- 相关推荐
轻型钢架棚加工承揽合同
在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编帮大家整理的轻型钢架棚加工承揽合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
轻型钢架棚加工承揽合同1
甲方：___________
乙方：___________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称：轻型钢架棚
2、工程地点：_______工业园区，_______塑料制品有限公司
二、工程承包范围
1、面积：_______平方，附工程详单，见-3
2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。
3、工程造价_______元/㎡，总造价_______元。
4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价________%，柱子立起再付________%，验收后再付________%，剩余________%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工____天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。 年内保证维护正常使用。
6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。
甲方：___________
乙方：___________
______年______月______日
轻型钢架棚加工承揽合同2
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称：轻型钢架棚
2、工程地点：镇平工业园区，华宇塑料制品有限公司
二、工程承包范围
1、面积：61.3×44.3=2715.59平方，附工程详单，见-3
2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料（本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm）含土建。
3、工程造价165元/㎡，总造价448072.35元。
4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工， 天交工。（备注：除不可抗拒外因素）。 年内保证维护正常使用。
6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
轻型钢架棚加工承揽合同3
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
电话原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的'合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
电话：________________
诉讼请求
1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；
2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的经济损失。
此致
__________人民法院
具状人：_________________
_____年_____月_____日
【轻型钢架棚加工承揽合同】相关文章：
承揽加工合同06-19
加工承揽合同02-21
承揽加工的合同03-01
加工承揽合同01-30
承揽加工合同[精选]07-12
承揽加工合同（精选）07-14
（精选）加工承揽合同07-08
加工承揽合同(实用)07-07
加工承揽合同[精华]07-07