施工合同

时间:2021-06-02 21:42:46 施工合同 我要投稿

【精选】施工合同模板汇总9篇

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同对我们的帮助越来越大,合同是企业发展中一个非常重要的因素。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家收集的施工合同9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

【精选】施工合同模板汇总9篇

施工合同 篇1

  发包人:(甲方) 装饰工程有限公司XXXX项目部

  承包人:(乙方)XXX(身份证号码:XXXXXXX)住址:XXXXXXXXXXX

  承包工程内容: XXXXXX实业有限公司新建厂房室内木作项目、轻钢龙骨

  隔墙、吊顶等有关的装饰工程项目

  一、工程名称: XXXXXXXX有限公司新建厂房室内装饰工程

  二、工程地点: XX市经济开发区(西区)

  三、承包工程项目及价格:

  1. 高木作柜,2.4米内(高度)150元/米(含玻璃和五金配件安装)

  2. 木做矮柜,60元/米(含五金配件安装)

  3. 木作踢脚线,4元/米(含五金配件安装)

  4. 木门,80元/扇(含玻璃和五金配件安装)

  5. 单、双门套,45元/只(含五金配件安装和双面门线条)

  6. 地面、木龙骨、细木工板基层,12元/平米

  7. 方柱装饰,基层,12元/平米 面板及铝塑板饰面,10元/平米(含打胶水)

  8. 圆柱装饰,基层,20元/平米 面板及铝塑板饰面,10元/平米(含打胶水)

  9. 窗套,12元/平米(按图施工,含线条)

  10. 窗台板,10元/平米(按图施工,含线条)

  11. 窗帘箱,10元/平米(按图施工,含线条)

  12. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 1级,10元/平米

  13. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 2级,12元/平米(工艺顶按展开面积计算)

  14. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 3级,14元/平米(工艺顶按展开面积计算)

  15. 轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙,10元/平米

  16. 单面木龙角石膏板夹板基层,10元/平米

  四、付款方式:按进度付款,按工程量结算,中期付30%

  五、工期:本工程自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工。

  六、质量要求:

  本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20xx)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50310—20xx)》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准,工程质量应达到国家质量评定合格标准

  七、安全要求:

  1、甲方提供的施工图纸或做法说明、应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关的法规、规范。

  八、其它约定:

  按《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20xx)》施工,装饰材料自搬,出现安全事故由乙方自行负责,出现质量事故照价赔偿 。

  九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

  发包人(盖章): 承包人(盖章): 日期 年 月 日 日期 年 月 日

施工合同 篇2

  甲方: 建筑装饰工程施工合同(范本)

  合同编号:YF-(对方名称缩写)-001

  签定地点:

  乙方:

  签定时间:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,甲方同意将本工程托付乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权力和义务,经双方协商,达成如下协议。

  第一条工程概况装修网

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、建筑结构:

  第二条工程范围及承包方式

  1、承包范围:

  2、承包方式及内容:综合门户网站

  第三条工程价款、结算以及支付方式

  1、工程价款:工程采纳固定总价的方式计算工程价款,含税(不含税)总造价为人民币(包括二次设计费)万元,其中干挂石材幕墙部分约为㎡,单价:元/㎡,干挂异型部分约为㎡,单价:元/㎡,湿贴部分约为㎡,单价:元/㎡,以实际测算面积为准,工程价款的计算方式为以实际测算面积(竣工图纸面积)×相应合同单价,平面异型石材应按最大的边长计算,异型石材按延长米计算(或按展开面积计算)。装饰施工

  2、预付工程款的数额、支付哨限及抵扣方式:甲方应当在双方签订合同后的一个月内(或开工前7天内)预付工程款30%(或20%),甲方不按约定预付,乙方向甲方发出要求预付通知,甲方收到通知后仍不按要求预付,乙方可在发出通知14天后停止施工,甲方应从约定应付之日起向乙方支付每天3‰的延付金,并按照合同约定承担违约责任,工程预付款在甲方拨付工程进度款过程中逐步抵扣,抵扣方式由双方协商确定。综合门户网站

  3、工程进度款的支付方式、数额及期限:按月进度支付工程款,每个月10日前支付上月已完成工程量总造价的85%款项作为工程进度款,本工程竣工后的一个月内付至本工程总决算款的95%,剩余5%作为工程质量保证金待质保到期后一次性付清,甲方须按照双方的约定及时支付工程款,否则除应按照合同约定承担违约责任外,还应从约定应付之日起向乙方支付每天3‰的延付金,甲方支付工程款按照双方的约定逾期超过10日,乙方有权通知甲方停工,除本合同工期得以顺延外,由此给乙方造成的损失由甲方承担。

  4、工程施工中发生变更时,工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式:(1)合同单价在合同签订以后,未经双方同意,任何一方不得改变。(2)施工中发生工程变更,乙方按照经甲方认可的变更设计文件进行变更施工,其中政府投资项目重大变更,需由甲方按基本建设顺序报批后方可施工。(3)在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整垫片由乙方向甲方提出,经甲方审核同意后调整合同价款,合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款,合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款,合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,经双方确认后执行,如双方不能达成一致垫片双方可提请工程所在地工程造价治理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决顺序绊豁。甲方收到变更工程价款报告,应当收到之日起14天内予以确认或提出协商意见,自变更工程价款报告送达之日起14天内,甲方未确认也未提出协商意见时,视为变更工程价款报告已被确认,确认增加的工程变更价款作为追加合同价款与工程进度款同期支付。(4)甲方要求乙方完成合同以外的零星工程,乙方应当在接受甲方要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用资料和金额等向甲方提出施工签证,甲方签证后施工,零星工程所产生的工程款作为追加合同价款与工程进度款同期支付。

  5、工程竣工价款的结算与支付方式、数额及期限:工程竣工后,乙方应当在10日内向甲方提交竣工结算报告及工程决算资料,甲方收到结算报告及结算资料后28天内进行审核,并提出审核意见,双方意见达成一致后,绊豁工程结算手续,甲方向乙方支付协议约定的工程款。甲方收到乙方提交的竣工结算报告及工程决算资料后28天内未进行答复垫片该竣工结算文件视为甲方认可,并作为双方结算工程价款的依据。装饰施工

  6、工期提前或延后的奖惩办法:

  第四条工程工期

  1、工程开工日期为年月日,竣工日期年月日,工期为天,因大风、雨雪天气、停电等不可抗具的情况不能施工时以甲、乙双方根据工地实际情况签定开工报告上的开工日期为准。

  2、开工后,由于甲方土建和其他承包方原因,致使乙方不能正常施工,除工期顺延外,超过三天时,甲方应按每日元的标准向乙方支付停工损失,直至工程可以正常施工为止。

  3、开工、竣工日期的函件及工作联系单、双方发文、变更签证等,作为合同附件具有同等法律效应。饰施工装

  第五条工程质量等级

  1、本工程要求质量等级为:合格

  2、乙方应认真按照国家颁发现行的行业标准、工程设计图纸及甲方要求进行设计施工,并应接受甲方代表以及监理单位的检查、检验,乙方应为甲方代表以及监理单位检查提供便利条件,对不合格的部分按要求返工修告片并承担由自身原因导致返工修改的费用。

  2、乙方根据工程实际需要和甲方的要求采购工程所需的资料(甲方供资料除外),材质必须符合国家标准并附有材质证明及合格证,并必须通过甲方代表及监理单位的质量认可,资料运到施工现场后,由乙方自行保管。

  3、乙方严格按照GB/T-20xx《天然花岗石建筑板材》的行业标准选供合格的石材。

  4、石材、施工等必须符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx的验收标准。

  5、工程质量奖惩办法:

  第六条工程量计算

  1、乙方应当按照合同约定的方法和时间,向甲方提交已完工程量的报告,甲方接到报告后14天内核实已完工程量,并在核实前1天通知乙方,乙方提供条件并派人参加核实,甲方不按约定时间通知乙方,致使乙方未能参加核实,核实结果无效。

  2、甲方收到乙方报告后14天内未核实完工程量,从第15天起,乙方报告的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。

施工合同 篇3

  甲方(全称):

  乙方(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立合同。

  一、工程概况

  项目名称:

  工程地点:

  二、工程承包范围

  承包内容:平基土方挖填运、石方爆破及挖运、挡土墙砌筑、永久性围墙砌筑。

  三、合同工期

  合同工期总日历天数:____日历天

  四、质量标准

  工程质量标准:达到现行的国家验收标准和甲方提供设计图纸要求(围墙设计图纸见附图)。

  五、合同价款

  本合同采用单价包干价方式:

  1、平基土方挖、填、运2

  5.00元3;

  2、石方爆破及挖运60.00元3;

  3、挡土墙砌筑290.00元 3(包工包料,含勾缝);

  4、永久性围墙砌筑500.00元(包工包料,含600宽,500深的浆,砌毛石基础,基础超深部份按290.00元a;3;计算)。以上单价均含税。

  六、工程量确认与工程款支付

  1、工程量确认:按现场实际收方量经甲乙双方确认为准,如事前确认工程量发生变化,乙方应及时向甲方现场签证。

  2、工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程进度款,剩余20%待工程竣工验收合格后____月内支付。

  七、材料设备供应

  1、甲方供应材料:甲方不供应材料。

  2、乙方供应材料:全部材料由乙方采购,采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。

  八、双方一般权利和义务

  1、甲方工作

  1、对工程质量、进度、安全进行监督;

  2、对工程中各个工序的验收工作;

  3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;

  4、确定水准点与坐标控制点。

  2、乙方工作

  1、服从甲方的管理;

  2、向甲方提供所有材料的质量证明资料;

  3、遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;

  4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;

  5、做好发各个工序验收的配合工作,为检查验收提供便利条件;

  6、做好文明施工工作,保证施工场地清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

  九、违约责任

  1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。

  2、工程质量达不到质量要求的部分,甲方有权要求拆除和重新施工,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不顺延。

  3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工,处1000元日延期赔偿费,如工程量增加,按增加部分的工程量,以国家定额工期相应顺延。

  4、因乙方不服从管理造成施工不能正常进行,甲方有权将乙方清场,因此造成的一切损失由乙方承担。

  十、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。

  十一、其它未尽事宜,由甲乙双方现场协商解决。

  十二、附件:附图 页。

  十三、此合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

  合同签订时间:________年____月____日

  发包方:(公章) 承包方:(公章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代表人: 委托代表人:

  电话: 电话

施工合同 篇4

  甲方:(出租人)

  乙方: (业主)

  就乙方需租赁____停车位,与甲方协商一致后达成乙方租赁停车位的如下协议:

  一、甲方向乙方提供 _______ _ 停车场,停车位号码:_______ ,用于停放车型:_________ ,车牌号码:_________ ,车身颜色:___________。

  二、 用期限及车位租金:自_______年______月_____日至_______年______月_____日止共_____个月,月租金:_________元(人民币),乙方须于每月30日前交付下个月的车位租金。

  三、 甲方收取的停车费只限于该停车位场地使用租金,不包含车辆保管费,即双方只构成车位场地租赁关系,不构成保管关系。该车辆的保险费用由乙方购买。

  四、 租约期满,车主若需继续租赁,应在协议到期前十五天到管理处办理租手续;否则,将视乙方自动终止协议,该车位转租他人时不再另行通知。

  五、 租约到期后仍未办理续租手续的车主,该车辆进出时一律按《xxx市机动车停车服务收费管理办法》收费,乙方不得以任何理由拒付停车位费,否则,甲方有权拒绝其车辆进入小区停放。

  六、 乙方承诺并遵守甲方《停车场管理规定》,不得乱停乱放,占用道路或他人车位,凡进出小区停车场的车辆必须服从当值保安员的指挥;并凭业主证、住户证刷卡出入,否则保安人员有权不予放行。若乙方业主证、住户证遗失请及时到住户服务中心报失,在乙方报失前发生车辆丢失甲方不负任何责任。

  七、 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的`法律效力,自双方签字之日起生效,双方不得异议。

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

  日期: 日期:

施工合同 篇5

  甲方:

  乙方: 为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定 ,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。

  施工工期:自 年 月月日(自然灾害及不可抗力因素情况下时间顺延)

  第四条:工程质量

  1、甲方保证在保质期内不脱皮,基本不褪色。

  2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。

  3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。

  第五条:竣工验收

  双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。

  第六条:甲方、乙方责任

  一、甲方责任

  1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置,甲方承担由此费用。

  2、按第三条款支付乙方进度款。

  3、负责提供与施工相关的资料。

  4、甲方派为工地现场代表,帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

  5、负责组织工程的竣工验收。

  二、乙方责任

  1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使用。

  2、乙方委派

  3、负责提供内墙工程验收资料,参加甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结算。

  4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。

  5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

  6、做好文明施工、工完场清工作。

  第七条:违约责任及争议

  1、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。

  3、合同履行过程中如果发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

  第八条:其他 1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。

  2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式贰份,甲乙双方执壹份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人: 法定代表人:

  电话号码: 电话号码:

  日期: 日期:

施工合同 篇6

  甲方(委托方):___________

  签约时间: ___________

  乙方(施工方):___________

  签约地点: ___________

  根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,双方协商一致达成如下协议,共同遵守。

  一、工程概况

  1、甲乙双方的条件:甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。

  2、装饰施工地点:_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。

  3、住房结构:_____室______厅______结构,建筑面积______平方米。

  4、装饰施工内容:详见《工程施工报价单》(附件一)和图纸。

  5、承包采用下列第______种方式:

  (1) 乙方包工、包全部材料(见附件三);

  (2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附件二、三);

  (3) 乙方包清工。

  6、本工程由__________设计。

  7、工期:工程期限______天,从_____年_____月_____日开工,至_____年____月____日竣工。

  二、工程价款及结算方式

  1、总价款:(大写)_______元(其中:人工费_____元,材料费______元,设计费 ______元,管理费_____%,计_____元,税金_____%,计______元)。如双方认可变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  2、付款方式

  (1)合同签订后_____天内,甲方支付总价款的____%计_____元;

  (2)木工进场当天,甲方支付总价款的_____%计 _____元;

  (3)油漆进场当天,甲方支付总价款的_____%计 ______元;

  (4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_______日内一次付清。

  三、施工准备及双方的义务

  (一)甲方工作

  1、甲方在开工前,应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取《住宅装修许可单》。

  2、甲方应在开工前,向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备,并说明使用注意事项。

  3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

  4、指派_______为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

  (二)乙方工作

  1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。

  2、指派______为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。

  4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和赔偿责任。

  5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。

  6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

  四、材料的供应

  1、甲方提供的材料:详见《甲方提供的材料、设备表》(附件二)。

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的、经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。

  2、乙方提供的材料:详见附件《乙方提供的材料报价单》。

  乙方提供的材料,均应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。

  乙方提供的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  五、安全生产和防火要求

  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿;属乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。

  六、施工内容和工期的变更

  在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后(详见附件四),方能进行该项目的施工,由此造成费用增减的,由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

  对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应顺延:

  1、工程量变化或设计变更;

  2、不可抗力;

  3、甲方同意工期顺延的其他情况。

  七、工程质量及竣工验收的办法

  1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《家庭装饰工程质量规范》为质量评定验收标准。

  2、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续(见附件五《工程质量验收单》),甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。

  5、工期竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知五日内进行验收。

  八、违约责任

  1、本合同签订生效后,甲乙双方履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。

  2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的______‰支付违约金。

  3、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_____元。

  4、甲方未办理任何手续,要求乙方改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  5、未经甲方同意,乙方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  九、工程保修

  工程保修期贰年,其中水、电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清,甲乙双方才能签订《工程保修单》(详见附件六)。

  十、纠纷处理

  本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。若协商不成,可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第 _____种方式处理:

  (1)提交_______仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  十一、其它约定事项

  1、______________________________________

  2、______________________________________

  3、______________________________________

  十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  甲 方:________________

  乙 方:_________________________

  姓名(签名):__________

  单位名称(盖章):_______________

  身份证号:______________

  法定代表人(或委托代理人):_____

  联系电话:______________

  营业执照号码:___________________

  联系电话:______________

施工合同 篇7

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  一、基本内容

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

  1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)

  2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

  二、工期

  开工日期:

  并网日期:

  竣工日期:

  三、合同价格和付款方式

  合同价格

  本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %,本合同的质保期为 年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

  四、施工质量和质量检查

  1、工程质量

  (1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

  (2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。

  2、质量检查:

  五、解决争议的办法

  1 起诉讼。

  (1)调解要求停止施工,且为双方接受。

  (2)、法院要求停止施工。

  六、违约

  1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:

  (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。

  (2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。

  七、合同的生效及终止

  1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

  2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

  八、合同份数

  本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇8

  发包方: xx项目部(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

  第一条:工程概况

  工程名称: XXX3#、4# 桥梁工程

  工程地点: 苏州市浒关镇

  工程工期: 50 天

  第二条:承包范围

  永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。

  第三条:承包方式

  本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

  第四条:双方责任和义务

  一、甲方责任和义务

  1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。

  2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

  3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。

  4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。

  5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

  二、乙方责任和义务

  1、乙方一切食宿问题自行解决。

  2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的,按200元/人.次罚款,在工程款中扣除。

  3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

  4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换,此项内容将作为月末考核内容之一。

  5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。

  第五条:材料管理

  1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

  2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

  3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。

  4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作,对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续,并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。

  5、乙方必须服从甲方的安排,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给予500—20xx元/次的罚款,情节严重者,将重罚。

  6、乙方必须按照设计及规范要求施工,否则所增加的一切费用由乙方全部承担。

  第六条:合同价款及付款方式

  1、合同综合单价:

  模板施工:13元/m2

  混凝土施工: 35元/m3

  砌石施工(桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面):15元/m2

  钢筋制作安装: 200元/t

  上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业,本工程实行闭口包干,施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。

  2、付款方式

  本工程无预付款。每月25日验收合格后,按完成的合格工程量结算70%,剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

  3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。

  第七条:工 期

  1、工期 50 天为控制目标。

  2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意,应严格执行。

  3、乙方自身原因造成的工期拖延,甲方将给予每拖延一天20xx元的罚款。拖延十五天以上,乙方自行退场。

  4、工程一经验收通过,乙方必须在一周内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。

  第八条:安全施工和文明施工

  1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议,作为本合同补充协议。

  2、乙方必须保证安全、文明施工,发生安全事故,一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时,应立即抢救并负责保护好现场。

  3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象,损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象,甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款,罚款在当月工程款中扣除。

  4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工,材料堆放整齐,及时清运乙方施工产生的建筑垃圾,做到工完场清,保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时,甲方有权令其整改,并将对其处以相应罚款。

  第九条:质量要求

  1、本工程质量等级要求为优良,未达到100%优良,甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作,甲方现场管理人员当场罚款,金额视情节轻重确定,并将在当月的工程款中扣除,

  2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。

  3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经业主和监理认可不得施工下道工序。

  4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时,若其复查结果不符合设计要求或质量不合格,复查费用由乙方承担,工期不予顺延。

  当乙方不能满足甲方的施工要求时,甲方将有权终止合同并责令其退场,同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场,甲方不再支付任何费用。

  其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。

  本合同经双方签字后生效。共一式肆份,双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。

  甲方代表:乙方代表:

  年 月 日年 月 日

施工合同 篇9

  发包方(甲方):承包方(乙方):风险提示:发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:防水补漏维修施工程

  2、工程地点:

  3、承包范围:卫生间

  4、承包方式:包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  5、工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  6、工程质量:乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准,严格参照____防水工程新规范标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。。

  7、工程造价:卫生间防水每平方___元,结算时按实际面积结算。

  第二条 甲方工作

  1、应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  2、应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

  3、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  第三条 乙方工作

  1、参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  2、指派_____为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。

  4、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5、应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修________年。________年内出现渗漏,一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)

  第四条 付款方式工程竣工后,甲方组织验收,验收合格后甲方一次性付工程总造价的90%给乙方,其余10%工程款作为质量保证金,保修期满不出现质量问题,甲方一次性付清给乙方。

  第五条 质量保修风险提示:保修责任的起算

  工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定,在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修合同,并对交付发包人使用的工程,在质量保修期内承担质量保修责任。保修期为:________年____月____日________年____月____日。

  第六条 违约、索赔和争议风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿;

  2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请

  第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。

  第七条 本合同一式___份,甲乙双方各执____份,具同等法律效力,未尽事宜,双方共同协商解决。甲方(盖章):________年____月____日乙方(盖章):________年____月____日

【【精选】施工合同模板汇总9篇】相关文章:

1.精选施工合同模板汇总九篇

2.精选施工合同模板汇总八篇

3.精选施工合同模板汇总9篇

4.【精选】施工合同模板汇总8篇

5.精选施工合同模板汇总7篇

6.精选施工合同模板汇总8篇

7.【精选】施工合同模板汇总7篇

8.精选施工合同模板汇总5篇