电力施工合同
随着人们法律观念的日益增强，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编整理的电力施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
电力施工合同 篇1
合同编号：118587 电力工程施工合同示范文本 发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程
1.2工程总投资：XXX.00元(壹佰柒拾叁万元整)
1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑
1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)
1.5工程内容不包括：土建部分
第二条：工程工期
1工程合同工期:45个工作日。
2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。
3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:
1因甲方提出变更设计而影响工程进度。
2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。
3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。
4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。
5其它因甲方原因造成的延误。
6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。
第三条：承包方式及合同总价
1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。
2根据双方认可的设计图纸进行施工。 工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。
3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。
1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。
2国家强制性政策调整。
第四条：设备、材料供应
4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件预(决)算书，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。
4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件预(决)算书。
4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。
4.4本工程所需主材如因供应部门提供的`材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。
第五条：工程质量及检查验收
5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。
5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。
5.3乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。
5.4工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。
5.5自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为 壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为 壹拾贰 个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责修理。
5.6保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定)，保修期从修复验收合格之日重新计算。
5.7保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过 贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托
第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。
第六条：双方职责
1甲方职责。
1.1合同签订后____日内向乙方提开工的要求和注意事项。
1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。
1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。
1.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。
2乙方职责
1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。
2合同协议书签署后____日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。
3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。
4工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式)，不得随意更换本项目班子主要管理人员。
5因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。
6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。
7乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。
8保质按期完成合同工程量。
9乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。
10按规定向甲方提供竣工验收资料一式 叁 份。
第七条：工程款的拨付与结算
7.1工程款支付
7.2工程款支付方式：按施工进度支付。
7.3工程总价XXX.00元。本合同签订____日内，甲方预付工程量总价的30 %，即519000.00元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户____日内开工。
7.4工程完工后，甲方应付至合同款的 90% 给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后____日内办理结算，余额一次性付清。
7.5乙方于本合同签订____日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工____日内甲方无息退还给乙方.
7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。
第八条：风险责任
8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失)，乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后____日内，双方应继续按合同约定履行的义务。
第九条：违约责任
9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3向乙方交付逾期违约金.
9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。
9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。
9.4若工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。
第十条：其他
10.1甲方委派 为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。
10.2乙方派 ，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。
10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。
10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决;如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民提起诉讼。
10.5本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份，。
10.6双方约定的其它条款。
甲方：乙方：________年____月____日
电力施工合同 篇2
(如)甲方(发包方)：
(如)乙方(承包方)：
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包内容：项目区输变电线路采用高压与低压配套配置，高压线采用 KV明线架设，低压采用 KV明线布置，共架设长度为 公里，其中高压线 公里，低压线 公里。高压线采用JKLGWJ-10KV/1×70架空绝缘线;低压线采用JKLGWJ-0.6KV/1× 架空绝缘线。低压电杆采用 米钢筋混凝土杆，间距 米;高压电杆采用 米钢筋混凝土杆，间距 米。
架设电线按电力部门新规定的标准执行。购置安装 KVA节能变压器 台及配套设施配备塑钢结构， 米× 米 起脊变压器房。施工前，首先要做好施工准备工作，包括技术准备、物资准备等，第二组织有关人员进行现场调查，包括进行线路复测，选择项目部、施工队驻地和材料站等;第三通过竣工验收后，做好资产移交工作。
4、开工日期： 年 月 日
5、竣工日期： 年 月 日
6、合同价款：
第二条：技术标准
一、工程范围：省批我县20xx年农业综合开发项目所涉及输变电线路工程。
二、施工基本要求
1、服从当地电网规划，基本技术参数需与当地电网的技术参数匹配，满足供电管理部门的要求;
2、主结线规范、简洁、清晰，电气设备材料性能先进、节能环保便于操作维护管理，高低压配电线路和电气设备规划布局合理、经济实用;
3、特别重视运行安全、可靠、经济、控制灵活，要实现集中控制与分散控制灵活选择;
4、规划设计少占耕地、施工规划少占青苗、其补偿由乙方负责。
5、需要定切实可行的文明施工措施和准则。
三、需遵守和执行的规程、规范和标准：
1、66KV及以下架空电力线路设计规菏(GBY0061-97)
2、供配电系统设计规范(GB50052-95)
3、10KV以下变电所设计规范(GB50053-94)
4、低压配电设计规范(BG50054-95)
5、电气装置安装工程35KV及以下架空线路施工及验收规范(GB50173-92)
6、电气装置安装工程电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)
7、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)
8、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GBJ50150-91)
9、建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88)
10、农村低压电力技术规范(9DL/T499-20xx)
四、报价书编制依据：
1、经业主审定的施工图纸及施工说明;
2、定额选用《山东省安装工程计价依据》和《山东省水利水电工程预算定额》;
第三条：如甲主要施工人员
1、项目负责人：
2、工程技术负责人：
3、质量检查负责人：
4、安全检查负责人：
5、甲方驻工地代表：
第四条：如乙方主要施工人员
1、施工技术负责人：
2、质量检查负责人：
3、安全检查负责：
第五条：甲方工作
1、书面提供所需材料、高压线路布置，乙方提供给甲方服务费 元。
2、做好当地群众工作，为乙方提供良好的施工环境。
第六条：质量检查和返工
甲方应随时检查工程质量，如发现乙方施工质量不符合设计文件和规范要求，乙方应按甲方意见采取补救措施，彻底返工，并达到设计目的。如乙方隐瞒质量事故，有意不执行甲方意见，除返工外甲方可对乙方每以点 元罚款。
第七条：工程质量的核实与确认，乙方应按甲方提供技术要求施工，如果施工中实际工程量与合同书中计算报价的工程量不符，按实际工程量和合同书中的单价相应增加或减少合同价款。
第八条：工程款支付与结算
签订合同生效：不拨预付款，开工后按工程形象进度拨款。工程进度完成50%，拨款20%，工程竣工，验收合格后，拨付工程款90%，剩余10%作为质量保证金，一年后支付。
付款方式：一律采用转帐支付。
第九条：竣工验收
工程竣工后，甲方先行初步验收，并提出质量评价意见。工程项目全部完成后，整编好竣工资料，连同初验意见，报上级主管部门，申请竣工验收。
第十条：争议
甲乙双方如果发生争议，先行协商解决，如果协商不成，可通过上级主管部门或仲裁部门解决。
第十一条：安全施工
甲方应注意乙方施工安全，并尽力为乙方安全施工提供方便;乙方更应采取必要的`安全措施。施工中造成的工伤事故、伤亡抚恤费及不预见的费用由乙方负责解决，甲方不予负担。
第十二条：履约保证金，为维护施工质量，符合设计项目的严肃性，乙方向甲方交付履约保证金10%后，经甲方认可，甲方将履约保证金退给乙方。
第十三条：其它。乙方的工程量清单及报价，作为最终结算的依据。 内部机密。
甲方：乙方：年月日：
电力施工合同 篇3
甲方：________
乙方：____________
甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有 关事宜进行友好商议，并共同达成以下补充协议：
一 工程造价
1.土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。
2.安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。
3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______月______日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算‘价值’。
4.工程材料设备价格 中信息价与市场价差额在 正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在 正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。
5.乙方同意不 收取下列费用：工程抢工措施费 工程质量保证施工措施费 扰民施工措施费 场地不 足施工措施费 一般施工安全及技术施工措施费(如在 定额项目 中已含，不 再另行扣除，但也不 额外追加);现场文明施工措施费双方另行商议。
6.由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费 管理费，并由甲方从各专业工程工程款 中扣付给乙方环庆花园项目部。
7.工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计钻研院设计的建筑 结构 安装施工图及图纸会审纪要 经甲方工程主管部门 设计院 监理公司共同确认的设计变更和经甲方 监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。
8.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不 得拒绝施工，也不 得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。
二 甲供工程材料 设备和甲分包工程
1.甲供材料有 ：钢筋 商品砼。
2.甲供设备有 ：电梯 发电机 高低压配电柜 水泵。
3.甲分包专业工程有 ：铝合金门窗制安工程 防火门制安工程(含入户门) 裙房二次内外装饰及安装工程 电梯供安工程 消防工程 燃气工程 空调工程 高低压配电工程 有 线电视 电话工程 监视对讲系统工程 自动抄水 电表系统工程。
三 工程款支付
1.在 ______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在 工程出±______及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足______万元，同时乙方应将全部结算资料(material)报甲方，甲方应在 ______个月内审核完毕，并在 其后______个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。
2.______年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料(material)及结算书，甲方收到齐全的工程资料(material)后______日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在 三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。
3.地下室工程完工出±______后______日内乙方应将结算资料(material)报甲方审核，甲方应在 ______日内审核完，并支付结算款的.______%，其余的______%在 扣除结算总价______%的工程保修金后在 主体封顶后______日内支付。
4.上部结构工程甲方按结构施工进度每完成______层支付______%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付______%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成______层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付______%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在 ______日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后______日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。
5.工程竣工验收完后______日内按工程合同暂定造价付至______%，在 工程结算审定后______日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除______%保修款)。当结算时间超过______个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起______天内甲方付至工程总价的______%，
四 本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建 报批 报验 质监 质检 安检等手续，乙方应在 甲方提供有 关手续后______日内办妥交给甲方。
五 本协议未尽事宜，甲 乙双方另行商议。
六 本协议为报建合同不 可分割之附件，报建合同 中与本补充协议有 相异之处，以本协议为准。
七 本补充协议经甲 乙双方签字盖章及______项目部正式成立 乙方按期办妥施工许可证之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电力施工合同 篇4
发包单位： (以下简称：甲方)
承包单位： (以下简称：乙方)
甲方将本电力工程项目发包给乙方施工，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据地方承包工程有关管理规定、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时签定本协议。
1、电力工程项目：
1.1、工程项目名称：
1.2、工程地址：
2、工程项目期限：
年 月 日至工程完工。
3、甲方的权利和义务：
3.1、由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程介绍。
3.2、甲方在施工过程中有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及监督检查的义务，当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场安全运行规定时，甲方有权作出停工整顿，限期整改。
3.3、甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出。
4、乙方的权利和义务：
4.1、乙方在施工前要认真勘测施工现场，详细了解电力生产区域内作业的.可施工范围和停电范围，根据工程项目内容、特点做好安全措施。
4.2、在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械伤害等危险或引起严重设备事故的情况下，乙方应事先向甲方详细了解清楚，并制定安全技术措施。
4.3、乙方一经开工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程的安全负全面责任。
4.4、乙方施工还应履行风电场工作票手续，在得到许可后方可作业。
5.本协议经双方签字后生效，作为主合同的文件与合同正本具有同等法律效力。
本协议一式2份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
电力施工合同 篇5
出租方（以下简称甲方）：_______________
承租方（以下简称乙方）：_______________
按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的.权利和义务，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。
一、甲方愿意向乙方提供电力电缆施工所用配套工具设备，配合乙方于租赁期间的使用技术和操作指导。
二、租用设备及明细清单如下
序号：_______________
名称：_______________
规格：_______________
单位：_______________
数量：_______________
备注：_______________
1．电缆输送机_____套，含__________。
2．牵引机_____套，含______________。
3．直滑车_____个。
4．环型滑车_____个。
5．转弯滑车_____个。
6．电缆托架_____套，含_______________。
7．总控箱____个，含_______________。
三、租用计划时间_____年_____月_____日～_____年_____月_____日，共订_____天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前_____日内，重新签合同。
四、租用费用：总计金额：￥_____元（人民币：___万元正）。
五、权利与义务
甲方保证向乙方提供如上所示的机具设备，并且保证所有机具设备运行良好。在租用的使用过程中，乙方务必爱护机具设备，妥善保管，小心使用，切勿野蛮操作，不可私自折卸，如有严重损坏机具设备的按维修价格所需费用收取赔偿费。如果在租赁期间由于甲方工程需要，乙方必须按甲方要求无条件返还所租设备。
六、结算方式：在租赁期满后，乙方一次性付清协议确定的租赁费用。如需续租，费用由双方协商另计。
七、未尽事宜，双方协商解决。
八、本合同一式肆份，承租方、出租方各持贰份，本合同由双方代表签字盖章后即可生效。
承租方：__________________出租方：____________________
经办人：__________________ 经办人：____________________
电话：____________________ 电话：______________________
单位地址：________________ 单位地址：__________________
_________年_______月______ 日_______年_______月______日
电力施工合同 篇6
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则。就配电工程经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、工程概况
1、配电工程
2、工程地点：
3、工程内容
(1)户表 块的电力安装(含高低压)及移交给电力部门。
(2)工程的验收与送电(配电工程涉及与电力部门除外的其他任何单位或个人矛盾纠纷、赔偿事宜由甲方负责)。
二、工程承包方式及范围
1、承包方式：本工程采取方式。
2、承包范围：乙方按照电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及验收送电。
三、合同工期：本工程工期为35天(从合同签订之日起计日)。因甲方原因造成误工，工期顺延。
四、合同价款与支付方式
五、双方责任
1、工程质量标准：乙方必须按照电力行业规范、标准进行施工和安装并按照协定的工程内容保质保量完成，电力部门验收合格。
2、施工中的安全责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。
3、乙方必须按合同约定时间完成施工任务并验收送电(除不可抗拒的自然灾害外)。甲方必须按协议规定日期付清工程款。
4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此发生的.质量或其他问题，由甲方承担责任。
5、乙方在甲方施工期间，甲方指定方进行施工，并负责住户及其它施工部门的矛盾协调，不是乙方损坏的，乙方不负责任。乙方指定 技术员为本工程现场负责人。
6、乙方在甲方施工期间，甲方提供施工电源和供水，甲方负责水电费。乙方在甲方安装的箱变、电缆等材料，在未送电前由甲方负责保管。
7、设计变更：根据现场实际情况如需要进行方案设计变
更，按实际情况经电力部门同意方可进行供电方案设计变更，无论供电方案设计变更与否，合同价款不变。
8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图1套。
9、为了不影响整个工程能及时受电，甲方应及时配合乙方与供电部门协调供用电相关手续。
六、附则
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况再行协商。
甲方签章：乙方签章：
甲方代表：乙方代表：
年 月 日
电力施工合同 篇7
第一部分 协议书
甲方（全称）：
乙方（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
二、合同工期
工期：自签订合同之日起60天
三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。
电力工程施工合同
四、合同价款和支付方式：
1、合同价款：______。
2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计______元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。
五、其他约定：
1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。
2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。
第二部分 通用条款
第一章 双方一般权利与义务
第一条 甲方代表
甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。
第二条 乙方代表
乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。
第三条 甲方工作
1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。
开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。
2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。
3、办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。
4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。
5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。
6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。
第四条 乙方工作
1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。
2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。
3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。
5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。
7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的.有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第二章 工程验收
第五条 隐蔽工程和中间验收
工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。
第六条 竣工验收
工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
第三章 设计变更
第七条 设计变更
甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更电力工程施工合同通知，否则乙方有权拒绝变更，因变更导致合同价款的增减及造成的一方损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。
第四章 质量保修
第八条 质量保修
保修期为两年，从工程实际竣工验收合格之日起计算，保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好，并承担费用，属甲方自己购买的设备材料的质量问题，甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然 灾害等原因造成的损失，由甲方负责并承担费用。
第五章 争议、违约
第九条 争议
一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解。
二、协商、调解不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。
第十条 违约
任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20%。
第六章 其他
第十一条 安全施工
电力工程施工合同
一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安全防护措施，严防事故。
二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用，发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。
第十二条 工程停建和缓建
一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双方互不负违约的责任。
1、甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有关损失。
二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，责任方应承担违约责任，责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。
第十三条 合同的生效与终止
一、合同自双方签字盖章之日起生效。
二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止；保修期满，有关保修条款终止。
第十四条 合同份数
电力工程施工合同
合同一式陆份，具有同等效力，由甲、乙双方各执叁份。
甲方：______
地址：______
开户银行：______
账号：______
法人代表：______
委托代理：______
电话：______
签订日期：______
乙方：______
地址：______
开户银行：______
账号：______
法人代表：______
委托代理人：______
电话：______
签订日期：______
电力施工合同 篇8
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条 工程概况及承包范围
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：本次Φ200PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容
4、承包方式：包工包料交钥匙工程。
第二条 工期
1、本工程工期总天数为： 天。
2、如甲方不能按合同约定将工程款拨付给乙方，工期顺延。
3、如遇不可抗力，工期顺延。
第三条 甲方应承担的责任
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
3、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条 乙方应承担的.责任
1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用，由此项工作没做好造成的损失由乙方负责。
施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方负责。
2、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。
3、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。
4、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。
5、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。
第五条 工程价款及支付
1、 本工程包干价，金额为 元整。
2、 本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款 元整。
第六条 工程质量验收
1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料(若需要)质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。
第七条 违约责任
如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条 争议的解决方式
如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人： 法定代表人： 授权代表人： 授权代表人： 电 话： 电 话：
签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日
电力施工合同 篇9
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称： ；
2、工程地点： ；
3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；
4、承包方式：＿ 。
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；
4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的'管理费和其他损失均由发包人承担；
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。
十一、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括：
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿ 页
发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：
传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：
账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账 号：
邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：
电力施工合同 篇10
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
签订地点：
签订时间：________年____月____日
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就XX机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：XX机场迁建工程玉达线分支接处至XX新XX10线路安装工程
工程地点：阿XX地区____县境内
第二条：承包范围和内容
承包范围：新建XX民用机场迁建10线路工程技施设计(玉其吾斯塘分)施工图纸内容中，XX10供电线路玉达线分支接处至XX新XX航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照XXXX公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。
第三条承包方式
承包方式:本合同承包方式为包工包料。
第四条工期条款
1、本工程初定应在________年____月____日前工程完成。
2、乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。
3、若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后7个工作日内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。
4、因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。
第五条合同价格及结算方式
合同价款：本工程合同价款：为510000、00元(伍拾壹万元整)，(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。
第六条质量要求
1、乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。
3、若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。
第七条工程师：
1、监理单位委派的工程师，姓名;范XX，职务：总监理工程师代表，甲方委托的职权：现场全面管理。
2、甲方单位委派的工程师，姓名：姬XX;职务;工程师;职权;工程全过程的管理与协调。
3、乙方项目经理，姓名;齐X;职务;项目经理。
第八条甲方责任：
1、乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底;
2、对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。
第九条乙方职责：
1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报
2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。
3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。
4、应接受甲方的`监督和检查，并提供必要的协助。
5、负责施工人员安全、生产技术的培训。
6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。
7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。
8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金(壹仟元)。
第十条安全文明约定
1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度;
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作;
3、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用;
5、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任;
6、由于乙方施工管理不善，造成任何
第三方的损害，由乙方承担一切责任。
第十一条工程设计变更
1、设计变更
⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延;
⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2、其他变更
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
第十二条保修事项：
1、本工程保修期为________年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算;
2、保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围;
3、保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后24小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。
第十一条付款方式
1、甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%、工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留5%的质保金，质保期为________年，质保期满后向乙方支付5%的质保金。
2、支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。
第十三条附则
1、本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。
2、因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿XX人民提起诉讼。
3、合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。
4、甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何代理机构进行采购、
甲方：
乙方：
________年____月____日
电力施工合同 篇11
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
二、工程范围
三、材质要求
四、技术要求
五、工程说明
六、施工方式：
包工包料，预留端口符合相关技术要求。
七、工程质量及要求：
1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。
2、材料供应
（1）、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。
（2）、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。
（3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
八、工程工期
1、准备工期： 个日历天。
2、安装工期： 个日历天。
3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。
九、工程价款与支付方式
1、工程总价： 元整（附：预算书）。
大写： 。 工程变更以实际发生增减工程量进行决算。
2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。
3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。
十、工程验收
1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。
2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。()若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。
十一、工程质保期
1、工程质保期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）；
2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。
十二、双方责任
1、甲方
（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。
（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。
（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。
2、乙方
（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。
（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。
（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。
（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。
（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。
（6）、按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。
（7）、工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。
（8）、协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。
十三、违约责任
1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。
2、其他违约本合同有约定的.依照约定，无约定的按《合同法》执行，违约方承担对方的经济损失。
十四、本合同附件有效组成部分：
乙方提供正式预算书，授权委托书，补充协议、书面确认书、承诺书、该工程的施工图纸、图纸会审记录及变更通知等作为主合同的组成部分。与本合同有同等法律效力。
十五、合同争议的解决方式
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过潢川仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。
十六、附则
1、本合同双方签字盖章后生效。
2、本合同一式四份，乙方二份，甲方二份。
3、本合同履行地点：河南省潢川县。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
开户行： 开户行：
银行账号： 银行账号：
电话： 电话：
传真： 传真
年 月 日 年 月 日
电力施工合同 篇12
甲方：
乙方：
交款单位：
根据《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将 工程承包给乙方施工。现双方经协商，达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：鲅鱼圈区
3、工程内容：
4、工程承包方式：包工包料
5、工期：工程拟定 年 月 日开工， 年 月 日竣工，工程有效工作日为 天，以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。
6、工程结算方式：实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容，签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素，签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整：⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上，应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算，调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。
7、合同价款：合同价款为 元人民币，最终价格以第一条6项工程结算方式计算的合同总造价为准。
二、甲乙方驻工地代表
1、甲方驻地代表：
2、乙方驻地代表：李孝辉
三、甲方工作
1、负责施工场地，具备开工条件，同时使施工场地满足施工运输需要。
2、开工前，接通施工场地水源、电源，拆迁现场内民房和障碍物。
3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
4、负责向乙方提供施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审。
5、配合乙方在开工前办理好与工程相关的手续。
6、根据乙方申报的`开竣工报告，确定开竣工时间。
7、负责组织相关部门对工程进行验收。
四、乙方工作
1、在工程施工前，负责申报开工报告，工程竣工后，提出竣工申请，协助竣工验收工作。
2、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。
五、工程质量
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及部颁的电气安装规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
2、隐蔽工程必须经相关部门检查、验收签章后，方可进行下一道工序。
六、施工与设计变更
1、甲方交付的设计图纸、说明和有关资料，作为施工的有效依据。
2、施工中如发现设计有错误或不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。乙方不得自行更改设计图纸。因设计变更导致费用增加，由甲方承担。
七、合同价款支付
自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付本工程初始合同价款，计人民币 元。经甲方同意设计变更三日内，甲方向乙方支付本工程追加合同价款。
八、工程竣工验收
1、工程竣工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收以国家或部颁发的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工文件为依据。
2、工程验收合格后，送电前由甲方负责看管此工程的设备、材料。
九、违约责任
1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。
2、由于乙方原因未按期竣工，每逾一日，按合同总价款千分之三承担违约责任。
3、由于不可抗力或甲方原因，不能按期竣工，工期顺延。
4、甲方未按期全额支付合同总价款，每逾一日，按未支付部分价款千分之三承担违约责任。
十、双方约定的其他事项。
十一、本合同一式6份，甲乙双方各持3份。
十二、本合同自双方签字或盖章后生效。
十三、本合同签订后，甲乙方如需要提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方： 乙方：营口电力发展有限公司
法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：
年 月 日 年 月 日