【实用】工程合同集合6篇
随着人们法律观念的日益增强，合同的使用频率呈上升趋势，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家整理的工程合同6篇，希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1
甲方：中国建筑装饰工程公司直属分公司
地址：北京市朝阳区首图东路5号御景园1号楼1a室
负责人：
乙方：
性别：
民族：
身份证号码：
户籍所在地：
中国建筑装饰工程公司直属分公司
根据《中华人民共和国劳动法》，经甲乙双方在平等基础上友好协商，签订如下条款：
１．合同期限
1.1双方同意订立年期劳动合同，自年月日起，至年月日终止。
1.2试用期自年月日起至年月日止。
2．工作内容
2.1甲方依据工作需要安排乙方工作。
2.2乙方应完成的工作标准在《岗位聘用协议书》中约定。
2．劳动保护和劳动条件
3.1甲方按照实际工作需要和岗位要求，为乙方提供必要的劳动保护用品，配备必要工作设备，并提供保障乙方健康和安全的工作场所。
3.2甲方有义务对乙方进行政治思想、职业道德、专业技能、劳动安全及有关规章制度的教育和培训。
3．工作时间和劳动报酬
4.1甲方根据行业特点，安排乙方实行标准工作制或不定时工作制。
4.2乙方执行工作制，每周工作6天，每天工作8小时。甲方因工作需要，可以适当延长乙方工作时间或安排乙方在休息日、法定节假日加班，乙方应服从甲方安排，给予乙方一定的经济补偿或相应时间的补休。
4.3乙方从事现场施工的，由于工作性质特殊，需要连续作业或受季节和自然条件限制，实行不定时工作制，给予乙方一定的经济补偿或相应时间的补休。
4.4乙方工资待遇按照甲方相关制度执行。乙方工资元/月(试用期工资待遇按80发放)，试用期满经考核合格的，甲方根据乙方岗位执行工资标准。其余各类津贴、奖金等发放按公司规定及经营状况确定。
4．5甲方实行新的工资制度或乙方的工作岗位变动时，乙方的工资待遇按甲方规定予以调整。
5．劳动纪律
5.1乙方应严格遵守甲方制定的各项劳动纪律和规章制度，服从甲方的管理。
5.2甲方的经营活动和财务状况属企业机密，乙方须严格保密。
5.3乙方违反劳动纪律的，甲方有权依据国家有关规定和甲方的规章制度，给予乙方批评、处罚直至解除本合同。
6．甲方义务
6.1对乙方进行法规、安全规程以及甲方的各项规章制度的培训。
6.2对乙方进行岗位知识与技能培训。
6.3按时向乙方支付劳动报酬。
7．乙方义务
7.1服从甲方作出的工作安排，遵守甲方的各项规章制度，努力完成甲方交付的各项任务。
7.2在受聘期间，未经甲方许可，不得兼任甲方安排的工作以外的任何其他职务；不得在甲方安排的工作时间从事与甲方安排的工作无关的任何活动。
7.3乙方在工作时间或利用甲方提供的资金、资料及技术条件所完成的各项智力成果（包括文件、方案、文字资料、专利和著作权等）归甲方所有。
7.4甲方可随时要求乙方交还受聘期间有关甲方经营活动的全部文件。
7.5在受聘期间未经甲方许可，乙方不得从事任何与甲方有竞争性的活动，不得从事任何有损甲方声誉、形象的活动。
7.6乙方应保守甲方的商业秘密。
8．合同的变更、解除、终止和续定
8.1有下列情形之一的，甲乙双方可变更劳动合同的相关内容：
（1）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法正常履行的。
（2）劳动合同订立时所依据的法律、法规、规章、政策已修改或废止的。
（3）甲乙双方协商一致的。
8.2有下列情形之一者，甲方有权随时解除合同：
（1）在试用期内证明乙方不符合甲方录用条件的。
（2）乙方严重违反劳动纪律或甲方的规章制度。
（3）严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的。
（4）乙方被依法追究刑事责任的。
（5）乙方被公安机关收容教育或劳动教养的。
（6）乙方有其他违法行为的。
8.3有下列情形之一的，甲方有权解除劳动合同，但必须提前30日以上以书面形式通知乙方：
（1）乙方患病或非因公负伤，在合理医疗期满后，不能从事原工作的。
（2）乙方不能胜任工作，经培训、调整工作岗位后，仍不能胜任工作的。
（3）乙方岗位聘用期满或因乙方不服从甲方安排而须解除劳动合同的。
（4）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经双方协商不能就合同变更达成协议的。
（5）甲方经营状况发生重大困难，在向工会说明情况并听取意见，向劳动行政部门报告后。
8.4有下列情形之一者，乙方可以随时要求解除本合同：
（1）试用期内。
（2）甲方违法强迫乙方劳动的。
（3）甲方不能按本合同约定支付乙方劳动报酬或提供劳动条件。
8.5乙方自行要求辞职的，应提
前30天以上以书面形式通知甲方。
9．违约责任
9.1甲方无故不支付乙方报酬的，除支付乙方应得工资外，须加付乙方工资的25作为违约金。
9.2乙方擅自离职，须承担如下赔偿责任：
（1）甲方招聘乙方所支付的费用。
（2）给甲方经营活动造成的直接经济损失。
（3）甲方为乙方支付的各种培训费用。
（4）乙方泄露甲方商业秘密而造成的直接或间接经济损失。
10．争议解决因履行本合同发生争议，协商、调解无效时，仲裁机构为北京市海淀区劳动争议仲裁委员会。
11．其他
13.1本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具同等法律效力。
13.2本合同自双方签字之日起生效。
13.3本合同未尽事宜，按国家和北京市有关法律、法规执行。
12．双方约定的其它事务：
甲方：中国建筑装饰工程公司直属分公司
乙方：（签字）
负责人（签字）：
年月日年月日
工程合同 篇2
发 包 单 位（以下简称甲方）：
专业承包单位（以下简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程铝合金门窗价格事项协商一致，结合本工程具体情况，达成如下协议，双方共同遵照执行：
一、工程概况
1、工程名称：河北省高速公路管理处办公楼及附属用房项目铝合金窗工程
2、工程地点：
二、工程承包范围及承包方式
1、工程承包范围：甲方提供的相关图纸、技术资料、规范、招标文件、合同约定及甲方现场指定范围的铝合金窗工程。
2、承包方式：以综合单价包干，即包工包料、保质量、保进度、保安全文明生产，纳入土建施工总承包单位的管理。在工程承包范围，乙方承担本项目的人工、材料、机械费、加工安装费用及完成该工程所需的其它费用、并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。禁止转包、分包，否则，甲方可拒付工程承包金，因此导致的一切责任及损失均由乙方承担。
三、合同工期
1、窗框20xx年 月 日前安装完成 ，窗扇20xx年 月 日前安装完成。
2、进度计划：乙方依据工期及甲方施工总进度计划要求，周密安排进度计划，报经甲方审批后执行。
四、工程质量标准 合格
五、合同总额及付款方式
1、合同总额：工程合同总价款（暂估）：￥ 45 万元整，（大写： 肆拾伍万元整 ）。完工时按双方确认的实际施工量结算。
2、综合单价： 天津佰亿60B系列平开窗诺托内平开 元∕M2；
天津佰亿60B系列平开窗诺托内开内倒 元∕M2；
隐形纱扇制作安装 元∕个；
3、付款方式
①付款方式：窗外框安装结束时支付合同价款的30%，固定玻璃安装完毕、所有窗扇进场支付合同价款的20%；按期全部完工达到要求，付至合同额的70％；结算完成支付到结算工程款的95%（结算审核在本工程完工，经监理、甲方验收合格，乙方将相关资料交甲方汇总确认，乙方向甲方提供完整的完工结算资料和结算报告，经甲方核算部门认可资料符合要求之日起，一般在3～6个月内完成）。剩余5％作为质保金，质保期二年，保修期满无任何质量问题后一个月内付清质保金不计利息。
②拨付工程款之前，乙方持 工程款 发票到甲方财务方可
4、综合单价组成：综合单价包括主材费、辅材费、施工机械费、配件费、三性试验费、运输费、加工安装费、成品保护费、税金、管理费、利润、市场风险（包括施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险）等直至工程竣工的一切支出，不含总包配合费、水电费。
5、调整合同承包综合单价的条件及办法
①发生重大变更，对型材、玻璃、五金等的使用量发生大的变化时；
②选用的门窗系列发生变更；
③合同中有计价依据的依据合同约定，合同中无计价依据的由甲方、乙方双方协商确定。
6、结算：
①结算程序：工程竣工验收合格且乙方提报工程计量资料结算书至项目部，项目部按照本合同之约定并结合设计图纸文件及实际完成的工程量出具完工证明，项目部预算员初审后送经营处审核，审核完毕送公司经理审批，最后送财务办理结算、付款。
②固定综合单价合同结算依据：依据本合同约定的固定综合单价及验收合格的实际施工工程量。
六、质量标准及质量管理条款
1、质量标准
①乙方须严格按照施工图纸资料、施工方案、国家现行相关规范、行业标准、设计图纸要求及有关技术要求进行施工和竣工验收，如因施工及现场其他因素造成的变更要及时与甲方沟通，在征得甲方书面同意后实施变更。因乙方擅自变更或执行未经甲方书面许可的变更所发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
②材料要求：乙方使用的铝合金型材选用“ 天津佰亿”断桥隔热型材窗框料60B系列、厚 1、4 mm，配件采用“德国诺托”内开内倒件或内平开件；纱窗为隐形纱窗；玻璃：采用6+12+6LOW-E优质秦皇岛耀华玻璃原片经深加工的中空玻璃，大于等于1、5㎡采用双钢化；中空玻璃材料：中间夹层铝隔条采用优质铝条，中空胶、丁基胶采用优质胶，胶条采用三元乙丙胶条，密封胶：内外侧采用硅酮建筑密封胶封边。型材及配件色系在实施前经甲方确认，同意后方可采购施工。
③材料使用前提供材料的.必要的合格证、检测报告、备案证等相关手续，且必须经检测部门见证检验合格后，方可用于施工，如检测不合格，乙方不得施工，若因使用不合格材料，一经发现，乙方负责返工，并承担因此给甲方造成的一切损失。试验费由乙方承担。
④施工主要工序应满足国家、行业相关规定、规范。乙方应在其施工组织设计中对其施工工艺作详细说明，特别是对特殊部位的处理明确施工方法。
2、质量管理条款
①乙方应认真按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查，并为检查验收提供便利条件。
②因乙方施工质量问题或施工安排不当导致的设计变更和施工方案变更而增加的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。
③乙方施工前，应对甲方及前道工序提供的操作面质量进行验收。在双方办理交接后，方可进入施工。
④施工过程中，乙方应全面系统审核施工图纸，对图纸的错误、不详或疑问必须事先向甲方及监理单位提出；甲方现场代表或监理单位发现规格、颜色、质量不符要求，有权拒绝验收，如已施工的，必须无条件重新施工，期间产生的一切经济损失由乙方负责。
⑤无论甲方和监理是否参加验收，当其提出对疑问部分进行重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后进行修复或覆盖。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不顺延，并承担不合格造成的责任；检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，但工期不顺延。
⑥乙方必须全面实行样板先行的制度，必须经甲方和监理复核认可方可大面积施工。
⑦乙方负责记录收集整理各种相关资料，在完工后及时向甲方移交有效的竣工资料。
⑧成品与半成品保护：乙方施工时，应做好对原建筑物品的保护并承担相关费用。如发生污染乙方自行负责清理维护；乙方施工后，应做好成品保护工程，并及时请甲方、监理验收安装施工质量，与甲方办理好书面的交接验收手续。交付接收前乙方负责成品的保护工作并承担相关费用。
⑨乙方负责节能试验，必须达到节能备案要求。
⑩负责承包范围的最终保洁清理，保证承包工程项目总体验收合格。
七、施工安全保证措施：
1、安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。如发生伤亡等事故乙方承担所有损失。
2、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产、教育、交底做到经常化、制度化、规范化。
3、认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，认真进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。
4、乙方单位严格执行甲方的各项安全文明施工管理、规章制度、标准规定。服从甲方的安全教育。
八、工期保证措施：乙方须派专业施工队伍及相关技术人员负责甲方工程项目的施工，并投入充足的人力、物力，确保工程如期按质完成。
九、竣工验收：门窗专业工程施工完毕后经甲方、监理单位、业主及政府相关质量监督部门等单位共同验收合格后视为该专业项目最终验收合格。
十、工程交付：乙方所承包门窗专业工程验收合格后7日内，甲、乙双方办理工程交验（交接）手续。
十一、双方责任：
1、甲方责任：
①在本合同生效后向乙方提供必要的技术资料和图纸文件。
②及时提供必要的工程变更资料，负责提供工程整体施工组织进度计划。
③甲方保证在乙方进场前施工现场具备乙方进场施工的条件，()并为乙方提供相应作业面和乙方施工所需的水、电源及材料设备加工、存放场地；否则甲方须承担逾期竣工的违约责任。
④管理并配合乙方工程施工工作，并负责审核乙方呈报的专项施工方案。
2、乙方责任：
①乙方在本合同签订后2日内，向甲方提供本工程所需专项方案（施工方案）、材料材质单等相关技术资料，经甲方、监理公司审核确认后实施，并以书面形式向甲方提出本工程在进场施工前应具备的工程现场条件。否则，因此而造成的工期延误、工程改造及其他相关损失由乙方承担。
②乙方应遵守甲方项目安全管理制度，并在签订本分包合同的同时签订《安全生产协议》，乙方投标保证金5000元转为安全质量保证金，由甲方项目部专人负责管理，项目部对乙方人因违反安全质量等操作规程所处的罚金从此保证金中扣除，余额在本工程完工结算完成时一并支付。
③乙方在施工过程中应接受甲方及现场监理公司、业主的监督检查，并负责及时按要求处理施工过程中出现的各种问题。施工现场乙方必须派驻技术人员指导施工并对施工质量负责。
④服从甲方和监理公司的协调管理，并与甲方密切配合，对甲方的要求均应以书面形式送达甲方。
⑤乙方负责安排本工程施工人员的办公场所及食宿。
⑥乙方如使用总包单位的垂运机械、脚手架等应向总包支付此费用。
⑦工程验收前乙方向甲方提供完整的技术资料（一式四份），保证工程验收。否则，甲方可拒绝给付乙方工程承包金，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。
十二、现场代表：
1、甲方委派 同志为驻现场项目经理，负责工程现场甲方应处理的工作。
2、乙方委派 同志为驻现场项目经理（负责人），负责本合同约定施工范围的全面管理工作以及与甲方并配合协助甲方与业主、监理及相关主管单位、部门的全面协调工作。该驻现场项目经理不得在该工程施工的同时主管其它工程。
3、除甲方委派的驻场代表以外，其他任何个人以甲方名义在过程中的签字均为无效，甲方委派的驻场代表超出委托权限的签字也属无效，由此产生的任何损失或增加投入，甲方不承担任何责任。
十三、工程保修及其它：
1、本工程质量保修期从政府相关部门验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定本工程质量保修期限为贰年，质保期内免费维修服务。
2、保修期内乙方须派遣专业维修人员负责本工程的日常保修工作，因此所发生的人员居住、交通费用及维保费用等一切费用由乙方负责承担。乙方保证维修所用材料标准不得低于本工程原所用材料标准。乙方在人员和时间上不能满足工程的日常维修，甲方可有权进行维修，所发生的费用从工程保修金中扣除。
3、乙方负责维修部分的工程，完成后要经业主和甲方验收签字认可。乙方在负责维修时，应本着工完场清的原则，如维修过程中给业主造成损失，则乙方应承担相应责任。
4、工程保修款结算时必须经项目部和施工管理处负责人签字认可，扣除由甲方垫付的维修费用和维修管理费用后，一个月内支付。
十四、违约责任
1、合同任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担；
2、如乙方未按合同工期完成工作（因乙方原因），工期每拖延一天罚款20xx元，最多不超过合同价的10%；因甲方原因造成工期延续，经甲方确认核实后可顺延工期，但不追加费用。
十五、乙方应为施工人员购买应有的国家、省、市规定的各类保险，购买的保险费用已含在总价内，不另行计取。
十六、本合同未尽事宜，另行签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十七、甲、乙双方约定，在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，协商不成，任何一方可向工程所在地法院提起诉讼。
十八、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。自双方签字盖章之日起生效。
十九、本项目的招标文件、投标文件均为本合同的有效组成部分，具有同等效力。
甲 方： 乙 方：
委托代理人： 委托代理人：
联系电话： 联系电话：
通讯地址： 通讯地址：
合同签订日期： 年 月 日
工程合同 篇3
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》以及相关法律、行政法规，结合本工程的具体情况，经充分协商，签订本合同，以共同遵守。
第一条 工程名称： 空调工程。
建 设 地 点： 。
第二条 工程明细见附件(工程报价单)。
第三条 本合同所承包工程的工期按甲方的装修进度完工。
乙方按图纸施工，在施工过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方原因或不可抗力等因素所延误的工期，经甲乙双方签证认可后进行调整，确定最后竣工日期，乙方应按协商好的竣工日期竣工。
第四条 付款方式
工程总造价人民币：￥ xxxx 元，大写： xxxx 元整。
1、合同签定后，甲方预付工程合约内的 %（人民币：￥ 元，大写： 元正）给乙方作为定金
2、乙方主设备到场，甲方需付工程合约内的 %（人民币：￥ 元，大写： 元正）给乙方。
3、在乙方把空调安装调试好后，甲方需一次性付清合约内工程余款（即是人民币：￥ 元，大写： 元正）给乙方。
第五条、乙方要求付款形式：(二选一)
1、汇款到乙方基本银行账上，否则乙方有权不承认此笔款项。(确认款项以汇款单据或支票为准，其它一切不确认)。
2、汇款到乙方个人账上。
第六条 在工程完毕一个星期内，甲方必须派人协助乙方的工程负责人按合同进行验收。
第七条 乙方安装的空调机安装完毕后按厂家规定进行保修。
第八条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第九条 争议处理方式
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院起诉
第十条 解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十一条 合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
负责人签名: 负责人签名:
户 名： ①户 名：
账 号: 账 号：
开户行: 开户行:
②户 名： 卡 号：
财务联系人: 财务联系人:财务电话: 财务电话:
联系电话： 联系电话：
甲方：
乙方：
工程合同 篇4
在市场经济的今天，工程施工的经济业务活动，主要是通过合同形式进行的，水利工程项目也不例外。现今，市场竞争激烈、投标报价偏低、利润率低，一个项目的经营盈亏和施工合同管理有密切关系，加强合同管理是争取项目工程盈利的最佳途径；放松合同管理，就很难取得工程盈利，而是往往会造成工程亏损。笔者作为水利工程施工单位职员，以本人在项目施工合同管理中的经历，总结其中的经验、教训。
1 项目合同管理概述
项目合同管理，是指对项目合同的编制、签订、实施、变更、索赔和终止等的管理活动。对于施工单位来说，项目合同主要有：1）与发包人签订的施工合同，包括协议书、专用合同条款、通用合同条款等；2）与分包商签订的分包合同，包括劳务分包合同、材料采购合同等；3）施工过程中形成的洽商记录、变更签证等。施工合同和分包合同必须以书面形式订立。施工过程中的各种原因产生的洽商、变更内容，其作为合同的组成部分，也应以书面形式签认。
2 协议书宜细不宜粗
根据《招标投标法》第46条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同（水利工程项目常称“协议书”）。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
对于施工单位来说，参加了投标，就表示接受招标文件的规定，就算有些规定不合理也须接受，而协议书一般采用协商方式，只要其内容不背离招投标文件的实质性内容，都可对细节内容进行谈判、约定（需用说明的是，现阶段有的招标文件中已明确了“协议书”的格式内容，这种情况可通过形成“补充协议书”来约定）。
协议书内容宜细不宜粗。不要忽视这些细节问题，在签订协议书阶段，这些问题一般由施工单位、建设单位的合同管理人员谈判协商来约定，数天内就能确定下来；而如果把这些细节问题留到施工阶段再来处理，施工单位按程序须先提交至监理单位，再由监理单位与施工单位进行协商，或组织建设单位、监理单位、施工单位三方协商处理，1个细节问题有可能拖上数月都解决不了。
工程合同 篇5
委托方（以下简称甲方）：
施工方（以下简称乙方）：
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
工程地址：____________________________________ 。 委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。 工程工期： 1、开工日期： 年 月 日，（以乙方工人开工算起）。
2、竣工日期： 年 月 日，（以按规定的验收标准验收合格的日期为准）。
工程总造价： 万 仟 百 拾 元。
甲方的权利和义务：
甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。 甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 甲方应给施工人员办理进场施工手续（出入证等）。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。 施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。 甲方应配合乙方施工人员的工作。
乙方的权利和义务：
乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。 乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。 按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。 乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。
基层检查：
乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。
付款方式：
1、合同一经签订，甲方须先支付定金600元。
2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%,即__________。
3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即______________。
4、内墙乳胶结束后，3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款，即___________。
变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
饰后保修承诺：
乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。 保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。 保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。 在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。 保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素（自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因）所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。
违约责任：
合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。 无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。 甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。 乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
身份证号码： 代表：
联系方式： 联系方式：
签订日期： 签订日期：
工程合同 篇6
一、建设工程施工合同风险防范与控制
任何一个企业从设立、存续、发展一直到解散，风险无处不在。风险中的法律风险也是如此伴随着企业存续的每个阶段。
然而，我们在向企业提供诉讼、仲裁法律服务时，深深地感受到绝大多数企业很少在防范法律风险上下功夫，通常将律师、法律顾问当成消防员（代理打官司），要求他们完成“灭火”工作；而对于企业设立、合同签订、变更、履行以及解除、投融资、购并、员工聘用、解聘以及商业秘密保护等重要经营环节，不能主动邀请律师提前介入，结果出现这里刚“灭完火”，那边又“着了火”。如此一来，企业把精力不是放在经营和健康发展上，而是放在 疲于应对各类诉讼、仲裁案件上。
建筑施工企业的法律风险主要来源于项目经理部，项目经理部是施工企业最基本的生产经营单位；项目经理部的法律风险常常体现在建设工程施工合同，材料、设备采购合同的签订、履行以及劳动用工、劳务分包等各个方面。而贯穿在项目经理部承包经营活动始终的建筑工程承发包双方的权利义务关系，则主要是通过建设工程施工合同来确定的。由于建筑市场实行的是先定价后成交的期货交易，其远期交割的特性决定了建筑行业的高风险性。因此，尽可能有效地防范和控制建设工程施工合同的法律风险是每个施工企业应该十分重视的问题。 本部分包括三个问题：
（一）建设工程施工合同风险的主要表现形式
（二）建设工程合同风险的分析和对策
（三）建设工程施工合同风险防范的措施
（一）建设工程施工合同风险的主要表现形式
建设工程施工合同风险的客观存在是由合同特殊性、合同履行的不稳定性、长期性、多样性、复杂性以及建筑工程的特点而决定的。 常见的建设工程合同风险分为三类：发包人（业主）资信的风险，外界环境的风险，工程本身涉及工程技术、工程承包价在履行中是赢利还是亏损、索赔和保险等方面的风险。
1．发包人（业主）的资信风险：主要是指发包人能否按照合同约定履行自己的义务，包括发包人项目手续的合法性、业主能否按照合同约定支付工程进度款、工程结算款，发包人是否是项目的真正业主以及发包人既往履约情况等等。
2．外界环境的风险：实际是建设工程合同的客观风险，包括天灾人祸以及市场波动、国家政策和法律的变化等。如钢材、商品混凝土、沥青等主要材料的市场价格变动；政府、国家政策和法律发生变化等影响项目顺利实施。这些风险是法律法规、合同条件以及国际惯例规定，其风险责任是合同双方无法回避的，例如FIDIC条款规定工程变更在15%的合同金额的，承包商得不到补偿。索赔事件发生后的28天内，承包商须提出索赔意向通知等，因此，这类风险可归类为工程变更风险、市场价格风险、时效风险等。
最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》对承包人
行使工程款优先权设置了一定限制的条件：（1）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人；（2）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失；（3）建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
3．工程技术、经济索赔等方面的风险：
主要源于建设工程施工合同履行中有关工程本身而产生的风险，如工程技术变更引发的工程量的变化，业主违约导致的经济索赔等。上述风险，业主常常会利用其有利的竞争地位和起草合同的便利条件，在合同中把相当一部分风险转嫁给承包人。主要表现有：合同存在单方面的约束性，不平衡的责权利条款，合同内缺少和有不完善的转移风险的担保、索赔、保险等条款，缺少因第三方造成工期延误或经济损失的赔偿条款，缺少对发包人驻工地代表或监理工程师工作效率低或发出错误指令的制约条款等。
（二）建设工程合同风险的分析和对策
从建设施工合同形成、履行过程来分，建设工程合同风险分为三个方面：（1）参与投标取得合同资格；（2）通过合同谈判进行正式签约；
（3）合同履行中的风险。 作为承包人，要充分利用有利于自己的因素，请教法律专业人士，力求使双方责权利关系平衡，没有苛刻的单方面约束性条件。
1．参与投标取得合同阶段
施工企业在投标前要深入了解发包人（业主）的资金信用、经营作风和签订合同应当具备的相应条件。了解的主要内容应包括有关设计的施工图，是否有计划部门立项文件、土地、规划、建设许可手续，应拆迁是否已到位，“三通一平”工作是否已到位等。从侧面调查了解业主资信情况，特别是该工程的资金到位率，如果是房地产开发单位最好应充分了解其以往工程招标签订的合同条款。在投标过程中，对招标人的招标文件进行深入研究和全面分析，正确理解招标文件，具体地逐条地确定合同责任，吃透业主意图和要求，全面分析投标人须知，详细勘察施工现场实地，仔细研究审查图纸，认真复核工程量，分析合同条款，并与项目经理部认真确定各个子项的单价和各项技术措施费用并制定投标策略，以减少合同签订后的风险。
有时业主会在未发中标通知书之前，提供条件苛刻的非示范文本合同草案，要求施工企业无条件全部接受，其合同条款往往把相当一部分风险转嫁给施工单位、缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商保护性条款。由于此时施工企业所处的境地十分被动，因此要尽可能地了解各方面的可靠信息，坚持原则，运用政策法规尽可能修改完善，规避风险。
2．合同谈判及签约阶段
在取得建设工程合同资格后，施工企业应把主要精力转入到合同谈判签约阶段，其主要工作是对合同文本进行审查，结合工程实际情况进行合同风险分析，并采取相应对策以及最终签订有利的工程承包合同。
施工合同谈判前，承包人应明确专门的合同管理机构如经营处，负责施工合同的审阅，根据发包人提出的要求，逐条进行研究，实施监督、管理、控制。在合同实质性谈判阶段，谈判策略和技巧是极为重要的，应选择有合同谈判能力和有经验的人为主进行合同谈判。
通过合同谈判，使合同能体现双方的责权利关系平衡，尽量避免业主单方面苛刻的约束条件，并相应提出对业主的约束条件。虽然合同法赋予合同双方平等的法律地位和权力，但在实际的经济活动中，绝对的平等是不存在的。权利还要靠自己去争取，如有可能，应争取合同文本的拟稿权。
对业主提出的合同文本，应对每个条款都作具体的商讨，切不可把自己放在被动的地位。在这个阶段可以要求具有建筑专业知识的律师参与，共同把好签约关。
3．合同履行中的风险防范
合同签订只是双方合作的开始，合同中约定的双方权利义务以及签约目的的实现，最终要通过合同履行来完成。而合同履行是一个比较漫长的过程，在合同履行过程中，常常会出现合同部分条款的变更、合同解除甚至终止等情况。
作为施工企业，如果说在合同签订时是被动的，那么在合同签订后、进场施工将变成主动。作为业主、发包人总是希望承包人能尽快按质按量完成项目施工。因此，这时的施工企业要充分利用自己的优势，对合同履行中涉及权利义务变化的证据要积极搜集，整理和完善索赔、签证资料的工作，力求使自己权利最大化。这也是建设行业的低中标、
【【实用】工程合同集合6篇】相关文章：