国家队信息化平台数据库软件设计与开发合同

时间:2022-11-29 17:47:06 设计合同 我要投稿

国家队信息化平台数据库软件设计与开发合同

  在人们的法律意识不断增强的社会,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的国家队信息化平台数据库软件设计与开发合同,希望能够帮助到大家。

国家队信息化平台数据库软件设计与开发合同

国家队信息化平台数据库软件设计与开发合同1

  项目名称:

  委托人:

  (甲方)

  研究开发人:

  (乙方)

  签订地点:省(市)市、县(区)

  签订日期:____年____月____日

  有效期限:____年____月____日至____年____月____日

  填表说明

  一、技术开发合同是指当事人之间就国家队信息化平台的研究开发所订立的合同。

  二、标的技术的内容、范围及要求

  包括开发项目应达到的开发目的、使用范围、技术经济指标及效益情况。

  三、研究开发计划

  包括当事人各方实施开发项目的阶段进度、各个阶段要解决的技术问题、达到的目标和完成的期限等。

  四、本合同书的履行方式(包括成果提交方式及数量)

  1、产品设计、图纸、论文、报告等技术文件;

  2、磁盘、光盘、磁带、计算机软件;

  3、样品、样机;

  4、成套技术设备。

  五、技术情报和资料的保密

  包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

  六、本合同书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,在该条款填写的空白处划(/)表示。

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就国家队信息化平台建设项目的技术服务,经协

  商一致,签订本合同。

  一、标的技术的内容,范围及要求

  二、应达到的技术指标和参数

  三、研究开发计划

  四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式

  (一)研究开发经费是指完成项目研究开发工作所需的成本,报酬是指本项目开发成果的使用

  费和研究开发人员的科研补贴。

  本项目研究开发经费和报酬(大写)____元,

  (二)支付方式

  ①一次总付____元,时间:

  ②分期支付____元,时间:____元,时间:

  ③其它方式:

  五、利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属

  六、履行的期限、地点和方式

  本合同自____年____月____日至____年____月____日在

  履行。

  本合同的履行方式:

  七、技术情报和资料的保密

  八、技术协作和技术指导的内容

  九、技术成果的归属和分享

  (一)专利申请权:

  (二)技术秘密的使用权、转让权:

  十、验收的标准和方式

  研究开发所完成的技术成果,达到了本合同第二条所列技术指标,按标准,采

  用方式验收,

  由出具技术项目验收证明。

  十一、风险责任的承担

  在履行本合同的过程中,确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难,导致研究开发部分或

  全部失败所造成的损失,风险责任由甲方承担%,乙方承担%。

  本项目风险责任确认的方式:

  十二、违约金或者损失赔偿额的计算

  违反本合同约定,违约方应按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。

  (一)违反本合同第条约定,方应承担以下违约责任:

  (二)违反本合同第条约定,方应承担以下违约责任:

  十三、解决合同纠纷的方式

  在履行本合同的过程中发生争议,双方当事人和解或调解不成,可采取仲裁或按司法程序解决。

  (一)双方同意由仲裁委员会仲裁。

  (二)双方约定向(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地)人民法院起诉。

  十四、名词和术语的解释

  十五、其它

  委托名称(或姓名)(签章)人

  甲方法定代表人(签章)单位公章

  委托代理人(签章)

  联系(经办)人(签章)

  通讯地址邮政

  编码____年____月____日

  电话传真

  开户银行

  帐号

  研究名称(或姓名)(签章)

  开发

  人(法定代表人(签章)单位公章

  乙方

  )委托代理人(签章)

  联系(经办)人(签章)

  通讯地址邮政

  编码____年____月____日

  电话传真

  开户银行

  帐号

国家队信息化平台数据库软件设计与开发合同2

  项目名称:_____________________________

  委托人:_______________________________

  (甲方)

  研究开发人:___________________________

  (乙方)

  签订地点:____省 (市)____市、县(区)

  签订日期:_____________________________

  有效期限:_________________至__________

  填表说明

  一、技术开发合同是指当事人之间就国家队信息化平台的研究开发所订立的合同。

  二、标的技术的内容、范围及要求

  包括开发项目应达到的开发目的、使用范围、技术经济指标及效益情况。

  三、研究开发计划

  包括当事人各方实施开发项目的阶段进度、各个阶段要解决的技术问题、达到的目标和完成的期限等。

  四、本合同书的`履行方式(包括成果提交方式及数量)

  1.产品设计、图纸、论文、报告等技术文件;

  2.磁盘、光盘、磁带、计算机软件;

  3.样品、样机;

  4.成套技术设备。

  五、技术情报和资料的保密

  包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

  六、本合同书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,在该条款填写的空白处划(/)表示。

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就国家队信息化平台建设项目的技术服务,经协商一致,签订本合同。

  一、标的技术的内容,范围及要求

  二、应达到的技术指标和参数

  三、研究开发计划

  四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式

  (一)研究开发经费是指完成项目研究开发工作所需的成本,报酬是指本项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴。

  本项目研究开发经费和报酬(大写) 元,

  (二)支付方式

  ①一次总付 元,时间:

  ②分期支付 元,时间:

  元,时间:

  ③其它方式:

  五、利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属

  六、履行的期限、地点和方式

  本合同自 年 月 日至 年月 日在 履行。

  本合同的履行方式:

  七、技术情报和资料的保密

  八、技术协作和技术指导的内容

  九、技术成果的归属和分享

  (一)专利申请权:

  (二)技术秘密的使用权、转让权:

  十、验收的标准和方式

  研究开发所完成的技术成果,达到了本合同第二条所列技术指标,按 标准,采用 方式验收,由出具技术项目验收证明。

  十一、风险责任的承担

  在履行本合同的过程中,确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难,导致研究开发部分或全部失败所造成的损失,风险责任由甲方承担 %,乙方承担%。

  本项目风险责任确认的方式:

  十二、违约金或者损失赔偿额的计算

  违反本合同约定,违约方应按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。

  (一)违反本合同第 条约定,方应承担以下违约责任:

  (二)违反本合同第 条约定,方应承担以下违约责任:

  十三、解决合同纠纷的方式

  在履行本合同的过程中发生争议,双方当事人和解或调解不成,可采取仲裁或按司法程序解决(一)双方同意由 仲裁委员会仲裁。

  (二)双方约定向(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地)人民法院起诉。

  十四、名词和术语的解释

  十五、其它

  委托人(甲方)

  名称(或姓名)

  单位公章

  年 月 日

  法定代表人

  委托代理人

  联系(经办)人

  通讯地址

  邮政编码

  电话

  传真

  开户银行

  帐号

  研究开发人员(乙方)

  名称(或姓名)

  单位公章

  年 月 日

  法定代表人

  委托代理人

  联系(经办)人

  通讯地址

  邮政编码

  电话

  传真

  开户银行

  帐号

国家队信息化平台数据库软件设计与开发合同3

  单位级别编号:__________________________________

  工程名称:______________________________________

  工程编号:______________________________________

  合同编号:______________________________________

  发包人:________________________________________

  设计人:________________________________________

  发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商一致签订本合同,合同条款如下:

  第一条合同签订依据

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。

  1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。

  1.3建设工程批准文件。见附件一。

  1.4城市规划管理部门批准文件。见附件二。

  第二条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。

  2.1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。

  2.2发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。

  第三条设计收费及支付办法

  3.1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的,设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为__________元。

  3.2本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的________%作为定金,设计合同履行后,定金可以抵做工程设计费。

  3.3设计人向发包人提交初步设计文件时,发包人向设计人拨付应付设计费总额的________%(不含定金)。

  3.4设计人向发包人提交施工图设计文件时,发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。

  3.5对采用新技术、新工艺、新设备、新材料,有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的,发包人和设计人可以在上浮________%的幅度内协商确定收费额。

  3.6设计周期超过________个月时,设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数,金额与时间另行约定。

  3.7工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的'各种设计审查费用。

  3.8钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。

  第四条双方责任

  4.1发包人责任

  4.1.1如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  4.1.2按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。

  4.1.3本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时,所需费用由发包人承担。

  4.1.4负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果书面通知设计人。

  4.1.5在不增加工程设计费总额情况下,发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件,与本合同具有同等效力。

  4.1.6发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时,应向设计人正式发出邀请书,并且负责设计人必要的工作条件,所需费用由发包人负担;发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。

  4.2设计人责任

  4.2.1设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计,按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件,并对其负责。

  4.2.2设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。

  4.2.3负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构(和主要隐蔽工程)和竣工质量验收。

  第五条工程设计版权

  本工程的设计版权属设计人所有,发包人有责任对此给予保护,保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

  第六条设计变更与违约责任

  6.1由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给设计人造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期,返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺,每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的,则按本合同第七条7.3款执行,结清已完成工作量的设计费,终止本合同关系,重新签订合同。

  6.2由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限________天以内,设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限________天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  6.3发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算,每延误一天,向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金。逾期超过________天以上时,设计人有权暂停履行后继阶段工作,并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建,发包人在事件发生之日后____日内按7.4条款向设计人结算设计费。

  6.4发包人违反本合同第五条约定,应向设计人支付违约金,其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍,并承担其他相应的法律责任。

  6.5由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,设计人应从提交文件之日的次日起计算,每延误一天,减收该设计阶段设计费的___________作为违约金。

  6.6设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时,设计人除负责采取补救措施外,应减收、免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失,赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行,也可在质量事故发生后由双方协商确定。

  6.7发包人不履行合同时,设计人不返还定金,且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费;设计人不履行合同时,应双倍返还发包人定金,同时返还已收取的设计费。

  第七条合同生效、中止与结束

  7.1本合同经双方加盖公章,并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

  7.2本合同生效后,设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案,建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时,发包人应提供齐全;双方认为必要时,可办理公证。

  7.3双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前________天书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前,本合同继续有效。

  7.4因发包人原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行该设计阶段不足一半时,发包人应支付该设计阶段设计费的一半;设计工作进行到该设计阶段超过一半时,发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时,按本条7.3款办理,结束本工程双方合同关系。

  7.5本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件,发包人按本合同规定付清全部设计费之日起,终止本合同关系,本合同另有条款约定的除外。

  第八条不可抗力

  本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。

  第九条合同纠纷解决方式

  本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,向北京市规划委员会申请调解,调解不成时,采取下列第()种方式解决:

  1.向北京仲裁委员会申请仲裁;

  2.向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁(限涉外合同);

  3.向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十条未尽事宜

  本合同未尽事宜由双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  第十一条附加条款

  本合同附加条款如下:___________________________________________________

  第十二条合同文本

  本合同正副本一式_______份,正本_______份,副本_______份,甲乙双方各执正本_______份,甲方执副本_______份,乙方执副本_______份,其中送管理部门________份备案,需公证或投保时可适当增加副本。

  合同签订地点:_____________________________________________

  发包人(公章):________________设计人(公章):________________

  法定代表人:__________________法定代表人:__________________

  授权签约代表:________________授权签约代表:________________

  单位地址:____________________单位地址:____________________

  邮政编码:____________________邮政编码:____________________

  开户银行:____________________开户银行:____________________

  开户账号:____________________开户账号:____________________

  ________年________月________日________年________月________日

【国家队信息化平台数据库软件设计与开发合同】相关文章:

软件平台代理合同11-20

开发合作合同09-01

委托开发合同09-02

互联网平台运营合作合同02-28

合作开发合同06-15

技术委托开发合同07-25

有关委托开发合同06-10

开发商购房合同08-22

开发商售房合同11-13

合作开发合同模板项目开发合作协议合同范本11-12