建筑工程工程合同

时间:2023-04-18 12:38:38 建筑类合同 我要投稿

建筑工程工程合同(15篇)

  随着法律知识的普及,合同出现的次数越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编为大家收集的建筑工程工程合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

建筑工程工程合同(15篇)

建筑工程工程合同1

  甲方:________(以下简称甲方)  

  乙方:________(以下简称乙方)  

  按照《中华人民共和国民法典》和《电力安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。

  一、 工程名称:  

  二、 工程地点:  

  三、 承包范围: 设计以甲方图纸为准,甲方配电工程线路架设施工(________米)。

  四、开竣工时间:________年____月____日至________年____月____日。

  五、配电工程线路架设总造价为人民币________元整(元),经甲、乙方双方协商,本工程承包方式为包干制,乙方负责本工程所需材料及施工。

  六、工程款支付方式:甲方于________年____月____日一次性支付乙方前期施工材料款:________元,乙方收到款后,日内组织施工,施工完毕验收合格后付全部工程款。

  七、技术资料:  凡是乙方施工承担工程,必须做到资料齐全,手续完备。

  八、损失责任:工程开工后,乙方严格按图施工,工程项目变更影响结构的.必须经甲方同意,凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

  九、安全生产:  工程开工前,乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作,乙方必须严格实行安全操作规程,安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担,包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用,甲方不负责。

  十、违约责任:  按《电力工程施工合同》通用条款的有关规定执行。

  十一、保修条款:  以国家电力部门出台的保修周期________年为准,因施工质量造成的一切损失均由乙方承担,不可抗拒的因素除外。

  十二、合同以双方签字之日起生效。  本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效,工程验收决算完毕________年后失效。

  甲方(签章):________乙方(签章):________

  代表:________代表:________

  电话:________电话:________

  合同签订日期:____年____月____日  合同签订日期:____年____月____日  

建筑工程工程合同2

  甲方:_________乙方:_________

  根据工程建设需要,甲、乙双方就工程单项工程承包事宜,达成协议如下:

  一、工程名称:____县工程

  二、承包范围及内容:

  三、承包价格及结算方式:

  四、质量及工期要求:

  1、乙方必须按照设计要求进行施工,工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工序质量一次性验收合格,否则,因此返工造成的一切损失由乙方负责。

  2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工,不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量,严重影响其它工序施工,乙方必须采取赶工措施,赶工费用由乙方负责;否则,甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工,乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。

  五、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工,随时做好安全教育和安全检查,发现安全隐患和违章作业,应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任,以确保工程进度和工程质量。

  六、付款方式:

  甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款,经双方协商,甲方向乙方支付工程款的'进度如下:

  经甲、乙双方约定,工程完工后,乙方应留%的工程款作为保修金。保修期为________年,保修期满,甲方结清余款给乙方。

  七、其它事项:

  1、乙方进场后,甲方向乙方提供以下设备及用具:

  2、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具,如有损坏和遗失,乙方照价赔偿给甲方。

  3、乙方在施工场地内施工,必须听从甲方现场管理人员的管理,遵守一切规章制度。否则,甲方有权根据情况作出处罚。

  4、乙方应在满足施工要求的前提下,不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费,乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。

  5、双方需约定的事项:

  八、本合同签订之后,双方不得反悔,否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。

  九、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字后即产生法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________ ________年____月____日

  ________年____月____日

建筑工程工程合同3

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲方与乙方于 年 月 日已签订“秀美夏凉生态家园”示范村房屋工程合同,为了确保工程质量和进度,在已签订的合同不完善条款中,增补新的'条款,经双方多次协商,达成增补条款如下,双方共同遵守执行。

  一、甲方所抵给乙方销售的房屋从前排一号起按顺序抽签,由甲方安排给乙方销售。

  二、原签订合同中检测费问题:钢材、水泥乙方必须按甲方规定的品牌施工(指定品牌、华新水泥、鄂钢钢材),其所征检测费由甲方承担,如乙方自行更换品牌,其所征检测费由乙方自行承担乙方不承担其它费税。

  三、保险费:乙方必须从签订合同之日,进施工现场前,无条件的买足职工保险费(所买费用乙方自行承担)。

  四、甲方所抵给乙方销售的房屋,乙方一年内没销售完,在乙方愿意情况下,甲方按550元/平方米收回并现金支付给乙方。

  五、乙方的建筑的资质由甲方提供,但乙方必须承担费用5000元整。

  六、以上补充合同一式三份,甲、乙方各执一份,签字之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

建筑工程工程合同4

  甲方(委托方):_______________

  乙方(承运方):_______________

  根据《中华人民共和国合同法》及国家其它相关法规,经甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成如下协议,甲乙双方承诺确保按此协议执行。

  第一条合作范围:

  甲方委托乙方承运由甲方指定的起运点至目的地的货物运输业务。

  第二条服务要求

  1、乙方应根据甲方运输货物的'需求,及时调派车辆运输甲方的货物,承运车辆的车况应符合甲方货物长途运输的安全要求。

  2、乙方需全力按照甲方指定的时间、地点及收货人将货物送达目的地。

  第三条运输价格的确定及支付

  1、运输价格:每次运输之前需先确认运价。

  2、运费结算期限为月结_____天,即当月发生的运费于下个月结清。

  3、付款方式:转帐

  第四条合同的时效及争议解决

  1、本合同有效期自_________年______月___日至_________年______月___日到期后若双方都没有提出要终止本合同,则本合同自动继续有效。

  2、本合同一式___份,经双方签字盖章后,双方各执___份,具备同等法律效力;

  3、本合同未尽事宜,双方协商一致后,签定补充协议书,确认之后作为本合同的必要补充,与本合同具同等效力。

  甲方:_______________ 乙方:_______________

  代表:_______________ 代表:_______________

  签约地点:_______________ 签约地点:_______________

  签约日期:_________年______月___日 签约日期:_________年______月___日

建筑工程工程合同5

  甲方:_______________有限公司

  乙方:_______________班组

  为了适应市场经济发展的需要,改革经营管理模式,完善企业管理制度,明确双方的权利和义务,经双方协商,地坪工程分包给乙方。为使工程顺利进行,特签订本协议书。

  一、承包方式和承包范围

  1.1承包方式,包工、包质量、包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。

  1.2承包范围

  1.2.1地下室所有混凝土地面及一层车库地面的施工(含各小房间内,及汽车坡道)具体施工部位由甲方现场指定。

  1.2.2所有地面清理满足无碎砼、砂浆等垃圾,保证基层结合面整洁,材料上下料、搅拌、运输,小型机具和辅材均包含在内。作业后要做到工完料清。

  1.2.3包所有钢筋下料和成型、运输、绑扎等。

  1.2.4所有沿墙排水沟的切割、找坡至集水坑的连接,保证水平等工作。

  1.2.5现场清理(省文明工地验收标准)。砂浆的上下料、搅拌、运输(作业后要做到工完料清),如甲方安排人员开搅拌机,在结算时扣除人工。

  1.2.6工程量的最终解释权归甲方所有。

  二、工程结算方式及承包单价

  2.1工程结算,按设实际施工面积_____________元∕㎡,该价格均包括“人工工资(综合考虑地下室施工时的材料难度)、小型机械、小型工具、车旅费、排水沟支模、切缝、基层清理、浇筑砼地坪、砼表面洒干灰、排水沟侧壁粉刷及找坡、调直及绑扎钢筋、保养、租用翻斗车等,安全文明施工奖1元∕平方,如果在施工进度、施工质量、安全文明不满足公司或项目部的要求,扣_____________元∕平方.以上单价已综合考虑砼浇筑的厚度,施工质量必须达到江苏省”扬子杯“标准,施工质量经甲方人员现场核定,达不到_____________省”扬子杯“标准则单价均按以上单价的_____________%结算。(工程结算由项目部初审,最终由公司总部审核确定)。结算时应提供工人工资表,具体以公司财务要求为准。

  2.2付款方式

  本工程总体竣工后付至总量的_____________%,余款在春节前付清。如有跨年度工程,按已完合格工程的_____________%付款。

  2.3工程点工,预估在本工程发生的点工单价,技工_____________元∕工日;普工_____________元∕工日;技工完成普工_____________元∕工日。

  2.4乙方已考场内工地的实际情况,单价已综合考虑施工难度,乙方不得再以任何借口要求甲方增加费用。

  三、工程要求

  3.1甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划,乙方按进度计划及时安排人员进场施工,在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划,如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工程延误,甲方将予罚款处理并由乙方赔偿甲方由此造成的损失。

  3.2乙方若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所有工作量按甲方同乙方所签价格_____________%从乙方结算中扣除(或以_____________元∕每工),另乙方向甲方支付管理费(该工作______量价款的_____________%)

  3.3工期按甲方总进度计划,工期只准提前,不得拖延,如拖延一天罚款_____________元∕天。

  3.4甲方有权监督乙方进行夜间施工

  四、权力和义务

  4.1甲方权利

  4.1.1甲方有权审查乙方队伍组成的合理性,当甲方发现乙方队伍中有不适合本工程的工作人员,有提议撤换的权利。

  4.1.2甲方有权对乙方施工的项目进行抽查,发现质量问题,指令整改,其损失部分由乙方自行负责。

  4.1.3当甲方发现乙方不能确保工程进度和质量以及违反上述各条款时,甲方有权辞退乙方,价格按完成工作量的_____________%结清账目,限在2天内离开工地。

  4.1.4若未经甲方允许,乙方无故中途退场,则视为违约,甲方一律不予结账。

  4.1.5甲方代办的一切费用,由甲方在乙方承包款中扣除。

  4.2甲方义务

  4.2.1施工期间,甲方向乙方提供必需的住宿条件及相应的施工工具、设备、生活设施等。

  4.2.2施工完毕,经甲方验收合格,对乙方完成的工程量进行结算并按约定付款。

  4.3乙方权利

  4.3.1要求甲方提供施工必须的相应工具,设备及生活设施条件。

  4.3.2施工完毕,经验收合格,要求甲方按合同约定结算付款。

  4.4乙方义务

  4.4.1乙方负责组建政治素质、技术素质合格的职工队伍,并将花名册及身份证等相关证件呈报甲方备案。每个职工签好上岗协议书,方可上岗作业。

  4.4.2乙方在施工期间,用料必须注意节约,不得浪费,如发现有浪费现象。按浪费数量的价格处于十倍罚款。

  4.4.3乙方自行办理职工人身保险、劳动保护品,合作医疗、进场施工有关证件。医疗福利费已包括在承包单价中,乙方不开小灶,甲方提供的一切,乙方均应加倍爱护,如有损坏,照价赔偿。

  4.4.4乙方必须制定安全生产技术措施,严格遵守安全生产操作规程,乙方发生的任何安全事故,由乙方自行负责,与甲方无关。

  4.4.5乙方工人不得在宿舍内私拉电线电源,烧电炉、热得快等类似电器,后果自负。

  4.4.6乙方在施工全过程中必须加强对自己队伍的管理教育。所有人员必须遵守甲方的各项规章制度、管理条件,决不允许酗酒、赌博、偷盗、打架斗殴。如有上述现象发生,甲方将视情节轻重,处以__________到_________元的罚款,直至清除出工地并交当地公安部门处理。

  4.4.7乙方派项前进同志为工地代表,全权处理乙方施工中的一切事务,乙方代表必须常驻现场,并积极配合项目部人员做好各项检查。有事离开现场必须请假征得同意,安排好工作后方可离开,超出处以__________元∕天罚款,擅自离开工地者,处以________元∕天罚款。

  4.4.8乙方内部的事情由乙方自行解决,乙方必须以自己当地的施工队伍为主,进场施工的一切手续,由乙方自行办理,如因手续不全发生的后果,乙方自负。

  4.4.9乙方选派施工人员必须是适合从事体力劳动,凡高血压、心脏病、年龄(男同志超过60周岁(含60周岁)的工人,女同志超过50周岁(含50周岁)的工人)不得施工作业,其中女同志比例不得超过总人数的10%。

  五、乙方工作内容要求事项

  5.1各墙面基层处理、浇水湿润等一切准备工作。

  5.2施工区域内按水平线标准设置灰饼或支模。

  5.3混凝土浇筑要振捣密实,有防水的地面,一定要注意成品保护,不得随意损坏防水,施工过程含材料的上下料、运输、振捣、收面层、洒水养护、分格缝的`切割、钢筋的调直和绑扎。

  5.4施工通道的临时脚手架的搭设。

  5.5排水沟修粉成型、找坡等施工的一切工序,以及清理工作。

  5.6具体工作内容按乙方承包范围。

  六、质量要求面层收光时必须用机械处理(考虑到停车场为环氧地坪)工程施工质量逐层评定,必须符合现行建筑装饰装修工程质量验收规范要求。

  6.1混凝土浇筑应一次成型,且结合牢固,无空鼓、裂缝。

  6.2面层收光、不得有裂纹、脱皮、起砂等现象。

  6.3护角角钢和排水沟角钢应顺直、平整,不得弯曲变形。

  6.4分格缝的设置及线条的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀。

  6.5面层的坡度应符合图纸及规范要求,不得有倒泛水现象和积水现象。

  6.6地坪平整度≤4mm验收,标准按《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》验收。

  6.7其余应满足甲方技术交底要求。

  6.8乙方服从建设单位、监理、现场施工技术人员、项目部及公司领导的验收。

  6.9如乙方施工的分部分项验收不合格,乙方必须返工,返工所发生的人工及材料费和所牵连发生的费用均由乙方承担。

  6.10每个施工段结束时,由甲方验收后方可进行下个区域的施工,乙方必须随做随清、料尽场地清,且负责对成品的清理和保护,如不及时清理干净,甲方有权派其他人员清理,发生的人工按_____________元∕小时计算,并处以_____________元∕次罚款,因此而造成的材料浪费由乙方负责,该费用直接从乙方工程款中扣除。

  七、奖罚措施

  7.1乙方必须服从总进度计划的要求,只能提前不能逾期。如由乙方原因而造成的工期拖延,乙方将处_____________元∕天罚款。

  7.2因乙方操作不当,造成粉刷层空鼓,开裂或粉刷质量达不到约定的质量等级造成返工,其材料费、人工费由乙方负责,甲方将处_____________元∕天罚款,如因此而延误工期,将按约处罚。

  7.3乙方人员如有上班不戴好安全帽、穿拖鞋、硬底鞋、赤脚及其他违规行为的,甲方按规定予以_____________元∕次罚款。

  7.4所有工程用水泥、砂等材料进场后乙方必须对数量进行签字确认后采取领发料制度。甲方按国家现行定额进行核算,超出定额用量部分由乙方负责。决算时从乙方工程款中直接扣除。

  7.5乙方人员应严格执行项目部的各项规定,不得有违规及偷盗现象发生,若发生将按发生后果的10倍进行处理。

  八、其他

  8.1大型电动工具、拖车由乙方自带

  8.2撬、泥桶、直尺、刮尺、靠尺、铁板、灰抄、线垂、麻线、电锤、钻头等小型工具均由乙方自行购买、自行保管,其费用已经包括在承包单价中。

  8.3本协议书未及事宜,经甲乙双方协定再行签订补充协议。

  8.4在施工中如发生对乙方的处罚情况,经甲方按实际情况经施工员(质检员)、现场管理、项目经理签字盖章生效并直接从乙方工程款中扣除。

  8.5乙方应按国家规定妥善处理好工人工资发放问题,乙方在领取工程款时必须提供同等数额的工人工资表,否则甲方有权拒付工程款,若发现乙方未付工人工资时,甲方有权直接将工资支付给乙方工人。

  8.6本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,甲方签字盖章、乙方签字后生效,账目结清后自行失效

  甲方_____________(代表)

  乙方_____________(代表)

  _____________年_________月________日

  _____________年_________月________日

建筑工程工程合同6

  发包人(全称):_________

  承包人(全称):__________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:___________

  工程地点:___________

  工程内容:___________

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

  工程立项批准文号:_______

  资金来源:___________

  二、工程承包范围

  承包范围:___________

  三、合同工期

  开工日期:___________

  竣工日期:___________

  合同工期总日历天数___天。

  四、质量标准

  工程质量标准:_________

  五、合同价款

  金额(大写):______元(人民币)

  $:______元

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1.本合同协议书

  2.中标通知书

  3.投标书及其附件

  4.本合同专用条款

  5.本合同通用条款

  6.标准、规范及有关技术文件

  7.图纸

  8.工程量清单

  9.工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的`组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:____年__月__日

  合同订立地点:___________

  本合同双方约定___________后生效。

  发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

  住 所: 住 所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行 : 开户银行 : 账 号: 账 号: 邮政编码 : 邮政编码 :

建筑工程工程合同7

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方签订如下合同条款:

  第一条工程概况

  1、工程名称:____市____区财政局综合业务大楼

  人防工程防护设备与安装

  2、工程地点:登高中路与溪南XX西北角

  3、承包方式:包工包料,独立核算,自负盈亏(含在施工中的一切所需机械、工具)。

  4、结算方式:按图纸内容包干计算。

  5、合同总价款(人民币)

  第二条工程承包范围

  人防防护、通风设备(详见乙方报价清单)

  第三条关于工程质量及验收的约定

  1、质量标准:按照国家人防办、建设建设部图集生产,产品达到合格标准。

  2、工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20),____省人防办关于结合地下室修建人防工程规范为质量评定验收标准。

  3、乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经____市人防办审定注册允许使用的厂家,并提供各项产品的质保书。

  第四条承包工作内容和工作时间

  1、乙方应按甲、乙双方协定的`和所有图纸设计中所需所有的人防产品(可分期)根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度,乙方应积极配合做好各项的本职工作,并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等(质保书)交付甲方,以便认产品、品牌。

  2、综合治理、安全生产、文明施工:

  ①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件(如暂住证、婚育证、劳务证等),不满十八周岁的人员不许上岗操作,严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令,违法的经济处罚由乙方自行承担;乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度,凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象,均按公司有关规定给予重罚,所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。

  ②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例,所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育,施工前应进行技术交底,不接受教育、违章作业,出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失,违章未造成损失,每发现一次罚款200元,施工所需个人防护用品由乙方自行解决。

  ③乙方班组人员在施工时应注意安全,若因乙方自行造成的事故,甲方不负任何法律责任,一切费用由乙方自理。

  第五条工程结算及付款办法:

  按实际工程量结算,甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方(有关甲方向乙方提取管理费、配套费等,按总造价的18%从各次转款中按比例提取)。工程竣工验收后三个月内付清尾款,乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。

  第六条争议或纠纷处理

  1、合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

  2、解决合同纠纷方式:双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商,协商不成则提交仲裁机构仲裁,不服仲裁,可向当地人民法院提出诉讼,双方均应服从人民法院的判决。

  第七条双方责任

  1、为保证安装拆卸和保养的需要,乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环,费用由乙方负责。

  2、甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。

  3、甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料(经人防部门审核认可的图纸),如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工,由此造成工程未通过验收,由乙方承担责任,并负责由此发生的一切经济损失责任。

  4、甲方向乙方提供施工所需水、电接口。

  5、乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工作。

  6、工程完工后,乙方须提供全部施工及技术资料,并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。

  7、乙方门扇到场之前,甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输通道。

  第八条其他事项

  1、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  2、本合同履行完成后自动终止。

  3、施工过程中如有增减项目,竣工验收结算应按实际相应增减;即原图纸中已有的项目价格按照合同单价,图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。补充条款:甲方(盖章):

  乙方(盖章):____________________________

  甲方代表:______________

  乙方代表:______________

  单位地址:______________

  单位地址:______________

  电话:______________

  电话:______________

  合同订立时间:________年____月____日

  合同签订地点:______________

建筑工程工程合同8

  本协议由以下双方当事人在_________签订:

  甲方:_________(以下简称甲方)

  住所:_________市_________区_________路_________号

  身份证号:_________

  乙方:_________(以下简称乙方)

  住所:_________市_________区_________路_________号

  法定代表人:_________

  电话:_________

  鉴于:_________

  1.甲方为本次要修缮的房屋的所有人,有权对此房屋进行修缮;

  2.乙方已取得国家有关机关颁发从事房屋修缮的许可证,为有权从事房屋修缮的企业,目前合法存续。 为明确双方本次房屋修缮行为的权利义务,甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则,并根据有关法律法规,制订本协议,以资共同遵守。

  第一条 甲方决定将位于_________区_________街_________楼_________层_________号的房屋一套,建筑面积_________平方米由乙方来进行修缮,乙方同意进行修缮。

  第二条 甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。

  第三条 乙方保证其具有房屋修缮的资格证照。

  第四条 乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范围为_________;方式为_________;标准为_________(要详细写明房屋所须修缮的具体各部分以及对修缮方式和标准的要求)。

  第五条 乙方本次为甲方的房屋进行修缮的时间为自________年____月____日到________年____月____日为止。

  第六条 本次房屋修缮的费用为_________元,在本合同生效后____日内支付_________元,在本次房屋修缮结束并经验收合格后____日内将尾款_________元全部付清。

  第七条 本次房屋修缮的原材料除附件二中所列的清单外,均由乙方全权采购并由乙方来负责提供,但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。对于附件二所列的原材料,由甲方来提供(或由乙方按甲方在清单中的要求来提供)。

  第八条 双方约定由_________来进行本次房屋修缮的验收工作,并向其支付规定报酬_________元。该部分费用由甲方来负担。

  第九条 在本协议生效后,甲方应在____日内让乙方进场工作,并协助乙方进行与修缮有关的工作。

  第十条 违反本协议的约定为违约行为,应承担违约责任。

  第十一条 除

  第十二条规定的情况外,违约方应向守约方赔偿一切损失,()包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。

  第十二条 乙方如违反本合同

  第五条的约定,则每迟延一天,需向甲方支付违约金_________元。但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的.约定不免除乙方根据

  第十一条应负担的违约责任。

  第十三条 本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更:

  1.双方合意变更并达成书面的协议;

  2.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮的行为必须修改;

  3.不可抗力的情况使本合同必须修改。

  第十四条 本合同自发生以下事情方可终止:

  1.双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议;

  2.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮行为不能进行或失去意义(如上述房屋列入了拆迁范围);

  3.不可抗力的情况使本合同必须修改。

  第十五条 任何与本合同有关的争议均应友好协商解决,如果在开始协商后____日内双方还未达成千致意见,任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。

  第十六条 本合同的所有附件均构成本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

  第十七条 本协议。一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  第十八条 本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。

  甲方(签字):_________

  乙方(盖章):_________

  法定代表人或授权代表(签字):___________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

  签订地点:_________

  签订地点

建筑工程工程合同9

  甲方:________________

  乙方:________________

  身份证号码:________________

  甲方承包位于____市明珠大道的石首一中迁址新建工程,为确保工程质量,快速、优质、安全完成工程任务,现将本工程的工程技术资料承包给乙方,经双方协商达成如下协议:

  一、承包方式甲方以包干(工程量单价计价)的方式将石首一中迁址新建工程技术资料交由乙方编制和整理。

  二、承包内容包括但不限于以下内容:

  1、设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档;

  2、各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令、相关资料的传递与落实、回复。

  3、负责本工程所有建筑材料实验送检(主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验,混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验,钢筋的焊接实验等),整理、归档实验检测报告和材料;

  4、汇总整理各专业分包单位(桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料,与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。

  三、承包价格以该工程建筑面积(共58937.73平方米)每平方米元计算,合同总价共元(大写:人民币),该费用为税后价,已包含乙方编制资料人工工资及乙方应当依法缴纳的相关税费。

  四、付款方式经双方协商一致,乙方同意甲方按工程进度分期付款如下:

  1、本合同生效且基础验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的20 %;

  2、主体完工验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的50%;

  3、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的`70%;

  4、竣工验收资料备案完成(包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案)且所有资料进入档案馆后一个月内一次性付清乙方剩余资料费,如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案,则甲方在竣工验收四个月内付清余款,但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。

  五、甲方义务

  1、为乙方配备脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材等。

  2、为乙方现场资料员提供住宿。

  3、乙方外出到相关单位办事或者送检材料时,为乙方提供交通方便。

  六、乙方义务

  1、至少配备1名具备资质的资料员驻守工地现场办公,乙方指定为驻地资料员。驻工地资料员应当相对稳定,未经甲方许可不得擅自更换或撤离资料员;

  2、保证所有资料、半成品试验及时到位,与工程进度同步进行,不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度;

  3、认真落实资料收集整理、归档的相关制度,按照本合同的约定完善资料的编制整理;

  4、及时传达政府职能部门的有关指示、指令,负责与检测中心及相关管理单位的联络及相关工作;

  5、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作;

  6、按时参加甲方、建设方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会,并整理好会议纪要,转发给各建设参与单位。

  7、配合工程建设各分包单位办理签证,及时传达管理单位对各施工单位的工作联系函及处罚指令;

  8、乙方工作人员应服从甲方管理,因乙方原因发生的所有事故,由乙方承当责任,与甲方无关。

  9、乙方有对工程资料进行保密的义务。

  七、违约责任

  1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款,如不能按约定时间付款,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的全部损失;

  2、乙方资料员不得随意擅自离开工地现场,如需离开应向甲方请假,如未请假离开,每次罚款元;

  3、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料(包括实验、检测等),甲方有权随时检查,如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理,每次罚款分部工程验收因资料原因不能及时验收时,每次罚款元,且所造成的重复验收费用由乙方承担;

  4、如乙方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为,一经发现,甲方有权给予经济处罚。实际每项少做或少送一次样品实验,按实验室单项试验费双倍扣回并处以元次的罚款,并视问题的严重程度保留追究乙方责任的权力;

  5、乙方应对所有资料的时效性、准确性、完整性负责。由于乙方资料不准确、及时、完整,影响甲方工程进度或者工程验收,甲方有权要求乙方支付万元违约金,若该违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

  八、合同变更和终止

  1、除出现本合同约定解除的情形外,未经双方协商一致,任何一方均不得擅自变更或者解除本合同;

  2、乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求,若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改,甲方有权单方解除本协议。

  3、工程竣工验收、资料备案完善,付清工程资料费用后,本合同书自动终止。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建筑工程工程合同10

  摘 要: 在社会主义市场经济体制中, 建筑活动主要是通过建筑市场实现的, 而合同是维系市场运转的载体。建设工程合同是承发包双方为实现建设工程目标,明确相互责任、权利、义务关系的协议;是承包人进行工程建设并获取合理利润的源泉; 同样也是发包人支付价款, 控制工程项目质量、进度、投资, 进而保证工程建设活动顺利进行的重要法律文件。加强合同管理是保证承发包人全面履行合同约定的义务,是确保实现建设目标 (质量、投资、工期 )的重要手段。

  正 文

  我国要建设成为有中国特色的社会主义国家,高度发达的法制是我们发展的目标。在建筑工程领域主要表现是落实合同法,提高承发包人的合同法律意识, 提高相关从业人员的素质,保证合同管理实施的力度。确保提高我国建筑市场逐步走向法制化和规范化,提高我国建筑从业企业的管理能力和技术能力。在我国加入WTO组织后,在建筑市场将逐步与国际建筑市场接轨的同时,确保我国的建筑从业企业能与国外企业竞争,实现利润效益最大化是 我们的必要工作。

  一、建设工程合同管理的内容

  建设工程合同指的是承包人按照发包人的要求进行工程建设,发包人支付工程价款的合同,是发包人和承包人为实现工程建设目标,明确双方责任、权利和义务的协议,它的签订为项目管理提供了管理对象,成为全过程施工管理的基础。它是安排项目施工的指导性文件,施工组织设计、工程报表及竣工结算都要按照合同的约定编制,工程材料、设备等也要按照合同规格购买;工程合同又是进行工程结算的依据,合同中约定了工程价款的支付方式及材料价格的确定办法,还约定了工程进度款的支付时间等内容;工程合同也是进行工程索赔和反索赔的依据,合同中约定了发包方和承包方的权利和义务,它是分析索赔事件能否成立及 索赔性质的主要依据。因此,建设工程合同的管理就成为工程建设管理中一项很重要的内容。

  二、建设工程合同管理的重要意义

  随着我国建筑市场的不断发育成熟, 建筑工程项目合同管理的重要性日益显现 。

  2.1加强合同管理符合社会主义市场经济的要求

  使用合同来引导和管理建筑市场 , 顺应了政府转变职能,应用法律、法规和经济手段调节和管理市场的大趋势。而各建筑市场主体也必须依据市场规律要求,健全各项内部管理制度,其中非常重要的一项就是合同管理 。

  2.2合同管理是建设项目管理的核心,加强合同管理是进行有效项目管理的需要

  任何建筑工程项目的实施都是以签订系列承发包合同为前提的,忽视了合同管理就意味着无法对工程质量、工程进度、工程费用进行有效控制,更勿论谈及对人力资源、工作沟通、工程风险等进行综合管理。只有抓住合同管理这个核心,才可能统筹调控整个建筑工程项目的运行状态,实现建设目标 。

  2.3 加强合同管理也是规范各建设主体行为的需要

  建筑工程项目合同界定了建设主体各方的基本权利与义务关系,是建设主体各方履行义务、 享有权利的法律基础 ,同时也是正确处理建筑工程项目实施过程当中出现的各种争执与纠纷的法律依据 。 纵观目前我国建筑市场的经济活动及交易行为,所出现的诚信危机 、 不正当竞争多与建设主体法制观念淡薄及合同管理意识薄弱有关 。 加强合同管理,促使建设主体各方按照合同约定履行义务并处理所出现的争执与纠纷,能够起到规范建设主体行为的积极作用,对整顿我国的建筑市场起到了促进作用 。

  2.4加强合同管理是我国迎接国际竞争的需要

  至今,我国建筑市场已经全面开放 , 面对接来自国外建筑企业的冲击与挑战 , 就必须适应国际市场规则 、 遵循国际惯例 。 只有加强合同管理,建筑企业才有可能与国外建筑企业一争高下,才能赢得自己生存与发展的空间。

  三、如何加强建筑工程合同管理

  3.1严格执行建设工程合同管理法律法规

  随着民法通则、合同法、招标投标法、建筑法、的颁布,建设工程合同管理法律基本健全。但是,在实践中,这些法律的执行还存在着很大的问题,其中既有勘察、设计、施工单位转包、违法分包、不认真执行工程建设强制性标准、偷工减料、忽视工程质量的问题,也有监理单位监理不到位的问题,还有建设单位不认真履行合同、特别是拖欠工程款的问题。市场经济条件下,要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理,这样,我们的管理行为才能有效,能提高我们建设工程中合同管理的水平。

  3.2加强对承包商的资质管理

  通过严把建筑承包商资质管理关,解决目前建筑市场上供求失衡与过度竞争问题。同时,各级建设行政主管部门要加强对各方参建主体市场行为的监督管理,特别是对承包商的违法行为要严肃处理,确保建筑市场的规范、健康发展。

  3.3加强建设工程招投标管理

  建立与工程量清单相配套的工程管理制度、合同管理制度国家已经出台了招投标法,并全力推行工程量清单招投标。建议在建设工程招标中应该重视原则,突出效果。同时,积极按工程量清单计价方式进行合同管理,使得招投标所确定的中标价在建设工程项目的实施过程中严格执行。

  3.4重视合同变更管理

  合同变更在工程实践中是非常频繁的,变更意味着索赔的机会,因此在工程实施中必须加强管理。应该记录、收集、整理所涉及到的种种文件,如图纸、各种计划、技术说明、规范和业主的变更指令,并对变更部分的内容进行审查和分析。在实际工作中,变更必须与提出索赔同步进行,待双方达成一致以后,再进行合同变更。很多承包人往往不重视变更管理, 对业主要求的变更无条件服从,导致工作做了却无法获得赔偿。

  3.5加强施工合同索赔管理工作

  索赔是培育和发展建设市场的`一项重要内容。提高索赔意识是承发包方亟待解决的问题。施工合同是工程项目在实施过程中索赔的依据,索赔则是合同管理的延续。索赔要求承包方在签订合同时要充分考虑各种不利因素,分析合同变更和索赔的可能性,采取最有效的合同管理策略和索赔策略,在合同整个履行

  过程中,要随时结合施工现场实际情况,结合法律法规进行分析研究,以利于履行合同。这不仅有利于保护自己的合法权益,更重要的是有利于企业尽快适应国际惯例,提高企业未来竞争能力。

  结束语

  总之,合同管理是建筑工程项目管理的核心,工程管理的各方面工作都要围绕着这个核心来开展,建筑工程项目的合同管理已经成为我国建筑业可持续发展、实现科学管理的重要内容。建筑工程项目的合同管理不能陷入僵硬的程式化,它是一个动态的过程,在管理中要讲求方式、方法,要讲究管理的技巧。因此,要在高度重视建筑工程项目的合同管理、深刻了解其重要地位的基础上,在实践中探索及归纳建筑工程项目合同管理的技巧,寻找新方法,解决新问题,促使参建各方自觉履行合同约定的条款,从而降低建筑市场风险,切实维护建筑市场的秩序,确保建筑工程项目顺利进行。

建筑工程工程合同11

  委托方(甲方):

  接受委托方(乙方):

  依据《中华人民共和国民法典》的规定,合同双方就的技术咨询事宜,经协商一致,签订本合同。

  一、咨询的内容、形式和要求:

  1、甲方委托乙方承担高新二路(外环线柘树湾路)隙地绿化工程的项目建议书的编制工作;

  2、技术咨询的主要内容:合同项目包括工程建议书的编制工作。主要内容包括项目建设的必要性、需求预测、工程方案、环境保护、实施进度、投资估算、资金筹措、经济评价和效益分析、必要的社会效益评价及研究结论等

  3、乙方编制项目建议书必须满足甲方报批要求,且通过政府投资项目的审批。

  二、履行方式

  乙方接受甲方委托,收齐技术咨询所需资料后,30个工作日内提交技术咨询报告各四份。

  三、委托方的协作事项:

  在合同生效后____日内,委托方应向顾问方提供以下资料和工作条件:

  1、建设项目修建性详细规划;

  2、建设项目区域内1:500地形图;

  3、建设项目拆迁数据;

  4、其他有关的资料。

  四、技术情报和资料的保密:

  乙方应对本项目所有资料保密,未经甲方允许,乙方不得向任何

  第三方转让,复制或以其他任何形式提供本项目所有资料。

  甲方应对本项目的技术咨询成果保密,未经乙方允许,甲方不得向任何

  第三方转让,复制或以其他任何形式提供本项目的技术咨询结果。

  五、知识产权

  (一)乙方保证,本项目的咨询服务过程中所使用的或向甲方提供的包括但不限于工艺、物品、发明或知识、技术成果、均不会侵犯任何

  第三方权利;且乙方使用具有知识产权性质的物品,工艺、发明需支付的金额均由乙方自行承担。

  (二)甲方在使用本合同项下的`咨询成果时,免受由于乙方提供咨询服务等原因导致的专利权、商标权、著作权或工业设计权等知识产权的任何侵权或赔偿引起的损害。若因上述原因发生争议或纠纷,由乙方担全部责任,甲方对此不承担责任。

  六、报酬及支付方式:

  (一)本项目报酬(咨询经费):

  (二)本项目按国家计委《关于印发建设项目前期工程咨询收费暂行规定的通知》(计价格【20】1283号)中的按建设项目估算投资额分档收费标准的60%、建设项目估算投资额分档收费的调整系数为0.7计取咨询费。

  咨询费总计3.3万元(大写人民币:叁万叁仟元整)。

  (三)支付方式

  1、技术咨询报酬由甲方一次性支付乙方。

  2、具体支付时间:提交符合甲方要求的报告时支付。

  七、争议的解决方法:

  双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,确定按以下第

  (一)种方式处理:

  (一)提交武汉仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  八、其他未尽事宜

  本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建筑工程工程合同12

  甲方(委托方):_______________

  乙方(承运方):_______________

  根据《中华人民共和国合同法》及国家其它相关法规,经甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成如下协议,甲乙双方承诺确保按此协议执行。

  第一条合作范围:

  甲方委托乙方承运由甲方指定的起运点至目的地的货物运输业务。

  第二条服务要求

  1、乙方应根据甲方运输货物的需求,及时调派车辆运输甲方的货物,承运车辆的车况应符合甲方货物长途运输的安全要求。

  2、乙方需全力按照甲方指定的时间、地点及收货人将货物送达目的`地。

  第三条运输价格的确定及支付

  1、运输价格:每次运输之前需先确认运价。

  2、运费结算期限为月结_____天,即当月发生的运费于下个月结清。

  3、付款方式:转帐

  第四条合同的时效及争议解决

  1、本合同有效期自_________年______月___日至_________年______月___日到期后若双方都没有提出要终止本合同,则本合同自动继续有效。

  2、本合同一式___份,经双方签字盖章后,双方各执___份,具备同等法律效力;

  3、本合同未尽事宜,双方协商一致后,签定补充协议书,确认之后作为本合同的必要补充,与本合同具同等效力。

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  代表:_______________

  代表:_______________

  签约地点:_______________

  签约地点:_______________

  签约日期:_________年______月___日

  签约日期:_________年______月___日

建筑工程工程合同13

  建房房东发包方: 以下简称甲方

  承接方或承包方: 以下简称乙方

  现甲方 区 村 大街 巷 号原有x层楼房,委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式,即包工包建筑材料。为了保证质量,能按时完成任务,甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议:

  本合同条款本着公平,公正的原则,双方充分协商达成一致意见并签订本合同,双方必须严格遵守执行。

  一、 工程名称:甲方私人住宅加建

  二、 工程地点:

  三、 工程限期:从xx年 月 日至xx年 月 日止,共 月。

  四、 工程议价:人民币x万元整。

  五、 承包方式:乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程,乙方全包工包料,包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。

  六、 工程内容:按照甲方要求和现有模型修建,在x楼加建x层楼房。

  建房水泥采用 ,楼面用钢筋混凝土,室内倒x条横梁,位置由房东安排。楼层高3米。采用x砖,墙面扇灰二遍,贴xx砖。东面留x×x窗x个,具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶,地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门,各留一窗,建厕所位和不锈钢洗手盆,做好排水排污管道,水管材料用联塑。窗材料为东江铝,防盗网为远航不锈钢,飘xcm。

  上述材料需为优等品,建好后乙方搞好屋内、四周卫生,做好防火防盗。做到人走场地清。

  七、 乙方在建房施工时,一定要保证质量。如有不符合质量问题,要求翻工,造成的`浪费由乙方自己负责,并负责翻工费用。

  八、 乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力,造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成伤亡事故,由责任方承担有关费用;若造成邻居房屋损坏,由乙方负责。

  九、 若遭受城管干扰,影响乙方施工,当中损坏的建筑材料,按当时造价由甲方负责。另外,如需修改施工内容,增加工程项目必须与甲方商量,双方达成一致,做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。

  十、 乙方进场后,施工用水用电由甲方负责,保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。

  十一、 付款方式:完工后一周内全部付清。

  十二、 本合同书经双方确认后,即生效,双方必须严格遵守执行。

  十三、 本合同共一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,未尽事宜需经双方协商,意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后,本合同书自然终止无效。

  甲方房东签字: 乙方承接方签字:

  身份证号码: 身份证号码:

建筑工程工程合同14

  委托保证人:

  保证人:

  鉴于甲方与(以下简称供货商)于 年 月 日签订编号为《买卖合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方向供货商提供付款保证,甲乙双方经协商一致订立本合同。

  第一条定义

  1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向供货商保证,当甲方未按照主合同的约定支付货款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。

  1.2本合同所称货款是指。

  第二条保证的范围及保证金额

  2.1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。

  2.2乙方保证的金额是甲方应支付货款的%,数额最高不超过人民币___元(大写:)。

  第三条保证的方式及保证期间

  3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。

  3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。

  3.3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间,经乙方书面同意后,保证期间按变更后的时间做相应调整。

  第四条承担保证责任的形式乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时,由乙方向供货商支付。

  第五条担保费及支付方式

  5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

  5.2双方确定的`担保费率为:

  5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元(大写:)。

  第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。

  第七条乙方的追偿权乙方按照合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。

  第八条双方的其他权利义务

  8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起日内,向供货商出具《总承包商付款(供货)保函》。

  8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前 日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

  8.3未经乙方同意,甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同;未经乙方书面同意,甲方不得将其主合同的权利、义务转让给第三人。

  8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。

  第九条争议的解决本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第款约定的方式解决:

  9.1向法院起诉;

  9.2向提起仲裁。

  第十条甲乙双方约定的其它事项

  第十一条合同的生效、变更和解除

  11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

  11.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

  第十二条附则本合同一式份,甲乙双方各执份。

  甲方:乙方:

  日期:日期:

建筑工程工程合同15

  甲方:____________(以下简称甲方)

  乙方:____________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,商住楼工程,在双方于年月日签订的编号为的《施工合同》中的专用条款之第47条补充条款部分另行签订补充协议:

  一、合同承包范围:

  1.1以施工图图示内容和变更内容详见2.4条款为准进行施工(不含门窗、桩基)。

  1.2具体承包内容如下:

  1.2.1土建工程:基础工程、主体工程、屋面工程、防水工程、初级装饰工程(不含门窗)。

  1.2.3安装工程:室内暖通工程、室内给排水工程、室内照明工程、防雷接地工程、电话电视网络配管及箱体预留管、消防工程的预埋预留工程、智能化工程预留预埋工程、供配电预留预埋工程、太阳能热水器预留预埋工程。

  二:合同价款的确定及调整

  2.1:采用固定合同价

  工程按固定总价合同一次包死,固定合同总价______万元(其中:8楼固定合同总价______万元,11固定合同总价______万元,含安全文明施工费等各种税费),钢材采用固定数量调整,8楼钢材总用量为:吨,11楼钢材总用量为:吨;钢材的市场价与07年十一期信息价上下浮动超过5%时可按超出部分给予调整,其余不予调整(包括政策性调整);

  2.2:工程变更签证须经甲方、设计、监理等单位签字盖章后生效,增减价款______年基础定额,安徽省综合估价表和99装饰定额按(定额基价+材料差价)(1+税金)计算;对门窗暂定价部分须经甲方指定品牌和质量标准,经甲、乙双方询价后,按所询价格计取后由乙方负责施工和管理。

  2.3甲方有权对下述工程进行分包:

  土建部分:桩基工程、门窗安装(包括不锈钢及铁艺栏杆)。

  安装工程:消防工程、电视电话网络工程、智能化工程、供配电工程(单元电表箱上端部分)、给水水表前端等。对甲方所有分包的工程,乙方不计取肢解索赔费用及配合费用。

  2.xx楼标书编制说明

  2.4.1工程量计算依据:xx楼是按施工图纸以及国家有关规范、标准图集。

  2.4.2采用定额:

  2.4.2.1土建定额套用依据:______年《安徽省综合估价表》;

  2.4.2.2装饰定额套用依据:______年《安徽省建筑装饰综合估价表》;

  2.4.2.3费用定额套用依据:______年《安徽省建筑费用定额》;

  2.4.2.4______年《安徽省建设工程工程补充定额估价表》;

  2.4.2.5(______)《安徽省建筑安装工程费用定额》;

  2.4.2.6《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》造价[______]33号;

  2.4.2.7(______)安徽省建筑节能定额综合单价表;

  2.4.2.8工程类别:土建装饰按综合取费15%、水电按55元/平方计入总价;

  2.4.2.9材料价格:______年阜阳工程造价11期阜阳市场价信息。

  2.4.3其他说明:

  2.4.3 .1 x楼1—9轴3—6层厨房间隔墙图纸标注不明,暂未计算。

  2.4.3 .2厨房间排气道已计算,暂按35元/M计价。

  2.4.3 .3外墙面乳胶漆暂按13元/M2计取税金,外墙面砖22元/M2计算。

  2.4.3 .4所有户内门、窗均未计算。

  2.4.3 .5层面瓦暂按30元/M2(只计取税金,已包括瓦基层)。

  2.4.3 .6三层平面女儿墙面高度未注明,暂按0。7M高计价。

  2.4.3 .7外墙胶粉颗粒保温面砖面层60元/M2(只计取税金),乳胶漆面层保温50元/M2(只计取税金)。

  2.4.3 .8外墙面砖,乳胶漆标注不详,1—5层外墙暂按面砖计算,6层以上外墙及阳台栏板,阳台柱暂按乳胶漆计算。

  2.4.3 .9所有栏杆按55元/M2计算,均只计税金。

  2.4.3 .10 x楼10—43轴3—6层墙体为砼空心切块,暂按粘土实心砖计算。

  2.4.3 .11图纸层高2.8米,现改为层高2.9米,按层高2.9米计算。

  2.4.3 .12 x楼二层平面图E轴外栏板无详图未计算。

  2.4.3 .13 x楼进深变更增加0。3米,已计算。

  2.5 xx楼+ 0。00相当于绝对标高31.35米。8、11楼阁楼部分按高度增加1.2米计入预算。

  2.6人工费、机械费及材料价格(钢材除外)按合同签订时的造价文件执行,不随市场及政策进行调整。

  三、双方的权利和职责:

  3 .1、甲方代表及职责:

  本工程甲方代表为______。甲方代表代表甲方行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。甲方如另行委托其他人员代行上述全部或部分职责的,以甲方向乙方出具的授权委托文件或书面通知为准。

  3 .2、乙方驻工地代表及其他人员:

  乙方驻工地负责人为______,代表乙方负责行使与甲方所签订的本工程之《施工合同》及《补充协议》的履行。

  乙方项目经理为______,项目技术负责人为______,其它管理人员名单按乙方的工程投标文件。

  乙方项目部主要管理人员在本工程施工期间(包括准备和收尾阶段),均须专职在岗,坚守施工现场;如需对人员、机械设备、施工方案等变更,必须提前一周以书面形式报经甲方同意。

  四、合同工期:

  4.1总工期为______天,自______年______月______日开工至______年______月______日竣工

  4.2该工期共分以下重要节点:

  4.2.1一层顶板施工完毕,完成日期______年______月______日

  4.2.2四层顶板施工完毕,完成日期______年______月______日

  4.2.3六层顶板施工完毕,完成日期______年______月______日

  4.2.4主体结构验收,完成日期______年______月______日

  4.2.5六层以下内粉,完成日期______年______月______日

  4.2.6外墙涂料施工完毕,完成日期______年______月______日

  4.2.7水电暖通等安装工程施工完毕,完成日期______年______月______日

  4.2.8竣工验收,完成日期______年______月______日

  4.2.9竣工移交,完成日期______年______月______日

  4.3乙方必须严格按监理及甲方核定的施工组织进度计划执行,并确保各节点完成日期。若达不到节点工期要求,单栋楼每延误一次罚款3万元;乙方最终确保总工期如约完成,除四层封顶、主体结构验收、竣工移交等三个必保节点外,其余节点如落后,但乙方在下一节点有效弥补后,甲方可退还相应节点罚款;累计罚款金额不超过30万元。

  4.4在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期,且该逾期后果确属不可避免,经甲方代表确认,工期可相应顺延,但甲方不承担乙方窝工费及停工费。下列情况发生后三日内,乙方就导致工期延误的原因,向监理及甲方提出书面报告(一式三份),经总监理工程师及甲方代表签字确认,各方保留一份作为延期凭证。

  4.4.1由监理及甲方确认的设计变更导致工期延误;

  4.4.2按施工承包合同定义的不可抗力(本合同定义以外的不可抗力的影响已由乙方在合同工期中综合考虑);

  4.4.3非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工)。

  4.5、工期不顺延情况:

  4.5.1、各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等);

  4.5.2、停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时,工期予以顺延);

  4.5.3、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失,均由乙方承担,工期不予顺延。

  五:乙方责任

  5.1甲方对项目经理及技术管理人员的要求

  项目经理不得同时在两个或两个以上项目中担任职务。进场施工后,招标人若发现项目经理及施工队伍与投标文件不符时,招标人将扣除中标单位履约保证金的`10%;项目经理忽视工程质量、进度、难以胜任者,招标人有权要求更换项目经理。对技术能力差、责任心不强的技术管理人员甲方有权要求更换并限时退出施工场地。

  5.2工程质量:乙方必须确保工程一次性验收合格,争创精品;

  5.3乙方应按约定时间和要求,完成以下工作:

  5.3 .1应提供计划、报表的名称及完成时间:

  5.3 .1.1合同签订后7天内向甲方提供本工程详尽的施工组织设计。

  5.3 .1.2开工后每月28日前提供当月完成进度报表及下月计划。

  5.3 .2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:施工期间,因乙方原因发生工地安全、违法、违规事件,由乙方负责处理并承担由此造成的责任。

  5.4作好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通、不漏、不洒、不扬,对进出工地的车辆须派人及时进行冲洗清扫,防止污染交通道路。以上工作甲方有权检查,甲方要求整改部分,若乙方逾期未整改,则甲方即另行处理,并从工程款中扣除所发生费用的两倍作为罚金。

  5.5乙方在施工前应组织专业技术人员详细审阅设计文件,有责任发现并提出设计文件中存在的问题,并对文件的可实施性负责。若发现工程按现有施工文件或指令施工将要发生质量缺陷,应立即书面报告甲方。如乙方作为一个有经验的承建商本应发现上述疑问或错漏而未发现并继续施工,所导致的质量缺陷及由此产生的损失应由乙方负责。

  5.6施工期间,乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料等,工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须运输至地面,严禁从高空直接向下抛物。建筑垃圾按照甲方现场指定地点集中堆放,并定期清运,费用由乙方承担。

  5.7在工程施工过程中(以及工程移交一年内),由于乙方原因出现质量问题、安全事故或者其它原因,受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评给本工程的社会声誉造成影响,乙方承担全部责任,每次乙方须向甲方支付最高不超过5万元违约金(由甲方从乙方工程进度款或保修款中扣除)并承担相关法律责任。

  5.8乙方的施工进度滞后于工程的进度计划时,甲方有权要求乙方采取一切积极措施赶工,若滞后计划工期达20天时,除乙方采取有效赶工措施符合工程进度计划外,甲方有权暂不支付工程进度款,且甲方可另行组织施工,由此引发的工程量以监理签字认可的为依据,费用以乙方承包单价两倍的价款从乙方工程款中扣除;非乙方原因造成的工期滞后除外。

  5.9安全与文明施工:乙方必须按政府职能部门和监理单位要求进行安全、文明施工,一切安全事故均由乙方负责。

  5.10甲方将施工用电接到变压器,变压器以后部分均由乙方负责,施工用水、施工场区道路及硬化、施工场地围墙等均由乙方自行解决,一切费用均由乙方承担。

  5.11甲方协助乙方办理本工程施工许可证,一切费用由乙方承担,乙方还必须负责政府有关部门所收取的噪音费、水资源费及本工程检验、检测的一切费用。

  5.12乙方应严格执行联合公约及处罚规定。

  5.13乙方在签订合同后,及时成立项目指挥部,配足相关人员,应将质量、安全保证体系及时报与监理单位和甲方进行审核,对不合格人员甲方有权要求乙方撤换,乙方接到撤换通知后应及时更换,如乙方严重不负责,造成工程质量下滑和有重要安全隐患不按要求及时消除或工期严重滞后时,甲方有权终止合同,所造成的损失均由乙方承担。

  5.14乙方项目经理或项目技术负责人必须参加每周工程监理例会,因故不能参加的应提前8小时向监理部请假、并在获得监理部同意后方可缺席。无故缺席按甲方现场管理制度处罚。

  六:付款方式:

  6.1.三层封顶付合同价的15 %,四层封顶付合同价的25 %主体封顶验收合格付合同价15 %,竣工验收合格并提供齐全的竣工备案资料后付合同价的25 %,交付使用6个月付合同价的10 %(期间进行工程竣工结算),竣工验收一年内付合同价的5%(除留5%保修金外,保修金三年内无息返还);若乙方发生严重的质量或安全事故,甲方有权暂停支付工程款,直到彻底消除事故隐患,乙方原因造成工程延期,甲方有权暂停支付工程款,直到工期彻底赶上来,因甲方原因造成工期延误,工期相应顺延,其余不予顺延;

  6.2、工程价款支付:

  6.2.1若乙方发生严重质量事故或严重安全事故(按国家有关安全质量事故规定进行界定),甲方有权暂停支付工程进度款。因乙方原因造成工期延误,甲方将暂停支付当期工程进度款。下一期工程进度款的支付、应在乙方将工程进度调整到甲乙双方约定的工程进度计划范围内后,甲方才恢复支付工程进度款。

  七:材料采购:

  7.1、乙方必须按甲方规定品牌采购并且在采购前15天将样品及价格送监理工程师及甲方代表认可后方可采购。

  7.2、甲方对于暂定价格材料及主要材料价格表中的材料认为有必要自行采购时,乙方应予以支持。

  八:工程变更及签证:

  8.1、工程变更及签证必须注明:事由、工作范围及部位、具体作法、尺寸、工程数量和费用组成。签证文字的表述应做到鲜明、准确,必要时应附图,且在签证单结尾处注明此项后无内容。

  8.2、本工程的所有变更及签证,均应经甲方指定代表及监理工程师签字后方可生效,甲方、监理、施工单位均应保留原件。

  8.3甲方有权对设计图纸进行变更。

  8.4、乙方发现设计错误或不合理之处,应及时通知甲方工程部、监理部和设计单位,由设计单位(或甲方)提供设计变更文件,经监理工程师、甲方代表签字批准后实施。

  8.5、需办理签证的隐蔽工程,乙方应在隐蔽前三天填写签证单,并由监理工程师及甲方代表确认。如因乙方原因导致工程量无法核实,则不予办理签证。

  8.6、乙方应在设计变更实施前48小时向甲方提交书面报价,由甲方及监理审核,按审核后的造价决算,否则不予办理签证、不予认可。

  8.7、临时用工签证应明确:工作内容及工作量、工作时间、工作人数及用工价格。

  8.8、办理签证时,乙方应提供经甲方确认的有关方案或数据原件,签证单原件一式四份。

  九:质量保修责任:

  9.1、因乙方施工质量原因导致业主退房、要求甲方给予赔偿等,其经济责任和法律责任均由乙方承担。

  9.2、保修期内的维修:一般性维修乙方应在接到通知后24小时内到达;紧急事故乙方应在接到通知后8小时内到达现场抢修;业主收房后出现渗漏水、有水区域返水,乙方应在16小时内修复。

  9.3乙方未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的,甲方有权自行请人代为维修并确定价格,所有修复费用及赔偿费用在支付乙方质保金时扣除,但不等于解除乙方应负的责任。

  9.4乙方每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净、并取得业主和甲方(或物管公司)的验收签字。

  十:销售配合

  甲方将根据销售需要,安排施工现场不定期对社会开放。乙方在开放日前应对施工现场进行清理,并作好相应的安全防护措施。

  十一:合同解除

  11.2.1如有以下情况之一发生,甲方有权书面通知解除合同,通知自送达乙方后生效,并于合同解除后7日内退场;

  11.2.1.1乙方明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;

  11.2.1.2乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其他乙方原因致使合同约定的工期根本无法达到的;合同约定的期限内没有完工,且在监理及甲方催告的合理期限内仍未完工的;

  11.2.1.3乙方在施工过程中的已完工程质量无法达到合同要求,经监理及甲方要求整改却无正当理由拒绝整改的,或整改后质量仍无法达到合格要求的;

  11.2.1.4将乙方的建设工程非法转包、违法分包的;

  11.2.1.5乙方提供的建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的,监理及甲方要求乙方建筑材料、建筑构配件和设备退场,而乙方拒绝执行;

  11.2.1.6乙方因其他法律纠纷或行政违法,有关司法部门要求甲方停止向其支付工程款或协助执行工程款的,致使合同无法继续履行的;

  11.2.1.7乙方擅自更换本工程项目经理,经甲方提出异议后一个月内不纠正的。

  11.3因乙方的过失导致合同解除的,甲方有权没收履约保证金,乙方并应赔偿甲方因此而产生的经济损失。

  11.4合同解除后,已完成的工程量按如下方式结算:工程量按已完成的合格工程的数量计算,已经完成的建设工程质量不合格的,不予计算支付该部分的工程款。

  11.5合同解除后,乙方应于接到甲方通知后15日内退出工程现场;

  11.6合同解除并不解除乙方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

  11.7总包管理及施工配合

  11.7.1乙方须为甲方直接分包单位提供施工配合及总包管理服务,如不按约定内容提供配合及管理,或配合管理不及时,甲方有权另行处理,并从乙方进度款中扣除所发生费用,由此影响该项直接分包工程施工的,由乙方承担相应责任。若甲方直接分包单位不配合乙方,甲方另行处理。

  11.7.2乙方应依据总体计划按月提供对各分包工程的时间节点要求,并严格执行甲方审定或安排的施工进度计划,减少或避免各工种、工序之间的干扰和矛盾,协调解决施工中的问题。

  11.7.3乙方在施工期间应及时为各分包单位提供材料吊装、堆放场地等条件。

  11.7.4乙方在施工期间应及时为各分包单位提供工地现有的垂直运输、脚手架等供各分包单位使用,如需拆除应报甲方批准。如甲方直接分包单位要求专用脚手架等,乙方应积极配合。

  11.7.5应为各分包单位提供现场施工用水、用电接点,提供临时加工场地等;施工现场用电应提供至各楼层电闸箱部位,以后部分由分包单位自行解决,分包单位用水、用电须经乙方同意,并承担相应费用。

  11.7.6按施工图纸、图纸会审纪要、工程变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋,因乙方原因造成分包工程的质量问题,由乙方返修并承担相应责任。

  11.7.7乙方应负责对所有分包单位的竣工验收资料进行指导、收集工作。分包单位竣工资料按相关规定整理成册,提交乙方,所有需交质监站的工程竣工验收资料,由乙方统一进行整理归档。

  11.7.8如乙方对甲方直接分包单位配合管理不好(如拒绝让分包单位使用运输设备、脚手架、水电接驳点等),甲方或监理工程师接分包单位的投诉经查证情况属实,甲方将根据情况严重性对乙方进行300至3000元的罚款。

  十二:合同未尽事宜,根据承包意向书条款双方本着友好协商的方式解决;

  十三:本协议一式______份,甲、乙双方各执______份;

  十四:本协议自签字盖章之日起生效,与主合同具有同等法律效率。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【建筑工程工程合同】相关文章:

建筑工程工程合同06-24

热门建筑工程工程合同02-19

实用建筑工程工程合同04-03

新版建筑工程工程合同03-28

标准建筑工程工程合同04-05

正规的建筑工程工程合同06-09

新版建筑工程工程合同04-13

建筑工程的合同11-12

建筑工程合同02-08

建筑工程合同04-08