工程合同

时间:2021-10-18 09:34:09 工程合同 我要投稿

【推荐】工程合同范文合集八篇

  在不断进步的社会中,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编精心整理的工程合同8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

【推荐】工程合同范文合集八篇

工程合同 篇1

  中华人民共和国建设部

  国家工商行政管理总局

  第一部分 协议书

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国工程总包合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议书。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:工程内容:

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

  工程立项批准文号: 资金来源:

  二、工程承包范围

  承包范围:施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程,但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。

  三、工程总包合同工期

  开工日期:年 月 日(以开工令为准)

  交工日期:年 月 日(具备部分精装修队伍进场条件),月 日完成所承包范围的所有分项工程。

  四、质量要求

  工程质量要求: 合 格

  五、工程总包合同价款

  金额(大写): 暂定人民币 仟 佰万元(以工程结算为准) 元

  六、组成工程总包合同的文件

  组成本工程总包合同的文件包括:

  1、本工程总包合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、本工程总包合同专用条款

  5、本工程总包合同通用条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本工程总包合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本工程总包合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照工程总包合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照工程总包合同约定的期限和方式支付工程总包合同价款及其他应当支付的款项。

  十、工程总包合同生效

  工程总包合同生效时间: 年 月 日

  工程总包合同订立地点:

  本工程总包合同约定自双方后生效。

  发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)住所: 住所:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  邮编: 邮编:

  鉴证意见:

  经办人:

  鉴证机关:

  年 月

  日

工程合同 篇2

  投标书

  合同名称:_______________________________

  致:业主:______________________________________________________________

  先生们:

  1在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第_号以后,我们,即文末签名人,兹报价以____________________________________(__________),或根据上述条件可能确定的其它金额,按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求,实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

  2我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。

  3如果我们中标,我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。

  4我们同意从确定的接收投标之日起__天内遵守本投标书,在此期限期满之前的任何时间,本投标书一直对我们具约束力,并可随时被接受。

  5在制定和执行一份压式的合同协议书之前,本投标书连同你方书面的中标通知,应构成我们双方之间有约束力的合同。

  6我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。

  于19__年__月__日。

  签字人_________________________职务_____

  授权代表_______________________________

  (楷体大写字母)

  地址_________________________________

  证人_________________________________

  地址_________________________________

  职业______

工程合同 篇3

  甲方:

  乙方: 身份证号码:

  因公司发展需要,经过双方协商,本着平等、互利、自愿的原则,达成本协议:

  一、 聘用期:甲方聘用乙方的期限为 年 。 期间,甲方支付乙方报酬 人民币 元/年。

  二、乙方向甲方提供 证书。甲方收到乙方证书时,应支付乙方报酬 人民币元,如该证件不能用于甲方公司资质升级所需,则乙方应及时退还甲方支付的 元证件押金,甲方在收到退还押金的同时将乙方的所有证件退还给乙方。

  三、聘用期内,乙方应承担以下责任和义务,否则承担违约责任

  1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效,保证在协议期限内甲方能够正常用于办理资质;

  2、未经甲方同意不得将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为;

  3、极力配合甲方有偿性质的相关检查工作;(如建工局检查等!)乙方对所知悉的甲方的所有情况有保密的义务;

  四、聘用期内,甲方承担以下责任和义务,否则承担违约责任:

  1、妥善保管乙方资料和证件;确保证书完好无损;如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失,甲方应赔偿乙方相关损失如因乙方原因导致上述情况发生的,则甲方不承担任何责任。

  2、按协议约定期限及时准额支付费用(本协议中的所有费用币种均为人民币);

  3、承担乙方配合甲方工作所产生的所有差旅及食宿费用,以及误工费。

  4、协议履行完毕后,出具乙方解聘证明、完整归还证书;

  5、未得到乙方书面认可,甲方不得将乙方的证书用于其他单位,不得做出有损于乙方利益的行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任应由甲方承担。

  6、乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质就位、招投标、年检及主管部门检查需要等。甲方不得将乙方的证件作其他用途;否则,由此出现的责任均由甲方承担。

  五、履约期内,如乙方需取回证书暂用(不得进行损害甲方权益的行为),应征得甲方同意并提前五天通知甲方,且在约定期限内归还。若证书正在使用,则需等甲方使用完毕后方能暂时领用。

  六、解聘、续聘:乙方要求提前解聘的,如不损害甲方的直接利益,甲方应予同意,并按照规定给予办理解聘手续,乙方须退还甲方已经支付的未到期费用。如甲方要求提前解聘的,则甲方不得要求返回已经支付的证书使用费。聘用期满,双方有意签订续聘合同时,具体条件由双方另行商议。如无法达成续约,甲方应退还乙方的职称证书原件并按要求为乙方办理解聘证明等相关手续。

  七、双方应自觉履行本协议书的各项条款,否则,违约方应向另一方支付违约金 5000元并赔偿造成的其他直接经济损失,另一方有权随时中止本协议并无须支付任何费用。

  八、本协议一式两份。双方各执壹份,自双方签字之日起生效,聘用期满自动失效。未尽事宜,由双方另行协商解决。

  甲方: 乙方:

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  日期: 日期:

工程合同 篇4

  一、施工合同管理的特点与作用

  1.特点。

  对于施工合同管理工作本身而言,其存在着自身的特点,具体如下:

  第一,管理工作持续时间长。由于当前建筑行业施工项目通常都是以大规模的建筑项目为主,且在建筑结构以及相应施工工艺技术等方面上的要求较高,因此施工的周期较长,相应的合同管理工作因此而具备了周期长的特点。

  第二,所受影响因素较多、风险大且影响到工程的实际效益。在建筑施工项目中,其施工过程存在着一定的不可预见性,比如夏季因连续暴雨等恶劣天气难以施工等问题的存在,都会影响到施工计划的顺利进行,施工合同便需要进行相应修改等,这就给合同管理工作的开展带来了一系列不可回避的难题,相应风险加大,经济效益受到影响。

  第三,具有综合性特征。施工合同管理工作涉及到项目进度控制、质量控制等一系列管理工作内容。

  2.作用。

  首先,能够为营造良好的行业市场竞争环境、提高施工企业竞争实力奠定基础。建筑施工合同内容的落实受到相应法律法规的保护与限制,这就确保了施工企业在参与市场竞争的过程中能够在遵守法律制度的基础上,确保实现行业市场竞争秩序的稳定;与此同时,在参与市场竞争的过程中,实现自身经济利益的最大化是建筑施工企业立足于市场的关键,而施工合同则是其所应遵循的法律原则,只有在合同规定的范围内来实现对成本的有效控制,才能够在保证履行自身义务的同时,实现经济效益的最大化;此外,面对当前建筑行业法律法规的不断完善,招投标管理工作日渐规范化,建筑施工企业要想赢得项目,就需要加强对合同的管理,打造良好的声誉,进而才能够具备竞争的优势。其次,顺应工程管理国际化这一发展趋势。当前,在参与国际市场竞争的过程中,国外承包商逐渐进入到国内的建筑市场中,而国内的承包商也逐渐走出国门,这一国际化的工程承包形势下,需要以FIDIC为基础实现对合同的规范化管理,进而才能够迎合国际工程发展需求,避免合同纠纷,促进我国施工企业的稳健发展。最后,提高建筑施工企业的整体管理水准。施工合同管理直接关系到工程造价控制,进而影响到施工企业的经济效益,而这一管理工作的内容涉及较广、周期较长,因此,这一管理质量的高低直接影响到企业整体管理水准,不断强化对施工合同的管理能够提升建筑施工企业的整体管理质量。

  二、施工合同管理工作中所呈现出的问题

  首先,尚未实现合同的规范化签订。目前,很多建筑施工企业在签订施工合同的过程中,并没有按照相应的规范文本进行落实,合同内容过于简单,无法将双方所应承担的权利与义务进行具体明确,甚至存在着口头委任取代签订合同的现象,致使整个合同管理工作缺乏开展的基础。其次,合同纠纷尚未得到有效的解决。由于合同文本不规范,在实际执行的过程中,合同纠纷问题频发,而针对这一问题的解决通常采用的依旧是行政手段,其力度明显过弱,致使问题无法得到有效解决,缺乏法律的制裁导致施工方因此而遭受到经济损失。再次,尚未实现合同的完善归档,相应监管措施落实不到位。要想实现对施工合同的完善管理,建筑施工企业就需要以现代化的管理方式来实现合同的归档,并要重视相应的监管工作,以实现对履行情况的全面评估,但是,从目前实际开展工作的现状看,粗放型的管理方式下,管理手段过于滞后,相应的监管工作缺位。最后,管理人才匮乏。由于相应管理人才不足,现有人才能够素质偏低,致使无法按照相应法律规定来实现对合同的完善的管理,在实际履行合同内容的过程中,合同双方并没有全面的承担起自身的责任与义务,同时随意修改合同的现象屡见不鲜。

  三、加强施工合同管理以实现工程成本有效控制的途径

  1.实现对工程预结算、材料以及工艺设备的全面审核。

  在建筑施工企业中,要想通过对合同的有效管理来实现对工程造价的控制,就需要全面落实对工程预结算的审核工作,根据工程的实际设计规范,将其中因多算工程量等所增加的成本费用进行精简,确保相应的工程预算合理化。与此同时,由于建筑施工项目中材料与设备的成本费用所占比例较大,因此,要想在施工环节中实现对工程造价的控制,就必须针对材料与设备的费用支出进行严格的把关,在全面了解建筑材料市场价格的基础上,确保选择性价比高的材料与设备。

  2.实现对工程量变更的有效管理。

  在实际施工的过程中,工程量变更同样会给相应的造价控制工作带来难题,通常情况下,项目设计以及施工进度的改变会直接致使相应工程量发生变化,而在这一问题上相应的决策因时间紧等因素的限制通常缺乏科学性,因此,工程项目的造价无法得到有效控制。为了尽量确保工程变量下决策的科学性,就需要通过强化合同管理工作来落实,根据合理变更下合同价格所发生的变化,以合同价进行计算,如果合同中不存在这一定价,就按照相似的合同定价来实现计算,如以上条件都不存在,就需要经过工程师的把关确认再实现合同价格的计算。而如果工程量的变化是因承包方自身原因所造成的,那么其就没有权利来进行合同款的追加。

  3.实现对合同索赔问题的完善处理。

  从实际施工经验中可以得出:之所以索赔问题会屡屡发生,一方面在于业主自身在签订承包合同的过程中,并没有以规范的合同文本来落实完善的合同内容,另一方面,相应合同管理工作开展不到位也是产生这一问题的原因之一。而在建筑施工行业逐渐与国际接轨的过程中,要想确保实现对工程造价的有效控制,避免因合同问题而发生索赔事件,保证自身的经济利益不受损,就需要强化对合同的管理,在签订合同之前就需要将一切能够成为索赔的条件进行剔除,一旦发生此类问题,就需要按照相应索赔程序进行科学且完善的处理。在此过程中,要尽量以协商的方式来解决索赔问题,避免仲裁诉讼,实现对工程成本造价的控制;同时要在合同中明确一旦发生索赔仲裁问题,相应的仲裁地点应在项目所在地。

  四、结语

  综上所述,对于建筑施工企业来讲,实现对合同的完善管理,能够为实现对工程造价的有效控制并提高其经济效益奠定基础,而要想充分发挥出合同管理的价值,就需要在明确这一管理工作重要作用的基础上,依旧当前《合同法》等相关法律的规定,实现合同的规范化签订,并要严格审核工程预结算、材料与设备的费用支出等,在落实对工程量变更问题有效管理的基础上,完善处理合同索赔问题,以强化建筑施工企业的整体管理水准,通过对工程造价的有效控制来提升自身的经济效益与竞争实力。

工程合同 篇5

  依据(中华人民共和国合同法)(中华人民共和国建筑法)的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.工程名称:_________

  2.工程地点:_________

  第二条承包范围:

  第三条工程承包方式:_________

  第四条合同工期

  开工日期:_________

  竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_________

  第五条工程造价、付款方式及价款调整

  工程造价:_________

  付款方式:_________

  价款调整:_________

  第六条工程质量及验收标准

  1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

  2.工程质量必须符合(建设工程施工质量验收统一标准)gb50300-XX.(火灾自动报警系统施工及验收规范)gb50166-1992.(自动喷水灭火系统施工及验收规范)(XX年版)gb50261-1996.(机械设备安装工程施工及验收规范)gb50231-1998.(建筑电气工程施工质量验收规范)gb50303-XX.(室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准)j512-XX.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

  第七条安全施工

  1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的(建设工程安全文明管理办法)。

  2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

  第八条质量保修

  1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。

  2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

  3.在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

  4.保修金支付方法

  4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。

  4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。

  4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。

  第九条双方的权利和义务

  1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。

  2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

  3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

  4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的`施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

  5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

  第十条违约责任、索赔

  1.甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

  2.工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。

  3.工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

  4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。

  5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

  6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

  第十一条争议的解决

  本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。

  第十二条其他约定

  1.本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。

  2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

  3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人:_________ 法定代表人:_________

  委托代理人:_________ 委托代理人:_________

  合同经办人:_________ 合同经办人:_________

  电话:_________ 电 话:_________

  传真:_________ 传 真:_________

  开户银行:_________ 开户银行:_________

  帐 号:_________ 帐 号:_________

  通讯地址:_________ 通讯地址:_________

  邮政编码:_________ 邮政编码:_________

  签订时间:_________年___月___日 签订时间: _________年___月___日

  协议签订地:_________ 协议签订地:_________

工程合同 篇6

  发包人:_____________________

  设计人:_____________________

  发包人委托设计人承担丽影华庭(三期)F2-1层商场装饰工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条 本合同依据下列文件签订:

  1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程勘察设计市场管理规定》。

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3建设工程批准文件。

  说明:以上各阶设计文件成果内容详细如下:

  一、概念性方案设计文件:

  以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以及概念性构思设计文案说明等组成的概念设计展示版1式1套,A0~A1规格。主要反映平面功能的经营流通关系和总体设计风格的取向。

  二、正式方案设计文件:

  1、各层各区域正式平面图1套;

  2、各重点部位电脑透视效果图共15张,以表达设计意图清楚为原则(具体视点位置由发包人另文指定);

  3、主要材料选型配置的说明及设计方案总说明。

  注:以上成果汇总装订成册,A3规格,1式5本,另提供经装裱的A1规格效果图1套供展示用。

  三、施工图设计文件:

  1、室内装修施工蓝图(平、立、剖和节点大样) 1式8套

  2、材料表及材料样板表 1式8套

  3、主要装修材料实板 1式8套

  4、装修施工工艺规范与技术标准 1式8套

  5、施工图电子文件 1式1套

  第五条 本合同设计收费为 100000 元人民币。设计费支付进度详情___________________________

  说明:

  1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

  2、本合同履行后,定金抵作设计费。 3、每阶段设计人凭有效发票收取设计费。

  第六条 双方责任

  6.1发包人责任:

  6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限10天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

  6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人员设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

  6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

  6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

  6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让或用本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

  6.2设计人责任:

  6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

  6.2.2 设计人采用的主要技术标准是:与设计人承担的设计范围、内容相关的国家技术标准与规范。

  6.2.3 设计合理使用年限为年。

  6.2.4 设计人按本合同和二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

  6.2.5 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本所内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

  6.2.7 设计人应负责装饰报建图的盖章(有政府相关部门认可的设计资质)。

  第七条 违约责任:

  7.1 在合同履行期间,发包人终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。每逾支付一天,逾期超过15天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。

  7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部份的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的1.2%。

  7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

  第八条 其它

  8.1设计完成后,在合同的施工期内(装修施工开始后240天内),设计人应派出项目设计师,按照平均每周1~2次的标准,赴施工现场提供设计跟进服务。服务内容为:施工前的技术交底与图纸会审,施工中的材料色样确认,设计效果的监控、施工图的修正、完善与补充,参加每周工程例会,就施工中存在的问题主动提出意见和解决方法,并以纪要形式通知有关各方,以及参加竣工验收(以上服务与施工监理责任无关),当验收完成后设计人出具竣工图纸。如乙方未能及时履行上述责任而导致工期延误或出现质量问题,甲方有权追究乙方责任。如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

  8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同和四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。

  8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设计,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承包。

  8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。

  8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

  8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由广州市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

  8.8本合同一式两份,发包人壹份,设计人壹份。

  8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

  8.10本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  8.12其它约定事项

  设计人应列出本项目的各专业工种负责人和主要设计人名单给发包方备案,确保本项目的设计班子的固定性。

  发包人名称(盖章):_______________ 设计人名称(盖章):________________

  法定代表人(签字):_______________ 法定代表人(签字):________________

  委托代理人(签字):_______________ 委托代理人(签字):________________

  日 期:_____年___月___日 日 期:_____年___月___日

工程合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:

  一、 工程承包形式

  由乙方负责包工包料

  二、 工程价格:

  屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

  三、 施工材料及工程质量要求

  屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8c,短边10c进行压缝。

  四、 施工中的安全责任

  乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。

  五、 付款方式

  工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等________年后全部付清。

  六、 工程保修期限

  屋面防水保修期限为________年,(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

  七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。

  八、 开工日期

  自________年____月____日起至本月____日止。

  九、 本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一 份。

  甲 方:xx有限公司

  代表人:

  乙 方:

  ________年____月____日

工程合同 篇8

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就陕西宏方·庭香文府项目 住宅楼工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议:

  一、工程概况:

  1、工程名称: 住宅楼

  2、工程地点:

  3、工程内容:地上6层,地下1层,全砖混结构。

  4、工程面积:约 ㎡(坡屋面不在计算面积之列)

  二、工程承包范围:除甲方指定的分包工程外、施工图纸的全部工程内容。

  甲方分包项目如下:

  1、塑钢窗、防盗门、楼宇对讲。弱电系统的暗埋(含套管),穿钢丝及箱体封口等工作均由乙方施工。

  2、凡甲方分包项目,乙方应积极配合。甲方认为需由乙方负责施工的,甲乙双方协商,乙方凭甲方的书面通知进行施工。

  三、工期、质量要求:

  1、工期:工期总日历天数为280天

  2、质量:合格

  四、合同条款:

  本工程包工包料一次性包死;并扫地出门,交付业主使用。

  1、承包单价: 元/㎡

  2、乙方在施工过程中为了缩短工期提高质量、加强安全 防护等目标而采取的新工艺和新措施经监理单位和甲方认可后方可实施,但不得以此理由提出费用增加。

  3、双方在签定协议一周内,乙方需交纳保证金30万元/栋,主体封顶后一周内解付15万元/栋,剩余部分工程款竣工验收合格后两周内付清(质保金不计利息)。

  4、乙方在施工过程中所发生的一切非甲方原因造成的费用损耗,均包含在乙方合同总价中,结算时不再另行增加费用。

  5、如乙方认为需要超时工作,以便能按竣工期限完成工程,则此等费用及不论任何原因等需额外开支的费用均由乙方承担。

  6、工程承包方式为包工包料(甲供材料除外),办理本工程质监、安监、环保、保险、劳务等手续并承担相关费用 。

  7、甲方另行发包的项目,乙方计取该分部工程造价的1、5%作为配合费,乙方必须负责办理相关手续及验收所需资料等其他相关工作,配合好各分包单位做好施工管理工作。若因乙方原因使其延误工期或造成质量不合格,乙方应接受总价1%的罚款。

  8、本工程劳保统筹费、文明工地费、贷款利息、四项保险费用均不计。

  五、付款方式:

  本工程不支付预付款,主体三层封顶15日内付已完项目的70%,主体封顶15日内付工程量的70%、工程内外粉刷即垫层完工后15日内付已完工程造价的70%,剩余部分在工程决算结束除留5%的保修金外三个月内付清(乙方所垫支的工程款不计利息)。

  六、双方要履行的工作:

  1、甲方的工作:

  ⑴、乙方进入施工现场,甲方负责办理土地征用、平整场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后协助解决协调施工周围问题。

  ⑵、开工前甲方向乙方须交验规划部门确定的水准点与坐标控制点并向乙方及时准确的发出施工指令。按时组织工程中间验收。

  ⑶、开工前向乙方提供三套施工蓝图。

  2、乙方的工作:

  ⑴、乙方严格按照甲方提供的施工蓝图及国家现行验收标准、规范组织施工。确定 同志为项目经理,未经甲方同意不得更换。

  ⑵、在施工过程中,乙方必须服从甲方的统一管理,严格执行甲方的施工指令。施工现场要严抓员工的劳动纪律及个人素质,不得发生聚众闹事、打架斗殴的行为,否则责任自负,甲方并将给予重罚。

  ⑶、施工过程中,乙方须按照文明工地标准组织施工,因政府相关部门检查不合格而引起的相关处罚由乙方承担;并在交工前将所有建筑垃圾全部清运出场,达成现场无垃圾、建筑物无污染。

  ⑷、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,在施工过程中发生的事故,并产生费用由乙方全权承担。

  ⑸、已竣工工程未交付甲方前,乙方无条件负责成品工程的保护费用,在此期间发生工程损坏,乙方自费在规定的期限内予以修复。

  ⑹、乙方应承担劳动、安全、环保等部门的政府性质的费用;及设备、材料相关部门的检测费用。

  ⑺ 乙方在小区施工期间还应支付甲方相应的场地看护费及政府性国家号召的公益事业费用。

  七、材料采购与供应:

  自购材料:本工程材料依招标文件按甲方指认品牌由乙方采购,但必须确保采购材料的质量符合标准,所有材料进场必须取得甲方、监理验收合格后方可使用, 水泥 :按360元/T;钢材:按3800元/T计入。结算指标:钢材:21kg/㎡;水泥:180kg/㎡。

  八、工程验收及结算:

  1、工程结算价款;在本协议确定的合同价款基础上,按协议约定的变更及签证结算方式进行调整,作为工程结算价款。(施工过程发生的设计变更,以实际发生的工程量做变更增减结算,费用结算为直接费乘8%的综合管理费。(变更手续齐全)

  2 工程验收:工程完工具备验收条件后,乙方按国家竣工验收程序,邀请相关部门组织验收,验收合格后,保修时间以工程备案表完成作为起始时间。即可办理工程结算手续,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方在接到竣工结算报告及资料后30天内进行审核并确认。报告经双方确认后,除预留5%的保修金外三个月内付清。保修期满后支付所预留金额。

  九、双方驻工地代表:

  甲方: 乙方:

  十、其他事项:

  1、乙方按甲方确定的工期和质量标准积极组织施工,质量达不到要求,甲方有权拒付剩余工程款。

  2、乙方应按文明工地标准组织施工,未达到文明工地标准按规定10元/㎡费用的扣除。

  3 用电及给水各施工单位自行安装用表,由甲方提供水源及箱变,乙方的施工用水、电费以当月水电表实际发生额加损耗由甲方代收代缴。付工程款时一并扣除。

  4、此协议作为甲乙双方最终结算依据,其他议标文件、往来文件、设计变更、现场签证单均为有效附件。与此协议不相符的附件,均以此协议为准。

  5、甲乙双方所有的往来工作均以书面文字为准,有甲方现场代表签字盖章有效,否则无效。

  6、本工程如有分包单位,乙方应提供分包单位的所有资质文件和业绩证明,经甲方考察后共同确定,否则不得进入施工现场。

  7、沉降观测、招标代理、节能检测和验收的费用由乙方负责。招标交易费按政府相关规定执行。

  8、地材供应及土方工程应充分考虑当地市场因素,施工中不予调整。

  9、本合同的所有涉及条款甲乙双方都应该共同遵约,乙方若不能按照规章制度中相应条款履行将由甲方进行处罚。

  11、本合同执行过程中出现不可预见问题,双方应协商解决,协商不成,双方均同意提交当地仲裁机构进行仲裁。

  12、本合同一式六份,双方各执三份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。合同约定内容完成后,合同自动失效。

  甲方: 乙方:

  法人代表: 法人代表:

【【推荐】工程合同范文合集八篇】相关文章:

1.【推荐】工程工程合同范文合集九篇

2.【推荐】工程工程合同范文合集六篇

3.【推荐】工程工程合同范文合集8篇

4.【推荐】工程合同范文合集10篇

5.【推荐】工程合同范文合集5篇

6.【推荐】工程工程合同合集五篇

7.【推荐】工程工程合同合集7篇

8.【推荐】工程工程合同合集9篇