当前位置：库文网>劳动类合同>委托合同>委托的合同

委托的合同

时间：2022-12-16 12:12:46 委托合同我要投稿

委托的合同【推荐】

　　随着人们法律意识的加强，合同在生活中的使用越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家收集的委托的合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

委托的合同【推荐】

委托的合同1

　　甲方(委托人)：身份证号码：

　　乙方(居间人)：身份证号码：

　　本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　1.2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。

　　2.3乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。

　　2.4 如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。

　　2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　4.1本项目居间报酬为

　　4.2居间成功后，报酬为总中标金额千分之。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。

　　4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

　　4.4 报酬支付到指定账号。

　　账户名：

　　账号：

　　五、保密事项

　　5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　5.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　六、合同终止

　　6.1本合同签字生效后，如中标合同未签订本合同自动终止。

　　6.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　8.2 乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有，则由乙方自行承担法律责任。

　　8.3本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　签订日期：年月日

委托的合同2

　　甲方(委托方)：__________

　　住所地/居住地：__________

　　联系人：__________

　　电话：__________

　　乙方(受托方)：__________

　　统一社会信用代码/身份证号：__________

　　住所地/居住地：__________

　　联系人：__________

　　电话：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规的规定，甲、乙双方在遵循平等自愿、诚实守约的原则，就甲方委托乙方处理整治砂河镇同路村段河道相关事宜，经充分协商一致，达成以下协议，共同遵守执行。

　　第一条委托要求及期限

　　1.甲方按照本合同条款约定委托乙方从事整治砂河镇同路村段河道相关事宜。乙方须履行本合同下各条款约定。

　　2.委托事务的具体要求：_________________________________。

　　3.乙方处理委托事务的权限：__________全权委托。

　　4.乙方应当充分运用自己的专业知识和技能，尽心尽职地根据法律法规的规定完成本合同约定的委托事务，最大限度地维护甲方的合法权益。

　　5.乙方处理委托事务时花费的资金应当由乙方先行垫付，待治理完成达到甲方的要求后凭相关票据向甲方报销结清费用。

　　6.乙方在办理委托事务完毕或者委托期限届满后，应按甲方要求将办理委托事务所相关的资料和文件移交甲方。

　　7.委托期限

　　委托期限：___________________年 _____________月 ______日起至_________年 _____________月 ______日止。

　　本合同约定的委托期限届满后，未经甲方书面同意，乙方不得再行处理委托事务，但为甲方利益需要继续处理的未完成事务除外。

　　8.转委托

　　在本合同约定期限内，乙方在未获得甲方书面同意前，不得将甲方在本合同下所委托的事项全部或部分转委托给其他第三人代理。

　　在紧急情况下受托方为了维护委托方的合法利益可以不经过委托方同意进行转委托。紧急情况指受托方由于急病、通讯联络中断等特殊原因，自己不能办理委托事务，又不能与委托方及时取得联系，如果不及时委托第三人处理委托事务，会给委托方造成损失的情形。

　　第二条委托协助

　　1.甲方应当真实、详尽、及时地向乙方披露与委托事务相关的具体情况，提供与委托事务有关的文件及其他事实材料。

　　2.乙方在办理委托事务完毕或者委托期限届满后，应按甲方要求将办理委托事务所相关的资料和文件移交甲方。

　　3.甲方对乙方从事整治砂河镇同路村段河道相关事宜给予必要的配合：配合协助乙方的代理、推广工作。配合协助乙方申请相关资质、办理相关执照工作。

　　4.因甲方原因导致甲方未履行本条款约定的委托协助义务给委托项目造成损失的，乙方不承担赔偿责任;给乙方造成损失的，甲方要向乙方承担赔偿责任。

　　第三条委托费用及付款方式

　　1.乙方办理委托事务的报酬总计为人民币___________元(大写：____________________________元)。

　　2.报酬支付方式

　　本合同签订之日起____个工作日之内，甲方向乙方支付报酬总额的____%，即人民币 ________元(大写：__________ ________元);

　　本合同约定的委托事务办理完毕经甲方认可后____个工作日之内，甲方向乙方支付报酬总额的____%即人民币___________元(大写：____________________________元)。

　　3.乙方指定收款账号：__________

　　乙方开户行：__________ ;

　　乙方收款户名：__________ ;

　　乙方收款账号：__________ 。

　　4.甲方应承担或报销乙方处理本合同委托事项发生的下列费用：

　　为完成委托事务，乙方代甲方向第三方支付的因整治砂河镇同路村段河道的相关费用，甲方应予报销;

　　相关费用包含：__________ 。

　　5.除本合同明确约定或甲方明确认可的以外，就委托事项，甲方无需向乙方支付或报销其他任何费用、报酬。

　　第四条工作进度及汇报

　　1.乙方应在本合同生效后 ________日内向甲方提交工作计划。工作计划应包括以下主要内容，乙方应严格按照工作计划开展委托工作：

　　第一阶段 ;

　　第二阶段 ;

　　第三阶段 ;

　　其他：__________ 。

　　2.如果乙方从事整治砂河镇同路村段河道相关事宜需要成立专门的服务团队，乙方应保证服务团队成员的主要工作人员相对稳定，若需变动，乙方需事先通知甲方并经甲方认可后方可实施。

　　3.汇报

　　乙方应当按照甲方的要求，及时向甲方报告委托事务的处理情况，对甲方需了解委托事务情况的正当要求，应当及时给予答复。

　　乙方应当在每个工作阶段结束后的___个工作日内向甲方汇报，汇报的内容包括阶段性的工作成果、工作的难点以及下一阶段的工作计划。乙方应在合同约定的时间内汇报最终工作成果。

　　乙方对于执行委托工作中的突发情况要及时向甲方进行汇报。

　　因乙方原因导致乙方未履行本条款约定的及时汇报义务给甲方造成损失的，乙方要向甲方承担赔偿责任。

　　第五条委托事务的受领

　　1.乙方从事委托事务需要提交实物成果的

　　乙方从事整治砂河镇同路村段河道相关事宜需要提交有形实物成果的，应按照______方式向甲方进行交付。甲方受领时间为___________。甲方延迟受领委托事务处理的结果(含提交实物成果)给委托项目造成损失的，乙方不承担赔偿责任;给乙方造成损失的，甲方要向乙方承担赔偿责任。

　　乙方完成委托事务(含提交实物成果)后，须经甲方确认是否符合甲方要求或者本合同约定，经确认符合约定的，乙方委托工作完成，甲方支付剩余____%费用。双方同意将验收的评审标准、评审人员组成、评审程序作为本合同的附件，另行约定。

　　乙方办理或完成的委托事务不符合甲方要求或者本合同约定的，应当在 ________个工作日内采取补救措施。如采取的补救措施仍不符合甲方要求或者本合同约定，或者委托事务无法采取补救措施的，甲方有权单方解除本合同，乙方应承担由此产生的责任。

　　第六条违约责任

　　1.甲方违约责任

　　因甲方原因导致甲方未履行本合同约定的委托协助义务给乙方造成损失的，甲方要赔偿乙方全部损失。

　　因甲方延迟受领委托事务处理的结果(含提交实物成果)给乙方造成损失的，甲方要赔偿乙方全部损失。

　　甲方迟于合同约定的期限付款的，每日按应支付价款的______向乙方支付违约金。

　　2.乙方违约责任

　　乙方未经甲方允许，将本合同下所委托的事项全部或部分转委托给其他第三人代理的，乙方要向甲方赔偿相当于合同价款 _____%的违约金，同时甲方可以解除合同。

　　因乙方原因导致乙方未履行本条款约定的及时汇报义务给甲方造成损失的，乙方要赔偿甲方全部损失。

　　乙方办理或完成的委托事务不符合甲方要求或者本合同约定的，乙方要赔偿甲方全部损失。

　　3.因出现不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致本合同无法有效及时履行时，遭遇不可抗力方应立即通过电话、微信等方式通知对方，并在通知后的___日内将不可抗力的书面有效证明及本合同无法有效及时履行的书面理由提交给对方确认。遭受不可抗力的一方凭此证明免除全部或部分违约责任，具体免除范围和方式由双方另行协商。

　　第七条保密

　　1.乙方在从事整治砂河镇同路村段河道相关事宜过程中接触到甲方的文件、材料及商业秘密(包括但不限于项目的所有策划、创意、营销策略和销售状况等)，应当遵守保密义务，不得使用，也不得披露给任何第三方，否则应按合同价款的 _____%向乙方支付赔偿金。

　　2.甲乙双方对本合同的内容、双方的合作关系、来往的任何协议、文件、信函、通知中的内容及任一阶段的工作成果予以保密。双方同意，即使是本方管理人员和员工，也只能是在为履行本合同而必须知道的基础上知悉上述信息。

　　第八条合同变更和解除

　　1.在合同有效期内，任何一方均有权提前30天单方面书面通知对方解除本合同，一方单方解除本合同给合同相对方造成损失的，解约方需要赔偿守约方的损失。一方单方解除合同造成的损失指的是守约方因解约方单方面解约造成的现有财产的减少，但不包括可以取得的预期利润的减少。

　　2.乙方未经甲方书面同意，在没有特殊情形下，将委托事务转给第三人，甲方可以解除合同。

　　3.非因甲方原因或不可抗力，乙方不履行工作成果汇报义务，经甲方催告后 ________日内仍未履行的，甲方可以解除合同。

　　4.甲方延迟交付委托费用，经催告后 ________日内仍未履行的，乙方可以解除合同。

　　5.非因乙方原因或不可抗力，甲方不履行委托协助义务，经乙方催告后 ________日内仍未履行的，乙方可以解除合同。

　　第九条其他事项

　　1.本合同各方通过合同首尾部所列联系方式，就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。

　　2.本合同首尾部所列联系方式同时作为有效司法送达地址。

　　3.一方变更联系方式，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方;否则应承担由此而引起的相关责任。

　　第十条争议解决

　　1.本合同的签订、解释及与本合同有关的纠纷解决，均受中华人民共和国现行有效的法律约束。

　　2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应按下列第____种方式解决：

　　提交_____________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力;

　　依法向__________________所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　1.本合同一式二份，合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。

　　2.本合同经各方签署后生效。

　　签署时间：____________年 ________月 ________日

　　甲方(签字或盖章)：__________

　　乙方(签字或盖章)：__________

　　法定代表人或授权代表(签字)：__________

委托的合同3

　　委托人(甲方)：__________

　　受托人(乙方)：__________

　　甲方与劳动争议纠纷本诉及反诉案，委托乙方代为处理仲裁事项，双方达成协议如下：

　　一、甲方同意乙方指派_____律师为甲方与_____劳动争议纠纷二案一审阶段的代理人。

　　二、乙方律师代理事项：调查、收集和整理证据，起草法律文件，进行庭前准备，出庭参加诉讼活动等，甲方应根据乙方代理事项需要向代理律师出具《授权委托书》。

　　三、代理律师进行的一切代理活动，必须严格按照甲方授权，并在法律规定的范围内最大限度地保护甲方利益。同时，根据法律的规定和律师执业道德的标准，选择完成或者实现委托目的方法。

　　四、甲方应当向代理律师如实陈述一切事实，及时提供确属真实的有关证据。如甲方不能按照人民法院指定的举证期限提供真实有效证据而导致诉讼不利或败诉的，甲方自行承担举证不能的后果。如甲方虚假陈述事实或提供假证，甲方自行承担其法律责任，且乙方有权决定解除代理合同。如因此解除代理合同，乙方已收取的代理费不予退还;甲方尚未给付的，乙方有权收取。

　　五、本合同生效后，双方不应因合同规定以外的其它事由终止代理。甲方终止代理而与合同规定不符的，应全额支付合同约定的代理费，乙方终止代理而与合同规定不符的，乙方应退还收取的全部代理费，甲方尚未给付的，乙方不得索要。如委托案件调解或撤诉，甲方不得要求乙方退还所收取的代理费。

　　六、根据律师收费管理办法，经双方协商同意，甲方应向乙方支付代理费陆仟元(￥6000.00)，并在合同生效后叁天内支付现金或转账至乙方账号。甲方无故延期履行付款义务的，乙方有权要求甲方按逾期金额每天万分之五支付利息。甲方未按期支付律师费的，乙方有权暂停代理工作;至开庭前甲方仍未支付的，乙方有权终止代理，并有权收取已完成部分代理工作的律师费。

　　七、甲方向乙方支付的任何代理费须直接汇入乙方账户，或直接交于乙方财务。只有当代理律师持有乙方特别授权时，甲方方可请代理律师转交。代理律师不得向甲方索取其他任何个人报酬。

　　八、本合同经双方盖章后生效，有效期至_____委托案件一审诉讼终结(包括法院判决、当事人达成调解协议、法院裁定本次诉讼程序终结)。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托的合同4

　　甲方：__

　　地址：__

　　法定代表人：__

　　职务：__

　　甲方全体股东(签名)：__

　　乙方：__身份证号：__

　　身份证号：__

　　甲、乙双方就__煤矿转让一事，达成以下协议：

　　一、甲方将属自己所有的并有权转让的__煤矿委托乙方负责将煤矿转让给受让人。甲方保证__煤矿全体股东(包括隐名股东)同意将煤矿转让，且不存在任何权属争议和纠纷。

　　二、委托转让的方式及佣金的支付：

　　1、甲方将__煤矿以转让底价人民币__万元委托给乙方将煤矿转让给受让人，乙方有权在__万元底价的基础上加价转让给受让人，超出底价__万元的部份作为甲方支付给乙方的佣金，归乙方所有并有权自行支配，甲方不得以任何理由不同意或不支付给乙方。【特别约定：A、如转让价格在底价__万元至__亿元(含__亿)成交的，在先扣除人民币__万元归乙方所有后，其余__万元至__亿元之间的剩余差价，由甲、乙及乙方隐名

　　合作伙伴共同平均分配;B、如超出__亿元成交的，则在先扣除人民币__万元归乙方所有后，其余__万元至__亿元之间剩余的差价，由甲、乙双方平均分配，超出__亿元的加价部份归乙方隐名合作伙伴所有，甲、乙方均不得参与分配买受人不要求甲方办理生产规模__万吨/年的相关证照或要求甲方办理生产规模__万吨/年的相关证照，但相关费用由买受人自行负担的，甲方自愿在：交易价格-1500万元=甲方实际收取的转让款，1500万元归乙方所有。如交易价格为__万元或以下的，则甲方支付给乙方的佣金为交易价格的5%__。煤矿交易达成协议的，则甲方在买受人支付第一笔买受款时(无论是任何名目的款项)，即按本协议约定一次性支付给乙方佣金。

　　乙方以超出转让底价的价格向买受人报价的，甲方必须无条件以该价格和乙方与买受人商谈，未经甲、乙方协商一致同意的，甲方不得自行改变乙方向买受人的报价，反之，视为甲方违约。

　　2、甲方在与买受人商谈和签订上述煤矿转让协议时(“煤矿转让协议”的含义：包括但不限于以股权转让等其他方式转让的，也视为本协议所指煤矿转让，均以本协议约定执行)，必须约定将煤矿转让款分别划入甲、乙方指定账户(乙方收取该款数额为本协议上述第二条第1项约定的加价部份)，(佣金)款项一经划入乙方指定账户，即归乙方所有并自行支配。

　　3、__煤矿转让价格由甲、乙双方共同协商决定;

　　本协议有效期内未经乙方同意，甲方不得向第三方转让或变相转让(A、经双方友好协商，甲方出具给乙方的《授权委托书》有效期限为1个月，即到__年__月__日止;B、本协议有效期限为1个月，自本协议生效之日起计算，如甲、乙方与买受人开始煤矿转让谈判，则不受1个月有效期限制，自动延续至煤矿交易完成，转让款付清完结为止，甲方出具给乙方的《授权委托书》自动顺延，但在有效期内，甲方未经乙方同意不得与第三方进行任何形式的接触，否则视为违约;)。

　　甲方不得以乙方加价部份过高或其他借口拒不签署转让协议，反之，视甲方为根本性违约。

　　4、煤矿转让涉及所有税金，由甲方统一缴纳，包括但不限于超出__万元以外乙方实收部份。

　　5、指定账户

　　A、甲方指定账户：__

　　收款人：__

　　开户行：__

　　账号：__

　　B、乙方指定账户：__

　　收款人：__

　　开户行：__

　　账号：__

　　收款人：__

　　开户行：__

　　账号：__

　　三、甲、乙双方明确确认在签署本协议时，已对相关法律法规了解，无任何重大误解、无任何显失公平、无任何胁迫的情形，且明确确认并知晓一经签署本协议所产生的法律后果。

　　四、甲、乙双方在本协议书发生法律效力之时，必须守约，如有一方违约，违约方应当赔偿守约方经济损失人民币__万元，并承担相应的民事责任。

　　五、本协议自双方签字或盖章之日起发生法律效力。

　　六、本协议一式四份，双方各执二份。

　　甲方：__煤矿

　　法定代表人：__

　　委托代理人：__

　　乙方：__

　　日期：____年__月__日

委托的合同5

　　甲方：__________________

　　法定代表人：____________

　　注册地址：______________

　　乙方：__________________

　　法定代表人：____________

　　注册地址：______________

　　甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方代为持股事宜达成合同如下，以兹共同遵照执行：

　　一、委托内容

　　甲方自愿委托乙方作为自己对_________公司人民币_________元出资（该等出资占_________公司注册资本的17％，下简称“代表股份”）的名义持有人，并代为行使相关股东权利，乙方自愿接受甲方的委托并代为行使该相关股东权利。

　　二、委托权限

　　甲方委托乙方代为行使的权利包括：由乙方以自己的名义将受托行使的代表股份作为出资设立_________公司、在_________公司股东登记名册上具名、以_________公司股东身份参与_________公司相应活动、代为收取股息或红利、出席股东会并行使表决权、以及行使公司法与_________公司章程授予股东的其他权利。

　　三、甲方的权利与义务

　　1．甲方作为上述投资的实际出资者，对_________公司享有实际的股东权利并有权获得相应的投资收益；乙方仅得以自身名义将甲方的出资向_________公司出资并代甲方持有该等投资所形成的股东权益，而对该等出资所形成的股东权益不享有任何收益权或处置权（包括但不限于股东权益的转让、质押）。

　　2．在委托持股期限内，甲方有权在条件具备时，将相关股东权益转移到自己或自己指定的任何第三人名下，届时涉及到的相关法律文件，乙方须无条件同意，并无条件承受。在乙方代为持股期间，因代持股份产生的相关费用及税费（包括但不限于与代持股相关的投资项目的律师费、审计费、资产评估费等）均由甲方承担；在乙方将代持股份转为以甲方或甲方指定的任何第三人持有时，所产生的变更登记费用也应由甲方承担。自甲方负担的上述费用发生之日起五日内，甲方应将该等费用划入乙方指定的银行账户。否则，乙方有权在甲方的投资收益、股权转让收益等任何收益中扣除。

　　3．作为委托人，甲方负有按照_________公司章程、本合同及公司法的规定以人民币现金进行及时出资的义务，并以其出资额限度内一切投资风险。因甲方未能及时出资而导致的一切后果（包括给乙方造成的实际损失）均应由甲方承担。

　　4．甲方作为“代表股份”的实际所有人，有权依据本合同对乙方不适当的受托行为进行监督与纠正，并有权基于本合同约定要求乙方赔偿因受托不善而给自己造成的实际损失，但甲方不能随意干预乙方的正常经营活动。

　　5．甲方认为乙方不能诚实履行受托义务时，有权依法解除对乙方的委托并要求依法转让相应的“代表股份”给委托人选定的新受托人，但必须提前30日书面通知乙方。

　　四、乙方的权利与义务

　　1．作为受托人，乙方有权以名义股东身份参与_________公司的经营管理或对________公司的经营管理进行监督，但不得利用名义股东身份为自己牟取任何私利。

　　2．未经甲方事先书面同意，乙方不得转委托第三方持有上述代表股份及其股东权益。

　　3．作为_________公司的名义股东，乙方承诺其所持有的_________公司股权受到本合同内容的限制。乙方在以股东身份参与_______公司经营管理过程中需要行使表决权时至少应提前3日通知甲方并取得甲方书面授权。在未获得甲方书面授权的条件下，乙方不得对其所持有的“代表股份”及其所有收益进行转让、处分或设置任何形式的担保，也不得实施任何可能损害甲方利益的行为。

　　4．在乙方自身作为_________公司实际股东、且所持_________公司股份比例（不含代甲方所持份额）大于17％的情形下，如果乙方自身作为股东的意见与甲方的意见不一致、且无法兼顾双方意见时，一方应在表决之前将自己对表决事项的意见告知甲方。在此情形下，甲方应同意乙方按照自己的意见进行表决。

　　5．乙方承诺将其未来所收到的因代表股份所产生的任何全部投资收益（包括现金股息、红利或任何其他收益分配）均全部转交给甲方，并承诺将在获得该等投资收益后3日内将该等投资收益划入甲方指定的银行账户。如果乙方不能及时交付的，应向甲方支付等同于同期银行逾期贷款利息之违约金。

　　6．在甲方拟向_________公司之股东或股东以外的人转让“代表股份”时，乙方应对此提供必要的协助及便利。

　　五、委托持股费用

　　甲方应向乙方每年支付_________元的代为持股费用，该费用应于每年的_________月_________日前支付给乙方。

　　六、保密条款

　　合同双方对本合同履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保密义务，除非有明显的证据证明该等信息属于公知信息或者事先得到对方的书面授权。该等保密义务在本合同终止后仍然继续有效。任一方因违反该等义务而给对方造成损失的，均应当赔偿对方的相应损失。

　　七、争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不能解决的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对双方具有最终的法律约束力。

　　八、其他事项

　　1．本合同一式_________份，合同双方各持_________份，具有同等法律效力。

　　2．本合同自甲、乙双方授权代表签字之日起生效。

　　甲方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_____

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________乙方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_____

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

委托的合同6

　　甲方：_____________________________

　　乙方：_______________

　　本合同由以下双方于_________年_________月在_________签订。

　　鉴于：

　　1.甲方需要租用____________________________________________。

　　2.乙方同意向甲方出租其需要的______________________________。

　　甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就租用电路事宜达成如下合同：

　　第一条租用标的物及其范围

　　1.1甲方租用的_________电路是指：从_________至_________的_________电路。

　　1.2乙方根据甲方电路租用的要求在符合国家有关的电信业务规定，用户端线路无特殊问题的前提下，自合同签订之日起15日内，提供甲方所租用的电路。

　　1.3乙方提供的本地电路两端接口应为2m电接口。

　　第二条费用及期限

　　2.1甲方向乙方租用的_________电路租金为_________元/月（大写：__________________），甲方共向乙方租用_________条电路，月租金共计_________元（大写：__________________）。租金自电路开通之日开始计算。

　　租期为_________年：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　2.2初装手续工料调试费_________元（大写：__________________元）。

　　2.3费用支付方式：甲方应在乙方为其开通电路后_________天内将租用电路的一年租金以及初装手续工料调试费付清，此后每年的租金以及有关费用由甲方在本年度第一个月的15日前付清，如逾期不交，则每逾期一天应向乙方支付欠付金额千分之一的违约金，直到乙方收到款项为止。支付租金按实际开通电路数为准。开通电路数以“《数字电路开通确认书》用户签字”为准。

　　甲方以电汇方式将费用付至乙方的以下帐号：____________________

　　单位名称：__________________________________________________

　　开户行：____________________________________________________

　　帐号：______________________________________________________

　　在合同有效期内因国家电路资费调整，本合同中所适用电路的资费可相应调整，但需经双方认可，自资费调整之日起，甲方按照新的资费标准向乙方支付电路租费。如甲方需扩容，所扩容的电路按本合同资费执行。

　　第三条甲方权利和义务

　　3.1甲方租用电路只能传递与自身业务有关的信息，不得将自己租用的或租用后分割的电路转租给第三方。

　　3.2甲方应依照国家主管部门有关资费标准以及合同约定，按时向乙方支付电路租金。

　　3.3甲方保证连接到租用电路上的有关通信设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求。甲方使用的电路终端设备应获得行业管理部门的入网许可证。

　　3.4 本站设备的日常维护工作，线路方面，如是甲方的光缆成端到乙方机房odf/ddf架上，乙方负责从odf/ddf内线侧到设备及相关电路的维护，如是乙方自己的光缆，乙方负责线路及相关设备、电路的维护。

　　3.5甲方免费提供乙方用于本合同中使用的设备安放位置及电源。

　　3.6甲方负责协调甲方机房所在楼的物业问题，并提供联系人的姓名、电话，以便乙方的线路、设备按时进入甲方机房，如因甲方原因不能按照时间要求进入机房时，乙方不承担责任。

　　3.7甲方不得利用租用的电路从事危害国家安全、泄露国家机密等违法犯罪活动，不得查阅、制作、复制和传播妨碍社会治安和淫秽色情的信息。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托的合同7

　　甲方：xx市xx局

　　乙方：xx市新禹物业

　　依照《物业管理条例》以及相关的法律法规，甲乙双方在自愿平等、互惠互利的基础上，就甲方保洁项目委托乙方提供服务事宜经过友好协商，一致同意签订本合同。

　　第一条保洁范围

　　1、室内保洁：会议室(定期)，楼梯台阶、扶手、卫生间、走廊、楼内走廊墙裙、局长室(工作日)，

　　2、室外保洁：前后院、硬化路面、停车棚。

　　3、室内保洁不含一层。

　　第二条服务标准：

　　总体要求：干净、整洁。

　　1、楼道、楼梯地面无杂物、无乱堆乱放、无浮尘、无污渍，扶手、门框无浮尘、无污迹。

　　2、厕所地面无杂物、烟头、浮水，便池无污渍、室内无异味(液封有效为前提)。

　　3、立墙无浮尘、污迹，天花无蛛网;

　　4、垃圾日产日清，每日将服务范围内的垃圾归集到垃圾站。

　　5、雪后清扫道路，大雪天气甲方增援。

　　6、对突发性污染物(酗酒者呕吐物、摔破罐等)及时清理、打扫、擦拭。

　　第三条人员配置：

　　内外保洁共配置2人，依工作量对保洁员做二次分工。

　　第四条服务费用以及付款方式

　　全年服务费共计3.888万元，大写：叁万陆仟元。在乙方完成本合同约定的服务项目后，每季度首月10日前甲方向乙方支付服务费元0.972万元。

　　第五条双方的权利和义务

　　1、甲方的权力和义务。甲方对乙方的服务有权监督并提出整改意见，同时甲方应当积极配合乙方的工作，约束自己方人员可能出现的随意丢弃垃圾的不文明行为。

　　2、乙方的权力和义务。乙方应严格按照服务标准提供服务。对甲方部分人员可能违反本合同的行为可向甲方主管反应，乙方要按照本合同约定为甲方提供满意的服务。

　　3、甲方负责提供所有保洁易耗品(比如垃圾袋、洗手液、卫生纸、芳香球等);乙方自备所有保洁用具(比如笤帚、消毒液、洁厕灵、玻璃刮、抹布等)

　　第六条合同期限

　　本合同有效期自20xx年11月23日起至20xx年11月22 日止，共计1年。

　　第七条违约责任

　　1、合同签订后，双方都应该严格遵守，若有一方违约导致本合同无法正常履行，违约方应向对方进行赔偿。

　　2、任何一方无正常理由不得终止合同。否则，因此而造成的损失要承担相应的责任。如果一方有意终止合同，须提前三个月告知对方。

　　3、乙方应严格按照劳动安全法及有关规定组织生产和作业，因违章导致乙方服务人员人身事故，甲方不负任何责任。

　　4、因不可抗力造成损失双方均不负责任。

　　第八条附则

　　1、其他未尽事宜可临时协商并签订补充协议。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自盖章签字之昌起生效。

　　3、未尽事宜双方另行协商解决。

　　甲方：(章)

　　乙方：(章)

　　代表：代表：

　　年月日年月日

委托的合同8

　　甲方:

　　负责人:

　　电话:

　　地址:

　　乙方:

　　负责人:

　　电话:

　　地址:

　　甲方委托乙方管理学校物业管理服务。乙方将通过严格的科学管理和热情优质的服务，为学校的教学、科研和生活创造一个干净、美丽、舒适、安全、安静、方便、及时、可靠的环境。为此，双方达成如下协议:

　　一、甲方的责任、权利和义务

　　1、享有校园内所有公共设施设备的所有权，并有权保护、使用和监督国有资产。

　　2.负责对乙方的管理和服务进行询问和质询。

　　3、负责制定学校绿化、美化和设施改造计划。听取并采纳乙方关于校园绿化等改造工作的合理化建议。

　　4.负责按规定向乙方支付物业资金和运营费用。

　　5.负责了解乙方资金运作情况，对违反财务规定的行为提出意见。

　　6.甲方可根据完成物业管理的利弊向乙方提出奖励意见和处罚意见。

　　二.乙方的责任、权利和义务

　　1、按协议内容优质完成物业管理和服务工作。按照文明校园建设标准维护园林单位和文明校园称号。

　　2.医院内的公共设施和地面不得擅自占用或改动，改动须经甲方批准后方可实施。

　　3.定期向甲方通报工作情况，并有义务落实甲方提出的合理整改意见..

　　4.未经甲方同意，不得将物业管理内容和责任转让给第三方。

　　5.乙方应建立并保存详细的物业管理档案。

　　三.委托管理的主要内容

　　1、整个医院的绿化美化。

　　2、教室清洁服务与管理。

　　3.公共环境和公共场所的清洁服务和管理。

　　4.公共设施设备的维护、保养、运行和管理。

　　5.公共建筑维护。

　　6.负责家庭建筑的维修和保养。

　　7、水电供热维护管理和服务工作。

　　8.医院水电费和取暖费的收支。

　　9.节能工作。

　　10、家庭水、电统计、收集工作。

　　11.饮用水供应和洗澡。

　　12.医院领导办公室清洁及开水供应。

　　13、家属警卫管理。

　　14.校园内各种商业网点的管理。

　　15、学校人防工程管理。

　　16.甲方需要委托的其他任务。

　　四.服务标准

　　乙方应按照以下标准实现物业管理目标。

　　1、校园绿化美化工作

　　(1)三季做花，四季做常绿。并承担甲方大型活动和重大节日的插花工作。

　　(2)根据不同季节的养护要求，对花苗进行养护，确保树木灌木齐全，生长茂盛，无枯枝、无病虫害，树木无钉扎；绿篱和绿地没有杂草、杂物和成堆的材料。完好率要达到98%以上。

　　(3)校园绿化面积应达到绿化面积的95%以上。

　　(4)绿地和各种树木的种植和调整应按照美观合理的原则进行规划和管理。各种古树应加以保护，防止损坏和坏死。

　　(5)医院建筑应进行立体绿化。

　　(6)绿地微喷面积应达到总面积的80%以上。应该测量树木浇水量。

　　2、环境卫生工作

　　(1)道路环境应整洁。清洁应及时，无杂物、废纸、烟头、果皮、痰迹和积水。

　　(2)下水道和排水设施应通畅，无污水外溢，排水口无淤泥和杂物。井口盖完好，化粪池应定期清洗，不得有粪便溢出。

　　(3)厕所应保持整洁，无异味、蚊蝇、粪便和污水外溢。

　　(4)垃圾建筑应保持无蛆无蝇，墙壁应干净，地面及周围不应堆放垃圾。容器盖应该关闭。容器数量应根据垃圾日产量及时调整。垃圾建筑的起重设备应及时修理和维护，以防止事故发生。

　　(5)院内垃圾每日运送，无裸露垃圾和卫生死角。垃圾箱和垃圾箱应完好清洁，周围地面无杂物和污渍。

　　(6)建筑物内外无涂写、涂写、粘贴，无残标；公共设施、牌匾、路标、雕塑、亭台楼阁、石桌椅应定期擦拭并保持清洁。

　　(7)校园主干道地面卫生每天早上7: 30前清扫干净。公共场所应定期打扫并保持清洁。上课期间不得有影响教学的清洁活动。

　　(8)水泥砂浆不得直接拌在道路和地面上，建筑材料应整齐地放置在指定的地方。建筑垃圾应堆放在指定地点，并及时清运，对建筑垃圾影响道路畅通和环境卫生的现象应及时管理和清理。

　　(9)门前三包应符合门前三包的标准和要求。

　　(10)医院主要道路的积雪应及时清除，确保道路畅通安全。如果撒盐水除雪，不得将雪清扫并堆放在树篱和绿地内。

　　(11)根据节假日的要求，及时挂上国旗、彩旗和灯笼，并开关大门彩灯和射灯。

　　3.课堂卫生工作

　　(1)每天晚自习后应打扫教室卫生，并锁门。第二天早上7点，所有教室的门都应该打开。

　　(2)教室地面应保持清洁，墙壁洁白，墙裙完好无污渍，黑板完好明亮，无粉笔痕迹，粉笔沫应及时清除。门牌号完好无损，装订精美。门窗、玻璃、屏风、窗帘、五金齐全完好。桌椅完好有序，桌内外无杂物和灰尘。

　　(3)吊扇、黑板灯、照明灯、开关及设备应完好。保养应及时，状态良好。

　　(4)供应粉笔(白色和彩色)橡皮擦，放置整齐。保持讲台和讲台桌整洁。

　　(5)制定制度化、规范化、科学化的课堂服务管理制度，保证教学需求。

　　上述要求应在98%以上，每个阶梯教室和大型教室的照明应在90%以上。

　　4.公共场所的维护工作

　　(1)所有走廊(包括带楼物业范围)地面整洁，门窗、玻璃、纱窗、五金齐全完好，墙裙、走廊灯照明完好率和满意率应在98%以上。

　　(2)电梯应按规定进行年检，取得合格证和操作证，两证挂在电梯室内。电梯要定期保养，带病不准开电梯，运行要准时。电梯室应干净、整洁、明亮。电梯工作人员应持证上岗，严格执行电梯交接班制度，并认真做好操作记录。为确保安全，严禁脱岗。

　　(3)保证全院正常供水、供电、供热。水、电、暖设备齐全，维修保养及时到位，设备完好率应在98%以上。

　　(4)水、电、暖维修24小时值班。应制定应急处理计划。确保服务安全到位。

　　(5)节能措施有效，杜绝长明灯、流水、跑、冒、滴现象。

　　(6)按规定做好卫生防疫和饮水罐的日常管理，定期检查检测，确保饮水安全。

　　(7)按要求为全院提供饮用水和洗浴。茶浴室应建立健康安全工作制度，确保正常供水和安全。卫生间的卫生和各种设施要及时检修，防止事故发生。

　　(8)根据要求，每年收取并支付采暖费。

　　(9)应努力按要求收回学校的创收公用事业。

　　(10)按要求统计、收集、上报各住户的水电费。

　　(11)按要求检查医院人防工程，防止事故发生。

　　五、违约责任

　　1.如果甲方违反合同规定，乙方未能完成合同规定的服务和管理目标，乙方有权根据不同情况在期限内向甲方提出解决方案。逾期不解决的，乙方有权解除合同，给乙方造成经济损失的，甲方应给予经济补偿..

　　2.如果乙方违反合同规定的内容或不符合服务标准，或师生员工反应强烈，不能及时解决，甲方有权要求乙方限期改正。如乙方逾期未改正，甲方有权终止本合同。安排其他物业管理机构更换。乙方应赔偿给甲方造成的经济损失..

　　3.乙方擅自提高收费标准、降低服务标准的，甲方有权要求乙方改正并退还多收的费用。

　　六、纠纷调解

　　如因履行本合同发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，按照下列第种方式解决:

　　1.提交仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向人民法院起诉。

　　七.其他人

　　1.本协议未尽事宜，由双方协商解决，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

　　2.本协议的有效期为_________________________________________________________________________________________________________。

　　3.本协议的委托协议是本协议的有效组成部分，具有同等法律效力。

　　4.本协议以_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________经双方签字盖章后生效。

　　甲方(签字盖章):

　　代表(签名):

　　签署日期:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　乙方(签字盖章):

　　代表(签名):

　　签署日期:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

委托的合同9

　　发包方(甲方)：________

　　承包方(已方)：________

　　为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　一、工程地点：________________________________。

　　二、工程内容

　　土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。

　　以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　三、工期

　　1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。

　　2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　四、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　五、承建方式

　　乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

　　2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　六、工程付款办法

　　1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。

　　3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。

　　4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。

　　七、工程质量

　　1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。

　　2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　3.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

　　八、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。

　　九、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　十、养护管理

　　1.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　2.质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十二、合同份数

　　本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方代表(盖章)________

　　乙方代表(盖章)________

　　合同签订日期：__________

　　签约地点：______________

　　有关建筑设计委托合同

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　法定代表人(委托代理人)：

　　开户行：开户行：

　　帐户：帐户：

　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

　　第一条工程名称 (指分包部分之间工程名称)

　　第二条工程地点。

　　第三条工程范围。

　　第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。

　　第五条承包人 (如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。

　　第六条工程总价本工程包价计人民币元整。

　　第七条工程包价本工程包价计人民币元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。

　　第八条付款办法

　　第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自年月日开工至年月日止全部完工。

　　第十条中间开工本工程范围内的工程，自年月日开工于年月日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法。

　　第十二条关于工程保密办法。

　　第十三条违约责任。

　　第十四条特殊条款。

　　第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

　　第十六条合同份数本合同正式两份，双方各执一份，副本份，总承包人收执份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执份。

　　第十七条合同附件

　　总承包人：负责人：地址：电话：

　　分包方：负责人：地址：电话：年月日订立

委托的合同10

　　委托方：（简称甲方）

　　受托方：（简称乙方）

　　经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方对如下工程项目进行工程设计，为确保双方利益不受损害，该工作顺利进行，特签订此合同书。

　　一、建设项目：。

　　二、工程地址：。

　　三、建筑面积：平方米。

　　四、设计要求：效果图张（董事长办公室张，前台Logo墙1张）、平面布置图张、地面材质图张、天花图张。

　　五、时间要求：自年月日至年月日完成。

　　六、付款方式：乙方为甲方完成以上图纸设计后，如甲方确认可以按图委托乙方承担施工任务，并签定建筑工程施工合同，设计图纸不另行计费；如甲方通过并使用乙方的设计方案但未委托乙方承担施工任务，必须支付工程设计费（按50元/M2收取）；如甲方未使用我方设计方案，甲方在送图十日内支付人民币圆整（RMB元）的设计费用给予乙方补偿。

　　七、承担责任：甲乙双方须严格遵守国家各项法律法规。甲方为确保乙方正常运转不得干预乙方的设计活动，乙方须严格保守甲方的商业机密。

　　八、解决争议的方法：如在执行本合同过程中发生争议，任何一方均可以书面形式通知另一方，并提出修改意见、内容以及友好解决争议的办法。在30天期间内，如双方没有达成解决争议的办法则任何方均可向法院提起诉讼。

　　九、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

委托的合同11

　　甲方:_________________________。

　　地址:_________邮政编码:_________电话:_______________。

　　法定代表人:_________________________。

　　乙方:_________________________。

　　地址:_________邮政编码:_________电话:_______________。

　　法定代表人:_________________________。

　　甲乙双方本着平等互利、自愿的`原则，经协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条甲方负责技术交流和谈判，并签署相关技术协议和技术附件。

　　第二条乙方的义务

　　乙方负责对外联络、商务谈判和签订合同协议，必要时组织海外考察或培训。

　　第三条甲方的义务。

　　甲方负责在对外合同生效前完成以下批准文件:

　　1.对项目可行性报告的批复；

　　2.订单卡或设备交付清单；

　　3 .列入技术改造项目计划的国家批准文件和海关批准的减免税表；

　　4.需要申请统一集中审批项目的归口部门审批的；

　　5.需要许可项目的所有进口许可证。

　　因未能及时完成上述批准文件而延误合同生效或履行的，甲方应承担责任。

　　第四条履行地和结算地。

　　4.1.乙方受甲方委托办理进口货物的境外运输、保险、报关、国内联运，费用由甲方承担..乙方或乙方委托的外运公司凭结算单与甲方结算。

　　4.2.甲方应根据乙方的通知或乙方委托的代理机构按时提货，以避免因提货延误而造成的经济损失，联运交货的目的地为______。

　　第五条合同要求的外汇额度。

　　5.1.合同要求的外汇配额总额的____%由乙方结算..

　　5.2.合同所需外汇额度总额的___%由甲方筹集，并在对外合同签订前划入乙方账户。

　　第六条合同所需人民币。

　　6.1.本合同所需配套人民币的__%由乙方协助甲方对工行的贷款进行结算。贷款协议由甲方直接与工行签订，利息和还款义务由甲方自行承担。

　　6.2.甲方应筹集合同要求的配套人民币的%。

　　第七条甲方应在对外贸易合同签订前30天，向乙方出具合同外汇所需的配套人民币保函(含进口税)。

　　第8条

　　对外商务合同签订后，甲方应在合同规定的信用证日期前5天内，将相当于合同货物落地总价(暂按1美元人民币计算)的等额人民币划入乙方银行账户作为信用证保证金。实际支付发生后，乙方应将存款利息返还给甲方..

　　第九条乙方应按照合同的到岸价格向甲方收取%的手续费和4%的银行手续费。

　　第十条抵税

　　甲方应承担购买国外合同货物应缴纳的关税、工商统一税及其他税款。根据国家有关规定，货物到岸后应及时申报，并在申报后7天内缴纳税款。逾期将被罚款直至没收货物。乙方应及时通知甲方合同货物的预计到达日期和应付税款总额。甲方应在货物到达前5天通知乙方

　　应付税款应汇至乙方账户，或甲方根据港口外运的纳税金额和期限直接汇至中外运公司账户，否则甲方将承担因未及时缴纳税款而造成的滞纳金以及因未及时提货而造成的所有其他责任和损失。

　　第11条预付款的处理

　　11.1.当甲方提前支付不足的货款和税款，且甲方正式书面要求乙方预付货款时，甲方每月向乙方支付______%的预付款利息，乙方对超过规定的预付款期限2个月仍未付清的预付款金额，每天处以1‰的罚款。

　　11.2.乙方也可考虑用项目合作经营替代资金，具体情况另议。

　　第十二条结算

　　乙方代甲方支付货款和税款后，按照多退少补的原则，按实际金额与甲方结算。

　　第十三条价格变化

　　合同签订后，如有下列情况，乙方应及时预测并通知甲方。如甲方未按乙方通知及时办理相关手续，乙方不承担后果。

　　1.合同采用非美元货币时，由于美元贬值，外汇额度不足。

　　2.由于合同进度的变化，年度用汇指标不能在本年度使用，必须退回原审批部门，结转下年使用。

　　3.由于人民币价值的下降，货物的到岸价格和税收也相应增加。

　　第十四条合同的变更或终止

　　本合同签订后，一方要求变更或解除合同，必须以书面形式提交，相关文件或合同经双方同意后另行签署。如果双方协商不能达成一致，终止方应承担另一方的经济损失。

　　第十五条不可抗力事件

　　因不可抗力致使合同无法履行的，不能履行合同的一方提交公证部门的证明，可免除经济责任。

　　第16条仲裁

　　16.1.双方本着友好合作的精神，共同实施进口项目计划。双方在合同执行过程中如有任何分歧，应友好协商

　　解决的办法。协商不成的，提交中国仲裁委员会，按照该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

　　16.2.仲裁费用由败诉方承担。

　　甲方:_________________(签字盖章)乙方:_________________(签字盖章)

　　甲方代表:___________________(签字盖章)乙方代表:___________________(签字盖章)

　　日期：________________________日期：_______________________

委托的合同12

　　委托方(甲方):_______________。

　　承办方(乙方):_____________________。

　　甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方进行墙面粉刷服务的相关事宜达成一致，并签订本合同。本合同的主要服务如下:

　　一、项目概述

　　1.图纸地址:______________________

　　2.总建筑面积为______平方米。

　　3.开始日期:______________

　　4.图纸样式以双方签字认可的样图为准。

　　二、工程价格

　　工程价款由甲方支付给乙方，费率为______________

　　三、工程质量

　　1.绘制和使用(丙烯颜料、油漆、涂料等。)，图纸经双方认可。

　　2.如需变更工程和施工方法，双方应协商一致，签订书面变更协议，并调整相关工程费用和工期。

　　3.乙方应全权负责购买颜料、劳动力和施工质量。

　　四.项目验收

　　1.甲乙双方共同进行中间项目验收。如甲方未能按时出席，乙方可自行接受，甲方予以承认。

　　2.工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方收到验收通知后办理验收交接手续。如甲方未能及时接受，应通知乙方并确认完成日期。

　　3.面积计算方法:图片最大长度乘以最大宽度。

　　4.如油漆在粉刷后一年内脱落或开裂，乙方负责免费维修和粉刷(注:因人为损坏或自身质量或环境等原因造成的墙面变色、脱落或开裂，乙方概不负责。).

　　五、付款方式

　　1.图纸确定后，实施工期。合同一经签订，甲方支付总价款的30%，并开始墙面粉刷施工。

　　2.图纸完成后，支付最终款项。

　　六、违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同的一方应向对方支付合同总金额的10%作为违约金。因擅自解除合同造成对方实际损失超过违约金的，应当赔偿。

　　七.纠纷调解

　　1.在本合同履行过程中，双方如有争议，应在不影响工程进度的情况下协商解决。

　　2.在施工过程中，甲乙双方代表协商要求员工私自更改施工内容，由此造成的工期问题由甲方承担责任。

　　4.本合同经双方签字后生效，双方必须严格遵守。任何一方如需变更合同内容，经双方协商一致后，应重新签订补充协议。如需解除合同，提出解除合同的一方应以书面形式提交，并按合同总价的10%支付违约金，办理解除合同手续。

　　5.任何一方在施工期间提出终止合同，应以书面形式提交给另一方。双方同意办理清算手续并订立终止协议后，可视为合同终止。

　　八.合同生效

　　(1)本合同经双方盖章或签字后生效。

　　(2)补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　(3)本合同(包括附件和补充合同)一式两份。

　　甲方(签字盖章):

　　年月日

　　乙方(签字盖章)：

　　年月日

委托的合同13

　　甲方：________________

　　乙方：_______________

　　本合同由以下双方于_________年_________月_______日在_________签订。

　　鉴于：

　　1.甲方需要租用____________________________________________。

　　2.乙方同意向甲方出租其需要的______________________________。

　　甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就租用电路事宜达成如下合同：

　　第一条租用标的物及其范围

　　1.1甲方租用的_________电路是指：从_________至_________的_________电路。

　　1.2乙方根据甲方电路租用的要求在符合国家有关的电信业务规定，用户端线路无特殊问题的前提下，自合同签订之日起_________日内，提供甲方所租用的电路。

　　1.3乙方提供的本地电路两端接口应为________电接口。

　　第二条费用及期限

　　2.1甲方向乙方租用的_________，电路租金为_________元/月，甲方共向乙方租用_________条电路，月租金共计_________元。租金自电路开通之日开始计算。

　　租期为_________年：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　2.2初装手续工料调试费_________元。

　　2.3费用支付方式：甲方应在乙方为其开通电路后_________天内将租用电路的一年租金以及初装手续工料调试费付清，此后每年的租金以及有关费用由甲方在本年度第一个月的__________日前付清，如逾期不交，则每逾期一天应向乙方支付欠付金额千分之________的违约金，直到乙方收到款项为止。支付租金按实际开通电路数为准。开通电路数以“《数字电路开通确认书》用户签字”为准。

　　甲方以电汇方式将费用付至乙方的以下帐号：

　　单位名称：__________________________________________________

　　开户行：____________________________________________________

　　帐号：______________________________________________________

　　第三条甲方权利和义务

　　3.1甲方租用电路只能传递与自身业务有关的信息，不得将自己租用的或租用后分割的电路转租给第三方。

　　3.2甲方应依照国家主管部门有关资费标准以及合同约定，按时向乙方支付电路租金。

　　3.4本站设备的日常维护工作，线路方面，如是甲方的光缆成端到乙方机房/架上，乙方负责从内线侧到设备及相关电路的维护，如是乙方自己的光缆，乙方负责线路及相关设备、电路的维护。

　　3.5甲方免费提供乙方用于本合同中使用的设备安放位置及电源。

　　3.7甲方不得利用租用的电路从事危害国家安全、泄露国家机密等违法犯罪活动，不得查阅、制作、复制和传播妨碍社会治安和淫秽色情的信息。

　　第四条乙方权利和义务

　　4.1乙方应按信息产业部颁布的《电信服务标准》的电路质量要求实行，如果部颁的《电信服务标准》与本合同的任何条款有冲突，应以部颁标准为准。

　　4.2除不可抗力的因素外，乙方应保证甲方租用的电路每天_________小时不中断。电路中断，中断时间按实际发生的时间累计计算，乙方应减免中断时间的租费。

　　第五条保密

　　5.1未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露本合同以及与本合同有关的资料和信息，但法律另有规定的除外。

　　第六条违约责任

　　6.1合同有效期内，任何一方不得无故终止合同，否则，违约方应向守约方支付违约金。违约金数额为合同终止后未履行部分租金金额的_________%。

　　6.2甲方违反本合同规定，在乙方提出书面意见_______天后仍未能予以纠正的，乙方有权单方解除合同，本合同自甲方收到乙方书面解除合同的通知之日起解除，甲方应赔偿乙方的经济损失。乙方的经济损失为合同解除后未履行部分租金金额的_________%。

　　6.3乙方违反本合同规定，在甲方提出书面意见______天后仍未能予以纠正的，甲方有权单方解除合同，本合同自乙方收到甲方书面解除合同的通知之日起解除，乙方应赔偿甲方的直接经济损失。

　　第七条免责条款

　　7.1因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但如遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后______日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

　　第八条合同延续

　　8.1本合同约定的电路租用期届满后，双方如无异议，电路租用期限自动延续_______年。

　　第九条联系与通知

　　9.1为确保处理故障时联络畅通，以及日常业务联络的需要，双方建立联络人员和联络方式，若联络人员和联络方式发生变化，双方应及时通报。

　　9.2任何一方依照本合同要求发出的通知或其它联系应以中文书写，通知可以专人递交，或以挂号信、或公认的快递服务或图文传真发送到另一方。

　　第十条争议的解决

　　10.1对于因本合同履行而发生的争议，双方可协商解决，协商不成的，任何一方可向乙方所在地有权管辖的法院提起诉讼。

　　第十一条附则

　　11.1如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款应不受影响。

　　11.2除本合同已有约定外，未经双方书面确认，任何一方不得变更或解除本合同。甲方如果提出扩容要求，则甲乙双方重新进行协商，另签补充合同。

　　11.3对于本合同未尽事宜，双方可签订补充合同或以附件的形式对本合同中的有关问题作出补充、说明、解释，本合同的补充合同为其不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同一式_________份，双方各执_________份，自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

　　甲方：________________________乙方：________________________

　　签约代表人：__________________签约代表人：__________________

　　_________年_________月_______日_________年_________月_______日

委托的合同14

　　甲方:(以下简称“甲方”)

　　乙方:(以下简称“乙方”)

　　本着自愿的原则，甲、乙双方本着互利、长期合作的态度签订本合同，具体内容双方认可并同意遵守。合同内容如下:

　　一、合同范围:甲方在此授权乙方提供与公司财务会计工作相关的服务，乙方具有完成上述委托事项的合法资格和能力，并据此向甲方收取相应的代理服务费。

　　二.合同期限:本合同有效期为年，自___年___月___日起。

　　三.合同费用和支付方式:

　　1.费用:采用月结方式，每户人民币/月(大写:；

　　2.代理记账费用150元/年。

　　3.支付方式:甲方应在合同签订后3天内一次性支付每月服务费给乙方，或在征收申报开始前一次性支付当月服务费。

　　4.其他形式:甲方也可以选择每半年和每年向乙方支付服务费，乙方将在这种支付形式下给予适当的优惠待遇。

　　5.首付款费:服务费人民币____/月，共___月，账本费人民币，共计人民币____(大写:____)。

　　四.双方的责任、权力和义务:

　　1.甲方的责任、权利和义务:

　　(1)甲方有责任向乙方提供真实有效的财务凭证，作为乙方记账和提供各种代理服务的初始依据；

　　(2)甲方有责任按照乙方要求的时间向乙方提供相关财务凭证，以保证财务和纳税申报的顺利进行；

　　(3)甲方有责任按照合同约定按时足额向乙方支付代理服务费；

　　(4)甲方有责任最大限度地为乙方提供相应的便利条件，为其提供代理服务；

　　(5)甲方有权对乙方的财务工作和代理服务进行监督和核实；

　　(6)甲方有权了解乙方提供的代理服务，有权就未知事项进行提问；

　　(7)甲方有权在向乙方提供其他客户信息、便利代理服务事项的前提下，减免当月服务费；

　　(8)乙方完成代理服务合同约定的服务项目后，甲方有义务完成不限于合同约定项目的财务工作；

　　(9)甲方有义务配合乙方完成代理服务中涉及相关主管部门的检查工作，并承担乙方完成的代理服务以外的相关财务工作事项..

　　2.乙方的责任、权利和义务:

　　(1)在甲方提供符合要求的财务凭证的前提下，乙方有责任按照《会计法》、《企业会计准则》、《税法》及行业惯例，为甲方提供真实有效的财务会计代理服务；

　　(2)乙方有责任在合同规定的时间内向甲方提供合同约定的各种金融代理服务；

　　(3)在甲方支付代理服务费的前提下，乙方有责任向甲方出具相关收据；

　　(4)乙方有责任在尽量减少甲方工作项目内容的前提下，完成代理服务范围内的金融代理服务；

　　(5)当甲方提出对金融代理服务进行监督和验证时，乙方有责任向甲方报告真实有效的财务数据；

　　(6)乙方有责任告知甲方提供金融代理服务范围内的基本情况，并提醒甲方及时处理相关突发事件及申请方式；

　　(7)乙方应积极配合甲方完成相关主管部门对企业的各项检查，确保金融代理服务范围内各项数据和工作的合理合法性；

　　(8)在甲方为乙方提供新的代理服务的前提下，乙方有义务向甲方支付承诺的报酬..

　　五、违约责任:

　　1.在本合同约定的各项条款及相关事项中，任何一方未能全部或部分履行均构成违约，并应承担给对方造成的全部或部分相应损失。

　　2.本合同执行期间，任何一方提前解除合同，应向对方支付违约金(一个月的服务费)。

　　3.严重违反本合同条款构成严重违约，对方将保留终止本合同并通过相应法律途径解决违约的权利。

　　六、确认和通知协议:

　　1.由于金融工作的特殊性，在为甲方提供专业金融代理服务的过程中，乙方将履行书面通知甲方的义务，甲方将以书面形式向乙方确认已收到通知事项。

　　2.任何一方提出终止本合同，应书面通知另一方，通知完成并经另一方确认后，方可终止合同。

　　七.保密事项:本合同一经生效，甲乙双方应对合同中的所有条款承担相应的保密责任。未经另一方允许，任何一方不得将本合同的具体细节和相关条款透露给第三方，否则将承担给另一方造成的相应损失。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　九.本合同未尽事宜，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地的相关法院提起诉讼。

　　甲方代表签字:乙方代表签字:

　　甲方盖章(签字):乙方盖章(签字):

　　公司地址:

　　电话:电话:

　　___年___月___日___年___月___日______________________________________________________________

委托的合同15

　　甲方:

　　乙方：

　　甲方经过_x县建设局同意批准，在__巷约_x亩土地范围内进行开发建设，本项目涉及约_x户居民被户的房屋须，甲方决定将此范围的房屋的工作委托乙方进行，经过双方协商，达成以下协议：

　　1、甲方负责准备补偿资金、签订补偿安臵合同，按照与被户签订的约定支付补偿金;乙方负责与被户进行谈判、顺服搬迁以及房屋的拆除工作;

　　2、乙方必须按照甲方上报__建设局《补偿方案》标准进行谈判，不能超出甲方以备案的《补偿方案》标准;

　　3、该项目总的期限为：共分3～4期，其中一期为__范围内，期限约定为__年_月_日至__年_月x日，期限45天，其余的范围以甲方下发的通知为准;

　　4、甲方派专人随处乙方工作，以保证随时掌握情况，联系沟通，便于工作的顺利进行;

　　5、乙方的服务费为每户3500元，其中商铺面积在100㎡以内的，按累计100㎡计算一户，超出100㎡的，按实计算;总计服务费为3500元_x户=___元;乙方只要将被户顺服签订补偿合同、搬走将房屋腾空并将房屋拆除完毕，算乙方的工作完成，甲方按照乙方每成功一户并按前述标准支付乙方服务费;

　　6、为保证甲方的开发建设进度，乙方须按照总计服务费的30%缴纳履约保证金即__元，乙方可以分期支付，其中一期不得低于__元;乙方在一期工作顺利按甲方约定时间完成后，甲方按每户奖励乙方300元服务费;进行二期时，乙方缴纳的一期保证金自动转为二期;

　　7、乙方不能因为有谈判难度而延期甲方的期限;否则，每延期一天，甲方有权按照乙方的进度比例扣除乙方的保证金，乙方每延期7天甲方按双倍扣除，可累计计算，甲方扣除保证金后，不足部分的保证金由乙方进行补交，如乙方在15日内拒绝补交保证金，甲方视为乙方自动放弃履行本合同，甲方有权不退还乙方缴纳的保证金，不足部分甲方可通过诉讼方式向乙方追讨;

　　8、如有意对抗者，由主管部门进行司法程序调解或不可抗力致使延期，不属乙方违约;

　　9、甲乙双方各自承担自己应缴纳的各种税金和费用;

　　10、乙方必须取得资格，具有资格证书或经__建设局核实备案批准资格文件，进行合法;否则，由乙方自行承担所造成的后果以及给甲方造成的经济和名义损失;

　　11、若发生违约行为，有违约方承担违约赔偿责任;

　　12、本合同未尽事宜，双方协商解决;

　　13、本合同一式肆份，双方签字盖章后生效;

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【委托的合同【推荐】】相关文章：

【推荐】委托的合同12-04

【推荐】委托担保合同11-21