关于装修合同模板汇编5篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家收集的装修合同5篇，欢迎阅读与收藏。
装修合同 篇1
海南荣基建筑工程有限公司：以下（甲方）
装饰施工承包人：以下（乙方）
甲方同意将深圳机场基地综合楼三、四层餐厅柱边下水管、五至八层阳台处下水管包装及五至八层阅览室顶棚装饰按包工不包料的方式承包给乙方，双方遵循平等自愿公平诚信的原则，就本工程承包事项双方协商一致订立本协议如下：
一：装饰内容及要求：
1、三、四层餐厅柱边下水管包装采用15厘厚大芯板做龙骨，面封12厘厚大芯板，柱边石膏线拆装。
2、五至八层阳台处下水管包装采用15厘厚大芯板做龙骨，基封12厘厚大芯板，面封铝塑扳，周边石膏线拆装，并做水管检修口。
3、五至八层阅览室顶棚装饰：采用矿棉板平吊顶，五、六、七层吊顶距地面高度2.48米，八层吊顶距地面高度5.5米，周边走石膏线条。
二：承包单价：
1、三、四层餐厅柱边下水管包装及柱边石膏线拆装等，按370元∕条包干。
2、五至八层阳台处下水管包装及柱边石膏线拆装等，按370元∕条包干。
3、五至七层阅览室顶棚吊矿棉板按17元∕㎡，及周边走石膏线条按10.5元∕M包干。
4、八层阅览室顶棚吊矿棉板按20∕㎡，及周边走石膏线条按10.5元∕M包干。
5、承包单价中已包括劳保用品、生产工具、自身队伍人员的劳动保险、医疗费等费用，结算时不再调整。
三：结算方式
乙方进场施工三天后甲方根据施工进度适当预支生活费给乙方，从乙方结算中扣回，其余乙方承包内容全部完成并经甲方代表验收合格后，根据双方确认发生的实际工程量结算，7天内一次付清。（不含税）
四：甲方工作
1、负责组织技术交底，编制施工工期控制计划，审查乙方编制的详细施工作业计划。
2、负责组织隐蔽工程的验收，对乙方的质量、进度和安全进行监督。
3、甲方负责协调施工现场各分包单位之间的生产工作。
4、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
5、甲方负责监督、检查乙方专业队伍的安全知识教育。
6、甲方负责在现场提供二级配电箱，乙方从甲方提供的配电箱内接线。
7、甲方负责保证施工材料供给,并提供脚手架材料.
五：乙方工作
1、按照双方合同约定施工时限安排施工。
2、乙方自备施工中所需各种中小型机械和施工工具。
3、乙方施工成果必须经过甲方验收，并取得甲方书面认可，未取得书面认可的施工成果甲方不纳入结算内容。
4、负责自身承包范围成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完项目，如有损坏，乙方自费予发修复，或由甲方指定第三者修复，修复费用由乙方照价赔偿。
5、负责自身施工所有材料（包括钢管架材料）的搬运及架子的搭拆，并必须保证自身施工现场的卫生清洁。
6、乙方在施工过程中必须注意安全，如发生一切大小安全事故一律由乙方自负甲方概不负责。
六：工程质量
1、乙方承建范围的工程质量应达到国家及深圳市施工验收规范和质量检验评定合格标准。
2、 因乙方的原因造成工程质量达不到工程验收的质量标准，乙方应承担违约责任，同时甲方有权要求乙方返工至工程质量符合约定的质量标准，因返工发生的一切损失及费用均由乙方自行负责。
七：合同工期
开工日期：20xx年 11 月 4 日
竣工日期：20xx年 11月24日
合同工期总日历天数 20 天
合同工期必须保证完成（除特殊情况外）。
本合同经双方签字生效，末尽事宜由双方协商解决，本合同一式贰份，双方各执壹份均具有同等法律效力。
甲方：海南荣基建筑工程有限公司
乙方：
法人或委托代理人签字：
签订日期：20xx年 11 月 4 日
签订日期：20xx年11 月 4日
装修合同 篇2
一般协商解决，如果协商不成的，可以通过仲裁或者诉讼的方式解决。
具体的装修合同纠纷处理办法
1、装修单位没有完全履行装修合同。
未完全履行合同主要表现在：装修单位没有按合同约定的做法去装修，使用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定工期内完工等。
2、装修粗制滥造，施工质量低劣。
有的装修公司施工人员干活不上心，工艺不规范。表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，出了问题还强词夺理。尤其是“街头游击队”，质量更没有保证。
3、装修后的维修服务不完善或不履行质量承诺。
装修后应该按合同规定及时维修，但有些公司却左右推托。保修期内不保修。
4、施工中的噪声扰民。
施工中难免会发出噪音，但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定，否则极易引发纠纷。
5、装修材料或废弃物乱堆乱放。
6、装修破坏了毗邻房屋。
7、装修破坏了房屋主体结构及承重结构。
针对装修纠纷，有关部门制订了一些规定。如《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国环境污染防治法》和建设部[1997]60号《建设工程质量投诉处理暂行规定》、建设部[1997]92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》等法规。《建筑装饰装修管理规定》指出，房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的，应该负责修复或赔偿。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼;第十九条规定，如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等，应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿，如果是属于装修施工单位的责任，则由房主找装修单位负责修复和赔偿。
同时，行业内部也制定了相关规定。
依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：
1、与经营者协商解决;
2、消费者请求消费者协会调解;
3、向有关行政部门申诉;
4、根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;
5、向人民法院提出诉讼。
但必须注意：一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。
另据《民法通则》、《经济合同法》以及其他所涉及法律，解决装饰纠纷也无非以下几条：
1、当事人自行协商;
2、主管部门行政调解;
3、仲裁解决;
4、诉讼解决。
此外，行业规定对纠纷的解决也提供了诸多方法。如一些家居装饰市场规定，解决纠纷按下述流程进行：
投诉——调解部受理——质检部根据合同及图纸进行现场核查——调解部、质检部依核查结果进行调解——若双方达成协议则进行维修或返工;若未达成协议或不履行协议，申请仲裁或向法院起诉。
对消费者而言，装修前不妨先通知邻居，打个招呼，以便大家有个心理准备，减少发生纠纷的概率。
万一出现了纠纷，只要双方心平气和地协商，承担该承担的责任，纠纷便能解决。自己协商不成，一般也只要行政部门出面就可以顺利加以解决。但如果涉及的标的较大或其他对生活影响甚大的纠纷且协商不成，最正规、最有权威和有效的方法只能是打官司了。当然其他居民因装修家庭的施工而与装修家庭发生的纠纷也可以据此进行解决。
(五)标准合同纠纷和非标准合同纠纷
1、标准合同纠纷是指固合同中的标准条款而引起的争议。标准条款，根据(合同法)的规定，是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时与对方协商的条款。对于因对标准条款的理解发生争议的，应当作出不利于提供标准条款一方的解释。法律对因标准合同纠纷的解决的规定主要从保护被动接受标准合同一方的角度出发的。
2、非标准合同纠纷除标准合同之外的所有合同纠
纷均为非标准合同纠纷。除上述五种划分合同纠纷的方法外，还有从其他角度进行划分的，如可划分为合同订立纠纷、合同履行纠纷、合同变更纠纷、合同转让纠纷、合同终止纠纷等等。这里不再一一述之。
合同纠纷的解决途径
(1) 和解。
和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。
(2) 调解。
凋解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠纷必须具备以下条件：申请人必须是与本案有直接利害关系的当事人，有明确的被申请人、具体的调解请求和事实根据;符合工商行政管理机关受理案件范围的规定。但已经向人民法院起诉的或者已经向仲裁机构申请裁的。从及一方要求调解另一方不同意调解的，调解申请不于受理。 双方当事人接受调解达成协议的，应当制作调解协议书，当事人即应当按照调解协议书履行各自的义务。由于调解协议书不具有法律强制力，一方当事人不履行的，对方当事人不能就此请求人民法院强制执行，但可以采用其他方式来解决争议。
(3)仲裁。
仲裁是指发生合同争议的双方当事人，根据争议发生前或发生后达成的仲裁协议，将纠纷提交仲裁机关进行裁决并解决纠纷的方式。仲裁具有“准司法”性质，仲裁机构作出的仲裁裁决具有法律效力，当事人应当履行。
(4) 诉讼。
诉讼是指合同纠纷发生后，当事人如果没有仲裁协议，任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依法予以处理。这是解决合同纠纷的最常见方式。合同纠纷经人民法院审理并作出判决后，当事人对人民法院作出的发生法律效力的判决书，调解书必须履行，拒不履行的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。
装修合同的咨询事宜
在咨询过程中，您理应多熟习装修公司的就事流程、最新的优惠政策、规划及施工的代价、团体家装中主材平台的引见及就事， 同时您有权力申请实地考察在施工地、涉猎家装公司的规划打算资料库、索要家装公司的引见资料及连累鼓吹资料、参预公司举行的家装知心讲堂及各种郁郁不乐、申请店面经理更改您不批准意的规划师。
除此之外，你还需要留神如下几点：
1、找装修公司不要超越四家，对大一小部分来讲是如许，如果你的时间很富裕，那就另当别论了。和装修公司谈之前，定然要明晰你要做那些装修项目，梗概先请装修公司报所有的项目，对照一下代价和分析思考。
2、造价在100至500元/平方米的为低条理装修，500至1000元/平方米的为中档装修，1000至1500元/平方米为中高档装修，1500至20xx元/平方米为高条理装修，20xx元/平方米以上为超高条理装修。您梗概按此定位装修标准，概算所需费用。
3、家装施工流程：不打烊筹办→水电改造→木作项目→瓦工项目→厨卫吊顶项目→油工项目→安设项目→竣工验收。
4、在咨询对照过程中，业主常常会碰着一些“术语”，为了避免出现领会误差，笼统是被“忽悠”，我们搜集了一些思空见贯“术语”，并进行了表达。
1)清工辅料：
由家装公司提供施工和辅料，主材由业主自购。
2)装璜公司提供辅料：水管及水管配件、生料带、电线、线管及管件，胶带、防水、滚筒、鬃刷、沙子、水泥、胶、石膏粉、牛皮纸、实际上良布、白乳胶、墙固、腻子、石膏线、打磨砂纸等。
3)主材：
装修中的废品资料、饰面资料及一小部分结构资料，比如废品门、瓷砖、洁具、灯具、木地板、装璜面板、石材等。
4)阴、阳角：
墙面阴角指的是凹进去的墙角，如顶面与四周墙壁的夹角。墙面阳角指的是凸进去的墙角。如果阴阳角毛病过大，不仅仅影响好看程度，还会导致橱柜、家具安设不畅——如果角太大，家具放进去就有破绽;如果角过小，家具或者就放不进去。在进行丈量以后，毛病过大的阴阳角建议进行平展处置惩罚。
装修合同 篇3
委托方(甲方)： 承接方(乙方)：
一、工程地点：____________________
二、形式结构：_________室_________厅_________卫，为平层
三、工程项目：
四、承包方式：乙方包工包材料.。.
五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可，以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)为质量评定的'最低标准;以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。
六、合同付款：(大写)_________元。竣工后据实复核结算.;合同款包干.。
七、付款方式：合同协议后，甲方预付35%工程款_________元;水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款_________元;泥工，木工中间工程验收后支付20%工程款_________元，工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款_________元。
八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
联系电话： 联系电话：
装修合同 篇4
甲方：（出租人）
乙方：（承租人）
双方经友好协商，根据《合同法》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定，就租赁房屋一事达成以下协议。
第一部分 房屋概况
第1条 甲方保证向乙方出租的房屋系_________（本人/共有）拥有完全所有权和使用权。（如果房屋是共有，则还应增加：已经共有人同意，附书面同意声明。如果是委托租赁，应有房屋所有权人与受托人的委托协议书）
第2条 房屋法律概况房屋所有权证书登记人：_________
身份证号码：_________
房屋所有权证书编号：_________
土地使用权证书编号：_________
房屋所有权证书上登记的房屋建筑面积：_________
房屋的使用面积：_________
房屋的附属建筑物和归房屋所有权人使用的设施：_________
第3条 出租房屋概况
（包括从落地址、名称、用途、间数、建筑面积、使用面积、地面、墙壁质量、家具设备等）
第二部分 租赁期限
第4条 房屋租赁期限：_________自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。遇以下情况应顺延：
1.发生不可抗力事由的；
2.甲方非正常原因逾期交付房屋的；
3.非乙方原因致使房屋无法居住的；
4.经双方协商一致并书面更改的。
第三部分 租金条款
第5条 租金每月_________币_________元（大写：_________整）
第6条 租金按_________（月/季/半年/年）支付；自本合同生效之日起_________日内，乙方应支付给甲方_________元（_________币）的租金；以后应在每_________（月/季/半年/年）最后一个月的_________日前付清下一_________（月/季/半年/年）的租金。（也可以约定以月、年等支付租金日期）
第7条 租金支付地点：_________.
第8条 租金支付方式：_________（现金、支票、汇票、转帐等）
二、接受他人委托代理出租房屋的，应在签订本合同前出示委托人开具的授权委托书或出租代理合同，向承租方明示代理权限。
三、租赁双方应共同查验房屋内的设施、设备，填写《房屋附属设施、设备清单》并签字盖章。
四、合同内的空格部分可由租赁双方根据实际情况约定填写。
五、本合同签订之日起30日内租赁双方应按规定到房屋所在地的区县国土资源和房屋管理局或其委托的机构办理房屋租赁合同登记备案手续。
六、租赁关系由房地产经纪机构居间或代理的，房地产经纪机构和房地产经纪持证人员应在落款内签字、盖章，并注明经纪资格证书编号。
七、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
签字（盖章） 签字（盖章）
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
装修合同 篇5
出包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲、乙双方本着依法、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，将
一、装修期限
自20 年 月 日至20 年 月 日止，共计 天，必须无条件的、保质保量按图施工完成。
二、承包内容及金额
甲方委托乙方对甲方 门店装修(按包工不包料方式)整体承包给乙方。总金额为大写人民币 。
三、付款方式
首期：乙方进场两天后，甲方先付工程总造价的 %作生活费。二期：工程完工验收，合格后，甲方付总造价的 %给乙方。余款 %作为乙方对整个工程的质量保证金，在开业1个月后一次性付给乙方。
四、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利。
2、对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求赔偿的权利外，还有终止合同的权利。
3、乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装修款。
4、乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负，乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负。因乙方原因造成的火灾事故、材料损坏、已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。
5、自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。
6、严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意。
五、质量要求
具体质量要求按图施工，施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切费用由乙方负担，施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。
六、违约责任
1、乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的 %作为违约金，并退回已经预付的所有款项。
2、若由于甲方未能按协议规定的支付工程款给乙方，材料不到位所造成的停工，不能按时交付使用一切由甲方自负。
3、若由于乙方未能按协议规定的交付日期交给甲方，每拖延一天工期，按 元/天计算，从总承包款中扣除。
七、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【关于装修合同模板汇编5篇】相关文章：