销售合同

时间:2021-11-20 17:31:46 销售合同 我要投稿

【热门】销售合同模板汇编8篇

  在人民愈发重视法律的社会中,越来越多的人通过合同来调和民事关系,它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编整理的销售合同8篇,欢迎阅读与收藏。

【热门】销售合同模板汇编8篇

销售合同 篇1

  20xx年10月26日,与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同,然而乙方违反合同约定,房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方,且在施工过程中使用不合格材料,导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患,被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题,可拒绝收房,要求开发商维修后再交房,如开发商未在合理期限内交付房屋的,可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定:《合同法》第九十四条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同,合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。

  案情回顾

  邱思源称:20xx年10月26日,与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同,邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋,并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定,乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定,房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方,且在施工过程中使用不合格材料,导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患,被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外,该房屋只进行过消防设计备案,未予消防竣工验收备案,亦未进行规划验收备案,该房根本无法达到商品房交付使用的条件,至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定,逾期超过90日后,甲方邱某有权解除合同,乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款,并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更,乙方未在规定时限内通知甲方,甲方有权退房,乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方,并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务,直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后,经投诉查证才发现事实真相,被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权,误导甲方作出错误选择投入大额购房资金,显失公平,造成利益受损,乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。

  法律分析

  关于乙方是否有逾期交房的违约行为。

  甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定:“出卖人应当在20xx年7月30日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:1、该商品房经验收合格。……”,但由于乙方擅自变更设计未通知甲方,且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为,致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后,涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案,20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案,乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定,应认定已构成逾期交房之违约行为。

  关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。

  根据以上认定,乙方已构成逾期交房之违约行为,至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时,已逾期交房超过90日,根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定,甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力,乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元,并支付原告违约金254784元,合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项,又形成了新的违约事实,故乙方应当自20xx年11月20日起,按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。

  综上,甲方要求被告退还购房款1698563元,并支付违约金254784元

  法条链接

  《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”;第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:(一)本法第十一条规定的建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(二)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。”

销售合同 篇2

  卖方:____________________________________

  地址:____________邮编:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  买方:____________________________________

  地址:____________邮编:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  卖方与买方在平等、互利基础上,经双方协商一致同意按下列条款履行,并严格信守。

  第一条货物名称、规格、包装及唛头:

  第二条数量、单价、总值:

  卖方有权在3%以内多装或少装。

  上述价格内包括给买方佣金____%按fob值计算。

  第三条装运期限:

  第四条装运口岸:

  第五条目的口岸:

  第六条保险:由卖方按发票金额110%投保。

  第七条付款条件:买方应通过买卖双方同意的银行,开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在________国的____银行见单即付。

  该信用证必须在____前开出。信用证有效期为装船后15天在________国到期。

  甲:

  乙:

  日期:

销售合同 篇3

  甲方:乙方:

  法定代表人;法定代表人;

  根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。

  第一条产品的名称、品种、规格和质量

  1.产品的名称、品种、规格:

  2.产品的技术标准(包括质量要求),按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执。

  第二条产品的数量和计量单位、计量方法

  1.产品的数量:

  2.计量单位、计量方法:m,面积=(长+宽)x(宽+高)x2

  第三条产品的交货单运输方式、到货地点

  1.交货方法,乙方送货;(不足500m需甲方自提)

  2.到货地点和接货单位(或接货人)(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前10天通知乙方)

  第四条产品的交(提)货期限:订单正式下达之后个工作日

  第五条产品的价格与货款的结算

  1.产品的价格:按按甲乙双方的商定价执行。

  2.单规不足200m时需加普板费300元,最小起订量为100m。

  3.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算。

  第六条验收方式及标准:每次到后进行质量的验收,以达到相对应的克重为标准。

  第七条对产品提出异议的时间和办法

  1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在2天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

  2.如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。

  3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

  4.乙方在接到需方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。(甲方提出的书面异议中,应说名订单号、运单号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号或、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的.处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)

  第八条乙方的违约责任

  1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的30%的违约金。

  2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

  3.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。

  4.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。

  5.乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。

  第九条甲方的违约责任

  1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款20%的违约金。

  2.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管的费用。

  3.甲方逾期付款的,应按照有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

  4.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输费的罚款。

  5.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

  第十条不可抗力

  甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  第十一条其他

  本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解,调解不成,可向当地人民法院起诉。

  第十二条本合同自____年__月__日起生效,有效期至____年__月__日。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

销售合同 篇4

  《联合国国际货物销售合同公约》(UnitedNationsConventiononContractsfortheInternationalSaleofGoods,以下简称CISG)对协调统一各法域传统作出了重大贡献,在国际商事合同统一立法中占据着重要地位。自1988年生效以来,CISG对国际货物贸易产生了巨大影响。但应当承认,CISG不可能对所有国际商事合同问题都作出明确规定,一些难以在缔约国间达成一致的问题被以模糊或空白的形态遗留下来。典型的例子为CISG损害赔偿制度,其规定并不尽如人意。虽然其在吸收和平衡英美法系和大陆法系国家规定的基础上,建立了损害赔偿制度的基础框架,但规定过于原则或笼统。对利率计算、损害赔偿金计算货币选择、违约金、可得利益确定等相关问题都未予明确规定。正如CISG草案起草者之一约翰·汉诺尔德(JohnHonnold)评论的那样,“违约可能发生在几乎无法界定的多种情况下,没有一个法规可以详细规定损害赔偿规则。CISG仅尝试规定当违约发生时赔偿的基本原则”。而损害赔偿制度在国内法和国际法层面都是一种重要的违约救济方式,缺少细化规则,在实践中会产生法官仲裁员自由裁量权过大、相似案件损害赔偿金额差距过大、受害人无法获得完全损害赔偿等若干问题,有必要进一步明确。因而保证CISG有效统一实施,尤其依赖于法官仲裁员对CISG进行合理解释和补充,以不断保持其持续的“生命力”。

  一、CISG第7条法理及其实践

  CISG第7条是公约的解释补充规则,其特点是摒弃了传统的冲突法方法,而优先发挥CISG一般法律原则的法律解释作用。这种解释补充方法被称为统一法方法(uniformapproach),其内在逻辑是CISG虽然在吸纳国内法基础上制定而成,但其本身是保持自治的法律体系,因而必须与国内法进行区分,而选择国内法进行解释不明或填补漏洞会破坏其统一法属性。这种做法被UNIDROIT国际保理CISG公约第4.1条、UNIDROIT国际融资租赁公约第6.1条、联合国独立保证和备用信用证公约第5条和联合国电子商务示范法第3.1条等完全继承,形成了统一实体法律解释补充规则的发展趋势。

  二、PICC解释补充CISG的理论探究

  PICC是国际统一法协会于1994年编纂、20xx年修订、享有高学术水平盛誉的商事合同统一法文件。其主要创新是采用法律重述形式,广泛编纂国际商事习惯和惯例,改变了商人法受到诟病的模糊性、破碎性状态,并明确其功能种类扩大了适用范围。PICC序言“原则目的”中阐明,其作为国际商事合同的一般规则,可以在六种情况下予以适用。其中运用在司法程序中解释和补充国际统一立法就是其重要的功能之一。该条评论也指出,该功能适用的典型国际统一立法对象就是CISG。尽管PICC明确承认其具有解释补充CISG的功能,但这并不足以证明这一做法的可行性和合法性,仍需从法理角度谨慎探讨。

  三、PICC解释补充CISG损害赔偿制度的例证分析

  本文以损害赔偿相关理论和实践为例,试图说明PICC解释补充功能如何具体运用于司法实践。如上文所述,一般法律原则和CISG调整范围是发挥这种功能的重要衡量标准,其推论是在司法实践中法官仲裁员必须首先找出PICC与CISG的对应规则条款,分析其所体现的法律原则,并对两者的对应条款和法律原则进行比较研究。通常比较之后可以得出三种结论:第一,两者对应条款措辞几乎完全一致,此时PICC更为具体详尽的评论(Comment)部分可以帮助法官仲裁员更好地理解CISG条文,并更准确适用于具体判例;第二,两者规定并不一致但具有相同的法律原则指引,此时PICC相关规定可以用于解释CISG不明规定或填补CISG漏洞;第三,两者规定体现的基本法律原则相违背或超出CISG规定范畴,此时PICC相关规定不能用于解释补充CISG。依据这种比较研究方法,笔者整理出PICC解释补充CISG损害赔偿制度的可行范围和限制范围。

  四、结论

  利用PICC解释补充CISG,实质是将PICC作为进一步阐释CISG一般法律原则的辅助工具。这一解释方法可以避免过度适用冲突法方法,具有维护CISG国际性和统一性的优势。PICC与CISG规则的一致性和规范的商事惯例属性为其发挥解释补充作用提供了理论支持。但PICC解释补充作用必须受到CISG第7条规定的限制,不能超出CISG一般法律原则和规范范畴。法官仲裁员可以在CISG为案例准据法情况下,充分利用PICC解释补充作用降低裁判成本,但需要在比较研究的基础上谨慎进行。以损害赔偿制度判例为例,实践中已有大量判例使用PICC解释补充CISG,法官仲裁员显然已经意识到发挥PICC解释补充作用的正当性和便利性。但遗憾的是较少判例中明确根据CISG第7条法理适用PICC条款,缺乏援用PICC正当性合法性的相关说理。

销售合同 篇5

  卖方:甲,女,汉族,19xx年x月x日出生,住四川省成都市xx区x路x单元。身份证号(乙的妻子)。电话:

  乙,男,汉族19xx年x月x日出生,住四川省大竹县xx镇xx街xx号。身份证号(系甲丈夫)电话:(以下简称甲方)

  买方:丙,男,19xx年x月xx日出生,住四川省大竹县竹阳东区xx路xx号身份证号。电话:(以下简称乙方)

  甲方所有的四川省大竹县xx镇建设路xx花园xx苑xx、期工程(一楼)xx号车库一间,建筑面积为20平方米。现甲方决定卖给乙方,乙方明确表示愿意购买。为了明确双方的权利义务关系,甲乙双方根据《中华人民共和国物权法》和《中华人民共和国合同法》等有关规定,订立以下合同条款:

  一、车库的基本情况

  1、室内地面为沙浆找平,室内墙面为搓沙,室外正立面为瓷砖贴面。

  2、电动卷闸门已安装,费用已包含在价款中。

  3、电已经接通,费用已包含在价款中。

  二、甲乙双方约定车库总价款(包括定金在内),人民币壹拾贰万元整(小写RMB120000元)。买卖双方的税收由甲乙双方各自承担。

  三、乙方于20xx年2月23日支付给甲方人民币伍仟元整作为定金。在20xx年3月25日前甲方将车库的房屋产权和国有土地使用证两证用以及用电户头过户到乙方户头上。乙方一次*付清全部价款。

  四、甲方必须保证所卖的车库没有转让给其他单位和个人和没有设定抵押、保证不被第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失,由卖方赔偿给买方,并且甲方同时承担违约责任。

  五、任何一方不得毁约,如有违约,违约方支付守约方违约金人民币两万元整。

  六、本协议一式贰份,自双方签字之日起并到大竹县公证处公证后生效。甲乙双方各执一份,贰份具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  年月日年月日

  在场人:

销售合同 篇6

  甲方(需方):______________________________

  乙方(供方):________计算机技术服务有限公司

  甲、乙双方经协商,就_______销售事宜,确认以下内容,达成以下条款,特签订此合同:

  一、确认销售内容

  甲方采购物品的名称、规格型号、制造商、数量、单价、金额详见下表:

  (或在同样格式的附件中详细列明,该附件经双方盖章确认后作为本合同完整组成部分。)

  编号产品名称规格型号厂商单位数量单价(元)金额(元)1 2 3 4 5合计(大写):

  二、甲方务必认定所选商品,因为此类商品,非质量原因不得随意退换。

  三、保修:本合同内销售产品均提供原厂标准服务。原厂保修期限为________个月。

  四、交货方式

  1.交货方式:送货上门。

  2.交货地点:______________________________________

  3.交货时间:____________年________月________日之前

  4.联系人:_____________联系方式:______________

  五、付款时间:货到付款。

  六、付款方式:支票(现票)或现金方式支付全额货款。

  七、违约责任

  1.乙方如未能按本合同第四条内容执行,乙方每逾期一天按合同价款的_________%向甲方予以赔款。

  2.甲方如未能按本合同第五、六条内容执行,甲方每逾期一天按合同价款的________%向乙方予以赔款。

  3.由于不可抗拒因素造成的违约,由供需双方协商解决。

  八、其他:本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。如有未尽事宜,双方依有关法规协商解决。

销售合同 篇7

  合同编号:_____________

  甲方_____________________ 乙方 _____________________

  电话_____________________ 电话 _____________________

  地址_____________________ 地址 _____________________

  邮编_____________________ 邮编 __________________

  合同累计金额(人民币大写):_____________________

  合同内容

  _____________________

  甲方条款:

  1.甲方从乙方购置的____产品是____有限公司注册之版权产品,该产品的知识产权包括商标权及软件版权属乙方所有。甲方购置乙方的____产品仅享有使用授权。

  2.甲方遵守国家《计算机软件保护条例》有关规定,尊重乙方的版权,不得以任何形式或手段解密该软件,并协助乙方追究与____软件有关的侵权行为。

  3.甲方应保证运行____软件的软硬件环境,满足所购置软件对运行环境的基本要求。

  4.甲方获得的____软件授权,仅限于甲方本单位在同一办公区域范围内使用。

  5.甲方用于购置____软件使用授权的所有款项应通过银行一次付清。

  6.甲方至____年____月之前免交____软件升级费.

  甲方特殊事项说明:

  _____________________

  乙方条款:

  1.乙方向甲方转让____软件后,对甲方负责软件的培训,每一专业软件免费培训二人。

  2.乙方售出的软件产品受《计算机软件保护条例》保护,乙方有权追究甲方对乙方产品所进行的侵权行为,并保留诉讼权利。

  3.经与甲方协商并获甲方同意,乙方可将甲方使用____软件的成果用于____软件的推广宣传活动中。

  4.乙方对甲方所购置的____软件承担免费维护服务。

  5.乙方售出的软件产品若有新版升级软件上市时,甲方应遵照乙方届时公布的办法办理升级,升级时应将本合同交乙方验证。

  6.乙方保证____软件符合宣传广告材料所载明的功能规格得以实现。

  乙方特殊事项说明:

  _____________________

  甲方代表人:_________________________

  版权单位:_____________________

  甲方单位(盖章): _____________________

  联 系 人:_____________________

  乙方单位(盖章): _____________________

  电话: _____________________

  开户行:_____________________

  乙方代表人: _____________________

  帐号: _____________________

  付款方式: _____________________

  签署地点: _____________________

  签署日期: _____________________

销售合同 篇8

  销货单位(甲方):XXXXXXXXXXX有限公司 合同编号: 购货单位(乙方):

  签订地点:公司办公室 签订时间:

  第一条:粮食品种、数量、价款、交(提)货时间

  第二条 质量标准、用途:20xx年产玉米,国标二等以上,水份不超过 14.5 %,水份超1扣1.3,杂质不超过 1 %,不完善粒不超过 5 %,霉变不超过 2%。

  第三条 包装标准、供应、回收及费用负担:散粮。

  第四条 损耗标准和计算方法:以院内检质检斤数量为准。

  第五条 交(提)货方式、地点:公司院内交货。

  第六条 运输方式、到达站(港)和费用负担:散粮运输。

  第七条 检验标准、方法、时间、地点:以第二条为检验标准。

  第八条 结算方式及期限:到货三日付款。

  第九条 本协议解除的条件:双方协商解决。

  第十条 违约责任:本协议双方必须共同遵守,如果一方违约,违约所造成的经济损失 由违约方负责赔偿。

  第十一条 本协议争议的解决方式:本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;若协商不成,可交由仲裁委员会解决或依法向人民法院起诉。 第十二条 本协议一式二份,购货方留存一份,销售方留存一份。 第十四条 本协议自签定之日起生效。

  销货单位:XXXXXXXXXXXXX有限公司 购货单位:

  法人/代理人(签字): 法人/代理人(签字): 开户行:

  帐号:

  开户行: 帐号:

【【热门】销售合同模板汇编8篇】相关文章:

1.【热门】销售合同模板汇编八篇

2.【热门】产品销售合同模板汇编7篇

3.【热门】产品销售合同模板汇编9篇

4.【热门】销售合同模板9篇

5.【热门】销售合同模板六篇

6.【热门】销售合同模板6篇

7.【热门】销售合同模板九篇

8.【热门】销售合同模板7篇