设计合同范文集合6篇
在人们愈发重视契约的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编整理的设计合同6篇，欢迎大家分享。
设计合同 篇1
委托设计方(甲方)：XXXXXXXXXXXXXXXX
承接设计方(乙方)：XXXXXXXXXXXXXXXX
经甲乙双方友好协商，就乙方接受甲方委托，为甲方装饰装修工程进行设计一事，达成如下协议：
一、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三、建筑面积：XXXXXXXXXX平方米
四、接受委托设计时间：XXXXX年XXXXX月XXXXX日
五、完成委托设计时间：XXXXX年XXXXX月XXXXX日
六、委托设计内容
1.室内空间形象设计
2.室内装修设计
3.室内物理环境设计
4.室内陈设设计
5.平、立面设计
6.按合同附件：委托设计清单
七、收取设计费标准
1.按图纸数量计费：XXXXXXXXXX(见图纸清单)
2.按工程造价计费：收取工程概算价的XXXXX%为设计费。
八、设计费金额：XXXXXXXXXX元(人民币大写：XXXXXXXXXXXXXXX)
九、设计费收取步骤
1.合同签定后，预付合同金额的XXXXX%，计XXXXXXXXXX元。
2.按时间□、按工作量□完成情况，完成XXXXX%工作量，再预付合同金额的XXXXX%，计XXXXXXXXXX元。
3.设计完成，交稿前付清全部合同款。
十、权利与义务
(一)甲方权利与义务：
1.甲方应在XXXXX年XXXXX月XXXXX日前提供房屋的有关图纸，并带领乙方人员进行现场测量。
2.设计完成甲方通过后，若因甲方原因修改图纸，按新设计标准收取设计费。
3.施工期间，甲方如要乙方派员进行现场指导，甲方应负担由此产生的全部费用。
4.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，乙方未开始的设计工作，不退还甲方定金;已开始的设计，甲方应根据乙方已设计的工作量，按阶段支付设计费用。
5.甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同之外的项目，如发生侵权情况，乙方有权索赔。
(二)乙方权利与义务：
1.乙方必须在规定的时间内交付设计图纸。
2.乙方在交付设计图纸时，必须做一次施工交底。
十一、其它事项
1.本合同自签订之日起生效。合同一式二，甲、已双方各执一份。
2.本合同未尽事宜双方另行协商。如甲、乙双方对本合同产生分歧应本着友好协商的原则进行解决。双方争议在无法协商解决的情况下，可向仲裁机关提请仲裁。
3.合同附件与合同具有同样法律效力。
合同附件名单：(略)
甲方：XXXXXXXXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXXXXXXX
法人代表签字：XXXXXXXX法人代表签字：XXXXXXX
签字日期：XXXXXXXXXXXX签字日期：XXXXXXXXXXX
设计合同 篇2
合同编号：
资质等级：
发 包 人：
承 包 人：
签订日期：
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
为了促进甲、 乙双方的共同发展，更好地做好工程项目的设计开发和建设工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，就长期技术合作相关事宜达成如下协议，并承诺共同遵守下列条款。
第一条 技术合作目标
保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性；优化各种设计方案，优化设备选择、材料选型、节能方案；提高设计质量，使其符合使用要求；加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核；节约工程投资，提高工程项目的投资效益和品牌效应。
第二条 技术合作的内容及成果提供
一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供
乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证，对设计方案进行优化，提高投资效益；对结构设计进行复核，确保满足建筑节能要求，保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容：
1. 对初步设计的设计说明进行审核，提出意见：
（1）关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求，包括满足项目《建设用地规划许可证》内容要求。
（2）关于初步设计的内容和深度要求，是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。
2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为：
（1）初步设计文件完整性和深度；
（2）设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性；
（3）总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标，是否符合政府相关批文及甲方要求；
（4）户型面积比例是否满足规划要点的要求；
（5）日照是否满足国家和地方的相关规定；
（6）提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容；
（7）各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容；
（8）主要设备选型，主要材料选择；
（9）建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求：
（10）建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求；
（11）对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别；
（12）结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标：含钢量、单位面积砼含量等方面内容；
（13）地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化；
（14）审核结构加固或改造项目设计是否经济合理；
（15）给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性，泵房和处理站房的布置审核；
（16） 给排水设计的主要技术参数、给水﹙含生活、中水及消防﹚方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性；
（17）供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的`布置合理性；
（18） 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置，对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案；
（19）各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置；
（20）空调系统的经济性、合理性，是否满足国家和地方的相关节能规范要求，空调机房和通风机房的合理布置审核；
（21）通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置；
（22）车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置；
（23）若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计，则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置；
（24）若设计方提供有关的节能(专篇)设计，则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置；
（25）根据我公司有关建筑节能构造原则，进行建筑节能报告审核；
（26）消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置；
（27）人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。
第三条 技术合作进度
甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求；其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分，乙方须按本协议内容执行；各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定；每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定，原则上随设计进度分阶段进行；初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过10个工作日，施工图审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过15个工作日。
第四条 技术合作取费及付款方式
1. 审查收费标准：
（1）仅施工图设计审查：元/平方米。
（2）初步设计及施工图审查： 元/平方米。
（3）计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。
2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。
3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确合同款数额及付款方式。
4. 根据项目的实际情况，专项施工图审查内容可在《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》或补充协议中明确。
5. 总设计费不包含境外设计费。
6. 审图阶段工作完成后，并提供合格审图报告后20日内，在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。
设计合同 篇3
设计发包方(以下简称甲方)：
委托代理人(或甲方代表：)单位：
住所地址：
联系电话：
设计承包方(以下简称乙方)：
单位名称：
开户银行：
营业执照号：
银行帐号：
设计证书号：
注册地址(或办公地址)：
法定代表人：
联系电话：
委托代理人(设计师)：
联系电话：
签订时间：
根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体的情况，双方达成如下协议：
家庭装饰户主(简称甲方)决定将该案家庭装饰工程设计工作交给乙方全权负责，采取下列第种方式进行委托设计工作。
付款方式：委托书签定即付50%(元)，设计图完成交付时付余下的50%(元)。
(一)按平方面积收取设计费
1)方案图[元/平方米*平方米=元]
(平面布置图张、天棚平面图张、地面铺装图张、土建改造图张、原始平面图张、面积统计及尺寸图张)共张，工程预算一份。
2)施工图[元/平方米*平方米=元
(立面图：客厅立面图张、卧室立面图张、餐厅立面图张、门厅立面图张、卫生间立面图张、厨房立面图张、书房立面图张、电路布置图张、电器位置图张、家具节点大样图张、给排水、燃气图张)共张。
3)效果图元/张，共张
(二)按工程造价收取设计费
1)方案图按工程造价%收费元。
(平面布置图张、天棚平面图张、地面铺装图张、土建改造图张、原始平面图张、面积统计及尺寸图张)共张，工程预算一份。
2)施工图按工程造价%收费元。
(立面图：客厅立面图张、卧室立面图张、餐厅立面图张、门厅立面图张、卫生间立面图张、厨房立面图张、书房立面图张、电路布置图张、电器位置图张、家具节点大样图张、给排水、燃气图张)共张。
3)效果图元/张，共张
甲方： 乙方：
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
设计合同 篇4
委托单位：（以下简称“甲方”）
设计单位：（以下简称“乙方”）
由于 合同细节磋商未达成一致原因，致使甲乙双方于 20xx年 1 月 24 日签订的 （合同编号为：，以下简称“原合同”）不能继续履行，双方协商后达成以下协议：
一、乙方已完成设计工作包括：
二、合同费用结算：
原合同的设计费总额为元（币种为 人民币 ）。根据乙方设计工作实际完成情况和原合同中对设计费的约定，甲方应付共计元，甲方已付元，甲方应付未付元（大写： 元整），除此之外甲方无需支付乙方任何其他费用。
三、甲方拥有包括设计成果在内的本项目资料的著作权。甲方保留在本项目中继续使用、深化该设计、或将设计成果提交其他第三方设计单位参考的权利。
四、自双方签字盖章之日起本协议生效、原合同终止。
五、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）
协议签订日期： 年月日
签约地点：
设计合同 篇5
合同号：
甲方：清华同方股份有限公司应用信息系统本部
签订日期：
乙方：
签订地点：
清华同方股份有限公司（以下简称甲方）委托 （以下简称乙方）负责“”设计制作成品。本着精诚合作的原则，经双方友好协商，特签订此《委托设计制作合同》，内容如下：
一、制作项目名称、内容、工期：
1、制作项目名称：“”。
2、制作内容：□平面设计、□广告设计、□印刷、□展板制作、□其他
3、工期：年月日—年月日。
二、制作要求及设计稿：
甲方负责向乙方提供设计要求乙方按照甲方的设计要求制作设计稿，甲方在收到乙方提供的设计稿后 个日历天内给予确认或提出修改意见。乙方应根据甲方提出的修改意见进行修改，并将修改结果再次提交甲方直至甲方最终确认。甲方最终确认后应出具书面的确认函给乙方，乙方应按照最终确认的设计要求及设计稿进行制作。
三、甲方权利义务：
1、甲方负责设计内容的审定并提供相关标识文字。
2、甲方有权对设计、制作进度和质量进行监督，并提出改进意见。
3、甲方须严格按照合同付款期限，按时支付乙方所需款项。
四、乙方权利义务：
1、乙方须向甲方提交营业证明及相应资质证明文件，以备甲方查验及存档；
2、乙方须认真填写本合同附件2之报价明细表，向甲方提供合理的报价，并提出对甲方的优惠方案；
3、乙方须为甲方出具详细、明确的设计稿，并在甲方充分确认后按甲方审定的方案加 工制作；如乙方未能按照确认后的设计稿制作给甲方造成损失或未能按时完工导致甲方时间延误的，甲方可视情节轻重予以扣款或延期付款，具体方式以甲方书面通知为准；
4、乙方负责整个设计制作项目的调控；
5、乙方有权获得每个具体项目的相关资料；
五、价款及支付方式：
1、项目总造价：人民币元整（大写：人民币整。）
2、付款方式及时间：项目完成后15日内支付全款。
六、其他
1、不可抗力：如因不可抗力导致本合同不能履行的，遭遇不可抗力一方须在不可抗力发生后尽快通知对方以防止损失扩大。对于因不可抗力造成的履行不能，各方均不承担责任。合同应如何继续履行，双方协商解决。
2、本合同含2份附件，与本合同具有同等法律效力。
3、双方因协议的解释或履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。
4、协议的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。
5、本合同自签字之日起生效。
6、本合同一式两份，双方各执一份为凭。
甲方：清华同方应用信息系统本部
乙方：
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人：
授权签字人：
授权签字人：
联系电话：
联系电话：
传真：
传真：
设计合同 篇6
项目名称：_____________________________
项目地点：_____________________________
委托方（甲方）：_______________________________________
承接方（乙方）：_______________________________________
甲方委托 乙方 承担_________________________项目编制及评审，经双方协商一致，签订本合同， 共同遵守。
合同期限：_____年___月__ 日 起至____年___月___日止。
第一条 ： 本合同签订依据
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》
2、国家及地方有关管理法规和规章
3、规划工程有关文件
第二条 设计依据
1、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《城市规划编制办法》。
2、河南省《关于加快完善城市市政公用设施专项规划推进城镇化健康发展的通知》、《河南省城市排水专项规划刚要》，
3、《襄城县总体规划》（20xx—20xx）
4、国家有关城市规划编制办法及城市规划强制性要求
5、国家及地方有关管理法规和规章
6、规划工程有关文件
7、甲方提交的基础资料
第三条 、规划内容、规划评审
1、规划内容：根据襄城县城市总体规划确定此次规划的指导思想和和原则，主要完成襄城县城市排水（污水）专项规划
2、规划评审：规划评审由乙方负责，评审费用由乙方承担。
第四条 ： 规划设计要求
1、乙方要充分听取有关部门意见，认真了解现状情况；对城区城市排水（污水）现状调查达到国家市政基础设施调查深度，提供调查资料，分析存在问题并进行评价；
2、根据《襄城县城市总体规划》，对上述专项规划设施进行界定与分类 ；
3、规划近、远期各项有关指标，提出规划发展与建设指标，并分析达到国内同等城市的领先水平；
4、根据城市发展方向，确定城区城市热排水（污水）系统建设及改造规划；
5、提出城市排水（污水）规划及管理存在问题及解决的对策，规划城市排水（污水）管理新模式及发展方向和先进经验。
6、在编制过程中，应与相关单位进行积极协调沟通，沟通汇报时需根据情况提供汇报提纲及成果简本。
第五条 ： 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间
第六条 ： 乙方向甲方交付的设计文件、份数、时间及地点
1、成果要求
1、1规划文本、说明书、专题研究、基础资料等（用A4纸打印）和A3规格彩色缩印图，各15份，并装订成册。
1、2彩挂图各1套；
1、3用于展示的规划图纸展版各1套（含有关文字说明和图片）；
1、4热力、燃气，供水、排水、照明、住房现状资料汇编；
1、5上述成果的电子版文件2套（文字为doc格式，图纸为dwg和jpg格式各一份），成果数据应符合有关规划要求和成果数据标准的规定。
2、成果交付时间及地点
评审后的设计成果乙方应在年 月 日前在河南省襄城县交予乙方。
第七条 ：合同价款、收费标准及支付方式
1、本合同规划、评审的总价款为人民币（大写）_________元（小写：_______元）。
2、本规划设计按国家现行规定的收费标准并考虑物价上涨因素计取费用。国家规定的收费标准中没有明确规定的收费项目，由双方协商确定。
3、规划设计费（含评审费用）按规划进度分期支付。规划设计方案评审前，甲方支付规划设计费总额的50%，计（大写）_________元（小写：_______元）；提交最终成果并经有关部门批准后，甲方再支付50%，计（大写）________元（小写：_________元）。
4、双方委托银行代付代收有关费用。
第八条 ： 履约保证金
1、合同签订时，乙方向甲方交纳合同总价款的10%作为履约保证金，金额为（大写）__________元(小写：________元）。
2、乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。
第九条 ： 双方责任
1 甲方责任
1．1 甲方委托规划设计任务时，必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段划分，按本合同第五条规定的内容，向乙方提供所需文件及资料，并对其完整性、准确性及时限负责。甲方提交上述文件及资料超过规定期限15天内，乙方按本合同规定交付规划设计成果时间相应顺延；规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交规划设计成果时间。
1．2 甲方变更委托规划设计项目、规模、技术深度要求或提交的文件资料错误、或提交资料后又需作较大修改，导致乙方规划设计需返工时，双方除另行签订补充合同或另订合同，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
1．3 合同生效后，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始规划设计工作时，甲方无权要求返还定金，甲方未付定金的，乙方有权要求甲方支付定金；乙方已
开始规划设计的，甲方根据乙方该阶段实际完成工作量支付规划设计费，不足一半时，按一半支付。
1．4 甲方应按本合同第七条规定的金额和时间分期向乙方支付规划设计费，每逾期支付一天，应向乙方多支付相应金额千分之二的逾期违约金；逾期超过三十天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计成果不审批或本合同项目停缓建设，甲方均应支付应付的规划设计费。
1．5 甲方要求乙方比本合同规定时间提前交付规划设计成果时，甲方应支付赶工费，具体金额由双方另议。
1．6 甲方可委托乙方代为收集所需文件和资料，并支付所需费用，具体金额由双方商定。
1．7 规划设计成果的设计版权归乙方所有，未经乙方同意，甲方不得复制乙方交付的规划设计成果或向第三方转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。
1．8 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方便。
1．9 补充协议中甲方应负的其他责任。
2 乙方责任
2．1 乙方按国家现行的规划设计标准、规范进行规划设计，根据甲方提出的技术深度要求，按合同规定的进度向甲方提交规划设计成果。
2．2 乙方对其提交的规划设计成果质量负责，并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。
2．3 合同生效后，乙方要求终止合同的，应双倍赔返定金；未收定金的，不予赔偿。
2．4 因乙方原因延误了设计成果最终交付时间的，每延误一天，乙方减收该项目设计费的千分之二，赔偿最高限为全部规划设计费。
2．5 乙方按甲方要求交付规划设计成果后，参加有关上级组织的规划设计成果的审查活动，并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的必要调整补充。
2．6 需增加的内容及涉及的费用由双方另行商定，作为本合同的补充部分。
第十条 ： 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 ： 仲裁
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交许昌市仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。
第十二条 ： 合同生效及其他
1、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并 支付费用。
2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
3、本合同双方签字盖章即生效，一式____份，委托方____份，设计方_____份。
4、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
5、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
6、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
委托方（甲方）名称： 承接方（乙方）名称： （盖章） （盖章）
【设计合同范文集合6篇】相关文章：