建筑合同

时间:2022-01-22 16:18:25 建筑合同 我要投稿

【必备】建筑合同范文集锦六篇

  随着人们法律意识的加强,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编帮大家整理的建筑合同6篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

【必备】建筑合同范文集锦六篇

建筑合同 篇1

  工程项目名称:

  工程地点:

  甲方(建设单位):

  地址:

  法定代表人(委托代理人):

  乙方(施工单位):

  法定代表人(委托代理人):

  地址:

  丙方(安全文明费专用帐户银行):

  地址:

  法定代表人(委托代理人):

  丁方(建设工程安全生产监督机构):

  湖南省住房和城乡建设厅 监制

  根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》规定,(以下简称“甲方”)、(以下简称“乙方”)、(以下简称“丙方”)、 (以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上,就 工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全文明费”)支付事宜订立本协议,并严格遵照执行。

  第一条 乙方必须在建设工程办理安全受监手续时,在丙方开设建筑工程安全文明费专用帐户(以下简称“专用帐户”),该帐户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。

  第二条 乙方在丙方开设专用帐户时应如实提供以下资料:

  (一)营业执照(正本)、机构代码证(正本)、资质证书、税务登记证等;

  (二)存款人的基本存款帐户开户登记证以及相应的证明文件,包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、 、等;

  (三)法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及委托书。

  第三条 甲方必须按文件要求及施工合同约定,分阶段提前一个月足额存入安全文明费,并将情况及时向丁方报告。

  第四条 乙方在从专用帐户支取安全文明费时,必须先向丁方提出支取申请,由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后,再向丙方申请支取。

  第五条 丙方应根据丁方的支取意见,通过专用帐户,将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目帐户。

  第六条 甲方如未及时向乙方专用帐户存入安全文明费,乙方应书面通知甲方,并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后,应及时组织资金足额存入乙方的专用帐户。若甲方未按期足额存入资金的,乙方有权采取停止施工等措施,且所造成的后果由甲方承担。

  第七条 丁方应定期对专用帐户安全文明费存拨情况进行检查,丙方应予配合。

  第八条 丙方要对专用帐户资金的支出进行严格监督,发现乙方有挪用或其他不法行为的,应立即停止划转款项,并及时向丁方报告。

  第九条 甲、乙、丙三方不得以任何形式串通,动用专用帐户资金用于其他开支。

  第十条 丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。

  第十一条 乙方不得利用专用帐户规避其它法律责任。

  第十二条 丙方有下列情形之一的,由丁方及时告知,情节严重的,丁方可撤消乙方在丙方开立的专用帐户,并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理:

  (一)不及时划拨安全文明费的;

  (二)不按协议约定履行相关义务的;

  (三)监督不力,致使专用帐户资金挪为他用的;

  (四)与甲、乙方合谋违反本协议约定的;

  (五)其他违反本协议约定内容的。

  第十三条 丙方遇到法院冻结、划拨专用帐户资金时,应告知法院办案工作人员该帐户的性质,并及时通知丁方,必要时由丁方会同相关人民法院协调处理。

  第十四条 四方约定的其他内容:

  第十五条 乙方已经完成施工合同约定的工程任务,经甲方书面同意并经丁方确认后,可结清专用帐户余额,做好专用帐户销户,本协议关系终止。

  第十六条 本协议自四方签字并盖章后生效。

  附件一:建设工程安全防护文明施工措施费项目清单

  附件二:乙方安全防护、文明施工措施费用支取申请表

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人): 年 月 日 年 月 日

  丙方(公章): 丁方(公章):

  法定代表人(委托代理人):

  年 月 日 年 月 日

建筑合同 篇2

  甲方(用人单位):江苏武进建筑安装工程有限公司城南分公司

  乙方(劳动者):性别:身份证号:家庭住址:

  经协商甲、乙双方共同签定本协议,共同执行。

  一、本协议期限自乙方进项目部施工日起至年 月 日止。

  二、工作内容及要求:

  1、乙方同意按甲方工作需要安排建筑施工有关的工作。在协议期内,甲方可根据工作需要和乙方工作能

  力,变动乙方的工作内容、岗位。

  2、乙方同意按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量并达到规定的质量标准。

  三、劳动保护和劳动条件:

  1、甲方应严格执行国家有关安全生产、劳动保护及特殊保护等规定,对乙方提供必要的安全生产条件、

  劳动保护用品。对乙方进行安全卫生、业务技术及有关规章制度、劳动纪律的教育和培训。

  2、乙方必须严格遵守安全操作规程,有权拒绝甲方人员的违章指挥及强令冒险作业。

  四、劳动报酬:

  甲方按乙方的工作工时核算乙方工资,工资以货币形式支付。甲方每月发给乙方基本生活费元,

  余额年终结清兑现。乙方的各种福利、津贴、社保等费用均含在当月的劳动报酬中,不再另行计发。以上工资均含双休日、节假日及平时加班工资在内。

  五、劳动纪律:

  1、乙方应自觉遵守甲方依法制定的各项规章制度,按时完成生产、工作任务。如有违法违纪行为,按有

  关法规、规章处理。

  2、乙方必须服从甲方及甲方委托人(代班人员)和工地管理人员指挥,服从工作安排,不得无故缺席,

  如有事必须向代班人员请假,如不听从代班人员的合理调动,甲方有权对乙方做适当的经济处罚或开除处理。

  3、乙方必须遵纪守法,严禁打架、赌博、嫖 娼、偷盗等违法行为,一经发现做开除处理并罚款,且送交

  执法部门追究其相应责任。

  4、乙方不得隐瞒自身的疾病隐患,平时应注意保养身体,如患病均由本人负责。

  5、乙方有列情形之一的,甲方可解除协议:

  ⑴ 在使用期内,发现不符合录用条件的;

  ⑵ 严重违反劳动纪律或甲方的规章制度并造成严重后果的;

  ⑶ 严重失职、营私舞弊,给甲方利益造成损失的(同时应依法承担赔偿责任);

  ⑷ 被依法追究刑事责任或劳动教养的;

  ⑸ 患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排适当工作的;

  ⑹ 本协议订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经双方协商不能就变更协议达

  成协议的。

  6、本协议自签定之日起执行。作开除处理者,工资付至开除处理之日,不发补贴和奖励,余额年终付清。

  六、本协议未尽事宜,通过双方平等协商解决。

  七、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效。

  甲方负责人签名: 乙方签名:

  年月 日 年 月 日

建筑合同 篇3

  建设工程施工合同是建设单位与施工企业通过设定的条款,明确双方的权利和义务关系的特殊的承揽合同,由于建筑市场实行的先定价后成交的期贷式交易的特殊性决定了建筑行业的高风险性;同时,由于建筑工程具有投资大、工期长、材料设备消耗多、质量要求高、产品固定地点、受自然和环境影响约束等具有经济性技术性的特点,再加上目前建筑市场僧多粥少,处于多重关系的市场下,市场对业主的约束和规范甚少,合同存在着单方面的约束性,责权利不平衡,使施工承包方在市场交易中处于明显的弱势和不利地位。为此,最高人民法院出台了《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《施工合同的司法解释》),自20xx年1月1日起施行。在建筑市场法制环境日趋规范和当事人自治原则的新形势下,如何加强企业施工合同管理,防范和规避市场中的合同风险,已成为每个施工企业的当务之急。

  1、合同风险的主要表现

  1.1施工合同所依照的是否为有效的法律法规,合同主体是否合格;当事人意思表述是否真实;合同内容和形式是否合法等问题,通常会影响合同的效力,或未能针对性地拟订解决建设工程价款的结算、工程的保险、工程款的拨付、合同解除等具体情况的条款,或光是列入《招标投标法》、《建筑法》等原则性条规,到时候合同当事人发生争议,陷入于法无据的尴尬和风险。

  1.2合同存在着单方面的约束性,责权利不平衡,使施工承包方在苛刻的条件下,被动地承受着质量、工期等方面的诸多风险。

  1.3业主违约,拖欠工程款的风险。由于业主的资信存在问题,建设资金缺乏或违规工程的存在,使后续资金不能到位。

  1.4先定价后成交的价格风险。建筑工程的合同标的,往往需要一定的过程才能完成;受市场多种因素的影响建筑材料的价格有时会发生剧烈波动,合同的固定价、包死价均给施工方带来较大的风险。

  1.5履约过程中的变更、签证风险。由于业主的原因,引起设计和施工图的更改,施工的自然条件和作业条件的意外变化等,施IT程量的增加,而业主不按时签证或回复联系单,给施工方带来利益损失的风险。

  上述列举是合同的主要风险,从风险毒现来看,这些现象属于合同风险管理的范畴。因此,施工企业应主动急遽作出反应,特别是《施工合同的司法解释》依据出台以后,施工企业要运用好《施工合同的司法解释》,进一步健全和完善企业合同管理体系,防范和规避市场中的合同风险,切实地保护自己的合法权益。

  2、企业防范和控制施工合同风险的具体措施

  2.1健全和完善合同管理制度施工企业就合同管理全过程的每个环节和程序,建立和健全具体的可操作流程,这些程序和环节应包括:介绍信的开具、招标信息的跟踪、中标情况的汇总、合同的草拟、洽谈、评审、用印、履约跟踪、变更、违约、解除、终止等。除了总公司有健全的合同管理制度和操作流程,有分公司设立的企业,还必须根据实际情况补充增加自己的管理制度,这样可使合同管理的细节有章可循,有案可查,减少不必要的失误和盲目所带来的市场风险。

  2.2建立符合企业实际的合同管理体系。

  2.2.1大中型施工企业应建立专门的合同管理机构,分公司或项目部应设立合同管理岗位,应由专人专责管理。

  2.2.2合同管理人员首先要具备相应的法律、法规知识和运用法律、法规的能力,熟悉合同签订和变更、索赔程序,同时还要具备工程管理、造价管理知识和实际运用能力。

  2.2.3应采用统一的合同文本。最好直接套用建设部和国家工商局推荐的施工合同示范文本。其特点是规范、全面、严谨、准确,具有较强的操作性。采用这个文本,将有利于避免因管理人员水平不高或疏忽而产生的漏洞,有利于明确合同主体双方的权利和义务,也有利于合同争议的解决。但在市场中处于强势地位的那些业主和发包方往往不愿采用该文本,常常喜欢自己拟订合同。这时施工方要引起高度重视,对拟订的每个条款,特别是合同中的免责条款,加以仔细斟酌,以免无效合同和错漏、歧义的产生,尽量限制业主风险的转嫁,尽力保护自己的合法权益,因为合同中的任一条款都有可能给当事人带来较大风险和重大的损失。

  2.3要从程序和实体上把好合同评审关,并严格评审

  2.3.1要充分研究招标技术文件。招标文件是要约邀请,其中很多关于技术性的要约条款,涉及到发包人、承包人的权利义务,并将成为合同的主要内容。评审招标文件的主要内容应是项目的合法性、工程承接的可能性、施工难易的程度、资信状况、风险程度、以及业主或发包方以往的经营业绩与履约能力等,企业的合同主管部门与相关部门应作出明确的评审结论,确定是否参加招标。

  2.3.2如投标中标,从程序细节上对合约签订权的要求,作出对应的规范化的操作标准和流程。在主体上,根据招标文件和要求规定的合约条款,作逐条的综合评审。并根据合约标的和项目规模的大小,由企业内部合同主管部门协同相关部门以会议会审的方式加以评审。针对合同涉及的法律依据、施工和材料要求、免责条款、条文词句,进行严格审核或修改。对施工企业法人代表的授权代理人,要有严格的条件限制,保证企业法人授权行为的规范。

  2.4建立严格的.印章使用制度企业的合同专用章是代表企业在经营活动中对外行使权利、承担义务、签订合同的凭证。因此,企业要实行合同专用章审批和使用分离的规定。

  2.4.1由企业主要领导负责审批。

  2.4.2指定专人做好登记、用印以及合同专用章的保管。

  2.5加强履约合同过程中的管理。

  根据建设施工合同持续时间长,标的额度比较大,而且合同履行过程中干扰事件和市场因素多变,变更、增补合同和施工签证频繁,施工企业要应用好《施工合同的司法解释》第16~19条,指导项目部加强签证管理,及时收集和整理好原始凭证。这是减少合同双方纷争和施工企业经济损失的惟一途径,也是合法合理转移合同风险的主要手段,更是合同当事人保护自身权益的最好办法。

  3、加强法律学习,提高防范能力从现有的市场环境来看,施工企业承担太多不应承担的市场风险,但市场的有序、完善和规范,有一个渐进的过程。

  施工企业应从领导开始到有关部门及人员学透与建设工程密切相关的《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》等基本法律,还需深刻理解和熟练运用像《施工合同的司法解释》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等作为法院判决和法官直接引用的具体法律根据,并具体落实到企业的施工合同管理中,练好保护自身权益的内功。这样,就能最大限度地减少市场经济中合同和法律诉讼的风险,万一被诉讼,也能用法律保护自己。这就要靠施工企业在合同管理中有效用好《施工合同的司法解释》等类似适用法律的相关规定。

建筑合同 篇4

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:架子工班组长: (以下简称乙方)

  经甲、乙双方协商,甲方把xxx工厂的职工宿舍楼及办公楼脚手架工程包工包料给乙方施工,为了尽快地把职工宿舍楼及办公楼按期、按质、按量顺利的完成,特订如下协议:

  一、甲方将职工宿舍楼及办公楼的脚手架工程以包工包料的形式包给乙方施工,按建筑面积每平方 元整。

  二、甲方只提供卷扬机,其它机械及工具由乙方自负。

  三、乙方必须按甲方的工期进度计划完成,否则甲方有权另找施工队并不给乙方办理任何结算手续。

  四、付款方式:每层完工后,按工程量付给乙方30%的工程款,封顶后付到总价的80%,工程竣工后余款一个月付清。

  五、乙方必须服从甲方的管理,否则,甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸及施工规范要求进行施工,把好质量关。如为了省料不符合安全规范,造成的安全责任和经济损失一切由乙方承担。

  六、乙方要文明施工,不得偷东西、打架,否则按项目部处置条例执行。

  七、本合同一式两份,望甲、乙双方相互遵守,签字生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建筑合同 篇5

  甲方;

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规和甲方与建设单位签订的本工程施工合同,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事项及各自的权利、义务协商达成一致,订立本合同,甲、乙双方共同遵守。

  一、工程概况

  1. 工程名称:远景时代广场

  2. 工程地点:雪松路与天中山大道西北角

  二、甲方责任

  甲方负责协调一切与施工有关的事宜,确保工程顺利竣工。

  三、承包方式及分包内容与责任

  1.本工程以清包工承包给乙方(含木工所有的施工工程量内容)

  2.乙方负责满堂架的搭设与模板工程的安装与拆除

  3.乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方全面管理,协调安排,对于不服从甲方监管指挥的处于500元罚款,罚单上不需要乙方签字直接扣除。

  4.乙方人员必须满足施工进度,工程质量,材料管理及安全文明施工的要求,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给与100-20xx元罚款,情节严重将于重罚,罚单上不需要乙方签字直接扣除。

  5.乙方必须按照设计规范要求施工,否则增加的一切费用由乙方全部承担,现场各单位对乙方罚款,甲方将罚款直接从工程款中扣除。

  6.乙方人员因劳动力不足,完不成公司制定的月计划,甲方将每延误一天处1000元罚款,乙方中途退场甲方将按完成工程量的50%结算。

  7.乙方工人进入施工现场必须带好安全帽,上下班必须走安全通道,施工前要检查自己的施工工具是否完好,违者所产生的事故,由乙方自负,施工现场不戴安全帽者,发现一次罚款50元,此款从工程款结算中扣除。

  8.乙方工人在施工期间所发生的安全事故须按责任划分,1000元以下的事故由乙方自负。

  9.乙方要保证春节前后及秋收期间有足够的劳动力,不得以农忙为由拖延工期,如果因此达不到甲方工期要求,甲方有权临时增加劳动力,费用由乙方双倍承担。

  10.主体封顶后乙方没有完成的工程量,在甲方不容许的情况下乙方不得丢弃不做,否则甲方有权将其剩余的工程量按双倍的价格转让他人施工,此费用从乙方工程款中扣除。

  四、工程质量与要求

  1.质量等级,按甲方与公司签订的合同等级为标准,乙方施工的承包内容一次验收必须达到标准。

  2.质量标准,按国家《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量验收评定标准》验收达到相应的等级。

  3.甲方负责人员有权按照公司规定及质量要求,对乙方进行奖罚,所有奖罚单均不用乙方签字盖章。

  4.甲方及现场各单位在验收时对相关的问题提出按时间整改要求,乙方不及时按要求整改落实时,甲方将处500-1000元罚款。

  五、工程款结算方式

  1.本工程按建筑面积单价每平方米( )元计算,屋顶造型没有面积,地上一层为付一次款,每六层付款一次,模板尚未拆除但已浇筑完毕且初验无质量缺陷的整层工程量,按80%结算,主楼完工一次性付工程量的97%,剩余3%待主体粉刷作为质量保证金。

  六、安全生产,文明施工

  1.乙方必须严格执行安全生产者、操作规程,遵守安全生产六大纪律

  2.模板工程制作,安装与拆除后,钢管(不带扣件)、模板(不带方木),长短分类,不起钉、不堆放。

  本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,以甲方补充条款为准,本合同一式二份,,双方各执一份,本合同双方签字后生效,待本工程结束自动失效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

建筑合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  甲方将位于XX公司伙食团位置,建盖职工自住用房的建设施工工程,经双方协商承包给乙方,并经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:

  一、工程形式:

  1、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料,材料由甲方供给,乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备,甲方提供用电用水,施工人员吃住由乙方自理;

  2、乙方在施工过程中应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工等原因造成的伤亡事故由乙方完全负责任,以甲方无关;

  3、甲方提供乙方建盖平面图和说明,建盖要求按乙方提供的方法采用空心砖建盖,但必须要保证建盖房的安全性。

  二、工程价格和承包内容:

  建盖的房屋建筑面积241平方米(不含伙食团改造的住房及过道),甲方将包括挖基础、地梁、砌砖、墙面抹平、屋面顶的建筑施工全部包工,承包给乙方(其中包括:贴地板砖、踢脚线、供排水、电、卫生间设施安装,如:蹲便器、冲水箱、梳洗镜、镜前灯、立柱式洗脸盆、毛巾台架、淋浴管、镀锌铁皮热水箱、门、地砖、墙砖。各房间门窗、防盗栏、泡沫板、山墙不锈钢孔网、水表、电表等)。乙方施工承包单价为每平方米170元,预算总价40970元,最终工程结算总价按实际完工建筑面积计算。

  三、施工要求:

  1、基础根据地质要求开挖深度;

  2、严格按建筑施工规范施工;

  3、乙方必须保证施工质量和安全,完工后由甲方按照施工规范进行验收,如质量出现问题,乙方应重新修缮至符合甲方要求为止,并赔偿给甲方所造成的损失费用;

  4、施工工期自签订合同之日起50天内完成,因天气原因造成停工影响可按工期延迟,若延误工期,则每天按200元处罚。

  四、付款方式:

  开工之日付总价的20%;屋顶完成付总价的20%;验收合格后支付结算总价,扣除原预付款和10%的质保金;10%的质保金待验收交付使用后三个月内无质量问题则一次性付清。

  五、其它:乙方应提供相应收据(普通收据或发票),并配合甲方处理支付款业务。

  六、本合同自甲、乙双方签字之日起生效,具有同等法律效力,本合同一式二份,甲、乙双方各一份。未尽事宜双方另行协商补充合同。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

【【必备】建筑合同范文集锦六篇】相关文章:

1.【必备】建筑合同范文集锦9篇

2.【必备】建筑合同范文集锦8篇

3.【必备】建筑合同范文集锦七篇

4.【必备】建筑合同范文6篇

5.【必备】建筑合同模板集锦10篇

6.【必备】建筑合同集锦十篇

7.【必备】建筑合同模板集锦9篇

8.【必备】建筑合同模板集锦八篇

9.【必备】建筑合同模板集锦六篇