【精选】购销合同汇总7篇
随着时间的推移,越来越多事情需要用到合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编为大家收集的购销合同7篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
购销合同 篇1
需方: (以下简称“甲方”)
供方: (以下简称“乙方”)
双方本着平等互利、友好协商的原则,经充分协商,订立本采购合同。合同文件:《拟采产品报价表》是构成本合同不可分割的部分。
一、质量保证
1.乙方应按照规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供新产品。
2.在质保期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责修理和更换零部件。不属于货物本身质量问题的故障及人为破损,乙方概不负责。
3.在使用过程中因质量问题出现的安全事故由乙方负责处理。(仅限于质保期内)
4.乙方提供的消防器材必须有检验报告。
二、货物包装、发货及运输
1.乙方在货物运发前及到达甲方收货地点的时间距离内,应保证货物安全运输。到达甲方接收地点给予签收后,一切防潮、防锈和破损装卸与乙方无关,乙方只负责安装,安装验收完毕后,甲方在合同注明验收完毕,乙方只在质保期内负责三包。
2.使用说明书、质量检测证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。3.乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点,运输费用由乙方承担。
4.货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。货物签收后,即与乙方无关,甲方负责。
三、验收
1.乙方交货应按出厂规定及标准检验方法,对产品做出全面检测并附合格证及检验报告等,然后在合同内由甲方注明检验合格,作为甲方验收和使用的依据,有关质量、规格、性能的检验即视为最终验收。
2.甲方对乙方所提供的货物依照规定的技术、规格、要求和国家有关标准进行现场验收,性能、质量达到要求的给予签收,验收不合格的不予签收。
3.甲方应在货到指定的地点之日起1个工作日内验收完毕。验收时乙方必须在现场。
4.本次采购货物的质保期为:1年(自验收调试合格之日起计算)。
四、交货日期及交货方式
1.自《购销合同》生效之日起10日内交货。
2.交货地点:
五、付款方式
1.乙方提供的货物安装调试完毕,经甲方验收合格后且收到增值税专用发票后次月15个工作日内付清合同总金额的90%,即: ‘’(¥ )元,10%质保金一年后付清。2.由甲方通过转账支票方式向乙方付款。
3.乙方应向甲方开据增值税专用发票。
六、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物,甲方向乙方偿付货物价款总值千分之十的违约金。
2.甲方逾期支付货款的,甲方向乙方每日偿付欠款总额万分之五的违约金。
3.乙方所交付的产品品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的,乙方向甲方偿付货物总额的百分之十的违约金并按甲方要求退货、换货或者维修。
4.乙方不能按时交货,乙方向甲方支付货款总额千分之十的违约金。
5.乙方逾期交货,乙方向甲方每日偿付货款总额千分之五的违约金
6.在质保期内,因乙方提供的消防器材存在质量问题导致影响消防功能而产生的损失,乙方应当承担相应责任,其中包括因此产生诉讼而引发的律师费用等间接损失,
7、在签收货物过程中因货物的质量问题发生争议,由有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定,该鉴定结论是最终决定,供需双方应当接受。
8、乙方配合甲方办理一系列消防验收工作。
七、不可抗力事件处理1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行其延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后,应即时通知对方
3.不可抗力事件发生后一周内,双方应通过友好协商确定时间并继续履行合同
八、纠纷解决:甲乙双方因不能执行本合同所产生的任何争议,将提交甲方所在地人民法院裁决。
九、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,经双方授权代表签字并加盖公章、法人章之日起生效。
需方: 供方:
日期: 日期:
购销合同 篇2
甲方(销售方)________________
乙方(购买方)________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经协商一致,达成如下协议:
第一条 煤炭品种、数量、价格
1.1煤炭品种为 煤矿生产的 煤,数量以实际供应并验收的为准,长期供应,但每月保证供应壹万叁仟吨以上煤炭,发热量在5200大卡以上,硫0.8左右,挥发6—15个之间,水10个以下。粒度最大不能超过50mm。
1.2 价格:发热量在5200大卡以上按0.13元结算,每降低100大卡降低20元/吨。(若煤炭掉价,乙方将提前六天通知甲方)
第二条 煤炭质量
注:煤质误差按国家标准执行,煤炭质量标准以商丘裕东发电有限责任公司的合同标准为准。
第三条 交货时间、地点及运输方式
3.1交货时间:____________________
3.2交货地点:商丘裕东发电有限责任公司煤厂
3.3运输方式:火车运输及费用由甲方负责,货到夏邑火车站后转汽车运输,汽车车辆由乙方负责,但运费每吨30元由甲方承担。煤从火车站拉出以火车站的过磅为准。甲方应给乙方到电厂的合理消耗(按国家标准),数量以电厂过磅为准。如出现数量短少由乙方按价赔偿。煤炭到火车站后,乙方保证三天运完3000吨,如不能运完,在站内产生的费用由乙方负责。但火车到站卸车费、装车费,站台费等费用由甲方承担(如果油价变动,运费按市场价调整)。
第四条 煤炭验收
4.1 煤炭交货后,由上去裕东发电有限公司于三日内完成验收。
4.2 质量确认:双方同意以商丘裕东发电有限责任公司煤厂的检验结果为准。(附数量单据)检验结束后,各种税收由甲方负责交纳。
第五条 货款支付方式
5.1 乙方收到甲方向商丘裕东发电有限责任公司煤厂的交货验收单据,票据齐全后以银行国内信用证方式付清单据记载的全部煤炭款。
5.2 信用证支付的条件如下:甲方向乙方提供全额的增值税发票。电厂煤质检验合格证明和过磅数量单据,双方对上述单据验证可盖章后三日内(休息日除外)。甲方只能划走这批煤的总额,多余的资金等下批甲方到货后,符合上述条款可划付。信用凭证到期不能履约有乙方收回信用凭证。
第六条 保证方式
6.1乙方应前期开具______元的银行信用证明交给甲方,甲方也应在乙城市的银行存入______元的保证金,双方同时到场共同签字才能取款。时间为_____天。
第七条 违约责任
7.1 甲方如不能按签订的时间_____年___月___日(以银行国内信用凭证使用期限为准)供应数量、质量符合合同规定的煤炭,存入永成银行的保证金______元作为违约金归乙方所有,并承担违约责任。
7.2 一方违约给对方造成的损失应承担赔偿责任,但因不可抗拒的自然灾害造成的损失除外。(但必须有省级政府的证明)
第八条
8.1 各种税收由甲方负担,甲方每吨付给乙方纯佣金肆拾元。
8.2 本合同未尽事宜可根据情况的变化,经双方商定可另行协商以书面形式签订补充合同,与本合同具有同等效力。
第九条 合同争议的解决
9.1 双方发生争议的,可协商解决;协商不成提请_____市仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同一式三份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
主要负责人: 主要负责人:
(签章) (签章)
签署日期: 年 月 日
购销合同 篇3
立合同单位: (以下简称甲方)
兹因乙方发展农作物种植,特向甲方订购以下肥料,经双方议妥, 条款如下,以资共同遵守。
二、交货期限:从 年 月 日至 年 月 日止。
三、交货地点:。
四、货款交付方式:签订合同之日先预/到付现金(大写):;(小写):¥
五、货物上下车费用负担,上车费用由甲方承担,下车费用及方式由乙方自行解决。
六、运输方法及费用负担:
七、其它费用负担:
八、本合同签订后,所欠货款需有乙方经办人提供经办人身份证复印件、营业执照复印件,欠款证明。
本合同经甲乙双方同意签订,即日生效,双方必须严格执行,如有一方不执行合同,而给对方造成损失时,要负相应经济上的补偿责任,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效应。
甲方:乙方:
负责人(签字):负责人(签字):
电话:地址:
电话:
订立时间:
购销合同 篇4
答辩人:
地址:
代理人:
被答辩人:
地址:
答辩人就被答辩人诉请的购销合同纠纷一案提供如下答辩意见:
答辩事项:
答辩人已经按照双方签订的《预拌商品混凝土购销合同》所确定的付款方式支付了相应款项,但涉案工程因发包人______房地产开发有限公司(以下简称“______公司”欠付答辩人巨额工程款,目前,答辩人已将______公司诉至______省高级人民法院,该案目前正在审理之中。
法院应当将______公司追加为本案被告,在其欠付答辩人工程款的范围内对被答辩人承担相应责任。
事实与理由:
一、答辩人已经按照合同约定足额支付了相应款项,不存在违约,合同约定的支付余款的付款条件未成就。
答辩人与被答辩人签订的《预拌商品混凝土购销合同》第五条商品混凝土付款方式和期限约定“工程施工至框架十五层,甲方开始支付已结算工程量的______%工程款,十五层后按月进度的______%支付,余款在工程竣工验收合格后一次性付清。”
即使按照被答辩人所称的合同总值______万元,答辩人已经向被答辩人支付商品混凝土款______万元,已付款比例占合同总额为______%,已超过合同约定的“工程施工至框架十五层,甲方开始支付已结算工程量的______%工程款”;答辩人已遵守合同的约定,履行了约定的付款义务。
至于余款,合同约定“在工程竣工验收合格”后支付,目前该工程只是主体工程完工,尚未完成室内安装等工程,工程并未进行竣工验收,因此并不符合“余款在工程竣工验收合格后一次性付清”的付款条件。
二、涉案工程发包人______公司应当在欠付答辩人的工程款范围内向被答辩人承担相应的付款责任。
因工程发包人新利通公司欠付答辩人巨额工程款______亿元,工程自______年______月______日起不得已停工,答辩人就工程款追偿纠纷将新利通公司诉至______省高级人民法院,目前该案正在审理之中。
鉴于由于______公司的原因致使工程停工,且导致工程不能按期竣工验收,从而也导致答辩人无法对被答辩人支付剩余款项,建议法院追加______公司为本案被告,在其欠付答辩人工程款的范围内向被答辩人承担相应责任。
综上,答辩人与被答辩人权利义务关系明确,但合同约定的付款条件并未成就,因此请求法院驳回原告的诉讼请求。
或者为尽快化解本案当事人之间的矛盾,答辩人也请求法院将涉案工程的发包人______公司追加为被告,由______公司在欠付答辩人的工程款范围内承担相应的付款责任。
此致
______县人民法院
答辩人:______
______年______月______日
附:答辩书副本_____份;
证据材料______份。
购销合同 篇5
甲方:
乙方:
乙方购买甲方优良玉米秸秆,经甲乙双方共同协商,就有关事项达成如下协议:
一、 甲方玉米种植面积约1000多亩,玉米成熟后由乙方全部收购。
二、玉米成熟后收购价格和标准:
玉米成熟后每吨按400元收购,1000亩约产玉米秸秆5000吨,合计人民币大写:贰佰万元(¥:200万元)。 收购玉米秸秆的标准:玉米秸秆成熟后须粉碎并运至场地计每吨400元。
三、 付款办法:收购结束后乙方一次性付清甲方全部货款。
四、 合同签订后,乙方必须保证收购甲方种植的全部玉米秸秆。
五、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等 的法律效力,自双方签字之日起生效。
六、 其它未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇6
买方(甲方)长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学卖方(乙方)长兴雉城艺帆琴行
经长兴县教育局批准,由长兴县教育局招投标分中心对长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学进行单一来源采购,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章的规定,就乐器的买卖事宜,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条 标的、数量、价款
1、乐器名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、价款
第二条质量标准 按现行的国家标准执行。
第三条 验收
1、验收方式
甲方在乙方交货时当场验收;
2、甲方应对乐器名称、产地、商标或品牌、规格型号、生产厂家、颜色、数量予以当场验收。
3、对质量有异议的,双方委托国家相关专业机构进行鉴定 第四条 交付方式
乙方在20xx年 10月 26 日前送到甲方指定的地点:长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学
第五条 搬运费用
搬运费用由 乙 方承担。
第六条 支付方式
乙方交货后,经甲方组织人员进行验收合格后,付至合同价的100%。
第七条 售后服务
1、自开具销售凭证之日起,保修期限 壹 年。
第八条 违约责任
1、乙方必须按照本合同书所规定的工期,准时交付甲方使用,否则,每拖延一天,乙方须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方;
2、甲方必须按照本合同书所规定的'时间和金额支付乙方款项,否则,每拖延一天,甲方须按总工程费用的千分之一
支付拖延付款的罚金给乙方;
3、若遇到不可抗力(如地震、台风等)的因素或非乙方原因而引起的工期延误,属于免责条件;
第九条 合同争议的解决方式
因本合同发生的争议,由双方当事人协商或调解解决;依法向人民法院起诉。
第十条 合同生效
本合同一式 叁 份,甲乙双方各执 壹 份,县教育局招投标中心 壹 份,经甲乙双方签字盖章之日起生效。
购销合同 篇7
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,双方本着平等互利的原则,经双方 协商,就乙方为甲方提供实木楼梯(见明细)项目,一致达成如下协议:
第一条、 质量要求:
以甲方的要求、图纸(见附件1:产品平面设计图(实际以现场最终确认的方案为准),附件2:《产品报价单》
楼梯:巴西花梨木。
品牌:高鹏楼梯
第二条、技术标准:
以双方确定的图纸方案及现场实际尺寸的约定为准,表面光滑无刀痕,其余未约定部份以国家标准及行业标准为技术、质量标准。
第三条、验收标准:
货在现场安装完毕后开始验收,所供应的产品应符合甲方的验收标准。要求外观无瑕疵,结构无松动,货物名称、规格、颜色、材质、数量符合甲方要求。验收合格以甲方最终认可为准。
第四条、交货时间:
乙方收到定金开始备货,备货期 40 天,进场施工以甲方通知为准。
第五条、交货地点:
泉州台商投资区 。
第六条、合同总价款(不含税金):
小写(人民币): 136000 元整(大写¥ 拾叁万陆仟 元整)。(包括货款、运费、组装费等交付甲方使用前的一切费用。)
第七条、付款方式:
1、本合同生效后,甲方支付合同总价款的50%即小写人民币 68000 元整(大写¥ 陆万捌仟 元整)给乙方作为预付款,乙方为甲方开具所收取金额的收据。
2、产品到甲方指定地点安装完毕,经甲方验收合格后的七个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的50%即小写人民币 68000 元(大写¥ 陆万捌仟 元整),乙方为甲方开具所收取金额的收据。
第八条、甲方责任:
1、甲方应提供安装场地照明。
2、甲方应按合同约定的时间及金额付款。
第九条、乙方责任:
1、乙方所提供的产品必须达到合同约定的规格、材质及相关质量技术标准(或与 封样、图纸标示相符)。否则,甲方有权拒收且不付货款,或扣除总货款的50%的违约金。
2、乙方应保障在合同约定保修期内,为甲方无偿提供维修服务,除非人为损坏,否则不得以任何理由收取任何费用。
3、乙方应提供长期维护的技术支持。产品的清洗、维护由甲方负责,乙方负责提供技术支持,并处理维护过程中出现的问题。一般报修应在24小时内到达现场。
4、由于乙方在安装过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全和火灾等一切事故,应承担由此造成的一切经济损失。
第十条、安装调试:
1、组装期:货到后伍天内。
2、甲方应确保安装现场具备安装条件,并通知乙方。否则,交货日期顺延,造成工期延误及损失,乙方不承担责任。
3、乙方根据甲方最终确认的平面设计图纸及方案进行产品安装调试,甲方在签字确认后不得对该设计图纸进行更改。如乙方同意更改,由此产生的额外费用由甲方承担。
第十一条、货物接收和验收:
1、乙方依合同所订交货日期将产品运至交货地点安装完毕后,甲方应即时接收清点并妥善保管全部产品。但甲方在产品验收合格后承担损坏灭失等风险。
2、安装完毕后,甲方应在3天内按设计图纸、报价单进行验收。验收完成后签发验收合格证明。如有异议应在此期限内以书面形式向乙方提出。甲方无异议或在期限内不验收或认为产品质量有问题却怠于以书面形式通知乙方的,视为验收合格。
3、甲方应在相关验收单上签字或盖章。
第十二条、品质保证:
1、乙方所有提供的产品必须通过国家产品质量监督检验中心的检验,达到合格标准的要求。
2、保修期五年,出现任何脱胶开裂变形等问题,乙方免费维修。
3、乙方保证所提供的产品木材均为巴西花梨木,且木材均为烘干及烤漆面,如有不符乙方愿按合同价双倍金额赔偿甲方损失。
4、产品如有质量问题,乙方于交付日7天内无条件退货。由此导致的运费、组装费及其他有关费用由乙方承担。
第十三条、违约责任:
(一)乙方责任
1、除依本合同约定外,乙方单方面解除合同,应向甲方支付货款总价50%的违约金。
2、除依本合同约定外,乙方逾期交货的,每逾期一天,向甲方支付货款总金额千分之五的违约金。超过逾期三天,甲方有权解除合同,乙方需向甲方支付合同总价款30%的违约金并全额退回预付款。
3、乙方违反本合同中任何条款,即构成违约,应赔偿因此给甲方造成的损失。
4、乙方应保证在组装产品过程中谨慎操作,若因乙方操作的原因,造成甲方或第三方的人身财产受到损害的,由乙方承担全部责任。
(二)甲方责任
1、除依本合同约定外,甲方单方面解除合同,应向乙方支付货款总价20%的违约金。
2、除依本合同约定外,如因甲方原因导致的损坏,甲方要求退、换货的,乙方可以不接受退换。
(三)因不可抗力造成的迟延付款或迟延交货等,双方均不承担违约责任。
第十四条、争议的解决方式。
因本合同涉讼时,甲、乙双方应协商解决;协商不成的应提 交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十五条 附则
1、本合同自甲乙双方签字起生效。
2、合同附件为合同不可分割的一部分,与合同同时生效。
3、本合同及附件均这一式贰份,甲乙双方各持壹份。
4、合同履行完毕后,自动终止。
第十六条 合同附件
附件1 《产品平面设计图》(实际以现场最终确认的方案为准)
附件2 《产品报价单》
甲方:乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年 月 日 年 月 日
【【精选】购销合同汇总7篇】相关文章: