做好材料设备的采购、供应，做好现场施工和管理；并积极配合其他施工单位的施工。
2、施工现场必需配备管理人员：
3、遵守安全规定，落实安全措施，确保安全文明施工。
4、严格按照相关质量标准、工程规范、施工图进行施工，确保工程能保安全、保质量、保工期的交付给业主方使用。
5、承包方在申报工程进度款时，要向发包方提供一份人员名单和工资表（附：身份证复件、用工合同），所提供人员工资表必须由本人签字、盖章或者按手印。
6、承包方必须服从发包方、监理、行业主管部门监督与检查。
7、承包方承接本工程后不得再次把工程进行分包，如将工程进行肢解分包，则视为承包方自动放弃本工程并承诺所做工程不再进行结算。
8、在施工期间若发包方资金出现暂时紧张时，承包方不得私自停工，不得在工地蓄意闹事，更不得在工地出现围堵项目部情况。
9、按照有关约定提供制作竣工验收技术资料，并参加配合该工程
10、工程交工后，承包方提供 竣工图给发包方。
第八条：安全责任：本项工程安全责任由承包方负总责，所有安全管理和安全事故与发包方无关。发包方负责监督。
1、安全管理目标，杜绝伤亡事故和火警火灾事故。
2、承包方指定安全员，统一管理、指挥、调度。
3、承包方所有进场人员必须做到“先买保险再入场”。
4、承包方施工时要做到“防护设施到位，机械设备符合安全要求，施工人员按安全规范施工”。
5、本项工程所有安全事故产生的一切责任、纠纷、赔偿由承包方承担，与发包方无关。
第九条 工程价款的支付与结算
1、工程款进度支付方法：本工程合同签订并正式施工后，由承包方前期垫资；壹月后根据工程总进度按照实际工程量分批分期拨付工程款；工程竣工验收后通过有资质的专业审计部门审计后付款；留下工程总造价的5%为工程质量保证金，两年后无质量问题全额拨付工程质量保证金。
2、竣工结算：如未按本工程施工图纸、会审纪要、图纸答疑、预算书等内容施工，结算依实扣减；其它以外变更增加，必须经发包方认可后进行变更，否则不再计入结算。
3、工程款支付申请表
每次在支付工程进度款由承包方提供工程款支付申请表，要出具相关明细表包含需由发包方代扣税金（营业税、教育费附加、价格调节基金、城市维护建设税、资源税、地方教育附加、企业所得税、利股红个税、印花税）6。16%；
第十条：工程质量和验收标准
1、承包方严格按照相关质量标准、工程规范、施工图进行施工，确保工程质量达到河南省验收标准。
2、承包方严格按照施工图、规范、操作规程及施工交底，遵守三检制度、报检制度，并配合发包方留取各种样品。
3、若承包方工程材料及设备质量达不到验收要求，由该承包方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装并承担相应损失费用，工期不予顺延。
4、承包单位所承包的工程，需要进行调试、测试、设备试运行的，要在48小时前向业主、监理单位、发包方提出书面申请，申请书包括调试内容、时间、地点。承包人准备调试记录，发包人根据承包人要求为调试提供必要条件。
5、隐蔽工程完成后，承包方及时通知发包方进行检查，发包方进行检查认可后在进行隐蔽，不经发包方、监理、业主方同意的工程项目全部拆除，由此引发的后果由承包方承担。
6、业主、监理单位、发包方工程师要求对已经隐蔽的工程检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
7、竣工验收标准按国家颁发的工程竣工验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后承包方通知业主、发包方、监理单位进行验收，承包方应积极配合业主、发包方、监理单位进行验收工作，经验收合格签具验收证书。工程交给业主方管理，承包方按照国家相关规定进行保修与维护。（无条件为业主方培训该专业人员2—4人）
第十条：工程保修期：
1）保修期：工程完工后按照国家相关规定以及发包方与业主签定的施工合的保修期为依据，在合同规定范围内由承包方免费维修，保期期满后不收取人工费，只收取材料费（属于质量问题由承包方自行承担）。
2）本工程发包方预留承包方合同总价的5%作为保修金。对工程质量问题，承包方应尽保修义务，承包方不及时维修时，发包方有权动用保修金请人维修，无论承包方签字与否，费用由承包方承担。
3）保修期满经主管部门，业主、发包方及物业公司审验后，方可办理保修金结算。
第十一条：违约责任：
1、承包方承接的工程项目施工质量不符合合同约定的，由承包方负责无偿修理或返工，拒不无偿修理或返工的承担违约责任以及赔付违约金（违约金为合同总价款的20%，即 元）。
2、承包方出现拖欠农民工工资的，则扣除施工保证金10%，不予退还。发包方有权终止合同并责令承包人保持工程现状，且在指定日期内撤出工地，已经完成的工作量和运至工地的设备、工程材料作为违约赔偿之一全部无偿归属于发包人所有。
3、承包方中途无故撤走部分或全部工人，发包方有权拒付劳务费、终止合同；承包方施工人员满足不了施工要求，发包方有权要求承包方三日内调整好，否则，发包方有权终止合同，所造成的损失、工期，由承包方负责。
第十二条：其它
1、因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成的，可依法向发包方或工程所在地人民法院起诉。
2、本合同在双方签字盖章加盖骑缝章后生效。工程交工价款结算后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
3、本合同一式六份，双方各执三份。均具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜，双方可根据实际情况，结合有关规定签订补充合同，作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供货合同 篇7
合同编号：123049
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙双方经友好平等协商，就建材供销一事，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行：
第一条乙方供给甲方建材一批，质量规格如下：
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
第二条甲方在建材入场后，必须先检验合格后，方能加工使用，否则，甲方提出的一切质量问题及其经济损失由甲方自行负责。
第三条乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方（电话或书面形式通知），甲方必须把提货计划天前通知给乙方，乙方组织车辆供货，直发或库提。
第四条乙方保质、保量及时供货给甲方，甲方必须按合同约定的付款时间和付款方式结算方式结算付清乙方所供建材款项。
第五条违约责任
违法本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法有关规定，承担违约责任。在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。
第六条合同终止
甲方和乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
第七条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能执行本合同或延迟执行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能执行或延迟执行的证明。
第八条其他
本合同一式三份，签字后生效。各方当事人各持一份，其他用于执行相关法律手续。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
________年____月____日________年____月____日
供货合同 篇8
甲方： 以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
为谋求共同发展，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商签订本合同共同遵守，内容如下：
一.特约经销期及区域:自 年 月 日至 年 月 日为乙方特约经销期。
二.供货品种、规格及价格：甲方供货价格为出厂价供货给乙方（不含税）。如有调整，甲方应提前通知乙方，且每次调价，甲方必须保证有理有据。
三.订货及交易方式：乙方应及时做好市场需求计划，以传真件形式或来厂订货。若传真订货，应提早三天发给甲方，甲方传真电话 ，传真应注明品种、规格及数量，乙方负责人确认签字盖章后生效。每批货交易方式为款到发货，甲方
收到乙方汇款凭证传真件后即安排生产，正常情况下，全款到帐后3天内发货，交货地点为_______________甲方代办运输。
四.货物的运输及验收事项：甲方可按乙方指定的到货地点代办货物运输，在货款全额到帐的情况下，乙方每次备货__ __万元以上，运费由甲方负责；__ __万元以下运费由乙方自行承担。每次运费由乙方垫付，在下次货款中扣除，客户在收到甲方的货物后，应当场验收、提货并在送货单上签字盖章确认, 客户在验收货物的数量、毁损等情况未提出书面异议的，甲方视为乙方已验收无误，如发现有异常的应立即通知甲方处理。
五、合同未尽事宜，由双方协商解决，因履行本合同发生的争议，由甲方所在地人民法院管辖。
六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章并从乙方进货款到甲方帐户起生效。本合同签定后十日内，乙方未向甲方订货，则甲方可认定本合同自动失效。
甲方： 乙方：
地址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 电 话： 传真： 电话：传真 邮 编：
邮编：
日期： 20xx 年 月 日
供货合同 篇9
甲方
乙方
丙方
三方同意建立货物买卖合同关系，使得乙方得以依照本合同中规定的条款和条件向甲、丙提供实XXXXX型材(含压条)。据此，三方经过协商一致，现达成合同内容如下：
第一条 乙方向甲方供货总值暂定为人民币约 万元。
其产品名称、规格、质量(技术指标)、数量、单价、总价等如下表所列：
60(窗壁厚2.5mm，门壁厚2.8mm)，80(窗壁厚2.2mm，门壁厚
2.5mm)
第二条 订货、收货程序
2.1 甲方在本合同有效期内以书面形式向乙方下达订单(传真件有效)。该订单内应含有订单编号、货物名称及花色、规格型号、数量、单价、金额、付款时间、到货日期、授权代表等相关信息。
第三条 产品的包装与交货
3.1 主型材外贴保护膜，外包装套塑料膜，按卖方/生产商出厂标准包装，如买方对主型材包装有特殊要求，买方则须以合理的时间提前向卖方以书面形式提出，经卖方同意后按照买方的要求进行包装，买方承担包装费用。
3.2交货方式：
卖方负责将货物从XXXXX指定地点，买方指定地点为XXXXXX有限公司，此地点视为买方接收货物的地点。卖方承担货物的运费。
3.3交货时间：收到买方货款后10天内到货。
第四条 验收方法及提出异议期限
4.1 买方接收/提取卖方或卖方的物流服务商交付的货物时，应对所接
4.2以买方在4.1中约定的期限内提出的质量异议通知为前提，经双方确认货物系卖方原因而不符合合同要求，卖方负责退货、换货，此外买方提出的其他赔偿要求被视为不合理的，卖方有权拒绝。
4.3如果三方对某一批货物质量发生争议而无法达成一致的处理意见，则任何一方有权就该批货物所涉及的质量问题向国家化学建筑材料测试中心或国家塑料制品质量监督检测中心申请型材质量鉴定。其关于型材质量的主张最终未能获得鉴定结论支持的一方承担鉴定费用。
4.4如因卖方的产品质量原因产生退货，则按每天5000元赔偿买方工程延期损失费。
第五条 支付货款：
5.1 需要卖方送货时应先款后货。
5.2买方以支票或者电汇结算，支票或者电汇的金额经卖方财务确认进入了卖方账户。
第六条 合同变更与修改：本合同签订后，不论市场材料如何变动，本合同单价不作任何调整。
第七条 违约责任
无论在任何时间、因任何原因，并且即便是在合同变更、转让或解除的情况下，任何一方未要求另一方履行本合同项下的任何条款，都不应影响在以后的任何时间里要求对方履行该条款的权利;任何一方对另一方违反本合同中任何一条款的行为的部分追究、延期追究或不予追究，均不构成其放弃以后对同一条款或其他条款的违约行为的
第八条 不可抗力
8.1 如果各方中的任何一方因为不可抗力，如战争、火灾、台风、海啸、洪水、地震或各方均认为属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同执行，则合同执行将相应顺延，顺延的时间等于不可抗力发生作用的时间。
8.2本合同所称之“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
第九条 合同生效与终止
9.1 本合同自三方加盖公章之日起生效。
9.2 除9.3款规定之外，本合同效力至下列条件全部满足之日起终止。
A：卖方将所有被卖方确认接受的订单计划中所订购之货物全部交付完毕。
B：买方按本合同规定将货款全部结算完毕。
9.3 若10.2款所列之条件须跨越自然年度才能全部满足，则本合同有效期到xx年3月30日止，超过时间双方须重新签订合同。
第十条 争议解决方式
因执行本合同与本合同相关的一切争议由双方协商解决，如协商不成，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十一条 其他：本合同一式三份，买卖三方各持一份。
第十二条 其他约定事项：以下为签章项，无正文。
本合同由双方于如下日期签署，双方盖章后有效。
甲 方： 乙 方： 丙 方：
负责人： 负责人： 负责人：
代 表：
代 表： 代 表： 签约时间：20xx年xx月xx日
供货合同 篇10
需方： (以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就甲方购买乙方方木用于大众汽车变电站工程建设事宜并协商一致，订立本合同。
工程名称：
工程地点：
一、材料名称及规格、型号、材料数量、单价及总价
注：以上单价含税票及运输费在内。
乙方提供的方木应符合以下标准：
1、质量标准：到工地的方木必须无弯曲，精方达90%以上。方木规格按要求规格结算。
2、在正常使用情况下如有质量问题，进行免费调换。
3、材料的种类、规格、质量不符合合同约定要求时，甲方有权拒绝接收，由乙方自行运出现场，并承担费用。如乙方在货物内用断料及短料充数，发现一次按十倍扣除方量。
4、乙方供应的方木进入甲方施工现场或另行指定的地方后，由甲方指定人员及库管对方木的数量、规格、外观 、材质质量按相关标准和规定进行验收。
二、合同期限
本合同期限为乙方第一次送货之日起，至货款付清为止。
三、供货及验收
由乙方送货至甲方承建的建设工程工地，或由甲方指定的地点。乙方送货所发生的所有费用由乙方自行承担。
1、交货日期按甲方的工程进度计划，甲方提供需求计划，乙方应按照甲方要求在三天内送至甲方指定收货地点，乙方保证按时到货。货到时，甲方负责安排吊车和工人卸货及提供放置货物的场地。
2、乙方送货途中发生方木的损毁所产生的损失费用由乙方自行承担，甲方不予承担。
3、乙方供应方木数量、外观、材质进入甲方施工现场，由甲方指定人员及库管对质量的有关标准和规定进行验收。
4、供货的数量、规格应由甲方每次向乙方提供的材料计划单或电话信息为准，甲方指定收货人姓名： ( 身份证号 )验收;并在乙方发货、销售单上由甲方指定收货人签字并加盖甲方项目部章生效，其他人员收货签字无效(如签收人员有变化，甲方及时通知乙方)。乙方依此作为送货凭证，作为结算凭证。
四、货款结算及付款方式：
乙方货到甲方工地，现场经甲方验收合格后首付到场材料货款的70%，剩余的30%在第2个月内付清。每次付款前乙方将本次付款金额的税票送财务后再付款。
五、材料进场约定
乙方在每次发货前，必须将发货清单及货物到达项目部时间及签收单电话至甲方办公室，甲方将随时抽查货物质量、数量，如乙方未将发货清单及货物到达时间签收单电话至办公室，甲方对该批货物不予认可，如发现乙方供货质量、材质、数量有问题的，而引起甲方项目部发生的一切损失由乙方承担全部责任。
六、甲方责任
(1)甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
(2)甲方有权对乙方所送货物进行检查，对检验不符合第一款约定的货物，甲方有权退货或要求换货，由此造成的损失由乙方承担。
(3)甲方将以现金支票的形式结算给乙方单位。
七、乙方责任
(1)乙方有义务向甲方提供符合合同约定树种、质量、数量的方木。如乙方提供的方木质量有瑕疵，数量减少，乙方违约。
(2)乙方有义务按照甲方合同约定的时间、地点，按时送达货物。否则乙方违约，并应承担由此造成的甲方所有损失。
(3)乙方有权利要求甲方按合同约定支付款项，如甲方不能按合同支付款项，乙方有权利停止供货。
八、争议的解决
凡本合同履行产生的一切争议，甲乙双方本着互惠互利的态度，友好协商解决争议。如协商不能达成一致，双方可向合同签订地所在地人民法院提起诉讼 。
九、合同效率及其他
(1)本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行失效，乙方应 在甲方最后一次付款后向甲方出具合同终止函。本合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，同具有法律效应力。
(2)本合同未尽事宜，双方另签协议，与本合同同时有效。
(3)本合同的附件包括双方的资格资料，送货收货清单，往来账单，支付证明等，与本合同同时使用，同时具有法律效力。
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
或其委托代理人： 或其委托代理人
年月日：
【【实用】供货合同集锦十篇】相关文章：
1.供货合同集锦十篇