当前位置：库文网>建筑类合同>施工合同>墙面砖施工合同

墙面砖施工合同

时间：2022-01-11 09:37:59 施工合同我要投稿

墙面砖施工合同

　　随着法律观念的日渐普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的墙面砖施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

墙面砖施工合同

墙面砖施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方协商就关于外墙面砖粘贴协议书的相关事宜达成协议如下：

　　一、工程名称：

　　二、承包范围：

　　外墙面砖及屋面广场砖粘贴工程项目

　　三、承包形式：

　　包工不包料。

　　四、施工工期：

　　工期_____天（开工日期以甲方通知日期为准）。每拖延一天工期，索赔_____元。

　　五、结算方式：

　　按实际粘贴展开面积计算（每幢楼粘贴面积暂按3000㎡计算），外墙面砖200*60mm，单价：_____元/㎡，（包括贴面、倒角、勾缝、清洗、补边、补缺及门窗洞口的细部处理等，直到验收合格为止）；屋面广场砖150*150mm，单价：元/㎡。所使用工具及伙食由乙方自理。

　　六、质量及工艺要求：按现有国家及地方建筑工程验收规定进行验收，达到合格。

　　外墙面砖：

　　1、墙面砖铺贴前，应首先选砖、排砖，确保分格尺寸及分隔带位置；

　　2、砖铺贴过程中必须拉通线控制或弹好控制线控制，其平整度应做好控制点，阴阳角、窗边、阳台栏板必须拉通线铺贴；

　　3、砖铺贴后其墙面平整度控制在3mm左右，分隔带位置准确，墙砖无空鼓、砖缝密实，不得有空缝，墙面砖外表面整洁、无污染，窗台、飘窗等外露构件排水按1：3找坡，内外高差20mm，窗套分割、尺寸标准统一。

　　4、砖铺贴后应确保其粘贴强度，符合实际要求，并保证拉拔试验合格，如果检测不合格其再次检测费用由乙方承担。

　　5、施工过程中阴阳角必须拉通线，保证阴阳角方正；大面墙用2米铝合金尺杆进行找平。

　　屋面广场砖：

　　1、屋面砖铺贴时先在分格缝两侧各贴一排控制砖，找好位置及标高，之后拉控制线粘贴大面。

　　2、铺砖时必须拉细线，每块砖要跟线，使缝线顺直，并严格控制其坡度、标高，注意将落水口处坡度加大。

　　3、屋面砖铺贴完后将地砖表面清扫干净浇水进行养护，养护时间不少于7d。养护期间不得上人走动，不宜在面层上穿插其他作业，以防影响质量。

　　七、付款方式：

　　1、完成本幢楼粘贴工程量40%，付3万元；全部粘贴完成（除提升架部位）付工程款的85%；拉拔试验合格，经项目部、监理、甲方验收合格后，付工程款的98%，留2%作为质量维修金，待全部工程竣工验收合格后两年，无质量缺陷，全部付清。

　　2、违约责任：

　　在合同签订时你方先预交1000元违约保证金，因你方原因造成工程无法正常施工，由此造成的损失全部由你方承担，违约保证金在工人全部进场，保证工地正常施工的情况下一次性退回。

　　八、双方的的权利义务：

　　甲方的责任：

　　1、在施工过程中，甲方提供提升机、外架（外架局部不到位的地方，及脚手板等由乙方自行负责处理），其它所用一切工具全部由乙方承担。

　　2、甲方只提供物料提升机，乙方必须派专人负责操作，操作人员必须有上岗证。

　　乙方的责任：

　　1、乙方必须有劳务资质，并将其公司资质提供给甲方。

　　2、乙方的作业人员或工作人员进场后必须接受项目部的三级教育及安全技术交底，作业人员必须遵守道德行为，不能偷、抢、打架等不文明行为；乙方在施工过程中，严格遵守安全生产规章制度，必须要有安全防范意识，不得随意破坏现场安全防护措施，若因此所发生的一切安全事故，均由乙方全权负责，与甲方无关。

　　3、乙方不得无故拖延施工进度，必须满足甲方施工进度要求。对于不满足甲方进度要求，甲方有权提出索赔。

　　4、乙方应做好未铺贴、在铺贴产品的保护工作；在施工过程中，要保证工地良好的施工环境，使用的`材料禁止乱扔、乱放，不得随意浪费甲方提供的材料。

　　5、甲方直接将材料供应到施工现场，乙方负责装卸，保证施工现场的正常施工。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管工作。

　　6、材料的二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作。

　　7、在施工过程中，严格按照项目部要求安排，以及各工序的施工规范要求，如若无法接受管理人员正当要求，甲方有权终止协议，乙方自行退场，由此所产生的不良后果均由乙方负责。

　　8、乙方现场须配备一个固定的代班人员，负责现场管理及协调工作。

　　九、安全施工和文明施工

　　1、为明确双方责任，安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按汝州市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。

　　2、进入高空作业必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，若发现未按要求者按200元/人进行罚款。

　　3、进入施工现场禁止喝酒、打架、斗殴，若发现按1000元/人进行罚款。

　　4、乙方必须保证安全、文明施工，发生一切安全事故由乙方承担。进入施工现场禁止使用明火，由此造成的安全事故由乙方承担。

　　5、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。施工现场所堆放材料不得影响其他工序施工，如遇工序交叉作业，所堆放材料必须及时清理转运，保证其他工序正常施工，由此造成的后果由乙方负责。

　　十、争议解决：

　　本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行政主管部门调解，协商或者调解不成的，可向项目所当地人民法院提出诉讼。

　　十一、其他条款：

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认

　　后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（章）：

　　责任人：

　　电话：

　　________年____月____日

　　乙方（章）：责任人：电话：________年____月____日

墙面砖施工合同2

　　发包方(以下简称甲方)：

　　住址：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　住址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：

　　一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。

　　二、单价100╳100规格外墙砖单价为______元㎡；200╳400规格外墙砖：_____元㎡；板底抹灰______元㎡；顶部抹光_______元㎡，总价以实际面积结算。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　三、质量要求

　　1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。

　　2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格

　　3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。

　　四、付款甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。

　　五、甲乙双方职责甲方职责：

　　1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

　　2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

　　3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责：

　　1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；

　　2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；

　　3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；

　　4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；

　　5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

　　六、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。从合同签订之日开始进场，在____月____日前全部完成并开始拆架。

　　七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

　　九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　十、本协议的最终解释权归甲方所有十

　　一、协议生效条款

　　（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　（2）本协议于________年____月____日在__________________（地点）签署。

　　（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。十

　　二、未尽事宜，由双方协商解决。

　　本合同自双方签字之日起生效。

　　甲方：代表人：签订地点：