【荐】设计的合同
在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编整理的设计的合同，欢迎大家分享。
设计的合同1
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就平面设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、委托之事项：
甲方委托乙方为其公司设计项目。
二、总费用：
总价为：人民币￥：________元，（大写：________）（以报价单为准）。
三、付款方式：
甲方需在合同签订即预付定金（人民币）￥：________，余款（人民币）￥________：于设计完成后一次性付清。
四、乙方设计作品的时间、交付方式：
1、乙方需在________个工作日内设计出初稿，交付甲方预审。
2、定稿后，乙方以电子文件的方式交付甲方。
五、知识产权约定：
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。
2、甲方在未付清所有委托设计之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务：
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；
3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的.所有权利；
甲方义务：
1、甲方按照合同约定支付相关费用；
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料以便于乙方完成设计工作；
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；
3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：
乙方义务：
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任：
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付定金（人民币）￥：________，费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的画册设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、其它补充条款：
九、合同生效
本合同由甲乙双方签字盖章，并以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字（盖章）合同一份，均具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
________年____月____日________年____月____日
设计的合同2
发包人：__________有限公司
设计人：__________设计研究院
发包人委托设计人承担__________污水处理厂工程设计，工程地点为__________工业园区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的设计要求；
2.2发包人提交的基础资料；
2.3《城市污水处理工程项目建设标准》；
2.4《中华人民共和国水污染防治法》；
2.5《城镇污水处理污染物排放标准》；
2.6其他现行国家标准或北京市地方标准；
2.7设计人采用的主要技术标准是（由设计院填写）：______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2发包人设计要求
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
项目名称：__________工业园区污水处理厂。
项目规模：日处理污水最终规模为10000立方米/天；一次整体设计分三期实施：第一期规模为2500立方米/天；第二期为2500立方米/天；第三期为5000立方米/天。
设计阶段：施工图设计。
设计内容：从工艺流程、设备选型、建筑结构、装修到整个污水处理厂区里的道路、绿化、围墙、变配电、市政、给排水、消防设施。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间（已递交）
第六条设计人向发包人交付的相关资料、设计文件、份数、地点及时间
1、施工图蓝图一式八份；
2、施工图中采用的设备设计说明书二份（可以是复印件）；
3、送审平面图二份；设备明细清单二份；家具明细清单二份；
4、设计概算：一式二份；
5、技术经济分析报告（含详细的运行成本分析报告）：一式二份；
6、交付文件时间：本合同第八条；
7、交付地点为甲方筹建办办公室；
8、提交上述设计文件的同时要提供电子版一套；
9、设计院的营业执照、设计资质证书复印件为本合同的组成部分。
第七条费用
7.1双方商定，本合同的设计费按经甲方核定后的设计概算值的百分之计取，暂定元人民币。
7.2上述设计费用为估算设计费用，最终按甲方核定的设计概算值，设计费做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后，发包人即支付设计预付款为设计费总额的％，计元整。
8.2设计人必须在20__年3月20日前提交平面图设计（包括设备平面布置图、家具平面布置图、生产设备明细清单、家具设备明细清单）后五天内，发包人对平面图予以书面确认，发包人支付设计费总额的20％，计人民币元；设计人必须在20__年4月25日前将所有本工程的设计施工图全部完成达到双方约定的设计质量标准后十天内，发包人对施工图予以确认，发包人支付设计费总额的30 %，计人民币元整。设计人必须在20__年4月30日前将所有本工程的设计概算全部完成并交至发包人后十五天内，发包人根据发包人委托的.招标公司做出的设计概算审查意见，确定支付本设计合同的总额，并支付至本设计合同总额的85%，设计人参加验线时，收取本合同设计费的5 %；工程验收合格后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
9.1.3发包人应按本合同规定支付设计费。
9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.3、9.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为年。
9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的50％。
9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每单项每延误一天，减收设计费的百分之五。
9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加甲方及有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
9.2.7作为污水处理这样特有的专业性的工业项目,设计单位必须对污水处理的效果、工程项目的总体总投资规模的控制（每处理一吨污水的投资）和建成后污水处理运行成本负责（包括电费、人工费、固定资产折旧）。如工程建设项目投产后，达不到设计指标，甲方有权向乙方提出索赔，并由乙方承担相应的责任。
9.2.8双方文件来往都要办理有关签收手续。
9.2.9设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。
9.2.10在施工过程中，如因工程建设需要设计师到场解决问题时，发包方提前以书面形式（传真）通知设计方，设计方在接到书面通知后二十四小时内赶赴现场解决需设计师解决的问题。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由北京市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束调试投产为止。
12.3本工程项目中，设计人可提供相应的建筑材料、设备的生产厂或供货商作为发包方的工程资源，但不得指定。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.6本合同双方签字盖章即生效，一式四份，发包人二份，设计人二份。
12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：__________有限公司设计人名称：__________设计研究院
（盖章）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
住所：__________工业园区住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
电子邮件：电子邮件：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
设计的合同3
甲方：__________
乙方：_______________公司
1、现就甲方所委托的设计事项，乙方接受设计委托，就委托事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国民法典》，签订本合同，双方承诺信守执行：
一、委托事项
甲方委托乙方进行共计项设计事务。
具体设计项目有：
二、付款方式
1.甲方须在合同签订之日起三个工作日内付给乙方委托设计总费用的_____%，合计人民币________(大写：__________)元整付给乙方，原则上，乙方将在收到甲方的款项后启动相关设计工作。
2.项目设计确认完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真或扫描件方式确认同样有效)，确认后甲方应付乙方设计费用的余款2500元整。
3.乙方收款账户信息：__________
开户行号：_______________
银行卡号：_______________
户名：_______________
三、根据本合同的设计内容，甲方选定委托设计形式，按照甲方所选，乙方应在7个工作日内，遵照甲方对委托设计事项提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在______个工作日内完成终稿修改
(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。
四、知识产权约定
1.乙方对完成的'作品享有著作权，甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后，乙方所设计的相关作品的著作权将自动转给甲方。未经甲方书面许可，乙方不得擅自在任何地方使用作品，或者仅更改文字以作品相同的图案和颜色设计另外的logo、招贴等。
2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
3.未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方。
五、双方的权利义务
甲方义务：
1.甲方按照合同约定支付相关费用;
2.甲方有义务提供相关企业资料或其他资料给乙方作为设计意向参考资料;
甲方权利：
1.在乙方设计初稿完成之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2.在乙方设计初稿完成之后，甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
乙方义务：
1.乙方需按照甲方的要求进行设计修改。
2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
乙方权利：
1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计修改参考;
2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3.乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
六、违约责任
1.甲方在乙方已开始展开委托设计事务后，但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的，所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的，应当支付全额的设计费用。
2.乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
3.如乙方未按本合同第三条约定时间完成本合同第一条对应委托内容的，每延期一天，按合同总额1%作为赔偿甲方的延期损失，至乙方提交相应设计内容为止。
七、不可抗力因素
甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，确实无法协商解决的，则由仲裁机关或根据民法典提起诉讼。
八、合同生效
本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日;
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力;合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________
甲方代表签名：__________乙方代表签名：__________
地址：__________ 地址：__________
电话：__________ 电话：__________
日期：__________日期：__________
设计的合同4
合同编号：_____________________
甲方：_________________________
住所：_________________________
统一社会信用代码：_____________
法定代表人：___________________
联系方式：_____________________
乙方：_________________________
住所：_________________________
统一社会信用代码：_____________
法定代表人：___________________
联系方式：_____________________
甲方委托乙方负责“________”设计制作成品。
本着精诚合作的原则，经双方友好协商，特签订此《委托设计制作合同》，内容如下：
一、制作项目名称、内容、工期
1、制作项目名称：“_____________________”。
2、制作内容：□平面设计、□广告设计、□印刷、□展板制作、□其他。
3、工期：________年________月________日-________年________月________日。
二、制作要求及设计稿
甲方负责向乙方提供设计要求乙方按照甲方的设计要求制作设计稿，甲方在收到乙方提供的设计稿后________个日历天内给予确认或提出修改意见。
乙方应根据甲方提出的修改意见进行修改，并将修改结果再次提交甲方直至甲方最终确认。
甲方最终确认后应出具书面的确认函给乙方，乙方应按照最终确认的设计要求及设计稿进行制作。
三、甲方权利义务
1、甲方负责设计内容的审定并提供相关标识文字;
2、甲方有权对设计、制作进度和质量进行监督，并提出改进意见;
3、甲方须严格按照合同付款期限，按时支付乙方所需款项。
四、乙方权利义务
1、乙方须向甲方提交营业证明及相应资质证明文件，以备甲方查验及存档;
2、乙方须认真填写本合同附件2之报价明细表，向甲方提供合理的报价，并提出对甲方的优惠方案;
3、乙方须为甲方出具详细、明确的设计稿，并在甲方充分确认后按甲方审定的`方案加工制作;如乙方未能按照确认后的设计稿制作给甲方造成损失或未能按时完工导致甲方时间延误的，甲方可视情节轻重予以扣款或延期付款，具体方式以甲方书面通知为准;
4、乙方负责整个设计制作项目的调控;
5、乙方有权获得每个具体项目的相关资料。
五、价款及支付方式
1、项目总造价：人民币________元整(大写：人民币________整。
2、付款方式及时间：项目完成后________日内支付全款。
六、争议解决
双方因协议的解释或履行发生争议，由双方协商解决。
协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他
1、不可抗力：如因不可抗力导致本合同不能履行的，遭遇不可抗力一方须在不可抗力发生后尽快通知对方以防止损失扩大。
对于因不可抗力造成的履行不能，各方均不承担责任。
合同应如何继续履行，双方协商解决。
2、本合同含两份附件，与本合同具有同等法律效力。
3、协议的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。
4、本合同自签字之日起生效。
5、本合同一式两份，双方各执一份为凭。
(本页后无正文，转签章页)
(本页无正文，为签章页)
甲方：乙方：
授权签字人：授权签字人：
签订日期：签订日期：
设计的合同5
一、装修设计招标做法
(一)、设计标
我国建筑装饰工程设计水平，近期有了较大的提高，设计队伍也有了较大发展。建筑装饰工程首先是设计，评标中先评设计标，当前发现的问题是：
1.工程定位：建筑装饰工程范围很广，既有宾馆饭店、政府机关，也有院校、体育场馆、娱乐餐饮等，性质不同，功能不同，建筑装饰工程设计必须与业主的地位相适应，体现业主的形象及其特征，因此设计不能错位，定位适当，例如不能把宾馆装饰设计搬到政府机关。
2.整体协调：建筑装饰工程是建筑工程的延伸，既是其整体的一部分，又不等同于建筑，因此设计必须从整体出发，处理好相互关系，例如一个既体现民族风格又是现代化的建筑，设计上就要贯彻这样的风格，做到整体协调，内外呼应，特别是局部改造装饰工程，在风格、造型、用材、色彩等相关方面，更要注意到局部与整体的关系。
3.高水平，低造价：建筑装饰设计要根据业主投资意愿或消费倾向，结合工程特点，在方案设计既要发挥科学技术与艺术相结合，也要考虑经济因素，做到高水平设计，低价位。
4.提倡创新，避免抄袭：一般项目相同，但在装饰设计上又都希望能创新，但在实践中往往一个新潮设计就照搬，有的形成生搬硬套，因此常在同类工程项目中碰见设计是熟面孔。
5.提倡时尚，但避免一阵风：如前一段时间我国建筑装饰设计集中在某些用材上，都用柚木，后来是榉木、桃木，石材是大花白、西班牙米黄，没有针对工程特点选用适用的品种。
6.装饰与艺术脱节：往往在局部处理上形成眼花缭乱，没有清新、优雅的气氛，降低了艺术效果。
7.装饰与功能脱节：为了装饰效果而忽略了服务功能，好看不好用。
8.装饰与空间利用脱节：没有考虑到空间的合理利用，如有的设计为了装饰而占用了必要的室内通道。
(二)、经济标
设计确定以后，企业能否入围，决定于经济标，其中的问题有：
1.工程量的差异：建筑装饰变化多，经常出现定额中没有的项目，如异型装饰，定额以外的项目工程量有高低之差，怎样既能体现设计意图又要降低成本。
2.材料的价差：材料在整个造价中占到40～50%，按照设计要求选用同一品种材料价差很大，对工程造价影响较大。
3.取费高低：国家现在是指导费率，企业管理水平不同，费用也不同。
4.利润高低：企业在投标中有的承诺让利，企业结合工程情况取利有高有低，例如有的企业由于淡季或业主还有后续工程而让利，投标中要做到知此知彼，确定利润率。
(三)、技术标
投标中，商务标是准入，经济标是入围，技术标是投标中最后一环，技术标的问题有：
1.包装与内容：对标书当前普遍注意了包装，注意外观与模式，但经常出现的问题是包装很讲究，但内容很空洞。
2.暗标中的废标：施工组织设计一般是暗标，但有的包装、模式没有按照招标文件统一要求，或者是某一细部出现了企业的特征等，造成废标。
3.内容一般化：施工组织设计注意了模式和条款，工艺和规范套用细而全，但没有结合工程的实际，失去了针对性，有的企业已通过了质量认证和环保认证，但没有针对相关工程制定具体的组织措施。
4.选用标准不当：工程质量标准应当用现行的不能再延用过期的，如不能再用20xx年已撤消的《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，但现在还有企业在施工组织设计中提出，有的甚至以优质工程项目来代替标准。
5.可行性差：建筑装饰工程涉及结构、基底、水、电、风、消防、智能等，但在施工进度中只排列了装修部分而忽略了与众多专业与分包方面的交叉衔接，缺乏整体协调。
6.简短适度：有的施工组织设计篇幅很长，一般情况体现较多，但对相关重点却一带而过，避重就轻，遗漏重点环节，例如工程正赶上雨季或冬季，但施工组织设计中却没有具体措施。任何一个工程离不开用电，但在一个施工组织设计中没有体现动力用电量、照明用电量、平时用电和高峰用电量等。
二、装饰设计招标书
(一)、招标内容及概况：
本工程为南京艺术学院行政大楼改造、装修装饰工程。原建筑为中式古建砖木结构，建于1954年，建筑中部四层，两侧为三层退式瓦屋面，两端二层为平屋顶上人屋面;建筑面积约为5200㎡。该建筑采用预制楼层板，屋顶结构为木屋架，大瓦屋面。主要施工内容包括：
1、大楼内的卫生设施、残留的电器设施等的拆除;天棚吊顶、内墙面木龙骨纸面石膏板面层、地面铺贴、涂料饰面、卫生间改造等，具体内容见《南艺机关大楼改造室内施工图》。
2、原二层露台拆除及防水上人屋面的新做施工;
(二)、资质要求：
1、投标单位具有主项建筑装修装饰工程专业承包资质二级以上(含二级);
2、投标单位具有良好的企业信用和安全生产许可证(附书面有效证件);
3、企业近三年来完成5000平方米以上建筑装修装饰工程项目一项(附合同复印件，中标单位需复核原件);
(三)、投标要求：
1、承包方式：包工包料。
2、工程质量要求：符合国家验收标准，工程质量保修按国家相关规定执行(具体要求与中标单位在合同中签订)。
3.投标人应提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“主要材料、设备价格表”，所提供的数据必须细分到人、材、机的消耗量组成。
4. “单位工程费汇总表”第4项规费应列出各项规费的名称和金额。
5.本工程的投标报价应符合江苏省建设厅苏建定(20xx)374号《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》工程量清单计价格式和相关规定。
6.投标人的投标报价的总额应是投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润并考虑风险因素。
投标人应依据招标图纸对分部分项工程量清单的项目特征描述与招标图纸的一致性进行核对并在收到招标文件后7日内提出疑义，经工程量清单编制单位校核后调整。
投标人只能以招标人发放的工程量清单及修正文件(如有)进行投标报价。
7.除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的'工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用己包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不另行支付。
每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
8.投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
9.所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单报价分析中反映出来。工程量清单报价分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为己分摊在投标人认可的合同的细目报价中。
10.投标人应结合本企业的技术水平、管理水平和拟定的施工方案自主报价，人工、材料、机械台班单价、管理费、利润、措施费都可以自主确定。消耗用量也可适当调整，但江苏省相关计价表的编号、子目工作内容、工程量计算规则、措施费划分以及规费、税金的计取应按规定执行。
11.投标人在投标报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素。
12.投标人不得将下列不可竞争费用改变标准收取：
(1)现场安全、文明施工措施费
(2)工程定额测定费
(3)安全生产监督费
(4)劳动保险费
(5)税金
(6)招标文件中已明确的材料设备价格及暂定费用
(7)其他法律法规规定不可竞争的费用。
本工程不可竞争费用的计取标准如下
13.工期要求：
中标单位中标后立即进场，从进场之日起至20xx年8月10日前,加固施工单位让出部分工作面,装修与加固交叉施工。20xx年8月11日起装修工程全面施工,装修工程于20xx年9月30日竣工验收,交付使用。如未按时竣工,每延迟一天罚中标价的0.3%。
14.联系人：
现场勘察请联系基建处袁乐平(电话：51667888)。
清单内容请联系江苏天信事务所徐工(电话：)。
三、付款方式：
工程价款的支付结算：工程开工10日内，支付合同价的20%;工程施工至图纸内容的70%时，再支付合同价的20%;工程按期完成再支付合同价的30%，剩余款项待竣工验收合格并经审计后付到审计价的90%，其余在满一年后无质量问题一次付清。
四、投标书构成：
1、资质证明材料;
2、投标单位准备派出的工程项目负责人及相关人员情况表格;
3、企业近两年的工程业绩(工程名称、建设单位、工程造价);
4、投标报价书;
5、工程施工方案文字说明;
6、材料清单(标明各材料具体名称、型号、规格、产地、价格等);
7、工程进度及质量保证措施;
8、工期安排和时间承诺，后期服务及其它。
9、投标单位地址、邮政编码、开户银行、帐号、联系人、联系电话。
10、投标文件份数：一套正本两套副本。
五、报名评审费及保证金：
投标单位在报送投标书时，需先到南京艺术学院机关楼财务处215室交纳报名评审费200元(无论中标与否均不退还)。同时交纳投标保证金2万元(支票，单位：南京艺术学院;开户行：工行草分;帐号：43010232)。未中标者的投标保证金在开标后3天内退还，中标者的保证金在工程完工验收合格后全额退还，否则将按有关规定扣除。
六、标书送达地点和截止日期：
投标书密封后须在封口处加盖公章并在封面上写清投标项目，于20xx年7月18日上午11：00时前送达南京艺术学院(南京市虎踞北路15号)机关楼317室。
联系电话：025—83498004
南京艺术学院招标办公室
二~~八年七月十一日
设计的合同6
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、项目名称和地点
1、项目名称：
2、工程地点：
二、工程内容：
1、依据甲乙双方确认的_______《 》施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍__漆（___色），工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《________》型广告塔n座。
2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装……面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工图两套（含钢结构及基础施工图）
三、承包方式和造价：
《_______》型广告塔n座，单价每座0000.00元（大写：_____）合计人民币____元，大写：______元整；
本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工……
四、工程价款支付、结算方式：
付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的__%，计人民币____元（大写：____元整）；钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的__%，计人民币____元（大写：_____元整）；之后每个广告塔主体钢结构安装完毕，甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价____元（大写：_____元整）的___%；合计人民币___元（大写：___元整）N座广告塔共计____元（大写：_____元整）；3%作为乙方的保修保障金合计人民币 ____元（大写：____元整），满一年后七天内，甲方负责与乙方结清余款。
五、 工程期限为 n天，其中加工配件n天，运输n天，安装n天。
六、双方责任
（一）甲方责任
1、甲方负责广告塔（牌）的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人_元计，工期相应顺延。
2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内，由乙方负责其电费。甲方协助乙方选好材料堆放场地。
3、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用；材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。
4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天N元。
6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。
7、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告塔（牌）进行处理或拍卖，同时此合同终止。
（二）乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的'项目内容，并确保广告塔（牌）结构安全性。广告牌设计基本风压为 KN/㎡（抗风设计值为n级）广告塔质保期为n年，保修期为n年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失（出现不可抗拒的自然灾害除外）；如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担；在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责；在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。
2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的_%赔偿甲方损失。
3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害（如刮风下雨、雪等）或停电原因，工期顺延。
5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款；钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始（验收日期为 ） ；如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，故视为验收通过。
6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。
7、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次，费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。
8、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。
七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。
八、附件：
《___钢结构广告塔主体安装质量验收表》
附则：
（一）合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守。
（二）本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。
（三）经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更，附变更备忘录。
（四）本合同附广告塔验收标准，该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》CECS 148：20xx、__省工程建设标准《_______》____.验收手续一式两份，甲乙双方各持一份。
（五）本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。
甲方代表人签字： 乙方代表人签字：
（盖章） （盖章）
年 月 日 年 月 日
设计的合同7
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担_工业厂房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号
分项目名称
建设规模
设计阶段及内容
估算总投资（万元）
费率
设计费（元）
层数
建筑面积
方案
初步设计
施工图
厂房（包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调节及净化空调、动力及照明工程）
0000.00包干
总图工程（包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程）
注：具体设计范围以发包人与业主签订的《总承包合同》为准。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
序号资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
计委立项批文
建设用地规划许可证
建设用地红线图
规划部门提供的设计要点
设计委托书及设计要求
工程地质勘察报告
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
序号资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
建筑设计及总图规划方案
业主确认后7天
建筑设计（单体）全套施工图
方案审批后20天
总图施工图
施工图审批后15天
第五条本合同设计收费为贰拾万元人民币（￥.00元）。设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费
付费额
（元）
付费时间
（由交付设计文件所决定）
第一次付费
20%定金
本合同签订后三日内
第二次付费
单体全套施工图出图后五天内
第三次付费
总图施工图出图后五天内
说明：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任
6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的'设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任：
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：与本工程有关的现行国家设计规范通则及标准。
6.2.3设计合理使用年限为________年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.5％。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由珠海市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
8.8本合同一式五份，发包人贰份，设计人贰份，建设行政主管部门备案壹份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项：
发包人名称：设计人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
建设行政主管部门备案：鉴证意见：
（盖章）（盖章）
备案号：经办人：
备案日期：________年____月____日鉴证日期：________年____月____日
设计的合同8
委托人(甲方)：_________
代理人(乙方)：_________
经双方友好协商，就办理注册商标事宜，达成如下协议：
一、乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。
二、权利与义务：
1、甲方向乙方提供商标注册所需要的文件、证件，并保证提供文件、证件的真实、有效、合法性，甲方应积极协助乙方商标注册代理工作，确保万无一失
2、乙方接受委托后，乙方会在约定时间内，完成商标代理注册、设计、制作等事项，因注册材料被核驳或需删改的，领取《商标注册证书》的时限顺延
3、乙方责任：
1)维护甲方的合法权益，保护甲方委托代理商标注册材料的完整性，予以保护知悉的商业秘密
2)乙方应在甲方提供的商标注册材料齐备后___7______个工作日商标局受理，____3_____个月内下受理通知书，_____14____个月内完成商标注册业务
3)如甲方提供虚假材料的，乙方有权利终止商标注册业务，依约所收的预付金不予退还。
三、甲方支付乙方的费用(币种：人民币)：
1、商标注册代理申报费：1500元/标/类、十项
2、查询费：
中文查询：200元/标/类、十项
英文查询：200元/标/类、十项
图形查询：200元/标/类、十项
3、注册商标的制作費：
4、甲方向乙方支付的商标注册规费和代理费合计为：
5、甲方向乙方指定的账户汇款商标注册以及相关费用后乙方应立即进行向商标局进行注册申请不得超过3个工作日。甲方有权监督。
四、如果乙方代理甲方申请的注册商标被国家商标局驳回或需要删改的，由甲方决定是否向国家工商局商标评审委员会申请驳回复审或删改;如果甲方决定申请驳回复审或删改，甲乙双方可另行签定委托协议。
五、双方违约责任：
1、合同一经依法签定，甲乙双方应认真自觉遵守，履行各自的'权利和义务，不得擅自更改、终止合同，代理业务完成后本协议自动无效
2、合同履行期间，如与法律、法规及政策相抵促的，而不能继续履行的，委托代理合同自动解除。
3、甲方若在商标申请过程中放弃申请必须向乙方支付违约金。违约金为：1500元整。
六、本协议一式两份，双方各执一份，此协议在双方签字之日起生效，具有同等法律效力，未尽事宜，甲乙双方协商解决。
七、附件(《商标注册申请书》、《商标代理委托书》)是本协议不可分割的一部分。
甲方(盖章或手印)：_________乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
甲方(委托人)：
法定代表人：
联系人：
电话：
电邮：
传真：
单位地址：
邮编：
乙方(受托人)：
法定代表人：
联系人：
电话：
电邮：
单位地址：
邮编：
开户行帐号：
设计的合同9
合同编号：
甲方：_______________
乙方：_______________
依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司标志设计或公司产品商标设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行。
一、委托之事项
甲方委托_________为其公司设计标志_________个，公司产品商标_________个。
二、委托设计费用
2.1公司标志设计单价为人民币_________元，公司产品商标设计单价为人民币_________元；
2.2总价为：人民币_________元，（大写：__________________）。
三、付款方式
3.1甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的35％通过电汇或银行转账到乙方公司账户（乙方收到甲方的银行划账凭据后作为标志设计的开始时间）。
3.2标志设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。
3.3如有相关设计，设计费用需另计，标志通过即付总项目费用的50％，余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计，标志通过即付所有余款。
四、乙方设计作品的时间、交付方式
4.1乙方需在7个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志设计完成的时间为15个工作日左右；
4.2乙方以电子稿交付方式交付设计的作品。具体的交付方式为：乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内，通过网络或邮寄的方式把电子稿交予甲方。
五、知识产权约定
5.1乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方（需另行签订转让合同）；
5.2甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利；
5.3甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务
6.1甲方权利
6.1.1甲方有权对乙方的.设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵；
6.1.2甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；
6.1.3甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利。
6.2甲方义务
6.2.1甲方按照合同约定支付相关费用；
6.2.2甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；
6.3乙方权利
6.3.1乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；
6.3.2乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；
6.3.3乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
6.4乙方义务
6.4.1乙方需按照甲方的要求进行作品设计；
6.4.2乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任
7.1甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的30％费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用；
7.2乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效
8.1本合同需由甲乙双方授权代表签字并盖章后生效；
8.2本合同一式两份，甲乙双方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________
授权代表（签字）：______________授权代表（签字）：______________
地址：__________________________地址：__________________________
电话：__________________________电话：__________________________
______年______月______日______年______月______日
签订地点：______________________签订地点：______________________
设计的合同10
发包方(全称)：(以下简称甲方)__________
承包方(全称)：(以下简称乙方)__________
签订日期：__________
签订地点：__________
为明确甲乙双方在工程设计中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。
第一条 设计范围和内容
一、工程名称：
二、工程地点：
三、项目编号：
四、设计内容： 工程施工图等勘察设计
五、设计成果提交时间：乙方应按甲方要求于设计方案交底后 30 日内向甲方提交施工图纸、施工图预算及材料清单等.
六、设计标准： 《架空配电线路设计技术规程》(Q/301-10606-95)、《高压配电装置设计技术规程》(Q/301-10602-95)以及《中低压配电网规划建设与改造实施细则(试行)》等规程规定。
第二条 双方的职责
甲方的职责：
一、配合乙方开展工作，并协调设计中需互相配合的有关事宜。
二、收到乙方交付的设计文件或图纸后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加竣工验收。
三、负责保护乙方的设计成果，不得擅自修改，未经乙方书面同意，不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
四、负责按合同约定按时支付设计费。
乙方的职责：
一、按合同约定的进度、质量提交设计成果 一式8份 。
二、参加甲方召集的必要的工程协调会。对所承担设计的工程项目应配合施工，开工前进行技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，及其引起的修改预算等。参加工程竣工验收。
三、应在收集资料基础上，对现场进行核对后，交付符合现场的施工图。
四、负责协助与厂家签订主设备的技术协议。
五、按期提交初设图纸和设计图，参加甲方组织的设计初审、会审会议，并做好全面技术介绍和交底，根据设计初审及会审的综合意见进行修订;
六、对设计的进度及所提交的图纸的合理性负责。由于乙方的原因，造成设计成品不合格，乙方应积极采取补救措施，并承担由此所造成的一切损失。
第三条 设计的变更
一、甲方因故要求改变设计，乙方应积极给予支持，但甲方应及时书面通知乙方。因变更而涉及的问题，双方应另行议定。
二、甲方因故要求停止设计时，应及时书面通知乙方，乙方应立即停止设计，费用按已完成的工作量算。
第四条 设计费取费标准:按照国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)。同时参照《竞争性谈判结果通知书》及《报价书》。乙方自愿以设计费人民币 作为本工程总包报价。
第五条 合同价款
一、本工程合同价款为人民币 。
二、合同价款支付方式：
合同签订后付30%作为定金，所有设计文件交付后，付至90%，留10%待工程验收送电运行正常后付清。
第六条 违约责任
一、乙方未按合同约定时间提交勘察设计文件等成果，每逾期 1 天，应向甲方支付单项价款的. 0.5 %的违约金，误期罚款总额一般不应超过合同价的百分之五。延误超过30天的，甲方有权解除合同。
二、乙方提供的勘测结果或设计图纸存在问题，乙方应根据需要进行修改，并承担因此增加的费用以及给甲方造成的损失。
三、甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期 1 天，向乙方支付单项价款的 0.1 %的违约金。
四、在合同履行期间，因非乙方原因甲方要求终止或解除合同，乙方尚未开展设计工作的，乙方不退还甲方已付出的合同定金;已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。合同生效后，非甲方原因乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。
五、因乙方工作失误造成返工或已购设备无法在本工程中使用的，应由乙方负责。
六、若非甲方原因，乙方对于设计深度不足，以及未经甲方同意应施工单位要求修改方案或虚增工程量等，所造成的损失由乙方承担。
七、双方违约的其它责任，均按国务院颁布的《建设工程勘察设计合同条例》执行。
第七条 争议解决方式
甲乙双方在履行本合同时发生的一切争议，由双方当事人协商解决。协商不能达成一致的，可向本合同签订地的人民法院提起诉讼解决。
第八条 合同附件： 无。
第九条 双方约定的其他事项： 无。
第十条 合同效力
本合同一式 肆 份，甲方执贰 份，乙方执 贰 份，效力同等。本合同自双方签字盖章之日(签订日期)起生效。本合同未尽事宜双方可经协商另签订补充协议。
甲方：__________乙方 ：__________
法定代表人或委托代理人：__________ 法定代表人或委托代理人：__________
地址：__________ 地址：__________
设计的合同11
委托单位： （以下简称甲方）
设计及制作人： （以下简称乙方）
为了明确双方责任，保证设计、制作的顺利完成，按照《中华人民共和国合同法》和有关条款的原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：
一、设计、制作艺术品慨况
1、艺术品名称：
2、艺术品放置地点：
3、艺术品制作开始日期：从合同签订日开始
4、艺术品制作完成日期：
二、造价及承包方式：
1、艺术品设计、制作造价：四万一千四百元整
2、按甲乙双方确认的艺术品构造形式进行施工，乙方包工包料，一次性报价。
3、按甲乙双方确认的由乙方设计的图纸稿样作为制作参考基础，最终艺术品呈现效果以乙方制作完成的艺术品实物为准，乙方具有艺术品实物的最终解释权。
三、双方责任
1、甲方责任：
（1） 提供安装现场单位的有关协调工作。
（2） 组织对所制作的艺术品的竣工验收，并按合同规定期限办理竣工结算。
（3） 在施工过程中，如遇不可抗力因素而导致原设计及施工方案变更，应及时下达更改通知并负担所发生的费用。
2、乙方责任：
（1）按甲方审定的方案及图纸作为参考基础组织施工，并及时做好自检工作。
（2）在组织施工过程中，负责制作人员的操作安全及其所制作艺术品的安全，以确保日后甲方在使用过程中不出现意外。
（3） 保证艺术品的完整性、可靠性及施工周期，如因乙方不能按期完成制作，而造成甲方的损失其责任由乙方承担。
四、工程款支付
1、合同签定后，甲方即支付乙方制作艺术品造价的50%款，即￥20700元，作为预付款。（大写：二万零七百元整）。
2、艺术品泥稿制作完毕，由甲方验收合格同意进入艺术品翻制时，甲方再支付艺术品总造价的约30%，即￥13000元，（大写：一万三千元整。）作为工程进度款。
3、剩余尾款，在乙方制作、安装完毕，经甲方验收合格同意后，由甲方一次性支付乙方艺术品总造价的约20%，即￥7700元，（大写：
七千七百元整。）作为工程尾款。
4、因甲方未将有关款项按时付给乙方，而导致的'工程纠纷、经济纠纷等一切可能的后果，由甲方承担全部责任。
五、艺术品后期维修
艺术品安装完成后、从全部款项结算完成日算起：
1、乙方免费维修一年（不包括由于甲方在使用过程中，因甲方人为原因造成的损坏，则由甲方承担全部维修费用）。
2、在免费维修到期日算起，乙方部分有偿维修二年（由乙方承担维修人工费，甲方承担维修材料费。不包括由于甲方在使用过程中，因甲方人为原因造成的损坏，则由甲方承担全部维修费用）。
六、本合同履行中若双方发生争执，经争议双方自行调解不能解决时，提交工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁，若仍不能解决，则向有管辖权的人民法院起诉，由法院最终裁定解决。
七、双方协商同意签定如下补充协议：
1、乙方延误工期，拖一天罚款1000元。
2、甲方付款延期，拖一天罚款1000元。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
委托单位（签章）：
代表人：
联系电话：
开户行：
银行帐号：
联系电话：
年 设计、制作人（签章）：
代表人：
联系电话：
开户行：
银行帐号：
联系电话
月 日
设计的合同12
甲方（委托方）：
乙方（受托方）：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司标志设计事项，双方经协商一致，签订本合同，并信守执行
一、设计内容：
甲方委托乙方为其公司设计标志____个，产品商标____个。
二、委托设计费用：
公司标志设计单价为人民币公司产品商标设计单价为人民币元整；
总价为：人民币￥_______元整，（大写：__________________）
三、付款方式：
1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的50％即￥_______元整, 通过现金支付或银行转账到乙方公司帐户。乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为标志设计的开始时间。
2、标志设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。
四、乙方设计作品的'时间、交付方式：
1、乙方需在_______个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。
单个标志设计完成的时间为_______个工作日左右。
2、乙方以电子稿交付方式交付设计的作品，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子稿交予甲方。
五、知识产权约定：
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方（需另行签订转让合同）。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务：
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方的设计更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；
3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利； 甲方义务：
1、甲方按照合同约定支付相关费用；
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；
3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品： 乙方义务：
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任：
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的30%费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：枣庄万众企业策划有限公司 代表签名：代表签名：
日期：日期：
设计的合同13
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委托乙方承担 建筑方案设计任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》结合本项目的具体情况，为明确双方责任，搞好协作工作，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条 本规划设计委托概况：
1. 规划设计地点范围。
2. 规划设计规模。
3. 规划技术深度要求。
4. 预计工作日期及阶段划分。
第二条 甲方按时向乙方提供下列文件及资料：
1. 规划用地电子图。
2. 规划设计要求 、容积率等
第三条 乙方按时向甲方提交以下规划设计成果：
1. 可供报建的全套规划建筑设计图纸。
2. 规划图纸符合甲方要求之设计深度。
3. 乙方负责其设计成果到报建通过，甲方负责办理报建手续及承担报建所需各项费用。
第四条 收费标准及拨款方式：
本合同之收费标准由双方协商确定如下：
1. 甲方应支付本合同项目的规划设计费总额为(小写为)元(大写为 元)。
2. 规划设计费按约定分期支付。规划设计方案确定后，甲方支付40%即(小写 元)、(大写 元)。本规划方案通过报建后，甲方支付即(小写： 元) 、(大写： 元)。
第五条 双方责任：
1.甲方责任
(1)甲方委托规划设计任务时，必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段规划分，按本合同第二条规定的内容，向乙方提供所需文件及资料，并对其完整性、准确性及时限负责。
(2)规划设计成果的设计版归甲方所有。
(3)甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作，生活及交通等方便条件。
2.乙方责任
(1)乙方按国家现行的规划设计标准.规范进行规划设计，根据甲方提出的技术深度要求，按合同规定的进度向甲方提交规划设计的`成果。
(2)乙方对其提出的规划设计成果质量负责，并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改.补充。
(3)乙方按甲方要求交付规划设计成果后，负责参加规划设计审查到报建通过，并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的所有调整补充。
第六条 本合同实行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成时，由仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构、时候又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院提成诉讼)：
第七条 其他事宜：
第八条 本合同未尽事宜，双方当及时协商并共同签订补充协议，补充协议与本合同既有同等效力：
第九条 双方履行完合同规定的责任义务后，本合同即行废止;
第十条 本合同正本一式四份，双方各执二分;
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计的合同14
甲方(发包人)：____________________________________
乙方(设计人)：____________________________________设计咨询有限公司
现因甲方委托乙方进行消防设计，为明确双方责任，签订本协议。
一、工程概况
1、工程地点：__________________________________
2、工程名称：__________________________________
3、消防设计范围：消火栓、喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系统;防排烟系统的设计
消防设计范围不包括：__________________________________________
(未明确列举在消防设计范围内的，视为不在本次合同范围之内)
4、工程期限：________年____月____日前完成。
5、乙方应提供下列符合要求的资料与图纸作为工程完成：
包括消防工程的消火栓、喷淋系统、火灾自动报警系统、应急照明、疏散指示系统、防排烟系统的`全套图纸各3份;消防申报资料一份。
二、费用
1、本次设计服务费为：￥______________元(__________________元整)人民币
2、支付进度安排：
第一次付费20%，该款项作为定金，于本合同签订后三个工作日内支付;
第二次付费30%，于本合同签订后十个工作日内支付;
第三次付费50%，于乙方提交全部符合要求的设计图纸后三个工作日内支付。
三、其它权利义务
1、本合同签订后三个工作日内，甲方应提交设计委托书、原土建施工图及装修电子版图纸等资料。
因甲方未提交资料导致工程延后的，乙方不承担责任。
2、在审批过程中，因审批原因引起的正常合理的修改内容，乙方应配合甲方进行修改并不收取额外费用。相关修改内容乙方应在1~5个工作日内完成修改设计工作。在提交施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。图纸有修改不再计费(不包括装修及现场改动，消防图纸修改或追加晒图，只收取打图、晒图费)。
四、违约责任
1、甲方逾期付款的，每逾期一天应向乙方支付0.1%的违约金。逾期超过15天的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作对应的费用。
2、乙方逾期完工的，每逾期一天应向甲方支付5%的违约金。甲方有权从应付款项中扣除违约金。逾期超过10天的，甲方有权解除本合同并要求乙方退回所有费用。
五、其它
1、本合同如有争议，协商不成时，双方同意在____工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。__
2、本协议一式两份，具有同等法律效力。
3、本合同自双方签署后生效。
甲方(盖章)：
联系人：
电话：
电子邮箱：
地址：
乙方(盖章)：
联系人：
电话：
电子邮箱：
地址：
设计的合同15
装修招标基本流程：
一、装饰工程项目施工报建
1、凡属装饰工程招投标范围内及需要办理招投标手续的装饰工程施工项目，须向室内装饰协会办理报建备案手续，领取报建编号。
2、装饰工程项目的报建内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、工程规模、结构形式、发包方式、计划开竣工日期及筹建情况，筹建要求等说明。
3、办理报建须提供的文件：
a.立项批准文件(上级或有关部门批文、董事会决议、业主报告等)
b.有关文件资料要求(房产证、固定资产说明、租房合同及设计文件等)
c.有关主管部门(如消防、卫生防疫、环保、房地部门等)批文。
d.资金证明
4、报建登记填写统一格式的“装饰工程项目报建登记表”，经室内装饰行业协会资格认证后，发放报建编号。
二、报建单位的资格认证
报建单位办理招标应具备如下条件
a.法人或依法成立的其他组织
b.有与招标工程相适应的经济、技术管理人员。
c.有编制招标文件的能力
d.有审查投标单位资质的能力
e.有组织开标、评标、决标的.能力。
不具备上述条件的建设单位，须委托具有相应资质的中介机构代理招标，建设单位与中介机构签订委托代理招标的协议，并报室内装饰行业协会备案。
三、招标申请
招标单位根据实际情况填写“室内装饰工程项目招标申请表”报室内装饰行业协会审核，在核准可进行编制招标文件。
四、招标文件编制与送审
招标文件的编制应包括以下内容：
1.投标须知及附表
2.合同条件及合同协议条款
3.技术规范
4.图纸及其他技术资料
5.投标价格计算依据
6.质量等级
7.工程进度
8.投标准备时间
9.投标保证金
10.履约担保
11.投标有效期
12.材料或设备采购供应情况
13.资格审查表
五、工程标底价格的编制
需按工程量计算规则，根据我国现行的工程造价计算方法进行，并按工程量清单招标。
六、招标公告
在上海室内装饰行业协会有关网站发布信息，同时也可通过其他媒体发布信息。
七、发放招标文件
招标文件，图纸和有关资料发放给应标的并符合招标资质条件的投标单位。招标单位收到招标文件，图纸和有关资料后，应认真核对，并予以确认。
八、现场勘察答疑
一般在招标文件发放后7日内，招标单位组织投标单位现场踏勘并疑以使投标单位尽可能完整地了解工程情况和建设单位的要求。
九、投标文件的编制与递交
1.投标单位根据招标文件及现场踏勘、答疑的情况和要求编制投标文件。
2.在投标截止时间前按规定地点将投标文件提交到招标单位，在递交投标文件后，投标截止时间之前，投标单位可以对所递交的投标文件进行修改或撤回。
十、开标
投标截止后，按规定时间、地点，在投标单位法定代表人或授权委托人在场的情况下举行开标会议，开标会议由招标单位组织并主持。
十一、评标
由招标单位组织评标委员会根据各投标单位递交的投标文件进行评审。
十二、决标
根据评标的评分细则，综合评标专家的评审意见及打分。评选出中标单位。
十三、合同签订
中标单位与招标单位在招标文件规定的期限内签订合同，一般中标价即为合同价。
十四、招标工作结束后，招标单位将招标文件资料、评标报告会议记录，中标单位的投标文件一份副本报送管理机构备案。
【设计的合同】相关文章：
设计经典合同04-15
设计的合同08-31
设计的合同09-21
经典设计合同11-11
跟设计师签订设计合同10-24
标志设计合同03-24
商业设计合同02-17
设计的合同【推荐】03-10
装修设计合同05-31
规划设计合同06-12