桩基施工合同

桩基施工合同

　　在人们愈发重视契约的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编整理的桩基施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

桩基施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《民法典》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____省____市马浦镇1高架桥桩基工程

　　2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35至60，工程单价280元。

　　二、双方权利义务

　　1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。

　　2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。

　　3、甲方应该在乙方机械设备进场后____日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过____日的，甲方应向乙方承担违约责任。

　　4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。

　　5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。

　　6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。

　　7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。

　　三、工程结算及付款方式

　　1、甲方每月的____日至____日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。

　　2、本工程全部竣工完成后3个月内，甲方应向乙方支付余下的工程款，否则甲方应向乙方承担违约责任。

　　四、违约责任

　　1、甲方违反本合同

　　第二条第1款、第3款、第4款的规定，应该向乙方承担本合同项下工程款%的违约金，如甲方继续违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方承担违约责任后，乙方有权单方解除合同。

　　2、甲方违反本合同第三条第1款的，应向乙方承担该月施工工程款%的违约金，累计数月未结算的'，总违约金由各月违约金相加计算，超过3个月未按照要求结算工程款的，乙方有权单方解除合同并追究甲方的法律责任。

　　3、甲方违反本合同第三条第2款的规定，应向乙方承担未结算工程款%的违约金，并同时向乙方承担同期银行贷款利率4倍的利息。

　　4、乙方违反本合同第二条第2款规定的，应向甲方承担合同总额%的违约金。

　　五、争议解决

　　甲乙双方履行本合同发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

　　六、本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议。

　　七、本协议一式2份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。

　　八、本协议自甲乙双方签字之日起发生法律效力。

　　甲方：乙方：

　　时间：时间：

桩基施工合同2

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑基础工程承包管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同时为明确双方的权利和义务，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，并共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、承包方式

　　承包方式：

　　四、工程量与合同价款

　　1、工作量：

　　2、合同价款：(大写)注：当发生因承包方原因而进行设计变更时，按所提交单价进行计算。

　　五、工期期限：

　　计划开工日期：计划竣工日期：

　　工期：

　　实际开工日期以甲乙双方所签定的.开工报告为准。

　　六、付款方式：

　　1、合同签定，打桩结束支付合同价款%;即元。

　　2、工程进展到±0.00以前支付合同价款%;即元

　　3、工程进展到层以前支付合同价款%及余款;即元。

　　七、工程质量：

　　八、甲乙双方职责范围：

　　1、本工程自开工起至全部工程完工验收为止，甲方指派同志为甲方驻工地代表，乙方甲方指派同志为乙方驻工地代表，以便联系，共同履行合同事宜。

　　2、甲方职责范围：

　　(1)施工现场障碍物在开工前三天全部清除。不得影响乙方施工操作。

　　(2)施工用水、用电接到乙方指定地点，便于乙方操作。施工图纸、技术资料在开工前组织进场，提交乙方验收使用，施工中及时配合工程检验及设计更改、技术核定事宜。

　　3、乙方职责范围

　　(1)根据甲方指定的施工现场按时开工，不得推迟。如有技术更改及阻碍施工日期及进度时，应由甲乙双方协商解决。

　　(2)根据国家、省、市有关技术操作规程及工程设计技术资料精心施工，确保工程质量，完成本工程项目。

　　(3)工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方组织有关单位进行验收。

　　(4)文明施工

　　九、安全施工

　　在施工操作中应确保安全生产。在施工过程中或作业环境内，如果发生意外(或设备)事故，甲乙双方应积极配合，遵守建设部(89)3号令精神，根据实际情况协商解决。

　　十、其它事宜：

　　十一、本合同一式份，甲乙双方各执份，双方代表签字、单位盖章后生效，至工程竣工验收办理移交和结清帐款后失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

桩基施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方拟于维新镇落箭村一组建造自住用房一栋，经双方协商确定由乙方负责该工程的承包建设，现就具体工程施工承包事宜达成协议如下：

　　一，本合同约定施工承包方式为工程单包。甲方负责提供工程建设所需的钢筋、水泥、砖砂、管线、模板、撑木等各项物料，乙方负责出工建设并自行解决施工所需的所有工具设备（含脚手架、斗车、料桶、扣架等）；施工过程中产生的水电费用由甲方负责，施工人员的吃住生活由乙方自理；施工前乙方应为所有施工人员购买人身意外伤害保险，施工过程中应认真注意施工安全，因设备原因或者施工操作不当以及建筑质量安全等导致的伤亡事故由乙方承担完全责任；因乙方对施工工地管理疏忽造成施工人员以外的第三人人身财产损害的由乙方承担完全责任。

　　平方米，为钢筋混泥土框架结构。甲方将包括地基在内的'房屋建筑主体工程承包给乙方（含基础、框架柱、梁、墙体、楼梯、现浇楼面和地面、架模拆模、浇筑二楼连接公路坝面、做地平、安装下水管道、内墙水泥粗粉等）

　　三，施工质量要求 ：

　　① 地工基础：深度：深达硬土层 ，基础柱：下底面150cm×150cm，上平面120cm×120cm,。下底面要求深度一致，上平面要求水平一致。

　　②柱桩工程：框架柱要求50cm×50cm高度一致，横竖对齐<±1cm。 ③墙体工程：外墙内墙砌筑时内外错缝一般采用水泥浆强度要达到（C40）.砌筑前必须把砖浸水湿润，沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法（一块砖 一铲灰 一挤实）的要求。 ④圈梁过梁：过梁高度不低于12cm，钢筋直径不宜小于10mm，刚箍直径不低于6mm，最大箍距不超过250mm，圈梁高度不低于200mm. ⑤屋顶现浇板，钢筋不低于12mm，距离16cm，混泥土C20级，屋面炉灰前面高度25cm，后面15cm，炉灰上面5cm混泥土，2cm沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广1/3

　　四，工程期限：开工起70天完工（不包括刷涂料）

　　五，付款方式

　　主体浇筑完成付30%，砌好隔墙20%，交工支付30%。其余20%半年内无质量瑕疵一次性付清。

　　甲方

　　乙方

桩基施工合同4

　　发包方(建设单位)：

　　承包方(施工单位)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　一、工程名称：xx厂区桩基工程

　　二、工程地点：xx开发区

　　三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨

　　四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米

　　六、工程造价：约29万元

　　1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工 程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。

　　2、税金另加0.99元/米

　　七、工程质量等级：合格。

　　八、施工工期：

　　本工程有效工期 25 天，暂定于自 年 月 日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　九、工程师职责

　　9.1发包方派驻的工程师

　　姓名： 职务：

　　职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。

　　9.2监理单位委派的工程师

　　姓名： 职务：

　　发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。

　　十、双方的主要责任

　　(一)、发包方的责任：

　　1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。

　　2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。

　　3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。

　　4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。

　　5、按协议条款的规定及时拨付工程款。

　　6、承担本工程的桩基检测费用为：

　　(二)、承包方责任

　　1、按双方确定的分工范围，做好材料的采购、供应和管理，并及时组织人力、物力及各种施工机械设备进入施工现场，做好施工前的各 种准备工作。

　　2、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间进行施工，确保按时竣工和移交。

　　3、按照国家有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。

　　4、在开工前 3 天内向发包方提交施工组织设计或施工方案。

　　5、做好建筑物的定位验线工作，及时上报施工资料。

　　6、施工中严格按照国家有关安全操作规程施工，并保证安全文明施工。

　　十一、工程结算与工程款拨付

　　1、本工程竣工结算按中标价加签证方式结算。变更签证部分根据双方现场设计变更签证的工程量按照综合单价计算。

　　2、工程款拨付：按照合同通用条款的要求，双方签定合同后分期付款：

　　(1)设备进场拨付至工程总价款的50%

　　(2)桩基检测达到设计要求后10日内拨付全部工程款。

　　十二、工程质量和验收标准

　　1、承包方严格按照施工图及相关说明、国家现行建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻现场代表的监督。

　　2、竣工工程验收，以国家现行《工程施工及验收规范》、施工图纸及说明、施工技术文件为依据。

　　3、工程竣工后，工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收手续。

　　4、双方对工程质量有争议的，请东营港经济开发区质量监督部门勘验鉴定。

　　5、工程竣工验收合格后发包方方可使用。

　　十三、工程保修期从开始强夯施工时至夯后基础竣工验收合格终止。

　　十四、违约责任

　　一、发包方责任

　　1、 -工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿承包方为此造成的停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料的损失。

　　2、发包方未按合同规定拨付工程款，造成承包方的停工、窝工损失由发包方承担。

　　3、工程竣工验收合格并双方结算完后，应按合同约定付清工程款，如不能按时付款时，每日向承包方偿付拖欠工程款额万分之五的违约金。

　　4、工程未经验收，提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　(二)、承包方责任

　　1、因施工造成的质量不符合合同规定的'，负责无偿修理或返工，并赔偿发包方为此而增加的工程费用。

　　2、工程未按合同规定工期竣工，每拖延一天，向发包方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。

　　十五、争议的解决方式

　　如双方就本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时向东营市人民法院起诉。

　　十六、本合同双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　十七、本合同一式6份，其中发包方3份，承包方3份。

　　十八、补充条款

　　1、场地电源.变压器必须按规定接到施工现场50米处

　　2、强夯施工前按施工方要求由发包方开挖排水沟并承担费用。

　　3、由建设方定位放线(建设方.监理方.施工方)验线核实.签字方可施工。

　　4、工农关系由建设方处理并承担费用。

　　5、《试夯》，如有设计图纸变更，所造成强夯施工桩延误，设备进出场费用由建设方承担

　　6、设备进场前，先签订施工合同，设备进场时支付施工方工程总造价的50%的工程款。

　　本合同执行过程中如发生未尽事宜，双方应及时协商解决，方协商一致的，签定补充协议，补充协议为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人：

　　年 月 日

　　委托代理人： 年 月 日

桩基施工合同5

　　发包方: ___________________________(以下简称甲方)。

　　承包方: ___________________________(以下简称乙方)。

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条款》的有关规定，遵照自愿、公平、诚信原则，结合本工程具体情况，为加强施工管理，明确双方的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商，为保证工程质量及时按时完工，特签订本工程以下条款共同信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：宝塔区川口乡冯坪村灾后重建安置小区。

　　2、工程地点：川口乡冯坪村冯坪盖。

　　3、工程内容及质量：3# 3A# 4# 5# 6#桩基按图纸要求和现场管理人员，包括监理在内指导和要求实施。

　　二、承包工程期限

　　具体施工期限由甲乙双方现场拟定，如甲方在正常施工场地能满足的情况下，乙方不得以任何理由推迟工期，假如延期工程，甲方的一切损失由乙方承担，如遇设计变更，停水、停电、天气变化及不可抗拒的因素等，所引起的工期耽误，甲方不予任何补偿。

　　三、工程选价及标准

　　1、成桩每米190元，如遇塌桩方需要加固套筒甲方不在另行计费。

　　2、成桩后甲方按排验收和清桩。

　　四、工程款的'支付

　　在施工过程中以借支生活费，所有桩完成后，总工程款在一周内付到80%，剩余部分在三个月内付清。

　　五、甲乙方的权利及义务

　　1、甲方指派技术人员负责放线。

　　2、甲方由安全指导及检查的权利。

　　3、乙方按甲方技术人员放线为准，确保桩移位和错位的发生。 4乙方必须严格按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程现场管理，确保安全生产，文明施工，倘若发生安全事故，由乙方承担全部责任。甲方概不负责。

　　5、乙方应听从现场监理的监督和管理。

　　六、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效，工程款结清后终止。

　　甲方代表签字：

　　乙方代表签字：

　　年 月 日

桩基施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商一致同意，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。

　　第一条：工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 工程内容： 桩基工程

　　4、 工程承包范围：打桩

　　第二条：工期

　　本工程开工时间________年____月____日，具体以甲方书面通知为准，施工日历时 天。因甲方原因造成的延期开工、中途停工及设计变更等，则工期相应顺延，并按实际开工日期计算工期。

　　第三条：合同价款及支付方法

　　1、 预制桩型号、规格、数量、单价

　　2、上述单价均为闭口包干价，以后不做调整。

　　3、 合同总价：本合同打桩总价为 ，如需增减3。1款中所列型号的预制桩的数量，就增减部分按本合同第3。1款所列单价以实际发生的数量计算总价。

　　4、工程款的支付方法

　　a、 本合同签订后桩机进场、同时50%桩全部到现场并经乙方验收合格后，甲方支付给乙方打桩款的30%，计 元。

　　b、桩基工程验收合格后一个月内甲方支付给乙方打桩款的65%，计 元，累计支付至打桩款的95%。

　　c、 打桩的剩余的5%待桩基验收合格取得验收合格证明后满________年后付清。

　　d、每次甲方付款前 7 天，乙方应开具相应金额合法有效的发票给甲方，否则甲方有权相应迟延付款而不承担任何违约责任。

　　第四条：各方的责任

　　1、 丙方应在开工前办理施工许可，并提供在打桩区域内的电缆，煤气、上下水管道等分布情况，并提供相关资料进行交底，以免造成经济损失。甲方应做好三通一平，提供运输车辆进出道路交乙方使用。

　　2、 丙方必须在开工前提供勘探资料、桩基础图纸等。

　　3、 由甲方负责放线定位，甲方负责复核验收，保证桩位准确无误。水准点与坐标控制点位置由甲方提供，并在开工前由甲方以书面形式在施工现场交给乙方。乙方在打桩过程如遇到地下障碍物无法施工时，由乙方向甲方及时提出，甲方须在三天内提供处理方案，超过三天由甲方补偿给乙方机械台班费（台班费用另行协商）。

　　4、 甲方于开工前将施工所需的水、电线路在施工现场内提供接口，乙方在开工前到甲方处办理安装计量表具手续后，安装计量表具。场内接管、接线由乙方自行解决。费用由乙方承担。

　　5、 乙方进场施工前，应对于现场是否符合施工条件进行书面确认，乙方未确认而直接开始施工的，视为乙方认可现场已符合施工条件。

　　6、 为保证本工程的实施与完成，乙方应提供所有为保证质量和工期所必须的工具、机械设备以及材料、人工等。乙方收到甲方施工图后，在3天内提供施工组织设计方案，经甲方、监理确认后实施；乙方需保证有 2 台打桩机同时正常工作。

　　7、 乙方保证在施工期间对周边环境（建筑物，道路，管线）的安全进行保护，同时对已完工的成品、半成品进行保护，若造成损坏则由乙方赔偿。

　　8、 在工程进行的全过程中，乙方应时刻保证现场有足够的和合格的操作工人和管理人员在现场进行操作，保证工期按时完成和按计划执行。如甲方认为乙方现场管理人员不能胜任或者数量不够，甲方有权要求乙方立即进行调整，乙方不得以任何借口拒绝执行。特殊工种和专业性较强的管理工作岗位的管理人员必须持证上岗。如因乙方不能遵照本规定而引起的整体工期拖延或阶段工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的所有损失，甲方有权责令乙方停工整顿，若整顿后无明显效果，甲方有权终止合同，乙方应同时承担本合同总价 5 %的违约金，违约金不足赔偿甲方因此所受损失的，还应赔偿甲方损失。

　　9、 乙方必须为自己的所有人员办理人身保险。乙方承担施工现场的安全责任和费用，施工期间持续性保持完整有力的安全防护措施，确保施工过程中不发生重大安全事故、无重大设备事故，达到____市文明工地要求，如乙方原因达不到，乙方应按合同总价的5 %向甲方支付违约金。

　　10、 如因乙方工作不利给工程带来工期和费用上的损失，甲方有权另行指定其他队伍完成该部分的工程，相应发生的所有费用，包括但不仅限于其他单位选定、进场、退场、合同款、甲方管理费等都将从乙方的工程款中扣除。

　　11、 如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规定时间内无条件地整改完毕，甲方有权委托其它施工单位进行整改，所发生的`一切费用由乙方承担。

　　12、 对于甲方提供给乙方的资料、图纸、文件等乙方应妥善保管，乙方擅自将上述资料等复制、泄露给

　　第三方的，甲方有权解除与乙方间合同部分，乙方应承担本合同总价 5 %的违约金。若由此给甲方造成损失的，乙方还应承担由此造成的甲方的一切损失。

　　13、 管桩由乙方进行验收，乙方发现质量不符合约定的，应拒收该部分不合格的货物，同时应立即通知甲方。乙方对经验收的货物向甲方承担连带责任。

　　14、 乙方负责施工场地内属乙方操作的机械、用具的调试、保养、维修及妥善保管等。

　　15、 如果图纸和甲方要求与中华人民共和国及____市施工验收规范标准之间有任何不一致或差异的地方，乙方应以质量较高者施工，由此引起的费用均由乙方承担。

　　16、 涉及变更、工作指示单、工程会议纪要、施工组织措施、甲方交办的临时工程等，乙方不得以任何理由拒绝执行，若拒不执行或拖延时间完成，每发生一次，乙方应根据甲方要求支付 500 元的违约金。

　　17、如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规定时间内无条件地整改完毕，甲方有权委托其它施工单位进行整改，所发生的一切费用由乙方承担。

　　18、 乙方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查，并为检查提供便利条件；并按照甲方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工修改，对于返工修改的项目，乙方无条件的进行，由此所发生的费用属乙方责任的由乙方承担。

　　19、 乙方施工过程中，乙方必须在每天内将施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至甲方指定点，每拖一天乙方应按照200元次的标准承担违约金，该违约金累计计算，无上限。

　　20、 对违反甲方所制定的各项规章，乙方应按照甲方所指派现场质量和安全监督人员的要求承担违约金（工人每次30元以内，管理人员每次100至500元）。

　　21、 乙方不得擅自将本合同项下的权利和义务转让，一经发现，按乙方违约处理；甲方有权解除本合同，乙方应承担本合同总价 5 %的违约金。造成甲方损失的，还应承担由此造成的甲方的一切损失。

　　第五条：施工质量与验收

　　1、 乙方在验收管桩后对已验收部分的桩制作质量承担连带责任，乙方必须严格按照施工图说明和有关桩基础施工要求，确保工程质量达到国家颁布的施工验收规范和质量验收标准。乙方保证工程达到一次验收合格标准，否则乙方自费修复至合格，同时应按合同总价的 5 %向甲方支付违约金，修复整改时间计入工期。

　　2、 隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，乙方自己检验合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方参加。通知包括乙方自检记录，隐蔽和中间验收的内容、验收时间、地点及部位，乙方准备验收记录。验收合格，甲方在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方在限定的时间内修改和返修，再次验收直到合格为止。

　　3、 工程竣工后，乙方应及时填写报验申请单给甲方，甲方收到报验申请单后10天内组织有关部门验收，桩基础未经验收甲方进行后续工程的施工，责任由甲方负责，并承担相应费用。

　　4、 乙方在桩基工程完成后应及时提供完整的竣工资料。

　　第六条：保修条款

　　1、 质量保修期

　　质量保修期从本工程竣工验收合格之日起算，约定质量保修期为工程桩设计文件规定的使用年限。

　　2、 保修内容：

　　乙方对于施工范围内的所有工作承担保修责任。

　　3、 质量保修责任

　　（1）属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知后的7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，修理费用从乙方的质量保修金内扣除。

　　（2）发生须紧急抢救事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

　　（3）因乙方或丙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

　　（4）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

　　（5）质量保修完成后，由甲方组织验收。

　　4、 其他

　　施工期间，围护桩若发生位移、变形、渗漏等工程质量问题的，乙方应修复。

　　第七条：违约、索赔和争议

　　1、 因甲方原因造成合同无法履行，甲方应承担违约责任。

　　2、 甲方应按本合同约定的时间向乙方支付相应的款项，若逾期支付，每逾期一天，应支付应付款项的 0。3 %的违约金。

　　3、 因乙方原因造成合同无法履行，乙方应承担违约责任。

　　4、 乙方应按本合同约定的期限完成工作内容并通过甲方有关部门的验收，若造成逾期竣工并通过甲方有关部门验收的，每逾期一天，乙方应承担打桩费总额的0。3 %的违约金。若超过 10天仍未完成的，甲方有权解除本合同，乙方应承担打桩费总额 5 %的违约金，同时造成甲方损失的，还应承担由此造成的甲方的损失。

　　5、 乙方有正当索赔理由成立后14天内依据相关证据向甲方提出索赔通知，超过14天视为放弃。

　　6、 若因乙方原因合同解除后，乙方应于接到甲方通知后____日内无条件退出工程现场；合同解除后并不解除乙方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；办理结算后，甲方按合同约定支付已完成工程量的工程款。

　　7、 乙方必须于每月____日报送给甲方一份详细帐目（副本抄送施工监理单位），详尽列出当月乙方根据合同条件有权获得的所有索赔项目（应当包括索赔事项发生的时间、原因、具体工程部位、工程数量、索赔估算总金额，如人工费、机械费、材料费、管理费、利润等所有费用）。不列在此帐目中的额外索赔视为乙方放弃此等索赔，甲方将不予考虑。

　　8、 三方因发生争议协商不成时，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。

　　第八条：本合同经双方代表签字、单位盖章后生效。本合同自双方履行完毕全部各自的义务后终止。

　　第九条：本合同一式六份，甲、乙双方各执贰份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

桩基施工合同7

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民拷和国建筑法》及国家对基本建设管理的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，现就明确相互权利、义务关系达成如下条款，以兹共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条 承包方式：

　　第三条 承包范围：

第四条 合面价款

　　1、本合同中，桩型为，砼强度等级为，桩基固定单价 元，米，该单价已综合考虑商品砼充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。

　　2、工程量：本工程为 桩，共 根，桩总长 米;该工程量为图纸设计工程量，在设计工程量不变更的情况下，该合同为固定总价合同，除合同中工程总施工费用：有效进尺费用： 元+空桩费用 元。

　　4、工程造价：本工程合同总造价： 元,大写：人民币 元整。

　　5、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行承担。

　　第五条 合同工期

　　1、本工程总工期为年日起至月 日结束。

　　2、设备迸场后，由于甲原因(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺延(仅顺延工期，无其他任何经济索赔)。

　　第六条 工程款支付方式

　　1、桩基工程完成总工程量的50%，支付至该部分工程量对应合同价款的70%;

　　2、桩基工程全部完工并提交完整工程资料后付至合同总价款的80%;

　　3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%;

　　4、质保金为结算总价款的 5 %，质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后一个月内无息退还a

　　5、每次支付工程款时，、乙方需提供全额正规工程发票，否则甲方有权拒绝付款直至乙方提供合格发票时止。

　　第七条 工程结算

　　1、如果施工过程中未发生甲方设汁变更，则合同工程量按照图纸设计工程量计算。

　　2、因甲方设计变更造成的工程量增减，增减部分的工程款按照甲方实际核实的工程量和合同单价据实调整。

　　3、结算价格调整方法：

　　(1)合同固定单价已综合考虑3米以内的空桩赞用，实际施工空桩长度超过3米的，超过部分的空桩按 进行结算。

　　(2)如因甲方变更，导致乙方机械设备二次进场移机的，每台次增加10000元。

　　4、工程结算时，乙方必须如实提供经监理、甲方现场负责人签认的打桩记录、实际施工时间和打桩前的场地标高以及工程验收单，否则，甲方有权不予结算直至其提供完整结算资料时止。

　　第八条 双方权利和义务

　　(一)甲方权利和义务

　　1.甲方向乙方提供下列图纸、资料：

　　施工现场工程地质勘察资料、设计技术资料、总平面图各一份，工程桩位施工图两份，并保证资料准确。

　　2、按照合同要求支付工程款。

　　3、组织设计单位和乙方进行图纸会审。向乙方进行设计交底，及时签发交底会议纪要。

　　4、提供施工放线用坐标控制点和标高水准点，并以书面形式交给乙方，并进行现场校验，待复核无误后，签证存档。

　　5 负责施工现场与外界连接道路的畅通，满足施工运输的需要。

　　6、负责施工现场的三通一平工作，负责地下障碍物的处理及周边其他关系的协调处理，为乙方的正常施工创造条件。

　　7、甲方负责乙方施工期间的一切影响正常工作的各种阻工因素，创造良好施工环境，确保乙方正常施工。

　　8、甲方应遵守双方达成共识的工程款拨付方式。保障到位，确保工作又快又好开展。

　　9、甲方应负责补偿因甲方原因造成的误工，而影响乙方的利益。损失双方协商而定。(因天气、地震等不可预料以及正常监理规范引起的误工不计)

　　10、如遇特殊情况需变更的，甲方有提前告知的义务，以便乙方作好配合现场工作的准备。

　　11、甲方委派 (联系电话： )为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。但涉及工程变更、工期顺延、进度款的支付、工程结算等需要经甲方另行审核确认后方为有效。

　　(二)乙方权利和义务

　　1、乙方项目经理 ，身份证号 ，联系电话 。乙方项目经理代表乙方履行合同，按照甲方要求参加相关施工协调会、例会，全权负责工程项目的管理以及与甲方、政府、周边其他关系的协调处理。工程款的支付、甲方对违约金的扣除等与合同履行有关的文件、纪要须乙方项目经理签字有效。

　　2、按甲方要求配备桩基施工机械设备，确保按期完成合同范围内工作量。

　　3、负责施工现场轴线及桩位的测量放线.工作。

　　4、按规范和设计要求完成本工程的施工任务。

　　5、严格按照施工图纸施工：确保施工的工程满足质量要求，并按合同规定的时间如期完工和交付。

　　6、各种相关资料于完工后 日历天内整理完毕，提交甲方 份。

　　7、制订安全施工保证措施，保证施工期间安全、文明施工，负责组织施工机械、人员安全进退场，施工过程中出现的一切安全事故均由乙方承担经济责任及法律责任。

　　8、服从甲方管理，如发生不服从甲方正常管理而造成的纠纷或经济损失，乙方负全部责任。

　　9、开工前 日向甲方提交施工组织设计。

　　10、机械进出场费及工地临时设施费、材料保管费及施工中产生的其他费用已综合计入合同单价内。施工材料丢失所造成的损失由乙方自行承担。

　　11、乙方应认真做好工作期间的机械、用电、消防等一切安全生产工作， 因设备运转工作期问以及其他乙方原因造成的安全方面损失，由乙方自行 承担。甲方概不负责。

　　12、乙方应积极配合监理、现场技术人员，有做好现场试块送检、资料 记录、日志等资料填报工作。

　　13、乙方应树立高度负责的质量意识，认真按相关规范工作，确保满足 相关质量要求，质量达标以最终检测方的评订结果为准。对予未达标的工 作面，z.方除重新补正外，还应赔偿甲方进度、材料不良影响造成的损失。

　　14、工程全部完工后，乙方应及时退场，从施工现场清除并运出设备、材料、生活、施工垃圾和各种临建设施(不包括打桩所出土的清理)，保持工程现场的清洁，不得影响甲方进行下一步施工，否则，甲方有权委托第三方清理，发生的费用由乙方承担。

　　15、配合甲方的桩基检测工作。

　　16、施工过程中因噪音扰民等产生的一切费用(含相关部门的手续办理及费用)由乙方承担。

　　17、积极配合甲方协调周边关系。

　　第九条 关于工期的约定

　　乙方必须严格按照合同第五条相关约定按期开工和完工，因乙方自身原因造成工期延误的，工期每延期一天向甲方支付违约金： 元，并承担由此给甲方造成的损失。

　　第十条 关于工程质量及验收的.约定

　　1、乙方应认真按照国家、地方颁发的施工验收规范、本工程设计图纸要求进行施工，并接受甲方代表或委派人员的检查、检验，承担自身原因导致的返工修改费用。

　　2、如对工程质量有争议时，由专业部门认定，认定费用及因此造成的损失由责任方承担。

　　3、隐蔽工程要经监理单位验收合格并签章，办理工序验收手续。

　　第十一条 关于安全文明施工的约定

　　1、乙方必须按照国家现行安全文明施工规范规定及工程建设强制性标准组织施工，并承担由此引起的各类安全事_故责任及其费用，如因此造成工期延误，则工期延误的责任由乙方承担。

　　2、乙方施工前必须进行安全技术交底，保证安全用电，安全防护，负责对进场施工机械及工器具进行检测，确保机械、工器具及其他设备的安全，否则乙方赔偿给甲方造成的损失。

　　3、乙方必须对工人进行三级安全教育且每周不少于两次安全知识培训。

　　4、乙方必须安排持有执业或从业资格证书的专职安全管理人员进行施工安全管理工作。

　　5、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应在开工前向甲方及监理单位提交安全防护措施方案，经甲方及监理单位书面认可后方可实施;防护措施费由乙方承担。

　　6、因乙方违反安全操作规程导致工程损害或给甲方、第三方造成的损失，均由乙方承担责任及费用，且工期不予顺延。

　　7、乙方施工过程中所发生的安全伤亡事故，由乙方负全部责任并承担由此产生的费用，且工期不予顺延。

　　8、乙方应随时接受甲方对工程质量、安全文明施工进行的监督检查，因乙方施工质量问题、安全文明不达标造成工期延误及损失的，由乙方承担全部责任及其费用。

　　第十二条 关于材料供应的约定

　　1、乙方根据合同条款约定，按照设计和规范的要求采购工程需要的材料，并提供产品合格证明。在材料到货后2小时内通知甲方验收。对不合格或与合同规定不符的产品或材料，甲方有权拒绝验收，乙方应按甲方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品或材料，承担由此产生的费用，工期不予延期。

　　2、乙方用于工程中的原材料必须满足工程质量要求，对于要求复检的材料，应现场按规定批次取样，并送入方指定实验室进行实验。

　　第十三条 违约责任

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的现行的设计、施工验收规范及工程设计图纸的要求进行施工，工程质量必须达到国家和地方的质量检验评定标准，并按照规定进行质量验收和评定。否则，乙方应自费修理、重做直至合格为止。造成工程延期的，按本合同条款承担工程延期违约责任，给甲方造成损失的：乙方应予以赔偿。

　　2、乙方施工的桩长误差应在规范规定之内，如经过检测后，发现桩基施工质量不合格、实际桩长与设计桩长偏差超出规范要求时，乙方负全部责任，并承担由此产生的所有费用以及给甲方造成的损失。

　　3、乙方对因订立和履行本合同获得的甲方的图纸。资料等具有保密义务，未经甲方事先书面同意，不得以任何方式和理由向第三方披露或以其他方式予以公开。该保密义务不因本合同的无效、终止或解除而终止。

　　4、甲方应在开工前 3 天将施工所需图纸、资料提供给乙方，若甲方不能按时提供而造成工程延误时，工期相应顺延，无其他任何经济索赔。

　　5、合同履约期间，乙方施工人员发生偷盗等违法事件时，每发生一次，乙方向甲方交纳违约金 元，且由此给甲方造成的损失和所有法律责任由乙方承担。

　　6、如乙方不能按期完成合同约定的承包内容，甲方有权解除本合同，并将乙方承包范围内的工程另行分包，所产生的后果及一切费用均由乙方负责。

　　第十四条 履约保证金

　　1、乙方自愿交纳本工程履约保证金：￥ 元，大写：人民币 圆整。

　　2、乙方须在合同生效后7个工作日内足额缴纳履约保证金，否则甲方有权拒绝支付工程款。

　　3、工程全部完工，经桩基检测合格并出具报告后，乙方且无其他违约责任，甲方无息退还乙方履约保证金。

　　4、合同履约期间，甲方有权根据乙方违约轻重，除按相关违约条款执行外，扣除部分或没收乙方交纳的履约保证金。

　　第十五条 争议或纠纷处理

　　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解，协商调解不成时，应向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　第十六 条其他

　　1、本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出，如以面呈方式递交，则送交当时视为送达;如以传真方式送交，则以发出方传真机显示通知业已发送后24小时后视为送达;如以挂与邮寄方式送交，则以邮寄方按照本合同签字页载明的联系地址寄出后视为送达。如一方变更联系地址，应当在变更前七日内通知对方，否则视为投有变更。如收到变更通知前发出通知，则该通知仍有效。

　　2、本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 汾，具有同等法律效力;本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖公章(或合同专用章)后生效。

　　3、本合同未尽事宜，由双方协商，签订补充|办议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

桩基施工合同8

　　发包单位： （以下简称甲方）

　　承包单位： （以下简称乙方）

　　甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf-91-0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

　　第一条、 工程名称：

　　第二条、 工程地点：

　　第三条、 工程内容：

　　1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。

　　2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

　　①打桩单价：ф500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（ 元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。

　　②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）

　　③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

　　第四条、施工工期：

　　1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。

　　2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

　　3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。

　　第五条、付款方式：

　　（一） 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

　　（二） 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：

　　1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；

　　2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；

　　3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。

　　第六条、承包方式：

　　1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。

　　2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。

　　3、水电费负责：由乙方负责。

　　第七条、甲方责任：

　　1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

　　2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。

　　3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。

　　4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的`确认。

　　5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。

　　第八条、乙方责任：

　　1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。

　　2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

　　3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

　　4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

　　5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。

　　6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

　　7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。

　　第九条、注意事项;

　　1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。

　　2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

　　3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。

　　第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

　　第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

　　第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。

　　第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法人代表签名： 法人代表签名：

　　委托代理人签名： 委托代理人签名：

　　合同签定日期： 年 月 日

桩基施工合同9

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1、 工程名称：____县西街初中迁建项目一标段

　　2、 工程地点：____县西韩窑村，砥柱广场北侧。

　　3、 工程内容：载体桩施工

　　4、 工程范围：图纸范围内桩基工程

　　第二条 承包方、合同价款及支付方法

　　1、 承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。

　　2、 合同价款：按实际施工桩数，以65元米按有效桩长进行结算。

　　3、 合同价款支付方式

　　(1) 工程进度款：

　　1.2.3 楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，

　　1.2.4 楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至合同总价的90%，剩余10%竣工验收后一个月内付清。

　　(2) 合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一时，合同价款按实际情况进行增

　　1) 甲、乙双方代表确认的.工程量增减

　　2) 甲方代表确认的设计变更或工程洽商

　　第xx条 工期

　　施工现场达到xx通一平，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。

　　第四条 工程质量

　　乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达到合格。

　　第五条 甲方的权利和义务

　　1、 甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。

　　2、 甲方负责在开工前施工现场达到xx通一平，水、电接入施工现场相应位置，保证满足施工期间的需要。

　　3、 甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用，协调处理好周边关系，保证施工正常进行。

　　4、 对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。

　　5、 甲方负责放主轴线，乙方负责放线施工。

　　6、 严格按合同约定及时支付工程款项

桩基施工合同10

　　发包方(甲方)：_________

　　承包方(乙方)：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：平陆县西街初中迁建项目一标段。

　　2、工程地点：平陆县西韩窑村，砥柱广场北侧。

　　3、工程内容：载体桩施工

　　4、工程范围：图纸范围内桩基工程

　　第二条承包方、合同价款及支付方法

　　1、承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。

　　2、合同价款：

　　按实际施工桩数，以65元/米按有效桩长进行结算。

　　3、合同价款支付方式

　　(1)工程进度款：1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至合同总价的90%，剩余10%竣工验收后一个月内付清。

　　(2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一时，合同价款按实际情况进行增

　　1)甲、乙双方代表确认的工程量增减;

　　2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

　　第三条工期

　　施工现场达到“三通一平”，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。

　　第四条工程质量

　　乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达到合格。

　　第五条甲方的权利和义务

　　1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。

　　2、甲方负责在开工前施工现场达到“三通一平”，水、电接入施工现场相应位置，保证满足施工期间的需要。

　　3、甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用，协调处理好周边关系，保证施工正常进行。

　　4、对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。

　　5、甲方负责放主轴线，乙方负责放线施工。

　　6、严格按合同约定及时支付工程款项。

　　第六条乙方的权力和义务

　　1、乙方在施工前认真熟悉施工图纸，并按图纸要求进行放线

　　2、严格按照国家有关规定、规范施工，接受甲方与监理的监督和检查，服从甲方的`现场管理;

　　3、保证施工机械正常工作;

　　4、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。

　　5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单位、监理单位的签字盖章。并按照山西省地方标准20xx装订，装订完成后交付给甲方。

　　第七条双方施工现场代表

　　本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表，共同解决施工中的有关问题，行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。

　　第八条违约责任

　　甲乙双方应严格履行各自合同条款，保证合同顺利履行。如任何一方发生使合同无法履行的行为，应承担对方的经济损失。

　　第九条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。甲乙双方认真履行合同，双方发生纠纷应友好协商解决，若解决不成，可向项目所在地人民法院诉讼。

　　第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

桩基施工合同11

　　工程名称：

　　工程地点：

　　发包单位：

　　施工单位：

　　签订日期：锦阳·丰瑞商住小区汉寿银水湖公园湖南锦阳建设投资有限公司湖南长天九五地基与基础有限公司年6月18日

　　201

　　1桩机施工承包合同的补充协议

　　发包方（以下简称甲方）：湖南锦阳建设投资有限公司

　　承包方（以下简称乙方）：湖南长天九五地基与基础有限公司

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程

　　质量管理规范》及有关规定，甲方拟将桩基工程委托乙方施工，为明确双方在施工中的权利义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20xx年06月13日签订的《预应力管桩基础工程施工合同》(下称“原合同”)中的定义相同。鉴于：

　　甲方和乙方于20xx年6月13日共同签署了《预应力管桩基础工程施工合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《预应力管桩基础工程施工合同》中未尽事项特订立以下补充协议。

　　一、合同内容修改部分

　　1、原合同第四部分第一项：“施工期间若由于非甲方原因造成的安全事故，则一切责任和损失由乙方解决、承担，若由于包括甲方在内的多种原因造成乙方发生安全事故，则按各方当事人的责任大小处理。”修改为施工期间若由于非甲方原因造成的安全事故，则一切责任和损失由乙方解决、承担；若甲方瞎指挥、乱指挥乙方有权拒绝执行并说明理由，如因此造成的'安全事故一切责任由乙方承担。

　　2、原合同第五部分第一项第一点中“管桩单价经甲方工程师了解现行价为115元/米，施工时价格如通过甲方工程师了解下降范围大于3元每米将进行相应调

　　整。”修改为管桩经甲方工程师了解定海牌管桩现行出厂价为100元/米,管桩单价浮动超过10元每米时应在甲、乙、监理方三方认可后进行相应调整，价格浮动范围在此范围内不予调整（此价格以材料进场验收单为准）。

　　2、原合同第五部分工程造价中：“合同暂估总价550万元”修改为合同暂估价500万元

　　3、原合同第六部分双方权利义务第一项第四点第一小点中：“排水人工由甲方负责”修改为：排水人工由乙方负责。

　　4、原合同第七部分工程款的拨付与结算第一项第三点中“打桩工程结束后预留工程总价款的10万元作为质量保证金，待桩基础验收合格8个月后如无因基础造成的结构问题甲方应将质保金一次付清。”修改为打桩工程结束、桩基础验收合格后预留工程总价款的10万元作为质量保证金（余款一次付清），待桩基础验收合格8个月后如无因基础造成的结构问题甲方应将质保金一次付清。

　　5、原合同第九部分第一项：“甲方需提供满足打桩机进退场道路、施工场地，施工用电的接驳点离施工场地不得大于350 m，水、电由乙方负责装表计量并据实向甲方交纳水电费。”修改为甲方需提供满足打桩机进退场道路、施工场地，施工用电的接驳点离施工场地不得大于500 m，水、电由乙方负责装表计量并据实向甲方交纳水电费。

　　6、本工程甲方指定使用定海牌管桩。

　　7、本工程承包内容包括打桩、锯桩、接桩工作。

　　8、乙方已经认识到本工程大部分单桩设计承载力为130吨，乙方明确表示可以通过静压打桩的形式满足设计承载力要求，并能够通过检测，故若因上述因素造成的影响工程质量的情况，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。

　　9、静压施工过程中如出现边桩价格将不进行调整。

　　10、原合同中第一项第7条中打桩形式改为静压。

　　11、静压桩施工单价为165元/米

　　二、其它事项说明

　　1、施工过程中如有位置因工作面不够而需采用锤击打桩的，价格按锤击价格161元/米计算，进出场费用由甲方承担一万伍仟元整。

　　2、付款方式：原合同中第七项第一点A第（2）小点中“工程桩每完成五千米，甲方向乙方支付工程进度款五十万元（￥500000元）。”修改为乙方施工至20000米时，甲方按合同单价支付10000米的工程款给乙方，后续的工程桩按乙方每完成5000米时，甲方按合同单价支付90%给乙方，余款在工程完工100天内一次性付清。

　　三、本协议生效

　　本协议双方签字盖章即生效，成为《预应力管桩基础工程施工合同》不可分割的组成部分，与《预应力管桩基础工程施工合同》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

　　发包方(公章)：承包方(公章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

　　银行账号：银行账号：

　　协议订立时间：20xx年xx月xx日

桩基施工合同12

　　甲方：____________(发包方)

　　乙方：____________(承包方)

　　经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____________

　　2、工程内容：喷粉桩。

　　3、工程地点：____________

　　4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。

　　5、工程量：桩长12米(含虚桩)，共881根，计10572米。

　　6、工程期限：18天(自签订合同之日起)。

　　7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。

　　二、合同价款：单价￥26元/延米，暂定工程总造价为￥274872元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。

　　三、发包方责任：

　　1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。

　　2、确保具备施工条件的'三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。

　　四、承包方责任

　　1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。

　　2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。

　　3、做好详细施工记录，并交甲方存档。

　　4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。

　　五、付款方式：桩基检测合格后15日内一次性付清。

　　六、其他

　　1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价1%的违约金。

　　2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。

　　3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

桩基施工合同13

　　发包方 (以下简称甲方）

　　承包方 （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称

　　2、工程地点

　　3、工程内容

　　4、工程造价

　　二、双方责任

　　甲 方：

　　1、工程开工前，交给乙方施工图纸1份，地质勘察报告1份，组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，提供会审纪要和修改施工图。

　　2、开工前，做好施工区域内“三通一平”且满足施工用水用电，地下管道、电缆及地下其它障碍物的清理迁移工作，须具备开工条件。

　　3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验。

　　4、协调施工现场周围居民环境。

　　甲方因以上约定未能如期完成，造成工作上的延误或施工中的损失，应承担由此而造成的损失及经济责任等。

　　乙 方：

　　1、做好施工准备工作，根据设计图纸，按规范组织施工。

　　2、确保工程质量，出现质量问题负责处理并承担其费用。

　　3、乙方施工现场的内外安全责任由自己承担，发生费用由乙方自理，做到文明施工。

　　4、按合同规定的时间，如期完工和交付收验。

　　5、工程完工后向甲方提交工程量清单或确定工程造价的决算书2份。

　　乙方如不能履行以上各项义务，造成工期延误或质量损失，应承担其经济责任。

　　三、合同工期

　　1、有以下原因影响施工，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　（1）人力不可抗拒；

　　（2）设计变更；

　　（3）甲方计划调整；

　　（4）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

　　（5）凡甲方负责供应的材料未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要退换而影响进度；

　　（6）在施工中如因停电、停水影响正常施工；

　　（7）非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

　　（8）未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。

　　四、工程质量

　　1、质量要求：

　　2、乙方必按照施工图纸、会议纪要和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表的检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　五、工程价款支付与结算

　　六、违约责任

　　乙 方：

　　1、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工；由于修理或返工造成逾期交付，偿付逾期违约金。

　　2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失。

　　甲 方：

　　1、未能按照合同的`规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失；同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　4、不按合同规定拨付工程款，超时限付款另需支付银行同期贷款利息，并承担由此造成的一切损失。

　　七、其它

　　1、乙方食宿问题自行解决。

　　2、双方在履行合同时发生争议应立足于协商解决，不能协商解决的，可向当地人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议作为本合同的附件，享有同等法律效力。

　　4、本合同自双方代表签字盖章生效，工程竣工验收符合要求、结清工程款后终止。

　　5、本合同壹式 份，甲乙方各执 份。

　　发包方（盖章） 承包方（盖章）

　　法人代表（签字）法人代表（签字）

　　联系电话：联系电话：

桩基施工合同14

　　甲方：

　　乙方：周某某，男，汉族，住某某某

　　根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____省____市马浦镇1高架桥桩基工程

　　2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35至60，工程单价280元。

　　二、双方权利义务

　　1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。

　　2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。

　　3、甲方应该在乙方机械设备进场后____日内提供好本合同

　　第二条第1款所规定的内容，超过____日的，甲方应向乙方承担违约责任。

　　4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。

　　5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。

　　6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。

　　7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。

　　三、工程结算及付款方式

　　1、甲方每月的.____日至____日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同

　　第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。

　　2、本工程全部竣工完成后3个月内，甲方应向乙方支付余下的工程款，否则甲方应向乙方承担违约责任。

　　四、违约责任

　　1、甲方违反本合同

　　第二条第1款、第3款、第4款的规定，应该向乙方承担本合同项下工程款 %的违约金，如甲方继续违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方承担违约责任后，乙方有权单方解除合同。

　　2、甲方违反本合同

　　第三条第1款的，应向乙方承担该月施工工程款%的违约金，累计数月未结算的，总违约金由各月违约金相加计算，超过3个月未按照要求结算工程款的，乙方有权单方解除合同并追究甲方的法律责任。

　　3、甲方违反本合同

　　第三条第2款的规定，应向乙方承担未结算工程款%的违约金，并同时向乙方承担同期银行贷款利率4倍的利息。

　　4、乙方违反本合同

　　第二条第2款规定的，应向甲方承担合同总额 %的违约金。

　　五、争议解决

　　甲乙双方履行本合同发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

　　六、本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议。

　　七、本协议一式2份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。

　　八、本协议自甲乙双方签字之日起发生法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

桩基施工合同15

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.甲方在 拟建 ，该基础工程采用 桩基，

　　甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。

　　2.承包范围：

　　第二条 工程造价与承包方式

　　1.工程预算总值：

　　2.承包方式：

　　第三条 工期

　　1.开工定于 年 月 日

　　2. 竣工定于 年 月 日

　　3.对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延;

　　①.工程量变化或设计变更;

　　②.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时;

　　③.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工;

　　④.不可抗拒的外界因素。

　　第四条 材料供应

　　第五条 结算方式

　　1.合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的 作为乙方进场及备料的费用款;

　　2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的 ;

　　3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。

　　第六条 双方责任

　　甲方责任

　　1.施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

　　2.将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。

　　3.开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　　4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

　　5.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 乙方责任

　　1.按甲方代表的要求，完成桩基的施工。

　　2.向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。

　　3.按工程需要提供和维修夜间使用的照明、警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。

　　4.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用。因乙方责任造成的罚款除外。

　　5.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　6.保护施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因违反有关规定的`损失和罚款(合同签定后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。

　　第七条 工程质量及验收标准

　　1.乙方必须严格按中华人民共和国国家标准“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计的规定进行施工，加强技术管理保证工程质量。

　　2.为了共同把好质量关，甲、乙双方互派施工代表，随时检查施工进程，及时验收隐蔽工程有关质量。

　　3.乙方应随时接受甲方代表及监理工程师的检查、验收，为检验提供便利条件。

　　4.在施工中乙方工程符合质量要求，甲方代表或监理工程师当天未在记录上签字，可视为甲方代表或监理工程师已认可当天工程质量，乙方可继续进行施工。

　　5.由于设计原因达不到验收要求，甲方负责修改设计，乙方按修改后设计重新施工。甲方承担修改设计，拆除及重新施工的经济支出，工期相应顺延。

　　6.在竣工验收中，发现不符合质量要求，需返工的部分工程分清甲、乙方责任，研究修补方案，由乙方施工。因返工而造成的一切费用，由造成责任方承担。

　　7.双方对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁。

　　8.工程验收标准按“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计图纸进行验收。工程竣工后，由乙方通知甲方共同验收签署验收证书后，工程移交甲方管理。

　　9.接受当地质量监督站的检查监督。

　　第八条 安全施工

　　乙方按有关规定，坚持“安全第一，预防为主”，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。

　　发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。

　　在特殊地段、环境施工时，甲方应按有关规定提供相应防护措施，并承担有关的经济支出。

　　第九条 合同的生效与终止

　　本合同自协议条款约定的生效之日起生效，并具有法律效力。任何一方不能单方面终止合同。在工程结算，甲方支付工程款完毕后，本合同即告终止。

　　本合同正本 份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。本合同副本 份，由甲乙双方分送有关部门。

　　第十条 违约责任

　　1.甲方在约定付款时间内，未能及时清结工程款，甲方按每天1‰向乙方支付违约金。乙方未按合同规定完工，每超过一日，偿付给甲方每天1‰的违约金。

　　2.由于甲方原因造成工程的变更、返工或窝工，其费用由甲方承担，乙方可延长工程工期，具体完工日期双方另行议定。

　　3.因乙方原因造成工程质量低劣，工程拖延或工程损失，由乙方承担所发生的经济损失。

　　4.因故终止合同，须经双方协商同意，未经双方同意，合同仍继续生效;未征得双方同意，单方终止合同的一方，须承担另一方的经济损失。

　　第十一条合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成时可向经济合同仲裁委员会申请仲裁。

　　第十二条其它事宜

　　甲方(盖章)

　　乙方(盖章)

　　年 月 日

【桩基施工合同】相关文章：

桩基施工合同01-15

桩基工程施工合同12-25

桩基工程施工合同范本04-09

桩基工程施工合同(9篇)03-15

桩基工程施工合同8篇02-10

桩基工程施工合同9篇03-05

桩基工程施工合同(8篇)02-12

桩基工程施工合同范本4篇02-19

桩基工程分包合同08-29

施工合同施工合同11-08