当前位置：库文网>买卖类合同>购销合同>购销合同

购销合同

时间：2023-06-05 09:22:34 购销合同我要投稿

【精选】购销合同范文汇总七篇

　　在不断进步的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的购销合同7篇，希望对大家有所帮助。

【精选】购销合同范文汇总七篇

购销合同篇1

　　供方：_________　　(以下简称甲方)

　　需方：_________(以下简称乙方)

　　一、购销数量：

　　从_________年_________月_________日到_________年_________月

　　_________日，供方向需方提供液化气约_________吨，结合市场实际情况，以每次确定供需数量为准。

　　二、结算价格：

　　为了共同拓展市场需求，本着互惠互利原则，供方给予需方按当时供方挂牌价下浮_________元/吨。配送运输费用_________元/吨。

　　三、结算方式：

　　采用银行汇票、汇兑存入供方帐户，款到开票装车。供方均衡送货，需方批量划款(包括货款和运输费用)，每次不少于_________吨。

　　四、配送地点：

　　需方，否则属于违约行为。

　　五、保证金：

　　为确保需方按合同内容履行，由供方收取需方_________元保证金(不得低于一车货款价值)。

　　六、供货方式：

　　需方依据商定量，向供方提出书面认购单，供方根据与需方商定的每天承接量配送，配送货到后需方应于2小时内接卸完毕，并即时签署回执单。

　　七、计量方式：

　　执行国家规定标准(计量误差为千分之三点五);计量误差范围内以供方出厂计量为准;超过计量误差范围时，供需双方协商解决。

　　八、质量标准：

　　执行国家标准：_________。

　　九、其它约定事项：

　　遇有供方不可抗力造成停工检修，购销数量双方协商;因计划停工检修，提前十天书面通知对方后可暂停送接货;需方对质量、计量有异议，应于接卸前当场提出并即时通知供方;对接卸后提出的异议供方不予认可。

　　十、违约责任：

　　需方在认购后拒而不接货视为违约，由供方按吨从保证金中扣除相应优惠的'金额(以_________元/吨为准);供方能承受的价位拒而不供货视为违约，需方有权终止合同。

　　十一、其它事项：

　　当遇有国家行政部门规定与本合同发生冲突，本合同终止。

　　十二、合同未尽事宜另行协商。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

购销合同篇2

　　购方： (以下简称甲方)

　　销方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着平等互利，长期合作的原则，现就甲乙双方购销煤炭相关事宜进行协商，并达成如下协议：

　　一、煤炭品种： 粉煤。

　　二、煤炭数量： 9000 吨。

　　三、计量方式：以乙方过衡数为准，乙方允许甲方在扣除 %的杂质后为结算数量。

　　、煤炭价格：

　　4.1一般纳税人含税价 194 元/吨，合计 1940000 元人民币。

　　4.2一票结算到站价元/吨(含增值税);合计元人民币。二票结算到站价元/吨(含增值税元/吨、运输税元/吨)。合计元人民币。

　　4.3质价挂钩办法：如所购煤炭发热量低于大卡/千克，每降低1大卡/千克扣除煤款元/吨，低位发热量低于大卡/千克的煤，拒不接受。

　　五、付款及结算方式：

　　5.1甲方预付乙方煤款，每月月底甲乙双方兑票核实吨位后，乙方向甲方开据增值税票及收款收据结算。

　　5.2结算或付款日期为每月二十日(如遇节假日结算或付款日期顺延)。

　　六、验收方式：

　　6.1质量的`确定：甲方对购进乙方的煤炭每月不低于3次的取样化验，如加权平均值不符合质量标准，甲方有权按合同相关规定付款。乙方如对甲方化验结果有异议，可在接到甲方化验通知单一周内，提出复检要求，复检样品以化验副样为准。复检结果如在误差之内以原结果为准，否则以副样为准，复检费用由乙方承担。

　　6.2如乙方的高温煤、着火煤、矸石大等杂质煤进场，甲方按废煤处理，并及时以书面或电传的方式通知乙方到现场验货，所需费用由乙方承担。乙方接到甲方通知后应在24小时内到场验货，乙方在24小时内未到场的，甲方按验收结果处理。

　　七、提货方式及运杂费结算：

　　甲方自行组织汽车运输，运输途中所遇风险及运杂费由甲方承担。

　　八、不可抗力：

　　8.1甲乙双方一旦因不可抗力而无法履行合同的事件发生后，应在24小时内将不可抗力事件或情况通知对方，受不可抗力影响的一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度;在受不可抗力影响的范围内，有关方可免除其责任。

　　8.2本合同所说的不可抗力是指《合同法》第171条所称不能预见、不能避免并不可克服的客观情况。

　　九、其它：

　　9.1双方应认真履行合同，如有一方违反合同约定，则违约方向守约方承担支付违约金、赔偿损失等违约责任。

　　9.2乙方必须按甲方指定的矿供煤，若甲方发现乙方串矿供煤则每发现一次向甲方支付9000元的违约金，并承担甲方由此产生的费用和遭受的损失。

　　9.3乙方应做到均衡供应，保质保量完成合同规定的执行计划。

　　9.4提煤单内容必须依照甲方要求的格式及内容填写清晰、准确、齐全，且加盖煤矿销售专用章，否则不予开结算票。

　　9.3煤炭价格随行就市，如有变动则另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　9.4合同未尽事宜，双方可另行协商解决。若因本合同或在合同履行过程中引发争议，双方应友好协商解决;协商不成的，双方选择向鄂尔多斯仲裁委员会申请仲裁。

　　十、生效期限：

　　本合同自双方代表签字并加盖双方合同专用章后立即生效，本合同有效期自20xx年08月08日起至20xx年9月09日止。本合同正本一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　年月日：

购销合同篇3

　　合同编号：

　　需方（以下简称甲方）：

　　供方（以下简称乙方）：

　　签约地：

　　签约时间：

　　为了增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，依据《中中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、石材属天然产品，难免有一些缺陷，乙方保证石材大面积花色基本均匀一致，无明显缺陷；

　　二、根据石材属性，石材质量按国家石材待业标准执行。

　　三、包装标准

　　四、交货方法

　　1、甲方在乙方工厂提验货物。甲方委托___________在乙方工厂提验货，并办理货物签收手续，甲方若中途变更或增加签收人，需事前书面通知乙方并重新开具授权委托书，否则由此造成的一切损失由甲方负责。

　　五、交货地点

　　六、验收条款

　　由甲方派人在乙方工厂内验收，验收标准为国家石材行业标准，验收合格后装车；验收时间为交货期限届满之日前，由乙方通知甲方。

　　七、交货期

　　石材的交货时间为乙方收到甲方支付的'预付款之日起天内。

　　八、付款日期和方式

　　1、自合同签订之日起三日内，甲方向乙方交纳定金，计人民币元整（￥元），定金在最后批货款充抵。

　　2、付款方式为款到发货，甲方必须在提货前结清该批货款。

　　九、不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力（如战争、地震、海啸、水灾、重大公共疾病等）的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在10天内提供主管机关证明，允许延迟履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可以部分或全部免予承担违约责任。

　　十、合同争议的解决方式

　　本合同履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成依法向人民法院起诉。十一、其它

　　本合同自签订之日起生效。合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　开户银行：开户银行：

　　开户名：开户名：

　　帐号：帐号：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　日期：日期：

购销合同篇4

　　甲方: 签订地点:

　　乙方:上海市xxxxx商行签订时间:

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法规,本着平等互利、友好合作的.原则签订本合同,就甲方向乙方购买酒店所需要的用具事项达成如下协议:

　　一、产品名称、规格型号、数量、单价，详见清单共壹页。甲方壹份，

　　乙方壹份，共贰份.

　　二、验收方法:按甲方所订的物品为准验收，当日验收时未提出异议，即货全部验收合格.

　　三、到货时间年月日.

　　四、到货地点： .

　　五、运输方式及费用结算：运输费用由乙方承担，在运输途中如有破损，乙方承担，包装物不回收不计价.

　　六、付款方式：经双方协议达成后总货款计人民币(小写)￥18500 元整。预付订金为总货款的40%计人民币(小写)￥7400 元整，余款计人民币(小写)￥11100 元整，货到一次性付清全部货款.

　　七、双方签字生效，如有违约，按《中华人民共和国合同法》解决.

　　八、其它事宜：双方协商为妥.

　　甲方单位名称：乙方单位名称：上海市xxxxx酒店用

　　品商行

　　甲方签字：乙方签字：

　　地址：地址：铜川路xxxxx号

　　电话：电话：1xxxxxxx282

　　传真：传真：021-52xxx1619

购销合同篇5

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的'一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

购销合同篇6

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　为了维护甲、乙双方共同利益，本着互惠互利，共同约束，防止交易中出现坑客、商等不道德行为，以维护我县果品销售信誉，特制定此合同。

　　一、乙方向甲方提供优质套袋(光果)秦冠、富士_____斤，_____起步，每市斤_____元，每市斤______元，内含信息费_____元。

　　二、果品要求：果面干净，无伤果、虫果、病果、水锈、日烧、发黄、发黑、花头上沿，片锈、黑点不出沿、黑点不超过火柴把;色度___%，红点连片不收。

　　三、甲方装箱(袋)期间，装果人员的食宿，均由乙方承担，若遇雨雪天气，道路泥泞，装好货物材料等均由乙方保管，若有丢失，淋湿，倒换均由乙方负责赔偿。

　　四、订果协议签字后，甲方应向乙方付定金__________元，车装好后，款一次性付清。

　　五、本协议有效期为____年____月____日，若遇雨雪天气及特殊意外双方可协议延迟。

　　六、乙方在签订合同后，不得随意涨价，降价、反悔、如故意刁难甲方，必须负责赔偿，因此造成误工等一切损失。

　　七、甲、乙双方在装货期间，如那方不守协议者，应赔偿另一方的经济损失费_____________元整，不服者，双方均可凭此据上诉有关部门。

　　此合同一式两份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇7

　　需方： (以下简称“甲方”)

　　地址：

　　邮编：

　　供方： (以下简称“乙方”) 地址：

　　邮编：

　　电话：传真：

　　甲方因造林需要，特向乙方采购桉树专用肥料(以下简称“采购物资”)，农资化肥购销合同。根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，甲、乙双方经平等协商，达成协议如下：

　　第一条规格、数量、质量标准及总价款

　　采购物资的具体规格、数量、质量标准、包装要求及总价款如附件一所示。

　　第二条交付日期

　　乙方应于甲方首次提货前完成全部采购物资的生产，并于

　　起三十日内分批次将采购物资交付于甲方。

　　第三条交付地点

　　交付地点：。乙方负责将采购物资分批次送至交付地点，由甲方清点确认并签字后，视为该批次采购物资的交付。采购物资的装车事宜由乙方负责，卸车事宜由甲方负责。运输费用由乙方承担。

　　第四条验收及验收标准

　　(一) 总体质量验收

　　乙方最迟于

　　2甲乙双方指派专人至工厂仓库按正常质量抽检办法共同取样封样，样本各三份，封样后由甲方送至第三方有资质检验机构(以下简称第一次检验)进行检验，检验费用由甲方承担。

　　经第三方检验后，不符合附件一质量标准，乙方有异议的，甲乙双方各提供50%的封存样本，由乙方送交国家化肥质量监督检验中心(上海)检验(以下简称第二次送检)，甲方配合，检验费用由乙方先行垫付;经第二次检验为不合格的，检验费用由乙方承担;经第二次检验合格的，检验费由甲方承担。对该检验结果，甲乙双方不得存有异议。

　　自乙方知悉第一次检验结果后5个工作日内，乙方有异议而未进行第二次送检的，视为乙方对第一次检验结果无异议。

　　检验不符合附件一质量标准的，视为全部采购物资不符合质量标准。甲方有权拒收采购物资，并要求乙方重新生产或采取其他补救措施并赔偿甲方因此遭受一切损失(包括但不限于甲方另行采购肥料而支付的货款差价、运输费、劳务费，以及因施肥延迟而造成的生产损失等)，若乙方不能或不愿重新生产或采取其他补救措施，甲方有权单方解除本合同并追究乙方的违约责任。

　　(二)抽检

　　总体质量验收合格后，乙方在到每批次采购物资后进行抽检，货款，抽检不合格的，甲方有权拒收该批采购物资，乙方对此有异议的，可按照本条第一款规定的方法再次检验，若仍不合格，甲方有权拒收该批采购物资及剩余批次的采购物资，并要求乙方重新生产或采取其他补救措施并赔偿甲方因此遭受一切损失(规定同上)，若乙方不能或不愿重新生产或采取其他补救措施，甲方有权单方解除本合同并追究乙方的违约责任。

　　(三)数量验收

　　甲方应于收到乙方交付的采购物资后及时组织验收并由甲方指定的接货人在交货单据上签字确认。

　　(四)甲方的验收不免除乙方的质量保证责任。

　　第五条付款期限及结算方式

　　本合同生效后7个工作日内，甲方向乙方支付总货款的 30 %作为定金，甲方拒不履行交货义务或违约单方面终止本合同的，所付定金不再退还，乙方拒不履行付款义务违约单方面终止本合同的`，双倍返还定金，若双方均未违约终止本合同，定金转为货款。

　　每批次采购物资经甲方抽检合格后7个工作日内，甲方向乙方支付该批次采购物资货款的 50 %。

　　甲方于收到最后一批采购物资并抽检合格后10个工作日内，付清所有剩余货款。

　　各类款项汇至乙方下述银行账户即为支付：

　　开户行：

　　户名：

　　银行账号/卡号：

　　乙方收到每批次款项后5个工作日内向甲方开具该批货物金额的正式发票。

　　第六条违约责任

　　(一)、甲方迟延付款的，每迟延一天需按应付款项的1‰向乙方计付违约金，迟延30天以上的，乙方有权经书面通知后直接解除本合同并要求甲方赔偿

　　损失。甲方未付清上批次货款的，乙方有权拒绝继续发货。

　　(二)、乙方必须按合同规定每天交付采购物资，不得延迟，乙方迟延交付3天以上的，每迟延一天需按当批次应交付采购物资的总价款的1‰向甲方支付违约金，迟延30天以上的，甲方有权经书面通知后直接解除本合同并要求乙方返还已经收到的货款(扣除乙方已交付货物的抵顶部分);如因乙方迟延或拒绝交货而影响甲方生产经营的，乙方应承担相应的赔偿责任。

　　(三)、总体质量验收不合格的，甲方可要求乙方重新生产或采取其他补救措施，由此给甲方造成的一切损失(规定同上)，乙方应承担赔偿责。乙方不能或不愿重新生产或采取其他补救措施的，乙方有权单方解除本合，要求乙方赔偿一切损失(规定同上)并赔偿违约金，违约金标准为合同总货款的10%;抽检不合格的，甲方可要求乙方重新生产或采取其他补救措施并赔偿由此给甲方造成的一切损失(规定同上)，乙方不能或不愿重新生产或采取其他补救措施的，甲方有权拒绝接收该批次及剩余批次采购物资并单方面解除本合同，同时要求乙方赔偿一切损失(规定同上)并赔偿违约金，违约金标准为未能按约定交付的采购物资货款的10%，合同范本《农资化肥购销合同》。

　　第七条不可抗力

　　(一)、不可抗力包括非因甲乙双方责任造成的火灾、洪水、地震等自然灾害。

　　(二)、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助承包人采取措施，因乙方怠于采取有效措施导致的损失扩大部分，由乙方承担责任。乙方应在不可抗力事件发生5日内以书面形式通知甲方，并在不可抗力事件发生10日内提供相关证明。

　　(三)、因不可抗力事件造成时间延误的，延误的交付期间相应顺延或由双方协商;造成合同不能履行或履行失去意义的，则合同终止，双方互不负赔偿责任。

　　(四)、因一方延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不具有免责效力。

　　第八条争议解决

　　甲、乙双方因履行本合同而产生或发生与本合同的履行相关的任何争议，双方应通过友好协商解决该争议。如一方将该争议提交另一方后的30天内该争议无法通过此方式获得解决，则需提交到甲方住所地的人民法院诉讼解决。

　　第九条各方陈述及保证

　　(一)、其依据中国法律正式成立并有效存续，且其设立已获得所有必要的许可和批准;

　　(二)、其拥有充分的能力和权力签订本协议并履行本协议规定的各项义务;

　　(三)、其在本协议上签字的自然人或授权代表人已被充分授权签订本协议并使其受本协议约束;

　　(四)、从本协议生效之日起，本协议各项规定应成为其法定的、有效的和有约束力的义务。