工程合同模板九篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同在生活中的使用越来越广泛，它可以保护民事法律关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编为大家整理的工程合同9篇，希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1
业主(以下简称甲方)： 联系电话：
施工队(以下简称乙方)：联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公平的情况下签定如下合同：
一、 工程概况
建筑面积：平方米。 室 厅卫 阳台 厨。
工程地址：
二、 价格
清包工费总计： 元，大写：
其中：
水电工元x 平方= 元;
泥工元x 平方= 元;
木工 元x 平方= 元;
油漆工元x 平方= 元;
垃圾清运、材料搬运、敲墙、打孔及其它等费 元 。
三、 付款方式
1、施工队进场，付32%。
2、木工完成，付 31%。
3、工程竣工，付 32%。
4、保修金 5%，从竣工之日起1年后支付。
四、 设计
1、 甲方可以向乙方提供必要的图纸一套，并负责交底工作。
2、 乙方按甲方要求施工，乙方可向甲方提出设计意见，乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、 材料
1、 乙方应提前5天向甲方提供需购材料清单，甲方应在5天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。
4、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。
5、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
6、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
7、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作，若损坏由乙方承担。
8、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现按偷窃论处，并按材料价格5倍从人工费中扣除。
六、 工期
从 年 月 日起至年月日止，工期为 天。
七、 材料搬运
若甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、 垃圾清运
1、 垃圾袋装化。
2、 垃圾应日日清。
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、 劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、 未经甲方许可，工地施工人员不得在工地过夜。
3、 乙方应具备在湖州市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
4、 乙方指定由 为工地现场负责人。
5、 在合同价内，若甲方要求乙方应跟随甲方挑选材料。
6、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员。乙方应按程序施工，不同工种不得同时施工，但必须由工程负责人协调各方。
7、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停但工或殆工。
十、 施工机具
乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
十一、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
3、 工人着装必须干净整洁。
4、因乙方施工人员原因引起的事故由乙方负责。
十二、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在一年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同附件
施工项目清单：根据甲方提供的图纸施工。甲方可有适当的增减项目、但不能多(增减项目不增减包工费)，具体式样由甲乙双方商定。
十四、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、附加条款
1、橱房卫生间做防水
2、每道工序结束验收后，再下道工序
3、部分下水改道
4、过道、南北阳台吊顶，客厅、饭厅部分吊顶
5、 敲阳台面砖及其它
6、油漆前清除原涂料
7、自行车库做一柜子
8、完工后卫生工作
甲方： 乙 方：
签章： 签 章：
签约日期：
工程合同 篇2
建设单位： （以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
甲乙双方为了明确职责范围和经济关系，分工协作，相互制约，较好地完成工程任务，确保工程质量，经双方协商签定本合同，共同遵守。
一、工程名称及项目
道路维修工程
二、甲方承担的责任
1、甲方应向乙方提供施工图纸和施工技术规范。
2、派工程技术人员负责工程质量监督检查和施工技术认可，提出变更图纸施工计划通知。
3、按施工程序流程进行工程验收，按承包定额和实际发生的工程量进行工程结算。
三、乙方承担的责任
1、乙方必须严格按施工图纸和施工技术规范进行施工。
2、施工中所需的一切施工设备自行解决。
3、因施工错误和工程质量问题造成工程返工，应负担一切经济损失。
4、一切施工程序及工艺，必须提前报请甲方，在取得甲方工程技术人员认可签字后方可施工，否则应负一切后果。
5、施工中出现的一切车辆、人员伤亡事故，完全由乙方自负。
6、工程所需的一切材料，必须严格按照规范要求的规格和质量进行采购，费用均由乙方自己垫付，工程竣工后验收合格统一结算。
四、施工时间
工程动工时间为20xx年6月20日到20xx年9月15日，
五、竣工验收与结算
工程竣工后，由甲方组织验收小组进行初验，发现问题，根据情况进行处罚或令其返工。合格后按合同规定进行结算。
六、承包费用及定额费用
工程总造价：人民币 元整，（￥ 元）
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，工程备案一份。
甲方：
法定代表人：
乙方：
年月日
工程合同 篇3
发包方(以下简称甲方)：_________________________________________
委托代理人(或甲方代表)：_______________________________________
身份证号码：_____________________________________________________
联系地址：_______________________________________________________
联系电话：_______________________________________________________
承包方(以下简称乙方)：_________________________________________
营业执照号：_____________________________________________________
建筑业企业资质证书号：___________________________________________
开户银行：___________________________ 银行帐号：_________________
注册地址(或办公地址)：_________________________________________
法定代表人或负责人：_________________ 联系电话：_________________
委托代理人(或乙方代表)：___________ 联系电话：_________________
工程设计人：_________________________ 联系电话：_________________
施工负责人：_________________________ 联系电话：_________________
依照《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下协议：
一、工程概况
(一)工程地点：___________________________________________________
(二)工程户型：___________________________________________________
(三)工程套内施工面积：___________________________________________
(四)工程内容(见附表一和四)
(五)工程承包方式，采取下列第_______种方式：
1、乙方包工、包全部材料(见附表三)。
2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料(见附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(见附表二)。
(六)工程期限__________日。
开工日期：_________年_________月_________日;
竣工日期：_________年_________月_________日。
(七)工程价款(见附表一)：
本合同工程造价为(人民币)______________元;
金额大写：_______________________________ 。
其中：材料费：________元，人工费：____________元,
设计费：________元, 垃圾清运费：________元,
?? 管理费：________元，其他费用:___________元。
(八)合同签订生效后，若要变更施工内容、材料或实际工程量增减，工程款按实结算。
(九)乙方提出的工程报价，不得故意漏项、缺项。在甲方未对施工项目进行变更的前提下，竣工结算价的增幅不超过第一条(七)款所约定工程造价的5%，超出5%的部分，由乙方承担。
二、工程设计
(一)本工程由__________设计，设计方应提供施工图纸或做法说明一式________份。
(二)设计施工图纸应符合国家有关设计规范要求，经双方签字认可，将会审意见记载于附表四内。
(三)施工图纸所标示项目与工程报价表所列项目有差异或抵触时，以工程报价表为准。
三、工程监理
若本工程实行工程监理，由甲方与具备相应资质的监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责范围等书面通知乙方。
四、甲方义务
(一)对所装饰装修的住房拥有合法的所有权，或已取得了合法所有权人的委托，有权对该房屋进行装饰装修。
(二)________委派_________为甲方代表，全权负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其它事宜。甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方接洽。若需更换甲方代表，甲方应提前三日以书面方式告知乙方。
(三) 施工前，向工程所在地物业管理单位申报登记。
(四)开工日前_________天，若非乙方设计，甲方负责督促设计人向乙方提供符合国家有关设计规范要求的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底。
(五)为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设，或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。
(六)负责提供水源、电源为乙方施工使用，并承担其费用。
(七)负责协调装饰公司与邻里之间的关系，协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
(八)如确需拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续，并承担有关费用。
(九)施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防工作。
(十)施工期内，将进户门钥匙交给乙方代表负责保管。工程竣工验收合格移交时，甲方启用正式钥匙或提供新锁，当场由乙方安装后交付甲方。
五、乙方义务
(一)应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》，并不得超越其资质证书许可的范围承揽工程。
(二)委派________为乙方代表，全权负责合同履行，按设计要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责处理的各项事宜，其签订的文件视为乙方对有关事宜的确认。若需更换乙方代表，乙方应提前三日以书面方式告知甲方。
(三)严格执行《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327—XX)，确保工程质量。严格执行国家及地方有关防火、安全、环境保护的规定，做好施工现场管理，施工现场应配备干粉灭火器。
(四)保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围住户(单位)的关系。
(五)保证施工现场的清洁，做好施工现场保卫、垃圾处理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、电等条件和设施，不得浪费。
(七)工程竣工但未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
(八)若因乙方在施工中违反国家法律、法规或物业管理等有关规定而受到罚款和引起的赔偿责任，均由乙方承担。
(九)施工工人及管理人员应持有相关资格证或上岗证，甲方有权查验。
(十)负责施工人员的管理及施工安全。
六、工程变更
(一)工程项目及做法的变动，必须经双方协商一致，以甲方代表与乙方签订书面变更单为准(见附件五)，确定增减项目及价差后再施工，同时调整相关工程费用及工期。
(二)若甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方承担;给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
七、材料供应
(一) 按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表二)应为符合设计要求和合同约定的合格产品，并应按时供应到施工现场，双方共同验收并办理交接手续，由乙方负责保管。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题的损失，责任由甲方承担。
(二)按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表三)应按时供应到施工现场，双方共同验收，由乙方负责保管。如未经甲方验收或不符合附表三要求的，应禁止使用;若已使用，对工程造成的损失，责任由乙方承担。
(三)甲、乙双方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定的室内装饰装修，非经甲方同意，乙方不得挪作它用或替换为价廉质劣的装饰材料、设备。如乙方违反此约定，应按被挪用或替换材料、设备价款的双倍金额赔偿给甲方。
(四)乙方提供的材料、设备是假冒伪劣产品的，应按材料、设备价款的双倍金额赔偿给甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和设备应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量》10项强制性国家标准，禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如甲方供应的材料、设备不符合有关国家标准或规定的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方坚持使用的，由此造成的损失，由甲方承担。
(六)若发生材料、设备质量争议，可委托有关法定机构鉴定，鉴定费用的垫付由双方协商解决，如不能协商一致，采取“谁提出谁垫付”的原则处理。经鉴定，质量不符合合同约定标准的，鉴定费用由责任方承担;质量符合合同约定标准的，鉴定费用由质量问题提出方承担。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
1、工程量变化或设计变更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期顺延的其它情况。
(二)甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，支付乙方赶工费并签订工期变更协议。
(三)因甲方未按合同完成其应负责的工作和未按期支付工程进度款而影响工期的，工期相应顺延。
(四)因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延。
九、质量标准
(一)本工程施工质量按下列第________项标准执行;
1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210—XX)
2、《重庆市住宅装饰装修工程验收规程》(dbj/t50-053-XX)
3、双方约定： 。
(二)工程施工室内环境污染控制，按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-XX)的标准执行。
(三)施工过程中双方对施工质量、室内空气质量发生争议，可委托有关法定机构鉴定，鉴定费用的垫付由双方协商解决，如不能达成协议，采取“谁提出谁垫付”的原则处理。经鉴定，质量不符合合同约定标准的，鉴定费用由责任方承担;质量符合合同约定标准的，鉴定费用由质量问题提出方承担。
(四)木材、石材为天然物品，允许有自然色差与纹理，乙方有义务提醒甲方。
十、工程验收、工程价款结算及保修
(一)乙方应提前二日通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，如果甲方在约定时间内不能参加验收，需及时通知乙方，另定验收日期，由此造成停工的，工期顺延。若甲方既不及时通知乙方，也不按时参加验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，若造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验、返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
(二) 双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量进行验收，验收合格后填写工程验收单(见附表六)：
1、_______________________________________________________________________
2、_______________________________________________________________________
3、_______________________________________________________________________
(三)工程按时竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知之日起三日内组织验收，验收合格后办理移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。若在工程竣工验收中，存在须由乙方整改返工的部分工程项目，乙方应在五日内完成(特殊项目可由双方在第十六条中另行商定)，并及时通知甲方对其复验。因乙方责任返工造成的工程延期交付视同工期延误。
(四)工程竣工后，双方约定由_____________对本工程进行室内空气质量检测，费用由__________方承担。
(五)验收不合格，乙方负责在约定的期限内返工，甲方不得使用，否则由此造成的损失由甲方承担。
(六)竣工验收在工程质量、室内空气质量以及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为工程验收单的附件)后亦可先行入住。
(七)工程竣工验收合格后，乙方应提交工程结算单(见附表七)，并将施工部分的水电改造等涉及隐蔽工程的走向图等有关资料提交给甲方。乙方负责提供材料的，还应向甲方提交所提供材料的说明书、保修单和环保说明书等资料;甲方在收齐资料之日起三日内对工程结算单进行审核，若到期未提出异议，视为同意。
(八)验收合格后，双方办理移交手续，结清应付款项，填写工程保修单(见附件八)。
(九)本工程自竣工验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下，保修期按下列第_________项执行：
1、除有防水要求的厨房、卫生间和因装修施工引起的外墙面的防渗漏保修为五年外，其余项目的保修期为二年。
2、_________________________________________________________________________________________
(注：第2项所约定的保修标准不得低于第1项所约定的保修标准)
(十)因甲方购买的材料未达到国家标准而导致的工程质量问题，乙方不负责保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工图或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范，主要包括电气线路、管道、自来水和其它线路管道畅通、合格。若乙方发现甲方提供的施工图或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，应及时向甲方指出，乙方有权并且应当拒绝施工，由此造成的停工等损失由甲方自行承担。
(二)甲方未办理有关手续，不得擅自要求乙方变动建筑主体、承重结构或拆改燃气管道、设施，乙方有权并且应当拒绝施工，由此造成的停工等损失由甲方自行承担。
(三)乙方擅自变动建筑主体、承重结构或拆改燃气管道、设施，由此造成的损失和责任，由乙方负责赔偿和承担。
(四)乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》，注意施工安全。
(五)由于乙方在施工过程中违反有关操作规程、消防条例等规定，导致发生安全或火灾事故，由此产生的一切责任和损失，由乙方承担和赔偿。
十二、工程价款支付方式
(一)双方约定按下表中第________种方式支付工程款：
支付
次数支付时间①②备注
支付
比率支付
金额支付
比率支付
金额
第一次合同签订40% %
第二次吊顶工程，厨、卫墙砖工程，水管、线管布线完工。40% %
第三次木工和泥工基本完工、漆工进场15% %
第四次竣工验收合格
之日起30日内5% %
或其它方式： _______________________________
(二)甲方应按第十二条(一)款的约定向乙方支付工程款，乙方应向甲方开具有效的收款凭据。
(三)乙方施工质量不合格，甲方有权拒付工程款,直至乙方整改合格后为止。
(四)工程款结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
十三、违约责任
(一)本合同生效后，甲乙双方应严格履行合同所约定的各项条款。若任何一方需变更合同内容的，应双方协商一致后，签订补充协议。合同签订后施工前，一方无法定事由要求终止合同的，应以书面形式提出，并按工程造价的_____%支付违约金，办理终止合同手续。
(二)施工过程中任何一方无法定事由要求终止合同的，须向另一方以书面形式提出，经双方同意后办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按工程造价的______%赔偿，解除本合同。
(三)因施工质量不合格，乙方不予整改、未在约定期限内整改，或经整改后仍不合格的，甲方可另请他人整改，与整改有关的一切费用由乙方承担。
(四)任何一方因违反法律、法规等规定而受到罚款或给对方造成损失的，由责任方承担责任，并赔偿对方损失。
(五)甲方责任
1、未按规定的时间和要求提供材料、场地、技术资料以及由甲方引起的其它原因，造成乙方停工、窝工的，除工期顺延外，每停工或窝工一天，由甲方向乙方支付工程造价_______‰的违约金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项，每逾期一天，由甲方向乙方支付迟延部分工程款______‰的违约金。
3、工程未经验收，甲方提前使用，由此造成无法验收和损失的，由甲方自行承担。
(六)乙方责任
1、应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其它物品，如有损坏，应照价赔偿。
2、经专业部门检测，室内空气质量不达标且属于乙方责任的，乙方应进行综合治理。因治理造成工程延期交付的视同工期延误。若乙方不予治理或未在约定期限内治理，甲方有权另请他人治理，与治理有关的一切费用由乙方承担，若治理后仍不达标的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。若甲方对不达标也负有责任的，双方应根据责任大小合理分担有关费用和损失。
3、由于乙方原因，工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工，工期不得顺延。
4、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天，由乙方向甲方支付工程造价_______‰的违约金。
十四、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人也可按下列第______种方式解决：
1、提交重庆仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
十五、附则
1、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。
2、合同签订后工程不得转包，否则甲方有权拒付工程款。
3、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
4、合同附表为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十六、其它约定条款(共_____条)
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
乙 方(盖章)
工程合同 篇4
一、案件要旨
本案要旨为，原告的起诉行为是否构成重复起诉，这涉及到民事诉讼中的一项基本原则，即“一事不再理”原则，判断是否适用该原则，主要依据：诉讼标的是否一致，诉讼请求是否一致，当事人是否一致，争议事项是否一致，应当就具体案件结合当事人的具体诉讼请求及其依据，以及行使处分权的具体情况进行综合判断。
20xx年4月22日，被告与原告签订《钻孔桩施工协议书》一份，施工结束后，于20xx年5月10日双方签订了《施工结算协议书》，原告自己“备注：挖夹层、二次成孔、误工等计捌万肆千叁百叁拾元整，本表结算未结算。” 该结算协议由被告法定代表人及施工工地负责人和原告本人分别签名。由于被告未能按照结算协议支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起诉立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟会民初字第59号调解书调解结案，调解书所确定的工程款数额153972.02元被告已履行完毕。经调阅法院（20xx）孟会民初字第59号案卷材料，该卷宗材料中从原告的起诉状（标的153972.02元）、调解笔录及调解协议中，均未涉及和显示原告本次所起标的任何内容； 另经法院对被告当时主管工程的负责人查实，原告在（20xx）孟会民初字第59号案件中起诉的数额，不包括原告本案所起诉的数额，被告仍下欠原告零杂工程等其他工程款未支付，但具体数额不能确定。
本案的争议焦点主要为，原告的起诉行为是否构成重复起诉，一审法院审理认为，在审理中，原告称该84330元的零杂工程款算帐凭据在合计后，原件全部交给了被告单位孟某，且被告处所存的《施工结算协议书》原件中同样有此欠款数额的备注，由于原告不能提供存放在被告处的该《施工结算协议书》原件，在被告不予认可又不提供该结算协议原件的情况下，按照庭审中原告提供的证据，法院结合上述对被告主管工程负责人核实的基本事实及本案的具体情况，原告现要求被告支付所欠施工中的零杂工程款，事实存在，理由成立，二审法院审理认为，洛基公司认为协议上手写部分内容是杨治安单方添加，但其并未提供自己所持有的结算协议书来证明自己的主张，也未提供证据证明挖夹层等附属工程不是杨治安所干，朱遵寿明确表示挖夹层等附属工作是杨治案所干，只是工程款具体数额记不清，并证明之前调解结案的案件中工程款不包括本案所诉争的工程款。同时，一审法院也查阅了该院（20xx）孟会民初字第59号案件卷宗材料后，认定杨治安本案所主张的工程款并不包含在之前调解结案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟会民初字第59号调解书中并无洛基公司所称的“无论有无其他债权债务、无论有多少债权债务双方都已全部结清”内容。因此，洛基公司认为杨治安属重复诉讼，其并不欠杨治安工程款的主张，法院不予支持。
二、案件来源
河南省孟津县人民法院（20xx）孟民一初字第21号，河南省洛阳市中级人民法院（20xx）洛民终字第1699号
三、基本案情
被告在承揽华阳洛阳（孟津）电厂公用区基桩工程期间，于20xx年4日22日和原告签订《钻孔桩施工协议书》一份，施工结束后，于20xx年5月10日双方签订了《施工结算协议书》，合计工程结算数额为163972.02元，协议约定在被告收到业主工程款30日内支付给原告。在该结算协议的空白部分，原告自己“备注：挖夹层、二次成孔、误工等计捌万肆千叁百叁拾元整，本表结算未结算。”该结算协议由被告法定代表人及施工工地负责人和原告本人分别签名。由于被告未能按照结算协议支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起诉立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟会民初字第59号调解书调解结案，调解书所确定的工程款数额153972.02元被告已履行完毕。审理中经调阅法院（20xx）孟会民初字第59号案卷材料，该卷宗材料中从原告的起诉状（标的153972.02元）、调解笔录及调解协议中，均未涉及和显示原告本次所起标的任何内容；另经法院对被告当时主管工程的负责人（且又是（20xx）孟会民初字59号案件被告的诉讼代理人）查实，原告在（20xx）孟会民初字第59号案件中起诉的数额，不包括原告本案所起诉的数额，被告仍下欠原告零杂工程等其他工程款未支付，但具体数额不能确定。现原告为要求被告应支付所欠零杂施工工程款84330元及利息，向法院提起了诉讼，但原告在庭审中仅提供由被告施工负责人签名的增加零杂工程款数额便条复印件13张，共计款49550元。
四、法院审理
一审法院认为：审理中双方对本案的争执焦点，一是原告现要求被告所支付的工程款在（20xx）孟会民初字第59号案件中是否一并审理，原告本次起诉的工程款数额84330元能否认定；二是原告本次起诉是否超过诉讼时效。针对上述双方所争执的各焦点问题，在审理中，原告称该84330元的零杂工程款算帐凭据在合计后，原件全部交给了被告单位孟某，且被告处所存的《施工结算协议书》原件中同样有此欠款数额的备注，由于原告不能提供存放在被告处的该《施工结算协议书》原件，在被告不予认可又不提供该结算协议原件的情况下，按照庭审中原告提供的证据，法院结合上述对被告主管工程负责人核实的基本事实及本案的具体情况，原告现要求被告支付所欠施工中的零杂工程款，事实存在，理由成立，但因原告不能提供零杂工程款84330元具体数额的原始结算凭据，按照庭审中原告提供的相关证据，对被告所欠零杂工程款数额应认定为49550元，超出部分，证据不足，不能认定。原告要求被告支付利息，因双方无明确约定，利息可从原告起诉之日（20xx年11月24日）起，按中国人民银行同期贷款利率计算至判决书限定履行期限届满之日止。审理中，被告抗辩称不欠原告工程款及原告起诉已超过诉讼等，理由不足法院不予采纳。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条之规定，判决如下：一、被告洛阳市基础工程有限公司于判决书生效后十日内一次性支付原告杨治安工程款49550元及利息。利息从起诉之日（20xx年11月24日）起，按中国人民银行同期贷款利率计算至判决书限定履行之日止。二、驳回原告杨治安其他诉讼请求。
二审法院审理认为：洛基公司与杨治安在对华阳电厂工程进行结算时，形成的结算协议书一式二份，杨治安一审庭审时出示了该结算协议书原件，现洛基公司认为协议上手写部分内容是杨治安单方添加，但其并未提供自己所持有的结算协议书来证明自己的主张，也未提供证据证明挖夹层等附属工程不是杨治安所干。而且一审法院在对当时的项目负责人朱遵寿所做的调查的笔录中，朱遵寿明确表示挖夹层等附属工作是杨治案所干，只是工程款具体数额记不清，并证明之前调解结案的案件中工程款不包括本案所诉争的工程款。同时，一审法院也查阅了该院（20xx）孟会民初字第59号案件卷宗材料后，认定杨治安本案所主张的.工程款并不包含在之前调解结案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟会民初字第59号调解书中并无洛基公司所称的“无论有无其他债权债务、无论有多少债权债务双方都已全部结清”内容。因此，洛基公司认为杨治安属重复诉讼，其并不欠杨治安工程款的主张，法院不予支持。根据双方所签订的结算协议上备注内容显示洛基公司欠杨治安84330元，一审法院判令洛基公司支付杨治安工程款49550元，杨治安并未提起上诉，视为其认可该49550元工程款数额，故本院对此予以维持。洛基公司称朱遵寿不是项目负责人，不能代表其公司，以及闫水利不是其公司职工的主张，其并未提供证据证明，而且在双方所签订的施工协议中朱遵寿明确作为洛基公司项目负责人予以签名，故对此上诉主张，法院不予采信。()综上，上诉人的上诉理由，不能成立，依据《中华人民共和国民事
诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
五、与本案及类似案例相关的法规索引
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百一十一条 人民法院对符合本法第一百零八条的起诉，必须受理；对下列起诉，分别情形，予以处理：
（一）依照行政诉讼法的规定，属于行政诉讼受案范围的，告知原告提起行政诉讼；
（二）依照法律规定，双方当事人对合同纠纷自愿达成书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁；
（三）依照法律规定，应当由其他机关处理的争议，告知原告向有关机关申请解决；
（四）对不属于本院管辖的案件，告知原告向有管辖权的人民法院起诉；
（五）对判决、裁定已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告按照申诉处理，但人民法院准许撤诉的裁定除外；
（六）依照法律规定，在一定期限内不得起诉的案件，在不得起诉的期限内起诉的，不予受理；
（七）判决不准离婚和调解和好的离婚案件，判决、调解维持收养关系的案件，没有新情况、新理由，原告在六个月内又起诉的，不予受理。
工程合同 篇5
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期： 竣工日期：
合同工期总日历天数 天
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额(小写)￥： 元(大写)：
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同双方约定 双方签字 后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇6
委托方(简称甲方)：
被委托方(简称乙方)：
甲方委托乙方对其车间外墙翻新刷乳胶漆及车间外围护栏除锈防腐进行施工，并签订以下合同。
第一条 作业范围及内容
生产车间外墙乳胶漆粉刷、生产车间外围护栏除锈防腐。
第二条 合同承包形式
乙方包工包料并提供所有用具，所使用的乳胶漆为多乐士牌，防腐油漆所使用多乐士牌。
第三条 合同承包金额
1、 护栏防腐按50元一米，共计350米：17500元
2、 外墙乳胶漆(包工、料)共计：22310元
3、 两个门卫室(含包工，料，刷乳胶漆，清洗)共计1900元
4、 本合同总金额：41710元
5、 本合同金额为含税金额，乙方提供正式发票。
第四条 结算方式
甲方在保洁结束日起7天内为乙方结算所有工程款。 乙方开户行：施工期自20xx年 月 日至 月 日止，时间为 天。
第五条 甲方责任和义务
1、 对乙方保洁粉刷进行监督、检查。
2、 为乙方作业人员提供工作期间的水、电、库房等必要的工作条件且免费使用。
3、 在乙方工作中帮助协调与相关部门的关系。
4、 按甲乙双方约定的时间支付乙方的保洁粉刷承包费用。
第六条 乙方责任和义务
1、 乙方粉刷的墙面，要求颜色一致、表面平整、无裂纹
2、 乙方粉刷护栏油漆，要求颜色均匀，厚薄一致，无裂纹，无鼓包
3、 粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。
4、 乙方要确保安全作业、若出现事故皆由乙方全部承担、甲方不承担任何责任。
5、 乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。
6、 粉刷完毕后，要将物件表面及地面立即清扫和清理干净。
7、 乙方要爱护甲方所有公司财物，不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。
第七条 违约责任
甲乙任何一方不履行本合同约定的责任和义务时将视为单方面违约，违约方应向对方支付合同金额的10%的违约金。
第八条 其他
1、 甲乙双方对本合同约定的事项发生异议时，由双方协商解决。
2、 本合同一式两份，自双方签字或盖章后有效。
甲方：
代表人：
年 月 日
乙方：
代表人：
年 月 日
工程合同 篇7
甲方： 扬州市江都区长江管理处 （以下简称甲方） 乙方： 扬州市盛禹水利建设工程有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规和条例明确各自在施工中的合法权利、义务和经济责任，根据工程具体情况，本着平等互利的原则，双方针对工程建设有关事项协商自愿签订如下合同条款
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称：通江闸河道清淤工程
2、 工程地点： 江都区长江管理处通江闸以南与长江连接的内河 3、 工程承包方式：包工包料
4、工程概况：本工程位于江都区嘶马镇通江闸以南与长江连接，该河道部分河段落因长期未清理，河淤泥大量堆积已经影响航道内船只通航。需要将该段河道的堆积淤泥清理，确保船只正常通航。 二、 工程内容
清理该河道内影响航道内船只通航的淤泥，工程量约6000立方米。 三、 工程造价
工程造价为：（￥ 元）。本工程项
目为一次包干价，超支不补。 四、 工程期限
工程开工日期： 年月日 工程竣工日期：年月日 五、 质量要求
工程质量标准：。 六、 付款方式
工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 100% 。 七、双方责任
1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地。 2、 乙方：向甲方提供工程报价。 八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
3、 乙方应慎重、严格按照国家关于施工建设安全的法律规定及行业规定进行安全施工，因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限
内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。 4、其它未尽事宜由双方协商解决。
5、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。工程款结清后合同自行失效。
甲方单位名称： 扬州市江都区长江管理处 （盖公章） 法人代表： 委托代理人：
乙方单位名称:
扬州市盛禹水利建设工程有限公司 法人代表：委托代理人：
年 月 日
（盖公章）
工程合同 篇8
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
为了安全及时的完成建房工程，尽量避免和减少施工过程中的矛盾和问题，明确甲乙双方的权利和义务，甲乙双方本着公平互惠的原则达成以下协议：
一、乙方必须严格按照甲方提供的图纸或要求施工、建盖，女儿墙和水、电安装在承包范围，如有异议双方商议。
二、甲方有权对乙方施工过程、质量进行监督，以确保工程质量。
三、承包方式：包工不包料，建筑材料由甲方负责提供到施工工地，乙方自带施工工具。
四、承包款(单价)为每平方 元，合计 元。
五、付款方式：分层付款，每层浇顶之日甲方支付乙方该层房屋的90%，余款整幢房屋竣工后一次性付清。
六、楼梯间双算，1平方米2。
七、工程施工中所需水、电的接通协调工作由甲方负责。
八、乙方所带到施工工地的模板、工具，甲方必须看管好，如果造成损失，甲方必须照价赔偿。
九、甲方负责处理施工过程中相关的矛盾和纠纷，确保乙方正常施工，若由此造成误工，甲方要赔偿乙方误工费用，再由双方协商顺延工期。
十、乙方在施工中有较严重的质量问题、技术问题而又不服从甲方监督调整时，甲方有权勒令乙方停止，所造成的损失由乙方承担。
十
一、在施工过程中乙方应确保安全施工，严禁一切违规、违章作业，乙方在施工过程中所发生的一切安全事故由乙方全权负责，甲方不负任何责任。
十
二、在施工过程中由甲方造成的安全事故由甲方全权负责，乙方不承担任何法律责任。
十
三、违约责任：此协议一经签订，双方必须严格执行，不得违约，否则由违约方承担由此而造成的一切损失。
十
四、本协议一式两份，双方各持一份，一经签订即时生效，未尽事宜双方再议。
十五：
十六：
甲方(印)：
乙方(印)：________年____月____日
工程合同 篇9
甲方：
乙方：
为了规范建筑门窗工程施工行为，保护双方的合法权益，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，经甲、乙双方友好协商一致同意，签订本合同，以便共同遵守。
第1条 工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包方式：框下线用砂浆塞缝)、(不含水泥砂浆材料);包劳保、包门窗通过竣工验收等;不含税金。
1.4承包范围：
第2条 工程量、造价及材料技术要求
2.1工程量约栏杆单价为/每延长米，米。
2.2空调百叶工程量：㎡,单价为/㎡，
工程造价约： 30.00 万元，大写：叁拾万元整;此造价已包含安装劳务费，不含土建配合费、不含税金及三项物理检测费，但要有偿提供检测样品和资料单价详见报价。
2.2材料技术要求
2.2.1
2.2.2铝合金门窗的配件质量符合设计要求和相关国家、地方及行业的规定。所有配件采用配套专用门窗五金配件;玻璃胶采用之江硅酮密封胶及墙体胶。
2.3所有材料产品均需提供产品合格证明，质量保证书，检测报告。
2.4乙方负责对铝合金门窗的二次设计工作。
2.5门窗具体尺寸详见附图及原设计图纸。
2.6乙方应制作 样窗报甲方封存，并标明各种材料的名称、规格等。
2.7如乙方有同等质量或高于以上配件品牌的配件，经甲方认可后，可替代使用。
2.8门窗铝材、锁、滑轮、胶、毛条、玻璃样品等签订合同前提供给甲方存放，作为验收依据。
第3条 交货和日期
3.1进场时间由甲方发出书面通知后，乙方立即进场，且须在十五天内将门窗框制作安装完毕，其他门窗扇安装工程乙方应严格按照施工总承包单位的施工进度要求执行，如乙方原因影响工程进度，造成的一切损失由乙方承担。
3.2货到工地乙方通知监理单位和业主单位共同验收合格后才进行施工。不合格材料退场应与监理单位办理退场手续。
第4条 结算和付款方式
4.1结算方式：每种门窗按实际完成尺寸计算面积×单价。单价中包含施工中发生的人、材、机、利润、管理费等费用。但不含三项物理性能检测费。
5.2付款方式：合同正式签订后,甲方支付乙方总价款的壹拾万元。门窗框安装完，支付乙方总价款的40%：门窗固定玻璃安装完，再付该合同总价款的20%。门窗扇安装完付至合同总价款的90%;工程竣工验收合格，并提供完整的竣工验收资料后十五天内甲方给乙方付款至工程结算总价款的97%;余款3%自工程竣工验收合格满壹年后一个月内付清。
第5条技术质量要求
5.1乙方供应的产品必须符合国家标准，铝型材进场后，需经甲方、监理验收确认并进行封样后方可进行制作，否则一切损失由乙方承担。
5.2产品运输方式及包装标准：由乙方负责，保证材料、产品不受损坏。
5.3技术要求：建筑外门窗其气密性能分级满足GB7107规定的4级。同时必须符合《住宅工程质量通病控制标准》中铝合金门窗相关的规范要求：门窗玻璃使用应遵守《建筑质量应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》;施工中遇到图纸与现行强制性规范相抵触的，以现行强制性规范为准。
5.4乙方根据甲方的要求(图纸或其他要求)提供详细、完整的施工资料(例如加工辅材清单、加工工具设施、人员情况等)和施工方案，由甲方和监理单位审核确认;
5.5质量标准：必须达到“合格”标准。
第6条 验收标准、方法
6.1全部工程竣工后，乙方必须按照国家标准及现行的相关规范要求向甲方提供完整的竣工验收资料，书面申请验收，甲方在接到验收申请后15天内组织验收。否则，超过七天，即认可已通过甲方验收。
6.2工程在验收时，如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不符合规定，甲方有权拒付工程款和因产品、施工质量问题而延误工程进度造成的一切费用由乙方承担。
6.3工程具有覆盖、掩盖条件部位，乙方自检合格后在隐蔽验收24小时前通知甲方和监理代表参加验收，乙方及时按有关规范做好各项工程验收资料准备，如由于隐蔽工程验收不合格导致影响其他工序进度，所造成的一切损失由乙方承担。
第7条违约责任
7.1甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并按照经济合同法等有关条款承担违约金或赔偿经济损失。
第8条 保修
8.1保修内容、范围：由乙方承包的工程内容，属保修范围内，保修期按国家规定贰年，保修期自竣工验收合格之日起，非人为因素发生的质量问题，免费维修。保修期满后实行终身维修服务，并且在每次接到业主通知后24小时内到现场维修。
第9条 安全、文明施工
9.1乙方应严格遵照国家和地区现行有关规范、环保法令等安全、卫生有关规定切实执行。乙方应采取严格的安全防护措施，承担安全事故责任和因此发生的费用。如因乙方违章造成伤亡事故一切责任由乙方承担，甲方还应向乙方收取由事故发生所产生影响甲方的损失。
9.2乙方必须严格遵守工地现场或监理方的有关规定，如有违反按规定处罚。
9.3甲方无偿提供乙方施工所需用水及电源，免费提供垂直运输、脚手架、材料堆放场地、职工宿舍等，并免费提供填缝用的水泥和沙子。
第10条 解决争议的方法
10.1本合同在履行过程中发生争议，由当事人协商解决，协商不成的，当事人双方同意，由海口市仲裁委员会仲裁。
第11条 其他约定事项
11.1乙方进场前需与现场管理人员沟通，明确工程质量和工期要求。
11.2乙方在材料运抵交货点后，应在甲方指定堆放地点堆放，并由乙方自行看管，如被偷及损坏由乙方承担。同时甲方及监理工程师现场验收型材规格等合格后，方可安装。
11.3成品进场，相应的资料也要同时进场。
11.4乙方如遇到特殊原因不能正常供货时，应提前五天通知甲方协商解决，否则造成后果乙方负责。
11.5如甲方未按合同规定支付工程款及不够施工条件，则工期顺延，责任由甲方自负。
11.6如遇不可抗拒因素(如台风、洪水等)和其他不可预见事故发生而不能履行合同时，免除承担违约责任。
11.7根据甲方要求，按时完成工作量使整个工程顺利、按期交工。
11.8乙方应负责相关的成品保护措施，如发生产品损坏，应分清原因做到谁损坏谁赔偿。
11.9乙方不得将本工程转包给他人施工，一旦发现有转包情况甲方有权终止合同，并追究乙方相应的责任。
11.1 0本工程涉及其他工程未尽事宜，由甲、乙双方另行商议决定。
第12条 附则
12.1本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行解决。
12.2本合同同由甲、乙双方代表签字、盖章后生效。
12.3本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX
法定代表人(签字)：XXXXXXXXX 法定代表人(签字)：XXXXXXXXX
XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
【工程合同模板九篇】相关文章：