当前位置：库文网>劳动类合同>劳务合同>水电安装劳务合同

水电安装劳务合同

时间：2023-02-24 16:26:54 劳务合同我要投稿

水电安装劳务合同(精选15篇)

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，能够利用到合同的场合越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编整理的水电安装劳务合同，希望对大家有所帮助。

水电安装劳务合同(精选15篇)

水电安装劳务合同1

　　甲方：____________

　　乙方：____________身份证号码：____________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：____________

　　二、工程地点：____________

　　三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　五、工期要求：____________在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六、质量标准：____________按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　七、质量验收程序：____________

　　1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

　　2、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

　　3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。

　　4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

　　5、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

　　八、质量保修责任：____________乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　九、本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有

　　十、承包工费计算方式：____________本工程按乙方承包的总工作量约为，计工程款约为元。

　　十一、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

　　十二、本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣元/㎡.

　　十三、付款办法：____________

　　1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。

　　2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%.甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

　　3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%.其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

　　4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。

　　5、乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

　　十四、保证金的交付与退还：____________乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}.保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十五、限额用料：____________甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：____________各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的%奖给乙方。

　　十六、甲方的`责任和义务：____________

　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十七、乙方的责任和义务：____________

　　1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　6、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

　　7、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十八、违约责任

　　（一）有下列情况之一，均属乙方违约：____________

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

　　乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：____________

　　1由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

　　2甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十九、其他：____________

　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

　　2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

　　二十、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

　　甲方(签章)_________乙方(签章)_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_____________________签订地点：_____________________

水电安装劳务合同2

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等自愿，诚实守信的原则。甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致，订立如下劳务合同分包条款，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称

　　二、工程地点

　　三、工程承包范围与内容：____________工程所有土建面积，施工图内所有强电给排水工程安装(室外散水1.2米内)强电通电照明(不含装修吊顶)弱电只预留(卫生间不含洁具)。

　　四、工期要求：____________乙方必须在_________年_____月______日前竣工。乙方在甲方规定时间内完成施工任务。

　　五、工程承包方式：____________只包括人工费，不包任何材料(主材、辅材)及验收资质。

　　六、合同价款：本合同价款为人民币___________元每平方米(以建筑面积结算)。

　　七、付款结算方式：本工程计划按工程进度实际完成工程量总价款的百分比付款(前期预留一至三层安装完成给8%，三至封顶安装完成给8%，二次配管一至三层安装完成给8%，三层至顶层安装完成给8%，给排水安装一至三层安装完成给15%，三层至顶层安装完成给15%，串线安灯一至三层安装完成给15%，三至顶层安装完成给15%)当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为工

　　程质量保证金，质保一年。质保期满，且无问题，甲方无息支付乙方质量保证金，甲方不可以任何理由和借口拖欠劳务费用，如拖欠劳务费用，乙方有权停工，造成的延期和其他后果甲方承担。

　　八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　九、材料设备供应：本合同工程所有用于水电材料由甲方采购提供。

　　十、双方责任：

　　1.甲方责任：____________按时提供施工工作面给乙方使用，甲方提供水电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及工作内容。施工现场水电料上下车均有甲方负责，负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　2.乙方责任：____________土建面积施工图内所有水电安装工程，应按照设计图要求规范施工，达到甲方验收标准。现场甲方提供原材料严禁浪费，否则甲方有权要求乙方按原值赔偿。乙方提前五天提出计划，材料由甲方审核购买。

　　十一、安全文明施工：____________乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，因工作造成的.安全事故发生意外伤害的全部费用由甲方承担。因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用一千元以内(含一千元)乙方承担全部费用，一千元以上由甲方承担超出全部费用。甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵循安全规章制度。

　　十二、未尽事宜甲方和乙方共同协商

　　本合同经双方签字后生效。本合同承包范围内任务完成，结清余款后，本合同即终止。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方：____________乙方：____________

　　电话：____________电话：____________

水电安装劳务合同3

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称：克拉中心

　　二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

　　(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

　　(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

　　(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)防雷接地安装;

　　(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

　　四、工期要求

　　乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

　　七、合同价款

　　本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　(一)甲方工程款支付：

　　1、施工过程中，采用借支元/工人/月。

　　2、工程进度款支付节点：

　　2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

　　2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

　　3、工程结算款支付：

　　经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

　　4、保修金支付：

　　剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的`劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　(7)乙方食宿自理。

　　(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

　　(9)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

　　(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。十三、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

　　5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。十四、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　身份证号码：身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　日期： 年月日 日期： 年月日

水电安装劳务合同4

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

　　住宅建筑面积176287.16平方米

　　住宅商业建筑面积20372.91平方米

　　地下室面积27336.3平方米

　　二承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的.排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三施工工期

　　总日历天数为天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年月日年月日　

水电安装劳务合同5

　　甲方： (发包方)

　　乙方： (承包方)

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程承包方式：。

　　3、工期：年月年月日止。

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。

　　与业主结算下浮13%作甲方管理费。

　　5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行)：

　　1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

　　B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：

　　1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；

　　2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。

　　如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的`材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。

　　3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。

　　4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。

　　若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

　　5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

　　6.当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。

　　7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。

　　8.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，

　　以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。

　　第二条关于材料供给约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

　　2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

　　如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　第四条关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、第一笔；

　　工人及材料进场预付款支付 14 %，计：元。

　　2、第二笔；

　　天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计：元。

　　3、第三笔；

　　天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计：元。

　　4.第四笔；

　　管内穿线完成 50% 支付 10% 计：元。

　　5.第五笔；

　　所有管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计；元

　　6.第六笔；

　　工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计；元。

　　7.第七笔；

　　工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计；元。

　　5、后期灯具及洁具的安装；

　　6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算；

　　7、乙方承包内容：板安装。

　　第六条纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至

　　5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字： (盖章) 乙方签字： (盖章)

　　日期：____年____月____日日期：____年___ 月____日

水电安装劳务合同6

　　合同编号：88597

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：代表（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称

　　二：工程地点

　　三：工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。

　　（1）室内给水管网预埋及安装；

　　（2）室内外排水管网预埋及安装；

　　（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；

　　（4）室内照明线路预埋及安装；

　　（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；

　　（6）防雷接地安装

　　（7）消防预埋及安装

　　（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）

　　（9）施工临时用电安拆

　　四：工期要求

　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五：工程承包方式：

　　包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　六：合同价款

　　本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七：付款和结算方式

　　（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）

　　（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

　　八设计变更

　　因设计变更导致延误的工期相应顺延。

　　九材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。

　　2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十双方职责

　　1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　（2）负责协调配合管理施工现场。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点。

　　2、乙方责任

　　（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程

　　（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。

　　（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运

　　（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施

　　（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。

　　（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。

　　（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

　　（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的'劳务款中直接扣除。

　　十二：安全文明施工

　　１乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

　　２乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　３乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　４乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　十三、其它管理制度

　　1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四：未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方乙方

　　公司名称居住地址

　　项目经理身份证号码

　　联系电话

　　日期日期

水电安装劳务合同7

　　甲方：_________（发包人）

　　乙方：_________（承包人）

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将深州新城A区4#、5#、6#、7#楼的水电暖安装工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：深州新城A区4#、5#、6#楼、7#楼。

　　2、工程地点：河北深州

　　3、工程质量标准：优良

　　4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）

　　二、承包范围

　　1、本工程以包工不包料（除特别说明外）方式发包，包安全、包质量、包资料、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0、000以下及以上的给排水、采暖和强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的水平运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，另外进行地下管道施工及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等范围，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。在进行各分部（子分部）施工期间配合甲方做好材料进场送检和做好质量技术资料和安全管理资料及竣工图的整理，待竣工后按海南省现行的归档格式提交给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。

　　三、工期

　　工期自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日竣工，总工期为_________天。

　　工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。

　　四、承包单价

　　按设计图纸的建筑面积计算，大包干总承包单价为_________元/M2（±0.000以下不得计算）。本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。

　　特别约定：

　　1、乙方（承包负责人）施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期进度如期完成。

　　2、所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工进度计划（包含特殊情况下作出的调整进度）进行施工，按时按质按量完成。

　　3、乙方若有意识选好做的项目或留手尾，推卸难做项目，甲方有权把完成的工程项目，按合同单价的70%结算，将剩下的30%插入甲方委托第三方的施工费用，由乙方承担后续班组施工费用与合同的差额。

　　五、甲、乙双方责任

　　1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。

　　2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工（但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工）。若因乙方故意停工超过二天且无正当理由解释的，从第三天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按5%的管理费收取。

　　3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权处罚乙方。

　　4、乙方包水电施工过程中使用的一切工具。

　　5、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保

　　6、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用。

　　7、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的80%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。

　　8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的50%处罚。

　　9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的80%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。

　　六、质量要求

　　1、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须持有相应的上岗证方可进行该工种的施工。施工前必须做出样板层，经甲方验收签认后方可全面施工。每部位的施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。

　　2、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。预留的管孔，箱体截面位置准确，暗装的管线路不得超出抹灰位置。管孔洞补塞无渗漏。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在调试或验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。

　　七、文明施工要求

　　1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。

　　2、动火作业前，必须经过甲方批准才能进行。进行动火作业时，烧电焊时要带水或灭火器材，杜绝火灾发生，下班后要切断电源，避免意外事故发生。

　　3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要爱护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的`所有费用由乙方负责。

　　4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理的，相应的费用由乙方负责支付。

　　5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博，爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。

　　6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住，原则上每人一床位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则，每超出一个床位处予每天100元罚款，依次类推。

　　八、违约责任及处罚

　　1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。

　　2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。

　　3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。

　　4、未经甲方项目经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责。在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元。在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。

　　九、工程付款方式

　　（一）支付时间

　　1、按甲方与开发商签订的节点支付所完成工程量的%（含已支付的工人生活费）。

　　2、到春节前甲方支付乙方所完成工程量的80%。

　　3、工程封顶一个月内付至完成量的80%，所有模板完成后三个月内付至完成量的95%，余下5%待竣工验收合格后付清。

　　4、当月如有罚款在支付工程款项中直接扣除。

　　（二）支付规定

　　1、从乙方的队伍正式进场后的第二个月开始每月支付工人生活费，每月的支付标准为参照上月上岗工人的平均人数，适当预支生活费用以不超过1000圆/人为标准支付。

　　2、乙方在每次申请工程进度款时，必须将所完成工作量报项目施工员、核算员，项目负责人审核，提供当月上岗工人花名册及工资明细表，交项目部批准。

　　3、甲方支付款项时采用转账支付形式（乙方不提供正式发票）

　　十、解决合同纠纷的方式：

　　1、因本合同发生争议时，可由双方友协商解决。

　　2、如果双方协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

　　十一、安全责任事故条款：

　　1、本合同价款内已包含安全费用。施工过程由乙方自身原因所发生工伤事故，甲方概不负责，所产生的费用由乙方自行承担。

　　2、若因发乙方原因发生重大安全生产事故，甲方有权向乙方追究连带责任。

　　十二、其它：

　　1、甲方的现场管理人员工有权根据有关合同条款及管理制度对乙方进行处罚，乙方的代表必须接收签字，不签收者甲方有权直接通知交财务部门从乙方的工程进度款中扣除，另外每次按照50元处以罚款。

　　2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件，具有同等法律效力。

　　3、合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，，均具同等法律效力。

　　4、本合同依甲方与开发公司签订的合同成立而成立，自双方签字、盖章后生效。

　　5、双方签定合同之时乙方需要提供元履约保证金，入场施工后甲方立即归还。

　　6、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

　　本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　电话：_________

　　签订日期：_________年_________月_________日

水电安装劳务合同8

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将本给排水安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。

　　一、工程概况

　　1.工程名称:____________

　　2.工程地址:____________

　　3.工程内容:____________

　　4.合同工期：____________

　　二、合同条款明确事项

　　1.承包方式:安装工程人工费：____________

　　2.合同价格:____________

　　3.工作内容：____________采暖、生活消防给水、生产给水、排水、管道安装。

　　4.工期要求：____________乙方必须在甲方要求的期限内或提前竣工，若乙方原因造成工期延误所造成的损失由乙方负责.

　　三、甲方责任

　　1.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并及时将工程所需材料组织进场.

　　2.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的.教育工作，并进行监督、检查.

　　3.甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求。

　　4.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工.

　　5.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿和生产生活条件.

　　四、乙方责任

　　1.遵守公司现场管理制度，服从项目现场管理人员指挥.

　　2.严格按照设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格).

　　3.该项工程乙方无权分包和私自转包.

　　4.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划，配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满足工期质量等要求。严格遵守《劳动法》、《未成年人保护法》选派合格的作业人员，禁止使用未满18周岁的未成年人，对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育.

　　5.乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从项目的统一安排和管理.

　　6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得使用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必须持证上岗.

　　7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负

　　8.保证质量安全、工期等责任目标的实现，乙方配合甲方协调各工种，并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检，及安全文明施工等专项检查评定和资料收集.

　　五工程款结算及支付

　　1.本工程结算方式：____________按实际施工建筑面积结算，其它增加工程量、签证用工双方协商结算.

　　2.进度款支付方式：____________每月按实际施工完成量的80%支付.

　　六其他说明

　　1.本合同权利义务履行并结算完款项后，本合同终止.

　　2.本协议一式两份甲乙双方各执一份.

　　3.以上协议条款未尽事宜，双方协商解决.

　　甲方:乙方:

　　法定代表人:____________法定代表人:____________

　　委托代理人:____________委托代理人:____________

　　电话:____________电话:____________

　　_________年_____月______日

水电安装劳务合同9

　　发包单位：下简称甲方：

　　承包单位：以下简称乙方：

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。

　　3、三-五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约

　　二、承包内容及方式;

　　1、承包内容：

　　⑴、承包工种：水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、

　　⑵、图纸上所承包工种的内容为内容。

　　⑶、本工种均含小型工具。

　　2、承包方式：一次性平方面积包干，纯包干，以每平方米

　　三、工程结算及付款方式：

　　1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程

　　四、工期：

　　本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　⑴、甲方确认非乙方原因影响工期。

　　⑵、不可抗拒的因素影响工期。

　　五、工程质量：

　　1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准

　　2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的

　　六、双方职责范围：

　　1、甲方职责：

　　⑴、乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组

　　⑵、负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　⑶、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　⑷、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导

　　2、乙方职责：

　　⑴、接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的'

　　⑵、按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方

　　⑶、各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　⑷、严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的

　　⑸、必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断

　　⑹、配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　⑺、严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、其它要求：

　　1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水电安装劳务合同10

　　甲方：___________

　　乙方：_____ 身份证号码：_____

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：_____

　　二、工程地点：_____

　　三、承包方式：_____劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：_____

　　五工期要求：_____在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、

　　线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密

　　切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进

　　度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续

　　工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚

　　款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六质量标准：_____按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、2。

　　十三付款办法：_____

　　1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工

　　作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月

　　为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他

　　生活费用。

　　3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

　　5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

　　十四保证金的交付与退还：_____乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金

　　元{按承包总价的的5%缴纳}。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，

　　待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙

　　方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十五限额用料：_____甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：_____各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

　　十六甲方的责任和义务：_____

　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十七、乙方的责任和义务：_____

　　1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工

　　前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设

　　施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全

　　没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、

　　违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一

　　旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由

　　此引发事故的全部责任和费用。

　　5 妥善保管，正确使用甲方提供的.各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关

　　处理。

　　7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环

　　境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲

　　方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十八违约责任

　　（一）有下列情况之一，均属乙方违约：_____

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

　　乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：_____

　　1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲

　　方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

　　2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙

　　方支付拖欠期工费的利息。

　　十九其他：_____

　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

　　2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

　　二十本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生

　　效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

　　代表人：_____ 电话：_____

　　签订日期：年月日

水电安装劳务合同11

　　甲方：身份证号码：（家庭地址）

　　乙方：身份证号码：（家庭地址）

　　经甲乙双方协商同意将安装工程委托乙方施工，为了明确双方责任，确保工程质量按时竣工，双方本着认真负责的态度，依照《中华人民共和国合同法》、《西安市建筑安装工程承包合同条例》、建设部《建筑安装总分包实施办法》、及国家有关法则和政策的规定、结合本工程具体情况，《建设工程施工合同》和陕西省有关文件规定，经双方协商一致，签订本合同条款，双方共同遵守执行并严肃履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　1、电气工程

　　强电部分：电气动力、照明工程均在本次承包范围（包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试）。

　　弱电部分：弱电箱预埋；消防及消防联动、电视电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等只计予埋管盒及箱洞口。

　　2、管道工程：

　　给水部分：包括给水、采暖管道安装、阀门安装、管道冲洗及严密性试验等。

　　排水部分：包括室内排污管道、雨水管道、空调冷凝水管道、空调洞预留。

　　采暖部分：包括室内管道及散热器安装。

　　消防部分：只预留洞口。

　　临电部分：包括施工现场、生活区、临时房的临时用电、临时用水及日常维护。（三级箱后开关由班组负责）

　　3、资料：施工组织的技术资料、保证资料管理资料由乙方按照质检和监理单位的要求进行收集、整编、移交。综上所诉图纸以内工作范围，图纸以外工作由甲乙双方协商解决。

　　五、工程质量及工期:

　　1.乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。

　　42.所有水电安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿。

　　3.编制施工方案及施工计划，对各道工序严格把关，按相关施工规范及强制条文有关规定施工。如图纸需变更及时以书面形式向甲方提出申请，不得擅自施工，否则一切后果由乙方承担。

　　4.在结构施工阶段，乙方必须跟随土建方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与土建方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响土建方整体施工进度计划。如乙方不能在土建方限定的时间内完成有关安装工序，造成土建方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以20xx元以下的罚款外，造成土建方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　四、材料

　　1.材料全部由甲方提供。

　　2.乙方按图抽料，填写材料申购单，负责保管领用后的材料，按图及按甲方要求、按进度要求进行施工。（主材应提前2周上报甲方，甲方询价后由乙方进行上报认质认价;辅材应提前1周上报甲方。）

　　3.乙方应按图按实对材料的规格型号数量进行申报。对材料造成的浪费和损失由乙方自行承担。

　　4.材料进场后，乙方应对材料进退场及时装卸、整齐归堆。

　　五、双方责任:

　　1.甲方责任

　　提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。

　　及时提供施工中各种所需材料并运抵现场。

　　协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。

　　监督乙方的文明施工、安全生产。

　　按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　2.乙方责任

　　按图及按甲方要求、按进度要求进行施工。服从甲方负责人管理。

　　未经甲方现场施工员同意不得擅自停工，擅自停工每日处罚按实情处以罚金100~5000元不等。

　　进场人数和技术等级应满足甲方的`施工质量和进度，应自始自终完成本项工程，如中途退场则工程款按已完成工程量70%给付，余30%做为违约金和下一班组的补偿金。

　　本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

　　做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及时回收利用。

　　每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备，甲方提供的机具有套丝1台、电焊机２台、压槽机1台。

　　六、结算方式：

　　１.C４楼依据《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》（20xx年版）计算人工工日，按每个工日单价38元结算。

　　２．现场变更实际工作量另外按签证结算。签证部分依据《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》（20xx年版）计算人工工日，按每个工日单价38元结算。

　　七、付款方式:

　　1.预埋按建筑６元/㎡结算，二次配管、配电箱安装按建筑６元/㎡结算，给排水、采暖等管道安装按建筑17元/㎡结算，桥架、电线、电缆、开关、面板、灯具安装按建筑7元/㎡结算。剩余工程款以甲方总结算为依据。

　　2.每月按实际完成工作量的80%给付。并由甲方负责人签字认可，上报审核后报甲方。其余款项待工程验收合格15日内，乙方将工程竣工资料和竣工结算资料交付甲方，甲方在30天内支付结算款的95%，剩余工程款作为工程质量保证金，在按国家规定保修二年满之日起14天内甲方付清乙方剩余保修金。

　　3.每次付款时乙方应向甲方提供真实工人考勤表、工人工资表，若有虚假，甲方不予付款。

　　4.乙方每月收到月进度工程款必需按时发放到每个工人。

　　八、违约责任

　　1.有下列情况之一，均属乙方违约：

　　乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响土建方总体施工进度的；

　　乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

　　乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

　　乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

　　乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

　　乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　2.发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用，由甲方原因造成工期停工一星期以上的。

　　甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十、本合同未尽事宜、双方协调解决。

　　十一、此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，合同经甲乙双方负责人签字（盖章）生效，工程完工

　　结算付款完毕，合同自动失效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：电话：

　　日期：年月日日期：年月日

水电安装劳务合同12

　　甲方：xx建设集团有限公司xx项目部

　　乙方：__________________________

　　一、工程名称：

　　__________________________________。

　　二、工程地点：

　　__________________________________。

　　三、承包方式：

　　劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　五、工期要求：

　　在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以xx元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六、质量标准：

　　按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59—99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　七、质量验收程序：

　　1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

　　2、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

　　八、质量保修责任：

　　乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　九、本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。

　　十、承包工费计算方式：

　　本工程按乙方承包的总工作量约为，计工程款约为元。

　　十一、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

　　十二、本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。

　　乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣xx元/m2。

　　十三、付款办法：

　　1、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

　　2、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

　　3、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的`保修金外付清余款。

　　4、乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

　　十四、保证金的交付与退还：

　　乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金xx元。（按承包总价的的5%缴纳）。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十五、限额用料：

　　甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

　　十六、甲方的责任和义务：

　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十七、乙方的责任和义务：

　　1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　5、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

　　6、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十八、违约责任。

　　（一）有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

　　乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。

　　2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十九、其他：

　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

　　2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

　　二十、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。

　　至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

水电安装劳务合同13

　　甲方：乙方：

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

　　根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、结构型式：

　　4、建筑风格：

　　5、工程规模：

　　二、承包范围：

　　1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

　　2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

　　3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

　　4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

　　5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

　　6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

　　7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

　　8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

　　9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

　　10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

　　三、施工工期：

　　1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

　　2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

　　3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

　　5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

　　四、质量要求：

　　1、执行标准：

　　《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

　　《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

　　《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

　　《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

　　《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

　　《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

　　《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

　　2、质量体系要求

　　(1)该项工程质量交验合格工程。

　　(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

　　3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

　　4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

　　六、工程款的结算及支付办法：

　　1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。

　　2、甲方将本工程按建筑面积元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

　　如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的`用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

　　水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。

　　3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

　　4、费用的组成：

　　(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用：元/m，主体完后电气配管费用：元/m、给水费用： /m、排水费用：元/m、穿线开关面板桥架元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

　　本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

　　七、文明施工

　　1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

　　2、作业人员管理

　　乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

　　八、安全事项

　　乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。

　　2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

　　3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

　　4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

　　5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

　　6、本合同签约地点：

　　甲方： 乙方

　　身份证号码：身份证号码：

　　电话：电话：

　　签约时间： 年月日签约时间：年月日

水电安装劳务合同14

　　甲方：代表(以下简称甲方)

　　乙方：代表(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称：

　　二：工程地点：

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

　　(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

　　(3)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道;

　　(4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

　　(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装;

　　(7)防雷接地安装;

　　(8)消防所有管网预埋;

　　(9)弱电预埋;

　　(10)通风、太阳能孔洞预留;

　　四、工期要求

　　乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方经调试并自检合格。

　　五、质量标准

　　六、工程承包方式：

　　包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

　　七、合同价款

　　本合同价款为人民币：35.00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

　　2当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%;

　　3当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的`20%;

　　4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8%

　　5总劳务费的2%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料现场转运。

　　(4)乙方进场人员需配合甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)乙方提前3天提出材料计划，由甲方审核购买。

　　(7)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。

　　(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。

　　(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担.

　　(4)乙方必须做到工完场清，否则甲方按50元/次向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

　　(6)乙方必须按甲方要求做好各项工作。

　　十三、安全文明施工

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。

　　2 、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料。

　　十四、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按50元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，退赔原物价值。

　　十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表签字：

　　甲方代表身份证号码：乙方身份证号码：

　　甲方代表联系电话：乙方联系电话：

　　日期：___年___月___日日期：___年___月___日

水电安装劳务合同15

　　甲方：___________建设集团有限公司______项目部

　　乙方：_____ 身份证号码：_____

　　一、工程名称：_____

　　二、工程地点：_____

　　三、承包方式：_____劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：_____

　　五工期要求：_____在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的.罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六质量标准：_____按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、。

　　2、压浆

　　单价：_____280元/t。

　　二、结算方法

　　按实际工作量计量结算。

　　三、甲方责任

　　1、为乙方提供设备、材料。

　　2、对乙方进行技术交底、提供图纸。

　　四、乙方责任

　　1、必须服从甲方的施工安排和要求、严格按图施工。

　　2、必须保证施工质量，因质量问题返工费由乙方全部承担。

　　3、必须爱护甲方提供的设备机具，不得随意浪费各种材料。