销售合同

时间:2022-04-03 10:04:58 销售合同 我要投稿

【必备】销售合同模板合集10篇

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的地位越来越不容忽视,它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编精心整理的销售合同10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【必备】销售合同模板合集10篇

销售合同 篇1

  甲方(需方):

  乙方(供方):

  根据《中华人民共和国经济法》有关规定,为明确权利和义务,经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下:

  一、设备及安装总造价:人民币 元(大写: 元整),(附详细子目设备清单)。

  二、付款方式:

  1、甲乙双方自合同签订之日起,甲方支付给乙方,总造价30%的首付款人民币元)。

  2、乙方在收到首付款三天内,按照合同附页(设备清单)所规定产品的清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场,经甲方现场保管人员现场验收后,甲方给乙方支付设备安装总造价的50%,计人民币元)。

  3、乙方将安装调试完毕,甲方管理人员验收合格后,甲方给乙方支付设备安装总造价的17%,计人民币 元 (大写: 。)

  4、安装完毕甲方验收后,剩余设备安装总造价的3%计人民币质保金,按售后服务质保书履行,在壹年后支付给乙方。

  三、甲乙双方责任

  1、甲方积极配合乙方的设备安装,以保证顺利进行监控购销合同范本监控购销合同范本。

  2、乙方提供的售后服务,工程交验后,乙方对所提供的设备提供保修壹年,甲方需专人管理设备,由乙方负责培训甲方人员安全操作,熟悉产品性能太简单和保养。

  四、本合同自签订之日起生效,未尽事宜协商解决,甲乙双方如有任何一方违约,交仲裁裁决。

  五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,起生效。

  甲方签字: 乙方签字:

  年 月 自双方签字之日 日

销售合同 篇2

  20xx年10月26日,与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同,然而乙方违反合同约定,房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方,且在施工过程中使用不合格材料,导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患,被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题,可拒绝收房,要求开发商维修后再交房,如开发商未在合理期限内交付房屋的,可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定:《合同法》第九十四条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同,合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。

  案情回顾

  邱思源称:20xx年10月26日,与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同,邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋,并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定,乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定,房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方,且在施工过程中使用不合格材料,导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患,被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外,该房屋只进行过消防设计备案,未予消防竣工验收备案,亦未进行规划验收备案,该房根本无法达到商品房交付使用的条件,至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定,逾期超过90日后,甲方邱某有权解除合同,乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款,并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更,乙方未在规定时限内通知甲方,甲方有权退房,乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方,并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务,直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后,经投诉查证才发现事实真相,被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权,误导甲方作出错误选择投入大额购房资金,显失公平,造成利益受损,乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。

  法律分析

  关于乙方是否有逾期交房的违约行为。

  甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定:“出卖人应当在20xx年7月30日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:1、该商品房经验收合格。……”,但由于乙方擅自变更设计未通知甲方,且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为,致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后,涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案,20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案,乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定,应认定已构成逾期交房之违约行为。

  关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。

  根据以上认定,乙方已构成逾期交房之违约行为,至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时,已逾期交房超过90日,根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定,甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力,乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元,并支付原告违约金254784元,合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项,又形成了新的违约事实,故乙方应当自20xx年11月20日起,按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。

  综上,甲方要求被告退还购房款1698563元,并支付违约金254784元

  法条链接

  《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”;第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:(一)本法第十一条规定的建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(二)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。”

销售合同 篇3

  甲方(买方):

  住所:

  联系电话:

  乙方(卖方):

  住所:

  联系电话:

  甲乙双方本着以诚为本、互惠互利的原则,经双方协商一致,根据《中华人民共和国经济法》的规定,订立合同如下:

  第一条、订单

  1、订单的形式:订单应以书面形式向甲方发出。

  2、订单的内容:订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。

  3、订单的送达:双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单,否则该订单对甲方无效;双方接收订单方式如有变动的,应以书面形式及时通知对方;具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。

  4、订单的生效:订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。

  第二条、供货日期

  从______年______月______日起至本工程竣工完成日止。期间送货以甲方通知为准(需提前______天通知)。

  第三条、质量要求

  乙方在甲方用货前提供货物样品,由乙方提供产品合格证,并提供检测报告给甲方存档,乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品。

  第四条、交货时间、交货地点、付款方式

  1、交货方式:所有货物由乙方送往甲乙双方共同约定的交货地点,所需运输费用由乙方承担,并由甲方负责卸车。

  2、交货地点:___________________。

  3、付款方式:____________方式付款。

  第五条、违约责任

  1、乙方应负的违约责任:

  (1)产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的______分之______计算向需方偿付逾期交货的违约金。

  (2)乙方按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的______%的罚金。

  2、甲方应负的违约责任:

  (1)总金额______%给共方作为违约金。

  (2)甲方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按延期付款总额每日______分之______计算付给乙方,作为延期罚金。

  第六条、产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。

  第七条、如甲方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前天与供方协商。

  第八条、任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

  第九条、本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,甲乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

  第十条、本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

  第十一条、本合同在执行期间,如有未尽事宜,由甲乙双方协商另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。

  第十二条、本合同一式_______份,由甲、乙双方各执_______份。

  甲方(签字):

  签订地点:

  _________年________月______日

  乙方(签字):

  签订地点:

  _________年________月______日

销售合同 篇4

  合同编号:

  一、 服务范围及其价格:

  乙方(_______计算机技术有限公司,以下简称“_______”)为甲方提供搜索引擎____型收费登录服务(以下简称服务),服务费用为_____元/年。

  二、合同期限:

  本合同的有效期为____年____月____日至 ____年____ 月 ____日(下称“服务期限”)。

  三、费用及其支付:

  1. 乙方可提前为甲方开通服务,甲方在开通服务后____天内,支付相应款项及传真付款凭证复印件给乙方,如逾期未支付或未传真相关付款证明给乙方,则乙方有权停止服务, 并且不负责保留甲方相关数据。

  2. 乙方将根据甲方填写的订单信息,于服务到期之前一个月内以电子邮件或电话等方式通知甲方续约,如乙方在服务到期之日前未接到甲方续约款项或相关付款证明,则视为甲方不再续约,乙方有权在合同到期后停止服务,并且不负责保留甲方相关数据。

  3.如果甲方要求乙方更改服务类型或提供其他服务,则应依据本合同或甲乙双方达成的其他相关约定向乙方支付相应费用。

  四、甲方权利、义务:

  (1)同意本合同内的全部内容,在乙方网站上确认等同于双方书面签署合同。

  (2)在登记时,提供真实的、准确的、最新的和完整的企业资料,保持并及时更新上述资料,以便接收乙方提供的有关重要通知,包括续费通知。乙方因资料不详不能通知到甲方,不能够提供相应的帮助,由此带来的一切后果由甲方自己承担。

  (3)甲方不得通过乙方服务而上载、张贴、发送或其他形式的传输任何不符合中华人民共和国法律规定的内容,否则由此产生的全部责任由甲方负责,并且对自己账号及密码的安全性负责,甲方若发现任何非法使用其用户账号情况,应立即通告乙方以便乙方协助解决。

  (4)合同签订之前,甲方已向乙方支付相关费用,费用明细在第三条内已经列清。

  (5)在乙方确认甲方网站符合合同相关要求后享受乙方提供的服务。

  (6)甲方同意遵守适用的中国法律、法规,提供的网站上不得上载违法、有害、威胁的、辱骂性的、骚扰性的、侵权性的、侮辱性的、粗俗的、淫秽的性的、侵犯他人隐私的、仇恨的、或在种族、民族上或其他方面不能接受的,以及其他您无权传送的内容。甲方单独承担甲方所登录网站内容的责任。

  (7)不得为商业目的而复制、出售、转售或利用本服务的任何部分、本服务的使用或本服务的接入。 不得干扰搜索引擎服务的正常进行。

  (8)甲方登录的同一网站仅能登录一次,网站名称、网址不同,但内容相同的网站视为同一网站。

  (9)甲方保证登录的网站能够支持多种浏览器设置并能够正常访问。

  (10)甲方保证不得利用服务进行非法活动并遵循相关惯例。因登录网站引起的纠纷与乙方无关,由此为乙方带来的损失,甲方必须负责赔偿。

  五、乙方权利、义务:

  (1)同意本合同内的全部内容,在乙方网站上确认等同于双方书面签署合同。

  (2)乙方在开通服务前确认甲方网站不违反相关政策及有关规定,否则将向甲方退还所有款项。

  (3)在合同有效期内,向甲方提供交互式管理界面和使用手册,并提供账号和密码。乙方对甲方丢失账号和密码引起的损失不负任何责任。

  (4)在合同有效期内,乙方向甲方及时提供服务相关信息,在服务期限结束前一个月内通知甲方续费。

  (5)收取甲方购买产品费用。乙方在确认甲方的款项到达后两个工作日内为甲方开通服务。

  (6)若甲方的行为不符合甲方义务提到的服务条款,乙方将以书面形式通知甲方更改,如甲方未按期做出相应的修改,则乙方可以做出独立判断并中止对甲方的全部服务,由此产生的全部损失由甲方自行承担。

  (7)乙方有权调整服务资费标准,并在网站上进行公布,调整价格之前开通的服务不受影响。

  六、服务详述

  具体服务内容见《定单》。

  七、违约及赔偿

  1、 任何一方直接或间接违反本协议的任何条款或不承担或不及时、充分地承担本协议项下其应承担的义务构成违约行为,守约的一方(“守约方”)有权以书面通知要求违约的一方(“违约方”)纠正其违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除违约后果并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失;

  2、 在违约事实发生以后,经守约方的合理及客观的判断该等违约事实已造成守约方履行本协议项下其相应的义务已不可能或不公平,则守约方有权以书面形式通知违约方守约方将暂时中止其在本协议下的相应义务的履行,直至违约方停止违约行为并采取充分、有效及时的措施消除违约后果并赔偿守约方因违约行为而遭致的损失;

  3、 不可抗力之外,由于乙方的原因,服务不能正常进行,由乙方按两倍故障时间的时长进行服务补偿,补偿时间不足一天的按一天计。

  4、无论发生何种情况,乙方在执行本服务条款过程中因其过错给甲方带来损失,而向甲方支付的补偿总额

  不应超过甲方已向乙方支付的服务费用。

  八、不可抗力

  1.“不可抗力”是指本合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、骨干通信线路故障、用户端设备故障、地震、台风、洪水、火灾或其它天灾、战争或任何其它类似事件、网络病毒及“hacker”行为。

  2. 遭受不可抗力事件的一方可暂行中止履行本协议项下的义务直至不可抗力事件的影响消除为止,并且无需为此而承担违约责任;但应尽最大努力克服该事件,减轻其负面的影响。

  九、争议的解决

  1. 如双方就本协议内容或其执行发生任何争议,双方应进行友好协商;协商不成时,任何一方均可向_______市仲裁委员会提请仲裁。

  2. 本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

  十、协议的变更及解除

  1、不限制一方根据法律或本合同其他条款享有的权利,如本合同任何一方出现下列任何情形,另一方有权以书面通知形式单方提前终止本合同:

  1.1一方违约,并且在守约方依本合同发出书面通知后____ 日内,仍不纠正其违约行为或未采取充分、有效、及时的措施消除违约后果并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失;

  1.2一方破产或进入清算程序;并在____ 天内该程序仍未被撤消;

  1.3一方由于不可抗力事件而无法继续履行本合同达____ 日以上。

  2、本合同的提前终止不应该影响双方于本合同提前终止日之前根据本合同已产生的权利和义务。

  3、合同期满自动失效。

  4、双方根据需要续签合同。

  十一、合同生效

  本协议自甲乙双方授权代表签字或加盖公章后即时生效。本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

  甲方:乙方:_______计算机技术有限公司

  签字(盖章)签字(盖章)

  日期:日期:

销售合同 篇5

  委托方(甲方):________

  地址:________

  邮码:________

  电话:________

  法定代表人:________

  职务:________

  代销方(乙方):________

  地址:________

  邮码:________

  电话:________

  法定代表人:________

  职务:________

  一、甲方委托乙方代销下列商品:

  商品名称产地规格单位供应单位包装每件重量备注

  二、上列代销价格按以下办法执行:_____________

  三、商品包装应按运输部门规定办理,否则运输途中损失由甲方负责。

  如因不符运输要求,乙方代为改装及加固,其费用由甲方负责。

  四、交货地点:凭乙方发货通知单,由甲方代办托运直拨至购货单位。

  五、代销商品发货数量必须根据乙方通知。

  六、手续费收取与结算按下列办法:按销货款总额_____%收取手续费;待乙方收到货款后,即给甲方结算并扣回代垫费用。

  七、甲方代销商品应与样品相符,保质保量,代销数量、规格、价格,有效期内如有变更,甲方必须及时通知乙方,通知到达前,已由乙方签出的合同,应照旧履行。如因质量或供应脱节而造成的损失和费用(包括手续费),均由甲方负责。

  八、附则:____________

  九、本协议一式——份,甲方——份,乙方——份,自签订日起生效,有效期——月。

  甲方:______________

  乙方:__________________

  代表:_______________

  代表:_________________

  日期:_______________

  日期:__________________

  注意要点:

销售合同 篇6

  甲方:

  办公地址

  法定代表人:

  联系电话:

  传真号码:

  乙方:________________________________________XX公司

  办公地址:

  法定代表人:

  联系电话:

  传真电话:

  双方经过友好协商,就甲方向乙方采购信付通终端及附属产品的价格及服务且乙方协助甲方办理XX银行阳光商旅白金卡及乐惠金卡服务,经双方共同确认,签订本合同。

  第一条 合同产品、金额及付款方式

  1.产品及金额

  "POS终端"是指收单机构放置在特约商户处的,能够接受银联卡信息,具有通信功能,并接受柜员的指令而完成金融交易信息和有关信息交换的设备。乙方向甲方的供货价格如表一(终端报价表)

  2.POS终端通讯费:每年80元。

  3.服务费:1200元。

  4.付款方式:银行汇款,汇到甲方指定账号,或到公司交款。

  第二条 质量保证和售后服务

  1.乙方收到货款后,由业务员将POS终端送货上门,安装调试。

  2.POS终端保修期自甲方收到产品并签收之日起开始计算,产品保修期为一年,甲乙双方负责登记合同项下产品的终端序列号,并以此为据对产品保修时间进行确认。首年按照国家三包政策实行"三包",即包修、包退、包换(人为损坏除外)。

  3.乙方接到用户的维修申请后,通知用户将维护终端集中到终端厂商就近的维修网点处理,厂商承诺在收到需维修的终端后的3-5个工作日内将维修终端修理完毕。不能在网点维修的终端,厂商需提供备用终端供用户使用。

  4.厂商承诺产品的质量保证及保修范围涵盖合同内产品的全部零部件,故障维护费用包含全部配件费、维修该设备的人工费用。

  5.保修条件限于正常使用条件下发生的产品故障,因产品的保管不善、由人为或不可抗力造成的毁损不在保修范围内。

  6.超出产品保修范围和保修期的终端故障维护,生产厂商将按统一的维修收费标准提供有偿维修服务。

  第三条 保密条款

  1.为本合同的"专有信息"是指在双方合作过程中一方从另一方(披露权方)得到的披露权方开发、创造、发现的或为披露权方所知的、或转移至该披露权方的、对该披露权方有商业价值的信息。"专有信息"包括但不限于有关商业秘密,电脑程序、设计技术、方案、专有技术、工艺、数据、业务与产品开发计划等,与该披露权方业务有关的客户信息及其他信息,或该披露权方从他方收到的保密信息。双方理解,信息披露权方拥有并将拥有"专有信息",而这些"专有信息"对该披露权方是非常重要的;本合同项下的合作关系产生了甲、乙双方的与"专有信息"有关的信任关系。

  2.未经信息披露权方事先书面同意,另一方将对任何"专有信息"保密,并不使用或向任何第三人披露这些"专有信息",但正常履行本合同项下义务需要的或需向业务主管部门如中国银联披露的和法律法规规定的除外;

  3.甲方不得对本合同项下的终端进行包括但不限于私自拆卸、解剖、测绘、改装、更新等行为;

  4.上述保密义务不因本合同无效而终止。本合同终止后十年内仍然有效。

  第四条 违约责任

  1.若因甲方违反双方签署的《特殊商户受理银联卡协议书》,导致该协议终止执行或者业务终止,甲方承诺对本销售合同中涉及的已购终端不作任何退货要求。

  2.如若甲方不能成功申办上述银行卡,乙方返还甲方1200元;甲方如若因此而不安装POS终端,乙方可全额退款收回终端设备,若终端设备坏损折价退款。

  第五条 合同纠纷的解决

  因本合同所产生的任何争议,双方应通过友好协商予以解决。如协商不能解决的,任何一方均有权将争议提交乙方所在地人民法院解决。

  第六条 其他事宜

  1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

  2.本合同之未尽事宜双方可另行协商解决,必要时可签订补充合同对本合同中的有关问题作出补充规定,本合同的补充合同为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

  3.本合同一式貮份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。

  甲方:

  (盖章)

  授权代表:

  日期:

  乙方:________________________________________XX公司

  (盖章)

  授权代表:

  日期:

销售合同 篇7

  甲乙双方本着互惠互利,风险共担的原则,经友好协商,达成如下协议,并共同遵守执行。

  第一章 合 同 说 明

  一、 本合同中所称“产品”系指由甲方生产并以***注册商标销售的商品。

  二、本合同中所称“地区”是指甲方授予乙方的特许经营区域。

  三、有关本合同之所有条款均为商业机密,乙方不得向第三者泄露,否则甲方有权终止其特许经营权。

  四、本合同中甲乙双方在法律和财务上均为各自独立的法人或组织、个人,互相之间不承担任何连带责任。本合同给乙方的权利和权力只限于给予特许经营的权利和权力.本合同不产生其他任何关系,或给予乙方以代表甲方或使甲方受其他任何协议或法律关系约束。特别是,本合同并不构成委派乙方为甲方的代理、代表、雇员或合伙人。

  第二章 授 权 说 明

  五、甲方特许乙方在中华人民共和国__省__市__开设销售点。销售点由乙方自主经营,独立承担责任.销售点区域范围内(以下简称特许经营区域),销售甲方生产的***品牌产品.特许销售期间为__年__月__日始至__年__月__日止.特许销售期满前六十天,乙方可根据其销售情况以书面形式提出续约的申请,甲方将根据乙方在上一年内销售业绩与专柜发展数量决定是否与其续约。

  六、 未经甲方准许,乙方不得私自将特许经营权转给第三方。违者将被追究违约责任,且转让无效,由此产生一切损失将由乙方负全部责任.

  七、 在本协议期间未经甲方书面同意,乙方不得在授予特许经营权的专卖店或专柜出售非甲方生产或代理的产品。

  第三章 经 营 场 所

  八、 乙方应当提供具有合法使用权的'独立店铺或商场营业区域,在甲方派人员考察符合经营该产品后,于本协议签订之日向甲方提供场地使用证明的复印件.如因场地原因使本协议不能履行,甲方有权解除本合同.

  九、 乙方提供之经营场地(包括专柜面积)的实用面积,必须按甲方制定之标准执行.

  十、 甲方对乙方提供的经营场地表示同意后,甲方将在15个工作日内提供设计效果图和装修方案,由此发生的费用由甲方承担。工程施工费用概由乙方承担,其有形财产的产权属乙方。

  十一、乙方必须在授权经营区域内,签约后于____年____月___日前开设专卖店或专柜,面积 平方米。否则甲方有权解除本合同。

  十二、乙方在经营期内不得销售与***品牌无关的任何产品、不得做假帐、不得窜货等。如违反甲方将有权解除合同,同时扣除乙方50%的货品保证金。

  第四章 经 营 人 员 及 培 训

  十三、乙方应根据甲方提出的标准选择录用管理人员和销售人员,店内员工数必须符合甲方公司规定.甲方有权要求乙方更换管理人员和销售人员。

  十四、乙方开业前,应按甲方要求配备统一的电脑管理软件,以实时向甲方传达销售情况,乙方按照市场流向建立客户档案,每月向甲方提供一份。

  十五、甲方定期派人员对乙方的日常业务提供支持,对存在的问题甲方有权提出整改建议,对所有的改进建议,乙方要认真改进。

  第五章 供 货 条 件 及 管 理

  十六、押金

  为确保品牌的声誉及该品牌特许经营的销售权,乙方须向甲方交纳品牌押金万元整。本合同终止后十天内将押金退还乙方。

  十七、乙方根据货品吊牌价的**%(含税)进行订货,新品首次发货享受100%退换货的权利,补货买断(包括所补款式的首次发货的相同色码货品)。合同期间乙方承担所有的经济费用。对甲方提供的软性欧式道具乙方以元/月的租金形式租用,甲方负责定期更换新式道具,甲方负责计划每年***品牌的营销方案。

  十八、货品价格

  乙方经营过程中须遵守甲方制定的价格,未经甲方同意,不得随意打折或超过最高零售价进行销售。乙方销售必须根据甲方全国统一行为(包括正常销售与推广特卖),如出现违反前述情形,甲方可根据情节轻重扣除乙方保证金.

  十九、乙方收到委托甲方付运的货物时,必须二人以上启封并当场清点检验,若有差错须于收到货物的次日向甲方书面提出,短缺通知须有二人以上当事人签名,并由特许商签名或加盖公章。如未及时通知甲方,甲方有权按发货清单计算。

  第六章 退 货、换 货

  二十、 乙方在每次收到货品后的 7 天内提出退回次品,或纯属甲方产品质量出现问题而造成的退货项目及数量,经甲方核准后才可进行退货。

  二十一、调货指令由甲方发出,甲方进行调货时,乙方必须完全配合。

  二十二、乙方应保证返还的货品完好无损,不影响第二次销售。如因乙方原因造成货品损坏、短少、遗失的,乙方应按该货品吊牌价的30%向甲方赔偿。

  二十三、此章节详细内容按甲方制定的退换货规则执行。

  第七章 营 销 及 品 牌 推 广

  二十八、乙方在特许销售及宣传甲方的系列产品时,必须维护甲方的公司形象、品牌形象和产品形象,同时应严格遵守中华人民共和国《商标法》的规定,充分维护***注册商标的权利。不得伪造、变造甲方所特许的品牌商品.如出现前述情形,乙方除应承担相应法律责任外,还应支付甲方年销售总额的5%的赔偿金。甲方可同时取消特许经营权。

  二十九、乙方在特许经营区域范围内的店堂广告、橱窗设计、招贴、宣传品以及其它媒介上的商标,应当与甲方所提供的***标准商标式样的汉字、文体、图案相一致,不得擅自改变、扭曲,但可以同比例的放大或缩小。乙方超出甲方允许范围的广告宣传,甲方不负任何责任,因此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。

  三十、甲方每年负责策划一些大型的促销活动,并通知乙方参加。

  第八章 第 三 者 责 任

  三十一、乙方将对因经营而对第三者造成的一切人身伤害或财产损失及合同责任负责。

  三十二、乙方同意赔偿甲方因上述责任而可能遭致的任何损失。

  三十三、乙方对因甲方原因造成的第三者的损害不承担责任。

  第九章 合同的续约及终止

  三十四、合同续约

  合同期满,在同等条件下,乙方有优先续约权。

  三十五、合同终止

  1. 合同履行期届满。

  2. 乙方由于自身原因连续七天或累计十五天中断销售商品时。

  3. 签署本合同后 15 天内,乙方仍没有开店或未能按合同计划内开店的。

  4. 乙方经营中有违法行为,损害了甲方的商业形象或商业信誉。

  5. 法院、政府部门命令乙方停止营业。

  6. 乙方向除本合同当事人外的他人泄露甲方商业秘密,或让他人使用或向他人提供甲方的经营管理技术等任何书面资料。

  7. 因不可抗力的原因而导致本合同无法继续履行。

  三十六、本合同终止后,乙方应立即停止使用***注册商标标识及包装,返还由甲方提供的一切资料、材料及未售商品。

  第十一章 违 约 责 任

  三十七、乙方违反合同约定,甲方有权扣除乙方保证金的10%—100%作为违约金,违约金不足实际损失的,乙方还应赔偿余额部分.

  第十二章 合同争议的处理及其它事宜

  三十八、本合同在履行过程中若发生争议,双方应协商解决。协商无法解决时,应提交甲方所在地人民法院,按法定程序解决。

  三十九、本合同未尽事宜或对本合同的修改,可由双方签署书面补充协议。

  四十、本合同经双方签字后生效。合同一式两份,双方各持一份。

  甲方:

  日期:

  乙方:

  日期:

销售合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就泰纳果品供货的有关事宜达成如下协议。

  一、果品名称、数量、规格、价格、包装及供货批量;见每批果品供货合同清单及发票数量,金额。果品供货合同清单为本合同的组成部分。

  二、质量标准:符合国家果品行业相应的标准。

  三、履行期限:为 年 月 日至 年 月 日。

  四、交货及运输:

  五、结算方式:

  六、果品验收:

  乙方应按照规定提供其注册许可证、每批果品的检验合格证明、发票等,甲方应对每批果品进行验收,并查验品名、数量、规格、价格等与供货合同清单是否相符,对质量有异议的,由双方根据合同商讨鉴定。

  七、违约责任:

  1.一方迟延交货或迟延支付货款的,应每日按照迟延部分货款 %的标准向对方支付违约金。迟延超过 日的,对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。

  2.因甲方未提供必要的交货验收条件致使乙方无法按时交货的,甲方应赔偿由此给乙方造成的损失。

  3.乙方交付的果品若存在全部质量问题的,甲方有权拒收,并及时通知乙方,由此产生的损失由乙方承担。

  4.若发生特殊情况,致使甲方不再需要乙方送货的,或乙方无足够果品提供给甲方的,均应提前 日告知对方,双方可解除合同;未及时通知的,应赔偿由此给对方造成的损失。

  5.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的,应赔偿由此给对方造成的损失。

  八、不可抗力:因发生自然灾害等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。

  九、争议解决方式:本合同项下发生的争议,由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的由仲裁委员会解决。

  十、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。本合同一式 份,甲方 份,乙方 份,均具有同等法律效力。

  十一、其他约定:

  甲方(签章): 乙方(签章):

  详细地址: 详细地址:

  法定代表人: 法定代表人:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

销售合同 篇9

  甲 方: 乙 方:

  法定代表:(委托人): 代 表:

  电 话: 电 话: 地 址: 地 址:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方经友好协商,一致同意按下列条款签订本合同。

  一、 货物明细(见报价单)

  二、合同金额

  合同金额由货物总值、运输费用、安装费用组成,其中:

  1、货物总值: :5600 元;

  2、运输费用: 0 元;

  3、安装费用: 0 元;

  合计:人民币: 伍仟陆佰元 元注:()

  三、技术要求说明

  1、 如需借助图纸说明的事项,必须附有图纸;

  2、样品说明的事项;

  四、交货条款

  1、甲方按照规定如期交付货款。

  2、 乙方送货产生延误,则乙方需支付违约金。违约金按货物总值每周1%计算。

  但下列原因造成的延期送货不视为延误送货。

  (1)、甲方要求变更或补充订货合同;

  (2)、因自然灾害等不可抗力的影响;

  (3)、甲方未提供适当的安装条件;

  (4)、甲方同意延期交货的其他情况;

  3、 由于家具工程环节众多,若运输途中造成少量货品的损坏、丢失、错货及缺少配件等现象,乙方将在第一时间采取补救措施(包括使用替代品),以保证甲方的正常使用,甲方不得以此为由扣款或延迟付款。

  五、质量保证

  1、 乙方提供年的商品保修期(从验收合格之日起计算);

  2、 在保修期内,如因商品质量问题导致的破损、变形,均由乙方负责维修或退换,如因甲方使用不当或人为因素造成家具损坏,乙方负责维修,但收适当的材料费和工本费。

  六、付款方式: 为确保合同正常运作及维护双方共同利益,本合同付款方式应按照工程进度分两次付款;,作为工程预付款,即人民币:贰仟贰佰元整 (:2200元)

  第二期:货物安装完毕,甲方应在 当 日内验收且合格后,甲方向乙方支付合同金额 60 %的余款,即人民币:(:叁仟肆佰 元)。¥:3400 全部货款未结清前,所有商品之产权归乙方所有。

  七、违约责任

  (一) 乙方责任:

  1、 乙方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾等)而不能交货或逾期交货达90日,乙方须按照不能交货部分货款总额的20%承担违约责任。

  2、 乙方非因不可抗力逾期交货应支付逾期交货金额万分之五/天的违约金。

  (二) 甲方责任:

  1、 报价单所列商品及其颜色不得任意退、换(除质量问题),如甲方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾等)要求退、换,则:

  (1) 订制品,桌屏、高隔间,甲方应全额赔偿。

  (2) 屏风、椅、沙发等有色商品及木制商品等其他类商品退、换,以销售之20%收取赔偿金,运输费用需另行承担。

  (3) 有损坏者接受退、换。

  甲方对其他未退、换部分按本合同要求进行验收和付款。

  2、如因甲方原因要求延期交货应于交货日7天前通知乙方。

  八、 附加条款:

  1、 如甲方暂缓要货,乙方将提供交货外30天的免费仓储期,若甲方仍未能安排地方进行交货,乙方将收取仓储费用;若甲方变更交货期超过一个月的,除事先书面征求乙方的同意外,还应交纳额外的仓储费用。否则,乙方有权取消合同并没收预付款。

  2、 本合同一式两份,合同附件为本合同不可分割的组成部分,签字后双方各执一份,均具有同等的法律效力。

  3、 本合同在甲乙双方代表签字盖章后,以双方最后签字日期为生效日。

  4、 一切由本合同引起的或与本合同有关的争执,甲乙双方应通过友好协商解决,如协商不能解决时,应提交北京市仲裁委员会仲裁或提起诉讼。

  九、 补充条款:签订后定制商品颜色和尺寸不能更改,如需要更改所有费用全由甲方负责.货到齐付清

  全款。附件报价做为本合同的参考

  甲 方: 乙 方:(签字)

  甲方代表:(签字) 帐号:

  签字日期:20xx年08月22日 签字日期:20xx年08月 22 日

销售合同 篇10

  甲方(供方):

  乙方(需方):

  甲﹑乙双方经充分协商,就图书销售事宜达成如下协议:

  1、图书品种质量:

  (1) 甲方保证所供图书皆为国家正式出版物,质量可靠。

  (2) 甲方需按乙方所订书目清单提供图书。若品种、数量有变化,需征得乙方同意。

  2、包装运输:

  (1) 到站地址: 中学 。

  (2) 货到达本地后由乙方自取,发货的费用由甲方承担。

  (3) 乙方收到货时,要注意外包装是否完好,如有残破的请即时向甲方联系。

  3 图书折扣: 33 % ,甲方所供图书全部为新书。

  4 验收:

  (4) 乙方收到货单后速提货,检查验收,如发现数量不够或残缺,应于收货后 __ 7 _日内通知甲方并提供书面证明,逾期按无差错处理。甲方检验核实,应于收到书面证明五日内将货补给乙方。

  (5) 最后结帐时的图书品种、数量、码洋以甲方开具的发货清单为法律凭证。

  5 数量:

  (6) 乙方向甲方订购图书总计册数为一万册,自合同生效之日3-4个月内采购完毕。共分2-3批订购,每购一批书结算一次 。 乙方付款方式: 转账

  (7) 付款期限: 图书验收完毕后, 15天内付清 。

  (8) 双方约定发票开具和税收负担方式: 甲方负担 。

  (9) 乙方不得以任何理由拖欠或拒付书款,结款时间如超越商定期限,除结清全款外,乙方还应按每滞后一天,向甲方按未结款的1%交纳滞金。逾期十日,甲方有权采取任何法律措施追回欠款。

  6、若有合同纠纷,请求人民法院裁决。

  7、本合同一式二份,双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

  甲方盖章: 乙方盖章:

  负责人签字: 负责人签字:

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日

【【必备】销售合同模板合集10篇】相关文章:

【必备】销售合同模板合集9篇12-05

【必备】销售合同模板合集8篇12-01

【必备】销售合同合集五篇12-31

【必备】销售合同模板汇编6篇01-25

【必备】销售合同模板集锦7篇12-06

【必备】销售合同模板集合9篇12-05

【必备】销售合同模板集合九篇12-03

【必备】销售合同模板集合六篇11-25

【必备】销售合同模板锦集八篇12-26

【必备】销售合同模板锦集5篇12-03